- 相关推荐
二级建造师《机电工程》典型案例分析及答案
在日常学习、工作和生活中，大家对案例分析都再熟悉不过了吧，下面是小编为大家整理的二级建造师《机电工程》典型案例分析及答案，希望对大家有所帮助。
案例一：
背景：某综合楼的结构形式为钢筋砼框架结构，建筑面积为10万平，地下3层，地上10层。某从事机电安装的施工单位与业主签订了该栋楼的机电安装施工合同，其施工范围包括：空调与通风工程、给水与排水工程。经过一段时间施工后，其施工状况如下：
空调与通风工程已完成的项目包括：地下室风管与水管道安装，地下室主机房安装，地上部分风管的加工制作，地上部分水管道安装1层到5层。
给水与排水工程已完成的项目包括：地下室给水管、排水管道的安装，给水泵房安装、地下室卫生间卫生生器具，地上1层到5层给水管道安装
本项目共有10个施工班组，各施工班组的安排如下：空调与通风工程：共6个施工班组，其中3个风管制作与安装班组(A、B、C组)，2个空调水管安装班组(D、E组)，1个设备安装班组(F组)。给水与排水工程：共4个施工班组，其中2个给水管道班组(G、H组)，1个排水管道班组(J组)，1个设备安装组(K组)。
施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查，检查情况是：
1、技术交底记录共有4份，分别为：风管加工，空调水管安装、排水管道安装、给水泵房设备安装。
2、风管加工交底记录上有A、B组签字。
3、在施工资料检查中，发现2份设计变更记录，其内容是对2层水平管道进行较大变动。
4、空调水管道交底记录上有D、E、G组的签字。
5、经询问，风管道支吊架的交底是采用会议的形式进行的，但未形成记录。
问题：
1、简述技术交底的要求有哪些?
答：针对本案例的实际情况，技术交底要求是：建立技术交底制底、明确相关人员的责任，技术交底要分层次展开，技术交底前应准备交底的书面资料或示范、样板等，技术交底完成后应及时进行记录，并应签字齐全，技术交底记录应妥善保存。
2、本工程顶目技术交底管理存在哪些问题?
答：(1)本项目的一些分项工程在施工前未进行技术交底或进行了没有记录，缺乏同步性。根据本项目工程进展情况，未进行的技术交底包括：机房内设备运输吊装技术交底、给水管道施工技术交底、设计变更技术交底、风管道安装技术交底。完成技术交底但没有记录的项目是风管安装。(2)本项目技术交底对象不全的是：风管制作与安装A组未进行技术交底，应补充。技术交底对象出现错误的是：空调水管道交底对象应是空调水管施工班组(即D和E组)，而施工班组G组是进行给水管道施工不应参加空调水管道技术交底
因此本项目在技术交底的管理上存在未及时进行技术交底、交底对象不清楚等错误。
3、施工方案在何时交底，由认谁向谁交底?
答：施工方案在工程施工前，由施工方案的编制人员向施工作业人员交底。
4、本工程技术交底的内容有哪些?
答：交底的内容是该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
案例二：
背景：为扩大生产，某企业拟新建一工业厂房，该工业厂房的建设场地为荒废的农田。设设要求规定，厂房地平范围内的耕植用土应彻底清除，厂房基底标高应位于原状土的2m处。 在工程准备前期，业主委托某土方工程公司进行场地平整，清除了耕植土并用三合土回填压实到场地的设计标高。在施工招标文件中明确指出，施工单位无需考虑清 除耕植土的问题。某冶金建设企业中标该工程，并与施工单位签定了固定价格合同，开始施工。施工单位在进行基坑开挖的过程中发现，相当一部分基坑的开挖深度 虽已经达到了设计标高，但仍未见原状土，同时在基坑及施工现场仍有部分深层的耕植土和淤泥等需要清除。
问题：
1、在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，施工单位应如何处理?
答：在施工过程中，出现地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，施工单位应根据<建设施工合同》的有关规定，及时通知业主和设计单位，要求对工程地质条件重新进行勘查，并对原设计进行变更。
2、施工过程中出现工程价款的变更和工期的变更时，业主和施工单位需要注意的时效性问题有哪些?
答：(1)施工单位提出变更工程价款和工期的时间;(2)业主经予答复的时间;(3)双方关于工程变更的价款和工期不能达成一致时的解决方式和解决时间。
3、根据修改后的设计图纸，基坑的开挖深度要增大，从而造成工程量的增加，施工进度拖延，施工单位应如何处理?
