- 相关推荐
2023监理工程师《合同管理》考试试题（精选5篇）
随着人们法律观念的日益增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的2023监理工程师《合同管理》考试试题，欢迎大家分享。
监理工程师《合同管理》考试试题 1
一、单项选择题
1.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于( )。
A.法定代理
B.指定代理
C.委托代理
D.表见代理
2.以下关于抵押的表述，不正确的是( )。
A.所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物
B.抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押
C.当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效
D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是( )。
A.借款合同
B.勘察设计
C.计算机软件
D.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是( )。
A.火灾和爆炸
B.冰雹、地面下陷下沉
C.地震、海啸、雷电、飓风
D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
5.《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括( )。
A.自愿原则
B.平等原则
C.诚实信用原则
D.效率优先原则
6.以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是( )。
A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义
D.法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立
7.有关要约邀请的表述，不正确的是( )。
A.要约邀请是合同成立过程中的必经过程
B.要约邀请在法律上无须承担责任
C.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示
D.价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请
8.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是( )。
A.承诺在承诺通知发出时生效
B.要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销
C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回
D.受要约人没有理由认为要约是不可撤销并且已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销
9.( )是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。
A.诺成合同
B.实践合同
C.双务合同
D.单务合同
10.甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的( )。
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.有违背诚实信用原则的行为
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的( )原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
12.( )是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.终止履行抗辩权
13.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因( )。
A.显失公平而无效
B.欺诈而可撤销
C.乘人之危而无效
D.乘人之危而可撤销
14.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人( )。
A.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
B.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
C.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
D.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
15.善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由( )承担。
A.无权代理人
B.善意第三人
C.被代理人
D.无权代理人和善意第三人共同
16.下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是( )。
A.国家投资、融资的项目
B.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
17.建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为( )。
A.2010年3月1日
B.2010年3月20日
C.2010年3月10日
D.2010年3月18日
18.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中( )。
A.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
B.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
C.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多
D.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少
19.对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用( )合同。
A.单价
B.总价
C.计划价格
D.成本加酬金
20.方案竞选的( )是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。
A.设计招标文件
B.物资设备采购招标文件
C.监理招标文件
D.施工招标文件
21.合同变更必须针对有效的合同，( )是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。
A.科学管理
B.协商一致
C.法律约束力
D.保全措施
22.某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程( )。
A.必须采用公开招标
B.必须采用邀请招标
C.必须进行招标
D.可以直接委托发包
23.监理合同的履行过程中，属于委托人义务的是( )。
A.负责合同的协调管理工作
B.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
C.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
24.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人( )招标人的要求。
A.应当接受
B.可以接受
C.应当拒绝
D.可以拒绝
25.合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金，这时体现承担违约责任的原则是( )。
A.无过错性原则
B.补偿性原则
C.惩罚性原则
D.有限责任原则
26.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于( )。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.义务监理工作
27.建设工程设计合同履行时，( )是设计人的责任。
A.提供必要的现场工作条件
B.对外商的设计资料进行审查
C.保护设计人的知识产权
D.按时提供设计依据文件和基础资料
28.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
29.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的( )。
A.1%
B.2%
C.1‰
D.2‰
30.以下有关设计合同生效的叙述，不正确的是( )。
A.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金
B.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
C.发包人应在合同签字后的3日内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志
D.如果发包人未能按时支付费用，设计人有权推迟开工时间，但交付设计文件的时间不予顺延
31.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险，发包人应按合同规定( )。
A.结清全部设计费
B.支付一般设计费
C.停止支付设计费
D.预留一定保证金后支付全部设计费
32.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
A.承包人
B.发包人
C.设计人
D.工程师
33.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人。
A.7
B.14
C.30
D.35
34.订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括( )。
A.施工合同协议书
B.工程报价单或预算书
C.工程量清单
D.有关单位签署的工程质量保修书
35.建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是( )。
A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36.施工合同范本的组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对( )的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
A.协议书
B.通用条款
C.附件
D.工程量清单
37.监理合同自( )生效。
A.工程开工之日起
B.合同登记之日起
C.合同签字之日起
D.监理工程师进驻现场之日起
38.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是( )的义务。
A.发包人
B.承包人
C.监理单位
D.总工程师
39.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因工程师指令失误而发生的追加合同价款，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和工程师共同
40.建设工程的分包过程中，经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请( )。
A.设计人同意
B.主管部门审批
C.工程师同意
D.发包人同意
41.甲施工企业与材料供应商订立的材料采购合同中，约定违约金是3.0万元，但供应商的违约行为给甲施工企业造成的实际损失是3.5万元，则施工企业应要求供应商支付( )万元。
A.3.0
B.3.5
C.0.5
D.6.5
42.材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则( )。
A.由运输部门承担全部责任
B.由供货方承担全部责任
C.属于交运前出现的问题，由采购方负责
D.运输过程中发生的问题，由运输部门负责
43.材料采购合同履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，( )支付相应的保管费用。
A.承包人
B.发包人
C.工程师
D.监理单位
44.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前( )以书面形式通知工程师验收。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.7天
45.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )。
A.衡量法
B.理论换算法
C.查点法
D.经验鉴别法
46.根据FIDIC《施工合同条件》规定，( )承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业主和承包商共同
47.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书;若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A.7
B.14
C.28
D.42
48.FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A.42天
B.3个月
C.6个月
D.1年半
49.FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于( )。
A.承包商应得的.工程款
B.合同价内的暂列金
C.承包商应交付的定金
D.业主应交付的预付款
50.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。
A.合同目的
B.索赔事件的性质
C.索赔起因
D.索赔的合同依据
二、多项选择题
51.法人应当具备的条件有( )。.
