2016二级建造师《法规知识》单选题练习与答案
2016年二级建造师考试越来越近了，为了帮助考生们更好、更有准备地参加考试，下面百分网小编为大家搜索整理了关于《法规知识》单选题练习与答案，欢迎参考练习，希望对大家备考有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
1李某今年51岁，自l995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业( )。
A.应当与其签订同定期限劳动合同
B.应当与其签订无固定期限的劳动合同
C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
参考答案：B
参考解析：
有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在该用人单位连续工作满10年的;②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;③连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。
2 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。
A.由国务院裁决
B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C.由制定机关裁决
D.决定在该地方适用地方性法规的规定
参考答案：A
参考解析：
地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：①同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决;②地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时。由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的.应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决;③部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
3
根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是( )。
A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
D.超越代理权签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同
参考答案：C
参考解析：
选项A，对于效力待定合同，相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认;被代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同没有效力。选项B，合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。选项D，对于超越代理权签订的合同，如果被代理人在催告期限内不予追认，视为拒绝追认，合同变为无效合同。
4 施工单位违反施工程序，导致一座l3层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7 000余万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于( )事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考答案：B
参考解析：
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5 000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。由题干中直接经济损失额可判断该事件属于重大事故。
5 在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括( )。
A.合同履行地
B.合同纠纷发生地
C.合同签订地
D.标的物所在地
参考答案：B
参考解析：
《民事诉讼法》第25条规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
6 建设单位不得明示或暗示施工单位违反( )标准。
A.工程建设国家
B.工程建设行业标准
C.工程建设强制性标准
D.工程建设企业标准
参考答案：C
参考解析：
《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。
7 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.50%
D.80%
参考答案：B
参考解析：
《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%;建设工期超过一年的.到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
8 某工程开工后，因故于2013年10月15日中止施工，该建设单位为此向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2013年( )。
A.10月15日
B.10月 22日
C.1 1月14日
D.12月14日
参考答案：C
参考解析：
《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
9 由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为( )。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
参考答案：B
参考解析：
法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
10 某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为( )。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
参考答案：C
参考解析：
根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2012年11月20日，但承包方的原因导致拖期3个月，则竣工日期应为2013年2月20日，但是建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是2013年1月 20日，直接占该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。
11 引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
参考答案：A
参考解析：
建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。
12 民事诉讼的证据不包括( )。
A.书证
B.物证
C.视听资料
D.科学实验
参考答案：D
参考解析：
根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
13 当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张( )。
A.应当予以支持
B.绝对不予支持
C.经对方当事人认可的，可以予以支持
D.必须予以支持
参考答案：C
参考解析：
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第76条规定，当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。
14 《建筑法》规定，建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期，每次延期不超过( )。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月
参考答案：C
参考解析：
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
15用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位( )。
A.可以预告解除劳动合同
B.可以经济性裁员
C.不得解除劳动合同
D.可以随时解除劳动合同
参考答案：C
参考解析：
为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：①从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;②在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;③患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;④女职工在孕期、产期、哺乳期的;⑤在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;⑥法律、行政法规规定的其他情形。
16 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。
A.施工现场从事危险作业的人员
B.施工现场所有的人员
C.施工现场从事特殊工种的人员
D.施工现场的专职安全管理人员
参考答案：A
参考解析：
新修订的《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
17 施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，南县级以上人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款( )的罚款。
A.0.5%以上1%以下
B.1%以上2%以下
C.2%以上4%以下
D.3%以上5%以下
参考答案：C
参考解析：
《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
18某施工单位与王先生签订了为期两年的劳动合同，按照《劳动合同法》的规定，王先生的试用期不得超过( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案：B
参考解析：
根据《劳动合同法》规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上无固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。本题中某施工单位与王先生签订的劳动合同为期2年，根据规定，其试用期不得超过2 个月。