答：施工单位在接到设计变更图纸后的14天内，向业主提出工程变更的价款和工期顺延的书面报告;业主在收到书面报告后的14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同;若不同意，双方应进一步协商，达成一致后修改施工合同;若协商不一致时，则按照工程承包合同争议的处理方式解决。
案例三：
背景：具有电力工程施工总承包一级资质的某施工单位，曾多次承揽过500KV输电线路工程施工，拥有大型的施工设备，有丰富经验的施工技术人员和项目经理，近几年的经营状况和财务状况良好，但目前施工任务不太饱满。该单位从“中国招标网”上获悉“呼-辽直流500KV输电线路工程”施工的公开招标公告内容如下：
1、项目法人：国家电网公司。招标单位：国网建设有限公司。建设地点：内蒙古。计划工期：2006年7月底开工，2006年10月底竣工。招标方式：无标底公开招标。资金来源：国家电网公司自筹资金或银行贷款。
2、投标人必须同时具备的条件：(1)响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人或其他组织。(2)具有国家建设部颁发的“电力工程施工总承包一级”资质;(3)承担过500KV及以上输电工程(4)具有良好的财务状况、施工业绩和大型的施工设备;(5)有较丰富经验的项目负责人。
问题：
1、该施工单位是否应参加此次投标?说明理由。
答：施工单位应该参加此次投标。因为本案例该施工单位作为一家具有电力工程施工总承包一级资质的施工单位，并且曾多次承揽过500KV输电线路工程施工，有良好的业绩和丰富的经验，符合投标人条件。
2、招标单位对投标单位资格审查时一般审查哪些方面?该施工单位能否通过资格审查?
答：该施工单位能够通过资格审查。招标单位对投标单位资格审查时，一般审查以下方面：(1)法定代表人资格证书(2)授权代表的授权委托书(3)企业营业执照、企业资质等级证书(4)企业概况及履约能力说明资料(5)企业近三年的财务审计报告(6)主要工机具、机械设备一览表(7)企业施工业绩及其证明材料。
3、该工程投标实行工程量清单报价，若允许调整，施工单位如何对策?
答：要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量，对有较大误差的，通过招标单位同意后进行调整。
案例四：
背景：某工程机械厂(甲方)扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等8项内容，通过招标，最终确定由某安装公司(乙方)中标，承建动力车间的改造。双方按规定签定了施工承包合同，约定开工日期为8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：
事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8月17日才提供全部场地，影响了A、B两项目的正常工作时间，使该两项工作开始时间延误了2d，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，C项目未受到影响。事件2：乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成D项目实际工作时间增加1d，多用人工7个工日。事件3：在E项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2d，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。事件4：在F项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1d，窝工24个工日。上述事件中A、D、H三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。
问题：
1、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。
答：事件1：因施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任，且A位于关键线路上，所以对于A工作作可以提出工期补偿和费用补偿要求;工作B位于非关键线路上，且未超过其总时差，故不可以向甲方提出工期赔偿，但可以提出费用补偿;工作C未受影响，所以不必提出工期和费用的赔偿要求。事件2：乙方不能提出补偿要求，因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。事件3：由于设计变更造成的影响是属于甲方责任，所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求，但由于E工作所耽误的时间未超过其总时差(10d)，不对总工期造成影响，所以即使提出工期补偿，甲方也应不予补偿。事件4：由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，并且H工作处在关键线路上，故应给预工期补偿和费用补偿，费用增加甲方应予补偿。
2、若工程所在地人工费标准为30元/工日是，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日是，施工管理费，利润等不予补偿。则在该工程中，乙方得到的合理经济补偿有哪几项?经济补偿额是多少?
答：在本工程中，乙方应得到的合理的经济补偿有：(1)由于事件1引起的经济补偿费用：(6+8)×18=252元;(2)由于事件3引起的经济补偿费用：14×30+15000=15420元;(3)由于事件4引起的经济补偿费用：30×6+1000+18×24=1612元。乙方可得到合理的经济补偿费用为：252+15420+1612=17284元。
案例五：
背景：某施工单位通过投标承接了由某市政府投资的造纸厂机电安装工程的施工。工程开工一个月后，厂区管道工程施工进行到70%时， 施工单位发现该厂址地下有一座汉朝古墓，并向监理单位、建设单位报告，经考古专家鉴定为国家保护文物，根据《中华人民共和国文物保护法》，该管道工程必须 停止。建设单位向该市领导及有关部门申报，经过论证、协商、决定重新设计再施工。该施工单位己投入了大量的人力、物力和财力，因此决定向建设单位索赔。
问题：
1、该项施工索赔能否成立，为什么?
答：该项索赔能够成立。因为在施工中遇到地下文物而停止施工是因为建设单位在设计选址上的失误，施工单位应该得到赔偿。
2、该施工单位的上述索赔应按什么程序进行?