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有3名以上高级管理人员
D.能够独立承担民事责任
E.有自己的名称、组织机构和场所
52?下列选项中，( )属于合同法律关系客体中的智力成果。
A.借款合同
B.施工安装
C.勘察设计
D.计算机软件
E.专利权
53.缔约过失责任的构成应具备( )等条件。
A.一方有损失
B.当事人有过错
C.合同尚未成立
D.合同已经成立
E.当事人未按合同约定履行义务
54.在《中华人民共和国担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有( )。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.留置
E.定金
55.《中华人民共和国合同法》规定，采用合同形式的不要式原则的理由是( )。
A.合同本质对合同形式不作要求
B.市场经济要求不应对合同形式进行限制
C.电子技术对合同形式的影响
D.合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式
E.国际公约要求不应对合同形式进行限制
56.施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有( )。
A.甲自知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权
B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
D.甲自订立合同之日起l年内没有行使撤销权
E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
57.当事人提出证据证明裁决有( )等情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.裁决没有仲裁协议的
B.裁决所根据的证据是伪造的
C.裁决中对方当事人隐瞒了证据，但不影响公正裁决
D.裁决的事项属于仲裁协议范围的
E.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
58.为了保证招标行为规范化及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足( )等要求。
A.有组织开标、评标、定标的能力
B.有技术资料能满足招标投标的能力
C.有审查投标单位资质的能力
D.有组织编制招标文件的能力
E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
59.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列选项中，必须进行招标的项目有( )。
A.国家投资、融资的项目
B.使用国际组织或者外国政府贷款的项目
C.施工单项合同估算价在150万元人民币以上
D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
E.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
60.在建设工程招标程序中设置现场考察这一程序的目的是( )。
A.让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件及周围环境条件
B.保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求
C.减小评标的工作量
D.避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任
E.让潜在投标人获得招标信息
61.虽然投标书的设计方案各异，需要评审的内容很多，但大致可以归纳为( )等方面。
A.设计资历和社会信誉
B.设计进度快慢
C.设计方案的优劣
D.招标单位能力的高低
E.投入产出经济效益比较
62.评标委员会是由( )组成的。
A.技术专家
B.经济专家
C.招标人的代表
D.投标人的代表
E.招标人上级主管代表
63.一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于( )的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。
A.涉及公共安全
B.技术复杂
C.国家投资、融资
D.缺乏经验
E.改建、扩建
64.下列选项中，属于正常监理酬金中直接成本的是( )。
A.监理辅助人员的工资
B.为招揽业务而支出的广告费
C.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资
D.用于工程监理人员的差旅费、补助费
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
65.与设计招标和监理招标比较，施工招标的特点是( )。
A.发包的工作内容明确、具体
B.评标时不过分追求投标价的高低
C.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比
D.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价
E.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图
66.设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是( )。
A.设计人的工作
B.委托任务范围内的设计变更
C.承包人原因的重大设计变更
D.发包人原因的重大设计变更
E.委托其他设计单位完成的变更
67.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要有( )。
A.发包人延误支付
B.设计错误
C.审批工作的延误
D.不可抗力事件的影响
E.因发包人原因要求解除合同
68.依据《建设工程施工合同(示范文本)》，建设行政主管机关对施工合同的监督管理主要表现在( )。
A.颁布规章
B.对建设工程的实体质量进行监督
C.对工程参建各方主体质量行为进行监督
D.批准工程项目的建设，
E.对建设活动实施监督
69.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就( )等方面向承包人发出变更通知。
A.改变有关工程的施工时间和顺序
B.改变有关工程款的预算
C.增减合同中约定的工程量
D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
E.提交工程量报告的时间和顺序
70.建设工程施工合同的特点体现在( )。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的暂时性
C.合同履行期限的长期性
D.合同内容的单一性
E.合同内容的复杂性
71.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按( )等方法分别承担。
A.延误的工期相应顺延
B.工程所需清理、修复费用，由承包人承担
C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
D.承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担
72.质量监督机构对合同履行中监理单位质量行为的监督，主要包括( )。
A.制订监理规划，并按照监理规划进行监理
B.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式
C.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实
D.工程项目报建审批手续齐全
E.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
73.根据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中发包人需对原工程设计进行变更的，( )。
A.应提前28天以书面形式向承包人发出变更通知
B.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，应由原设计单位提供变更的相应图纸和说明
C.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准
D.因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延
E.工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人应按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行所需的变更
74.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，确定变更价款应遵循的原则有( )。
