2024年一级建造师考试练习题及答案（精选8套）
现如今，我们都不可避免地会接触到练习题，多做练习方可真正记牢知识点，明确知识点则做练习效果事半功倍，必须双管齐下。你知道什么样的习题才能切实地帮助到我们吗？以下是小编收集整理的2024年一级建造师考试练习题及答案（精选8套），希望对大家有所帮助。
一级建造师考试练习题及答案 1
1[单选题] 与施工进度网络图比较，横道图的最大优点是()。
A.直观表示计划中各工作的起止及持续时间
B.确定实施计划所需要的资源数量
C.直观表示计划中各工作的逻辑关系
D.确定计划中的关键工作和时差
参考答案：A
参考解析：此题略有难度，需考生对网络图、横道图都有深度的理解，主要考核两种主要进度计划编制方法：网络图、横道图各自的特点。
用排除法，逐一判断各选项：
选项B：确定实施计划所需要的资源数量。通常情况下，网络图不能、横道图也不能。
选项C：直观表示计划中各工作的逻辑关系。这是网络图的优势，横道图不具备此功能。
选项D：确定计划中的关键工作和时差。网络图能确定时间参数，横道图由于没有各工作间的逻辑关系，故无法确定关键工作和时差。
选项A：直观表示计划中各工作的起止及持续时间。首先，横道图上能直观的体现各工作的起止及持续时间;其次，网络图中，只有时标网络图能直观体现各工作的起止及持续时间，其他网络图只能采取另外标注的方式来表示工作的持续时间，起止时间只能通过时间参数的计算来确定。
故本题正确选项应为“A.直观表示计划中各工作的起止及持续时间”。
2[单选题] 关于钢筋混凝土预制桩沉桩顺序的说法，正确的是( )。
A.对于密集桩群，从四周开始向中间施打
B.一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打
C.对基础标高不一的桩，宜先浅后深
D.对不同规格的桩，宜先小后大、先短后长
参考答案：B
参考解析：此题具有一定专业性，但对具有相应工程实践经验的考生，此题不算太难。
主要考核钢筋混凝土预制桩沉桩施工时，各桩施工先后顺序组织原则的知识点。
当基坑不大时，打桩应逐排打或从中间开始分头向四周或两边进行;
对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打;
当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打;
当基坑较大时，宜将基坑分为数段，然后在各段范围内分别施打，但打桩应避免自外向内或从周边向中间进行，以避免中间土体被挤密，桩难以打入;或虽勉强打入，但使邻桩侧移或上冒;
对基础标高不一的桩，宜先深后浅;对不同规格的桩，宜先大后小、先长后短，可使土层挤密均匀，以防止位移或偏斜。
故本题正确选项应为“B.一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打”。
3[单选题] 挖土前必须做好地表和坑内降排水，地下水位应保持低于开挖面至少( )。
A.300mm
B.500mm
C.800mm
D.1000mm
参考答案：B
参考解析：此题比较简单，对于具备一定工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核土方开挖前基坑降排水的知识点。
相关规范规定：挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水，地下水位应保持低于开挖面500mm以下。
故本题正确选项应为“B.500mm”。
4[单选题] 对某个项目的各项分部工程进行功能评分如下，计算得出相应各项的预算成本：分部分项工程名称功能评分预算成本
主体工程35820万元
装饰装修工程33515万元
屋面工程12172万元
门窗工程790万元
从上表中数值看出，( )成本比重偏高，应做重点分析，寻求降低成本的措施。
A.主体结构工程
B.装饰装修工程
C.屋面工程
D.门窗工程
参考答案：A
参考解析：此题比较简单，主要考核施工成本控制中价值工程运用的知识点。
价值系数=功能系数/成本系数;
本题只需找出成本比重偏高的分部分项工程，也即是价值系数最低的项，并不需要精确计算，可用“功能评分/预算成本”进行估算。
主体工程估算结果0.043、装饰装修工程估算结果0.064、屋面工程估算结果0.070、门窗工程估算结果0.078，由此可见，相对于单位功能评分值主体工程的成本过高。
故本题的正确项为“A.主体结构工程”。
5[单选题] 关于钢筋混凝土结构特点的说法，错误的是( )。
A.强度较高
B.整体性好
C.耐久性较好
D.可模性差
参考答案：D
参考解析：此题不难，对于理论知识扎实、具备一定工程实践经验的考生来说，很简单，主要考核钢筋混凝土结构的特点。
钢筋混凝土结构是混凝土结构中应用最多的一种，也是应用最广泛的建筑结构形式之一。它具有如下优点：
(1)就地取材。钢筋混凝土的主要材料是砂、石，水泥和钢筋所占比例较小。砂和石一般都可由建筑所在地提供，水泥和钢材的产地在我国分布也较广。
(2)耐久性好。钢筋混凝土结构中，钢筋被混凝土紧紧包裹而不致锈蚀，即使在侵蚀性介质条件下，也可采用特殊工艺制成耐腐蚀的混凝土，从而保证了结构的耐久性。
(3)整体性好。钢筋混凝土结构特别是现浇结构有很好的整体性，这对于地震区的建筑物有重要意义，另外对抵抗暴风及爆炸和冲击荷载也有较强的能力。
(4)可模性好。新拌合的'混凝土是可塑的，可根据工程需要制成各种形状的构件，这给合理选择结构形式及构件断面提供了方便。
(5)耐火性好。混凝土是不良传热体，钢筋又有足够的保护层，火灾发生时钢筋不致很快达到软化温度而造成结构瞬间破坏。
钢筋混凝土缺点主要是自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。
故本题正确选项应为“D.可模性差”。
6[单选题] 属于流水施工中空间参数的是( )。
A.流水强度
B.操作层数
C.施工队数
D.施工过程数
参考答案：B