答：(1)该施工单位用书面形式向监理单位提出索赔意向通知。(2)该施工单位应编制详细的索赔文件，文件中应说明该工程的开工时间、工程进度、施工人力投入情况、施工机械设备投入情况以及与该工程有关的费用投入情况，工程改建的具体原因，该工程的施工承包合同。(3)该施工单位在向监理单位发出索赔意向通知书后的28d内向监理单位提交索赔文件。(4)索赔文件提交后，请求和催促建设单位在28d内给予答复。(5)与监理单位进行充分协商，就索赔事宜达成一致。(6)如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则施工单位和监理单位可以根据合同约定选择采用仲裁或者诉讼方式解决。
案例六：
背景：某市兴建了适用于国际单项比赛的甲级中型体育馆，建设单位分别与土建、机电安装和钢结构施工单位签订了工程承包合同，并委托土建单位实行总承包管理。由于工作量大，工期紧，机电安装公司将部分辅助工程分包给具备资质的劳务公司。
问题：
1、为确保施工安全，机电安装项目经理应该按照什么方针和原则来制定安全生产责任制?
答：项目部应按照“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，制定安全生产责任制。
2、该项目部项目总工程师如何落实安全生产责任制?
答：项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任，参加并组织编制施工组织设计。在编制、审批施工方案时要制定、审查工程中所涉及的各项安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实。
3、使用承租的施工起重机械在安全管理上应有哪些规定?
答：使用承租的施工起重机械，应具备合格证、有效期的设备检验报告、操作者岗位证。
案例七：
背景：某机电安装公司承接了某钢厂2350中板生产线安装工程。其中包括推钢式加热炉炉筋管耐热滑块的焊接安装，重量11t的加热炉气包吊装，吊装高度为24m;16台行车的吊装;四辊可逆轧机的安装，单件最大吊装重量102t;高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理;车间内的动力、照明系统。
问题：
1、如何直观经验法识别该工程的施工危险源?
答：采 用直接经验法来辩识危险源，主要从人的不安全行为(特种作业人员和特种设备作业人员的配备、他们对吊装方案的理解以及具体操作技术水平、吊装常识和吊装经 验)、物的不安全状态(设备、吊具、支撑面)、环境因素(风速、障碍物等)、管理缺陷(吊装方案、吊装作业安全操作规程、施工现场安全管理等)方面进行分 析施工现场存在危险源。
2、该工程哪些施工过程存在哪些危险源?
答：(1)加热炉气包吊装高度为24m，存在高空作业风险。(2)16台行车的吊装，存在吊装风险;(3)推钢式加热炉炉筋管耐热滑块的焊接，高压水系统、液压润滑系统管道安装，管道的制作、焊接、存在机械操作和火灾的风险。(4)车间内电气动力、照明系统安装，存在工人触电危险和引起火灾的危险。(5)高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理，液压管道带压循环酸洗，存在化学物质腐蚀和中毒伤害。(6)现场要安装的大型设备较多，存在深基坑，有意外跌落的危险。(7)各专业工种、施工各阶段的交叉作业，存在交叉作业的危险。
案例八：
背景：某机电安装公司承包了JZ-9海上储油沉箱工程。沉箱本体钢结构总重量为2100t，下部为圆柱体，直径为44m，上部为圆台体，直径为34m.沉箱总容积为14000m3，由舱壁板及17个φ2100mm立柱分隔为8个独立的封舱罐，外围壁板为双层夹板。工程量最大的预制单体组合件重约240t，组对焊接操作最高点为28m。根据工程需要配置的主要施工设备有：两台250t履带式起重机、一台150t履带式起重机、两台60t汽车式起重机、两台60t门式行车、三台45t桥式行车、硅直流ZX-400电焊机80台。项目经理部针对现场各种设备的吊装作业制定了安全技术措施。
问题：
1、项目部制定的安全技术措施是否完善，结合本工程，项目部应制定哪些安全技术措施，说明理由?
答：项目部制定的安全技术措施不完善，应针对本工程危险源逐项制定安全技术措施，即高空作业安全技术措施、机械操作安全技术措施、大型构件吊装作业安全技术措施、在密闭容器内作业安全技术措施、临时用电安全技术措施、施工各阶段的交叉作业的安全技术措施等。
理由：因为本案例的施工现场存在危险源为：(1)组对焊接操作最高处为28m，存在高空作业风险。(2)两千多吨钢板现场制作，存在机械操作风险。(3)大型构件吊装，存在吊装风险。(4)在封舱罐内进行焊接、油漆操作，存在造成工人窒息和中毒的危险。(5)整个钢结构就像一个巨大的导电体，并且施工现场有多个临时用电点，存在工人触电的危险。(6)各专业工种、施工各阶段的交叉作业，存在物体打击和意外伤害的危险。所以施工单位项目部仅针对各种起重设备的吊装制定完善的施工方案和安全技术措施，是不够完善的。
2、在吊装作业划定的危险区域内，如何保证安全技术措施的落实?