A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人共同协商确定
75.在材料采购合同中，约定产品质量标准的一般原则是( )。
A.按颁布的国家标准执行
B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行
E.采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行
76.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列关于设备试车中双方责任的表述，正确的是( )。
A.由于设计原因试车达不到验收要求的，发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延
B.由于设计原因试车达不到验收要求的，设计单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期不予顺延
C.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装
D.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延
E.由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延
77.在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在( )。
A.分包合同的工作内容不同
B.选择分包单位的权利不同
C.工程师对分包商利益的保护不同
D.工程款的支付开支项目不同
E.承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
78.依据FIDIC《施工合同条件》规定，合同担保中由于无条件保函对承包商而言风险较大，因此，通用条件中明确规定了( )等情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。
A.由于承包商的严重违约行为，业主终止合同
B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
C.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
D.缺陷通知期内工程师接到业主修补缺陷通知后42天内组织派人修补
E.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长
79.依据FIDIC《施工合同条件》规定，对某些项目的工程量清单中包括“暂列金额”款项的理解，正确的有( )。
A.是业主方的备用金
B.可作为意外用途的开支
C.不包含在合同价格之内
D.支付时无须业主同意
E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
80.在建设工程索赔中，工程师及时作出决定、处理索赔的意义在于( )。
A.可以减少承包人的索赔概率
B.防止干扰事件影响的扩大
C.不及时行事会造成索赔解决的困难
D.不及时行事会损害工程整体效益和违背工程总目标
参考答案
一、单项选择题
1.C
2.C
3.A
4.D
5.D
6.D
7.A
8.B
9.B
10.A
11.C
12.A
13.D
14.D
15.C
16.B
17.C
18.D
19.B
20.A
21.B
22.D
23.D
24.C
25.C
26.B
27.B
28.C
29.D
30.D
31.A
32.B
33.A
34.D
35.C
36.B
37.C
38.A
39.A
40.C
41.B
42.D
43.B
44.B
45.C
46.A
47.C
48.A
50.D
二、多项选择题
51.ABDE
52.DE
53.ABC
54.BC
55.ABCE
56.ABE
57.ABE
58.ACDE
59.DE
60.AD
61.ABCE
62.ABC
63.BD
64.ADE
65.AC
66.ABDE
67.ACE
68.ADE
69.ACDE
70.ACE
71.ACE
72.ABC
73.BCDE
74.ABC
75.ABCE
76.ACD
77.ABDE
78.ABCE
79.ABE
80.ABCE
监理工程师《合同管理》考试试题 2
【提要】监理工程师试题管理信息 : 2017年监理工程师合同管理试题
单项选择题
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。
A.买卖合同
B.承揽合同
C.普通合同
D.特殊合同
2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。
A.现场查勘
B.提供夜间施工使用的照明设备
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
A.质量
B.进度
C.合同
D.安全
4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
A.综合评估法
B.最低评标价法
C.理论换算法
D.经验鉴别法
5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。
A.7
B.14
C.21
D.30
6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。
A.收入不同，劳务分包人获得的`是劳务报酬
B.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
C.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
D.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计
E.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
A.建筑设计
B.结构设计
C.协调专业设计
D.提出技术设计计划
E.编制技术设计文件
9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。
A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
B.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费
C.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费
D.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费
E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费
10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买
监理工程师《合同管理》考试试题 3
多项选择题
1、法律关系的三个要素是( )
A、目的
B、主体
C、客体
D、内容
2、下列合同属于从合同( )
A、分包合同
B、监理合同
C、借款合同
D、担保合同
3、合法代理的条件( )
A、事先取得委托书
B、经过公证或鉴证
C、以委托人的名义
D、在委托范围内
4、当事人订立合同的程序是( )的阶段
A、要约引诱
B、要约邀请
C、要约
D、承诺
5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、国家机关
6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )
A、应按通常的理解予以解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释
C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的'解释
D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
7、按照《合同法》的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款
A、数量和质量的约定
B、合同担保方式
C、合同价款和支付方法
D、解决合同争议的方法
8、无效合同的确认权属于( )
A、合同当事人双方的上级
B、监理工程师
C、仲裁机构
D、人民法院
9、建设工程合同是一种( )
A、双务合同
B、有偿合同
C、诺成合同
D、要物合同
10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )
A、市场竞争的需要
B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
C、排除了法院对纠纷的管辖
D、合同当事人均受仲裁协议的约束
11、担保法规定的担保方式有( )
A、保证
B、定金
C、抵押
D、留置权
12、公路工程施工合同解除的条件有( )
A、合同当事人协商一致
B、承包人将其工程全部转包