19 《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向( )提出异议。
A.评标委员会
B.招标人
C.有关行政监督部门
D.招标代理机构
参考答案：B
参考解析：
此题注意区分下面两点：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起l0日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。
20 下列属于行政处罚的是( )。
A.没收财产
B.罚金
C.撤职
D.责令停产停业
参考答案：D
参考解析：
行政处罚指行政机关或其他行政主体依照法定职权、程序对于违法但尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。
21同专业的A、B、C三家施工单位通过合同约定实行联合承包，该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国建筑法的规定，该联合体应当依照( )的资质等级许可范围承揽工程。
A.A
B.B
C.C
D.三家施工单位约定
参考答案：C
参考解析：
根据《招标投标法》规定，对联合体各方资质条件要求如下：①联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;②国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件;③由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
22 如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以( )。
A.向法院申请强制执行
B.向仲裁委员会申请强制执行
C.向公安部门申请强制执行
D.再申请仲裁
参考答案：A
参考解析：
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。
23
采用欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同是( )劳动合同。
A.有效
B.无效
C.可变更或可撤销
D.效力待定
参考答案：B
参考解析：
《合同法》第52条规定：有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;③以合法形式掩盖非法目的;④损害社会公共利益;⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
24 下列关于诉讼管辖的表述正确的是( )。
A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
B.建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
参考答案：A
参考解析：
选项B，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，但是建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当由被告住所地或合同履行地人民法院管辖;选项C，移送管辖中，受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送;选项D，房屋买卖纠纷是不动产纠纷，属于专属管辖，应当由不动产所在地人民法院管辖。
25 向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过( )。
A.国家和地方规定的排放标准
B.国家标准
C.行业标准
D.企业申报标准
参考答案：A
参考解析：
向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
26 在我国法律体系中，《建筑法》属于( )部门。
A.民法
B.商法
C.经济法
D.行政法
参考答案：D
参考解析：
行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。《中华人民共和国建筑法》属于行政法。
27 对固体废物污染环境防治设施的验收应当( )。
A.与对主体工程的验收同时进行
B.在主体工程的验收之前进行
C.在主体工程的验收之后进行
D.单独由环境保护部门进行
参考答案：A
参考解析：
建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。
28、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的( )。
A.注册资本、专业技术人员和技术装备
B.流动资金、专业技术人员和突出业绩
C.注册资本、专业管理人员并依法设立
D.注册资本、专业管理人员和资格证书
参考答案：A
参考解析：
《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：①有符合国家规定的注册资本;②有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;③有从事相关建筑活动所应有的技术装备;④法律、行政法规规定的其他条件。
29 仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应( )。
A.按甲的意见作出
B.按乙或丙的意见作出
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出
参考答案：A
参考解析：
根据《仲裁法》的有关规定，仲裁裁决应当按照多数仲裁委员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。
30 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过( )年的，人民法院不予保护。
A.2
B.10
C.15
D.20
参考答案：D
参考解析：
诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。
31 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.施工许可证
D.安全生产许可证
参考答案：C
参考解析：
《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
32 如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应( )。
A.向原发证机关声明作废并申请补办
B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发
C.由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发
D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办
参考答案：D
参考解析：
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第11条规定，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。
33
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.定向招标
参考答案：A
参考解析：
招标方式分为公开招标和邀请招标。其中，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
34 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是( )。
A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将单位工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
参考答案：D
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。该规定主要是为了落实施工总承包单位的安全生产责任，防止因转包和违法分包等行为导致施工生产安全事故的发生。
35 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是( )。
A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B.双方签收的仲裁调解书
C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
参考答案：B
参考解析：
调解包括人民调解、行政调解、法院调解、仲裁调解和专业机构调节五种形式，其中法院调解和仲裁调解具有强制执行力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。选项A属于人民调解;选项C，原告并未签收，调解书不生效;选项D属于行政调解。
36 当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为( )。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
参考答案：A
参考解析：
委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解。提起反诉或者上诉。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
37 某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则( )。
A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权
B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取
C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权
D.承包商获得工程款的权利最长保护2年
参考答案：C
参考解析：
这里要注意区别“诉权”、“胜诉权”、“实体权利”。因此，选项C正确。
38
重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
参考答案：B
参考解析：
按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①、②、③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3 000万元以上的。
39 在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.刑事责任