答：在吊装作业划定的危险区域，应挂明显安全标志，将吊装作业区封闭，设专人加强安全警戒，防止其他人员进入吊装危险区。
3、施工机械设备在使用前有哪些安全管理要求?
答：(1)制定完善的、切实可行的施工机械设备安全管理制度并严格贯彻执行。(2)施工机械设备的操作人员应经培训上岗。特种设备的操作人员必须持证上岗。违反安全操作规程的指令，操作人员应拒绝执行。
4、根据用电应申报什么用电方案?说明理由。临时用电定期检查工作应按什么要求进行?
答：应制定和申报“临时用电施工组织设计”。因为该工程配置的主要施工机具多，仅电焊机就有80台，按规定：临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上时均应编制“临时用电施工组织设计”。临时用电定期检查工作应按分部、分项工程进行，对不安全因素必须及时处理，并履行复查验收记录。
案例九：
背景：A工程公司将某厂房制作安装栈桥的任务分包给B专业承包公司(包工、包料)。B专业承包公司用塔式起重机将重约3t的斜梁吊装找正后，用电焊将斜梁与栈桥点焊固定在一起。根据以往的经验，电焊工认为可以摘钩了，但摘钩时斜梁倾翻，2名作业人员从6m高处坠落，造成2人重伤。其中一人未佩戴安全带站在斜梁上，另外一人佩戴了安全带，并将安全带挂在了栈桥大梁上，但下落时安全带被挣断。
问题：
1、本事故应由谁来组织调查、处理结案?
答：本案例此次事故是重伤事故，B专业承包公司是一个法人单位，所以应该由B公司调查处理结案。
2、事故发生时应采取哪些应急措施?
答：(1)启动“安全生产事故应急救援预案”(2)抢救伤员(3)采取措施迅速排除险情(4)保护现场(5)事故调查，现场取证，认定原因。
3、简要分析事故发生的原因?
答：本案例事故发生的原因可从以下两个方面分析：(1)斜梁倾覆的主要原因有：斜梁没有采取可靠有效的固定措施或点焊焊缝质量不符合要求;也有可能是焊接材料和斜梁钢材的材质不合格造成的，这个问题要通过对使用的材料进行检验后，进一步作出判断。从管理上分析，主要是施工质量检查员对施工过程控制不到位。(2)高空坠落的主要原因有：防护用品(安全带)质量不合格;施工过程中违反安全技术操作规程，其中一名操作者没有佩带安全带;施工现场安全员督查不力。通过原因的分析，暴露出了施工单位在安全防护用品管理和安全施工管理中的薄弱环节。
4、由哪个部门对现场应急预案的适宜性进行审核和确认?
答：由施工现场项目经理部的上级有关部门，对现场应急预案的适宜性进行审核和确认。
二级建造师《机电工程》典型案例分析及答案
案例一：某机电工程项目，总承包商为了保证项目的顺利进行，决定采购一批高质量的机电设备。然而，由于市场上供应商众多，质量参差不齐，总承包商在选择供应商时陷入了困境。
问题：作为二级建造师，你会给总承包商提供什么样的建议？
答案：我会建议总承包商首先对市场上的供应商进行详细的调查和比较，包括供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等。其次，可以通过招标的方式，邀请有实力的供应商进行竞标，从中选择最合适的供应商。最后，与供应商签订合同时，应明确设备的质量标准、交货时间、售后服务等内容，以保障项目的顺利进行。
案例二：某机电工程项目，由于设计图纸的问题，导致施工过程中出现了大量的修改和返工，严重影响了工程的进度。
问题：作为二级建造师，你会如何解决这个问题？
答案：首先，我会与设计单位进行沟通，了解设计图纸出现问题的原因，并提出修改意见。其次，我会与施工单位进行协调，尽量减少返工和修改带来的损失。同时，我会建议项目方加强设计图纸的审核和管理，避免类似问题的再次出现。
案例三：某机电工程项目，由于施工过程中没有严格按照施工规范进行，导致了设备安装不合格，需要进行重新施工。
问题：作为二级建造师，你会如何处理这个问题？
答案：首先，我会要求施工单位立即停止施工，并对不合格的设备进行拆除和更换。其次，我会对施工过程进行详细的检查，找出问题的原因，并提出改正措施。最后，我会加强对施工单位的监督和管理，确保其严格按照施工规范进行施工，防止类似问题的再次出现。
【二级建造师《机电工程》典型案例分析及答案】相关文章：
二级建造师案例分析题03-20
二级建造师《建筑工程》冲刺题：案例分析11-08
二级建造师机电工程精品测试题及答案03-05