C、因不可抗力因素致使合同无法履行
D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )
A、人民法院
B、仲裁机构
C、公证机关
D、工商行政管理部门
14、合同纠纷的处理原则是( )
A、诚实信用
B、协商为主
C、公正、公平
D、调解优先
15、合同的有效实质要件( )
A、主体合格
B、合同当事人意思表示真实
C、合同内容不违反法律和社会公共利益
D、合同标的确定和可能
16、公路工程施工合同文件主要包括( )
A、合同意向书
B、合同协议书与中标通知书
C、合同条件与工程量清单
D、技术规范与图纸
17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成
A、部分非主体工作
B、全部非主体工作
C、部分非关键性工作
D、全部非关键性工作
18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )
A、委托招标
B、议标
C、公开招标
D、邀请招标
19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )
A、未按期送达的资格预审申请文件
B、未经法定代表人或其授权的代理人签字
C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
D、内容虚假的资格预审申请文件
20、综合评分法适用于( )
A、二级公路
B、高速公路
C、一级公路
D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程
监理工程师《合同管理》考试试题 4
1、 指定分包商由（A）指定或选定。
A、业主
B、承包商
C、设计单位
D、业主和承包商共同
2、 施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的（D）。
A、内外部条件的变化
B、发包人应承担责任的原因
C、协调管理的原因
D、承包人的原因
3、 在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（A）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。
A、采购方和运输部门
B、供货方和采购方
C、供货方和运输部门
D、供货方、采购方及运输部门
4、 在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（B）。
A、1‰
B、2‰
C、3‰
D、5%o
5、 甲施工企业与乙承重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定5月10日甲付给乙
100万元预付款，6月21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了5月10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（D），以维护自己的合法权益。
A、终止合同
B、转让合同
C、行使同时履行抗辩权
D、请求对方提供适当担保
6、 下列财产中，不可以作为抵押物的是（C）。
A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
C、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
D、抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权
7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（A）承担。
A、采购方
B、供货方
C、代运方
D、采购方和供货方共同
8、 承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（A）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A、7
B、14
C、28
D、30
9、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是（D）。
A、拖延支付工程款
B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰
C、施工图纸有错误
D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔
10、 根据FIDIC《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从（D）中相应扣减的一笔金额。
A、合同价内的暂列金
B、业主应交付的预付款
C、承包商应交付的定金
D、承包商应得的工程进度款
11、关于抵押权实现的表述中，不正确的是（D）。
A、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有
B、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿
C、债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的.价款受偿
12、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知的内容不包括（D）。
A、试车内容
B、试车时间
C、试车地点
D、对承包人的要求
13、关于质押的表述中，不正确的是（A）。
A、质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征
B、债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物
C、质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿
D、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保
14、 FIDIC《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完
完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称
为（B）。
A、缺陷通知期
B、合同工期
C、合同有效期
D、施工期
15、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规
定，下列表述中正确的是（C）。
A、合同无效，但已履行部分双方不再返还
B、合同无效，已履行部分双方返还
C、合同已成立，甲公司承担违约责任
D、合同未成立，已履行部分双方相互返还
16、工程建设施工过程中，（C）是最为常用的一种担保方式。
A、定金
B、留置
C、保证
D、质押
17、按照《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（D）
A、必须征得对方同意
B、无须征得对方同意，也无须通知对方
C、无须征得对方同意，但应提供担保
D、无须征得对方同意，但要通知对方
18、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（C）。
A、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
B、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
C、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任
D、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
19、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（B）。
A、承包人承担全部费用，工期相应顺延
B、发包人承担全部费用，工期相应顺延
C、发包人承担全部费用，工期不予顺延
D、承包人承担全部费用，工期不予顺延
20、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（B）。
A、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿
B、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
C、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
D、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
21、 合同约定的工期，是指在（A）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
22、 关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（D）。