D.侵权责任
参考答案：D
参考解析：
侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。
40 下列企业中不属于我国法律规定实行安全生产许可制度的是( )。
A.矿山企业
B.建筑施工企业
C.军工用爆破器材生产企业
D.烟花爆竹生产企业
参考答案：C
参考解析：
《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
41 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由( )负责调查。
A.国务院
B.省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
参考答案：C
参考解析：
根据《生产安全事故调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。本题中发生的是较大事故，应由设区的市级人民政府负责调查。
42 某招标项目，投标有效期为2010年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2010年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2010年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是( )。
A.招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任
B.中标通知书只需要寄给中标人
C.招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任
D.招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任
参考答案：C
参考解析：
中标通知中书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
43 下列不属于知识产权特征的是( )。
A.地域性
B.期限性
C.具有人身权和财产权的双重性质
D.共有性
参考答案：D
参考解析：
知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利。知识产权具有如下特征：①具有人身权和财产权的双重性质;②专有性;③地域性;④期限性。
44
招标投标活动应当遵循的原则是( )。
A.公开、公平、公正和最低价中标
B.自愿、公平、公正和等价有偿
C.公开、公平、公正和诚实信用
D.自愿、公平、等价有偿和诚实信用
参考答案：C
参考解析：
《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
45 下列关于民用建筑节能的表述不正确的是( )。
A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
参考答案：C
参考解析：
选项C，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统，而不是必须安装和使用。
46 建设单位应当自建设竣工验收合格之日起( )日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.10
B.15
C.30
D.60
参考答案：B
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。
47 甲乙因借款问题产生纠纷，乙以甲为被告向法院提起诉讼，法院开庭审理后，在主审法官的主持下，甲向乙出具了还款计划，人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是( )。
A.和解
B.调解
C.诉讼
D.诉讼与调解相结合
参考答案：B
参考解析：
调解包括民间调解、行政调解、法院调解和仲裁调解。其中，法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。本案属于法院调解。
48 人民法院采取的证据保全方法不包括( )。
A.勘验
B.查封
C.扣押
D.没收
参考答案：D
参考解析：
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
49
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )日。
A.7
B.10
C.15
D.20
参考答案：D
参考解析：
招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
50 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当( )验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
参考答案：A
参考解析：
环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。
51建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的( )。
A.10%
B.30%
C.50%
D.80%
参考答案：C
参考解析：
《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
52按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照( )履行。
A.订立合同时履行地的政府定价
B.订立合同时履行地的市场价格
C.履行合同时履行地的政府定价
D.履行合同时履行地的市场价格
参考答案：B
参考解析：
《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行;履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
53劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过( )个月。
A.3
B.6
C.12
D.18
参考答案：B
参考解析：
《劳动合同法》第19条规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
54 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是( )。
A.应当依法取得相应等级的资质证书
B.不得转让工程监理业务
C.可以是建设单位的子公司
D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任
参考答案：D
参考解析：
《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。
55 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在( )的监督下现场取样并送检。
A.设计单位
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.施工企业质量管理部门
参考答案：C
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
56 《绿色施工导则》对生产、生活及办公临时设施作出的规定包括( )。
A.合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电
B.合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能
C.安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺
D.照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%
参考答案：A
参考解析：
《绿色施工导则》对生产、生活及办公临时设施作出规定：①利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施;②临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量;③合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。选项B属于对机械设备与机具的规定：选项C属于对节能措施的规定;选项D属于对施工用电及照明的规定。
57国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项且不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以( )。
A.直接发包
B.进行邀请招标
C.进行议标
D.不用招标
参考答案：B
参考解析：
邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。
58 建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定( )。
A.办理开工报告手续
B.办理工程质量监督手续
C.签订工程施工合同
D.办理保证安全施工措施的备案手续
参考答案：B
参考解析：
《建筑工程质量管理条例》第13条规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
59 在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格再让利10%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据我国《合同法》规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
A.显失公平而无效
B.欺诈而可撤销
C.胁迫而无效
D.胁迫而可撤销
参考答案：D
参考解析：
《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的;②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照《合同法》的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。
60 全民所有制企业的经营权属于( )。
A.自物权
B.用益物权
C.担保物权
D.债权
参考答案：B
参考解析：
物权包括所有权、用益物权和担保物权。其中，用益物权是指当事人依照法律规定，用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
【二级建造师《法规知识》单选题练习与答案】相关文章：
二级建造师《法规知识》单选题专项训练11-24
二级建造师《法规知识》基础习题与答案11-16
2017二级建造师法规知识试题及答案10-09