A、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
23、 FIDIC《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（C）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。
A、50%
B、65%
C、80%
D、95%
24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（C）。
A、安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车
B、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知
C、试车记录由发包人准备
D、试车合格，工程师在试车记录上签字
25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做（A）。
A、合同被迫终止的索赔
B、意外风险和不可预见因素索赔
C、工程加速索赔
D、工程变更索赔
26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（D）。
A、造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任
B、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误
C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
D、索赔意向通知必须在28 d内提交
27、 FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收 到争议文件后（D）d内做出合理的裁决。
A、15
B、28
C、72
D、84
28、 招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（D）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。
A、3
B、5
C、6
D、8
29、 FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供（C），具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
A、投标保函
B、履约保函
C、支付保函
D、预付款保函
30、 FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为（B）。
A、缺陷通知期
B、施工期
C、合同有效期
D、合同工期
监理工程师《合同管理》考试试题 5
1、下列合同不适用合同法的是( )
A、买卖合同
B、借款合同
C、委托合同
D、收养合同
2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( )
A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、要约引诱
3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )
A、无效合同
B、可撒销或可变更的合同
C、效力待定合同
D、附生效力合同
4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由( )
A、履行义务一方负担
B、债权人一方负担
C、债权人、债务人平均分担
D、由监理工程师裁定
5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产( )
A、可以是债务人的任何财产
B、只能是本债权债务的标的
C、债权人合法占有的财产
D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产
6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( )
A、过借责任原则
B、过失责任原则
C、公平责任原则
D、严格责任原则
7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是( )
A、FIDIC条款第16条
B、FIDIC条款第17条
C、FIDIC条款第37条
D、FIDIC条款第63条
8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以( )
A、文件所列次序优先为准
B、双方最后确认的文件为准
C、监理工程师裁定为准
D、主导语言为准
9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )
A、由业主负责
B、由设计单位负责
C、由承包商负责
D、由业主与承包商各负一半
10、FIDIC条款60条是( )
A、支付的核心条款
B、工程变更的核心条款
C、索赔应遵循的程序
D、工程延期应遵循的程序
1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A
监理工程师《合同管理》考试试题 6
第 1 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招标说明书
正确答案：B
第 2 题
法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
正确答案：C
第 3 题
颁发工程接收证书的条件为( )。
A.工程最终竣工
B.工程全部完工
C.工程基本完工
D.工程基本竣工并通过竣工验收
正确答案：D
第 4 题
某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
正确答案：A
第 5 题
施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
正确答案：C
第 6 题
某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止
正确答案：D
第 7 题
合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
正确答案：B
第 8 题
委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理xxxx利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行
正确答案：C
第 9 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工
正确答案：B
第 10 题
建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案：D
第 11 题
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的`损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
正确答案：BDE
第 12 题
(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案：ABD
第 13 题
下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。
A.招标文件
B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C.技术文件中提供的地质资料
D.工程师发布的书面指令
E.检查和试验记录
正确答案：CDE
第 14 题
索赔报告的内容应包括( )。
A.双方的责任
B.索赔的依据
C.索赔要求补偿的款项
D.事件发生的原因
E.工期展延天数
正确答案：BCDE
第 15 题
FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量
E.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案：ACDE
第 16 题
(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。
A.及时通知委托人变动后果
B.延长完成监理任务的时间
C.终止监理合同中增加内容的执行
D.追索委托人的违约金
E.申请支付附加工作的报酬
正确答案：ABE
第 17 题
下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案：AD
第 18 题
在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
正确答案：BC
第 19 题
依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案：BDE
第 20 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案：BE