参考解析：此题偏理论，对于理论基础知识扎实的考生，此题不难，主要考核流水施工参数中空间参数的知识点。
流水施工参数分三种：
(1)工艺参数，指组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。
(2)空间参数，指组织流水施工时，表达流水施工在空间布置上划分的个数。可以是施工区(段)，也可以是多层的施工层数。
(3)时间参数，指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面。
故本题正确选项应为“B.操作层数”。
7[单选题] 地下工程，铺贴厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材时，严禁采用的施工方法是( )。
A.冷粘法
B.热熔法
C.满粘法
D.空铺法
参考答案：B
参考解析：此题比较简单，稍有现场实践经验的考生，很轻易就能作出判断。主要考核地下工程防水中，各种卷材适宜施工方法的知识点。
相关规范规定，热熔法铺贴卷材时应符合下列规定：
1)火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。
2)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平展并粘贴牢固。
3)搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度，溢出的改性沥青宽度以2mm左右并均匀顺直为宜。
高聚物改性沥青防水卷材当厚度小于3mm时，很容易被烧穿孔，所以规范规定严禁采用热熔法施工。故本题的正确项应为“B.热熔法”。
8[单选题] 某现浇钢筋混凝土板跨度6m，设计无具体要求，底模及支架拆除时要求混凝土强度达到设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)最小值是( )。
A.50
B.75
C.80
D.100
参考答案：B
参考解析：此题比较简单，属施工业界常识性知识点，所有考生均应知应会。主要考核钢筋混凝土结构的底模及支架拆除时，对混凝土强度要求的知识点。
一级建造师考试练习题及答案 2
1.拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用( )。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.对比分析法
D.标准预算审查法
2.工程量清单项目编码的设置中，安装工程的工程分类顺序码为( )。
A.02
B.03
C.O4
D.O5
3.工程量清单计价主要有三种形式，其中关于综合单价的组成，正确的是( )。
A.综合单价=人工费+材料费+施工机械使用费
B.综合单价=人工费+材料费+施工机械使用费+管理费
C.综合单价=人工费+材料费+施工机械使用费+管理费+利润
D.综合单价=人工费+材料费+施工机械使用费+管理费+利润+规费
4.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前( )天向招标监督机构或工程造价管理机构投诉。
A.5
B.7
C.10
D.14
5.在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底 时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其( )的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
A.投标平均成本
B.社会平均成本
C.个别成本
D.多数成本
6.某工程承包合同额为500万元，工程建设期为11个月，该工程宜采用的结算方式为 ( )。
A.按月结算
B.分段结算
C.竣工后一次结算
D.分期结算
7.施工企业按规定缴纳的车船使用税应计人建安工程造价的( )。
A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费
8.某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1 000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的'工程结算款100 万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的 营业税为( )万元。
A.31.5
B.30.69
C.27
D.28.98
9.拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标拟定工程外墙面贴瓷砖，教学楼外墙干 挂花岗石。该地区外墙面瓷砖的预算单价为80元/m2，干挂花岗石的预算造价为280 元/m2。教学楼工程和概算指标拟定100 m2建筑面积中外墙面工程量均为80 m2。概算指标土建工程直接工程费单价为2 000元/m2，措施费为1 70元/m2。则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为( )元/m2。
A.1 760
B.2 160
C.2 200
D.2 330
10.在必须消耗的时间中，有一类时间与工作量大小无关，而往往和工作内容相关，这一时间应是( )。
A.准备与结束工作时间
B.基本工作时间
C.休息时间
D.辅助工作时间
11.当进行清单项目工程量计算时，应计算其( )。
A.实际施工工程量
B.损耗工程量
C.实体工程量
D.投标工程量
12.在措施项目清单中，采用综合单价法计算的是( )。
A.大中型机械进出场及安拆
B.混凝土浇筑的模板工程
C.安全、文明施工
D.二次搬运费
13.固定成本指成本总额不随产品产量变化的各项成本费用，主要包括( )。
A.原材料
B.包装费
C.计件工资
D.折旧费
14.下列指标中，属于反映盈利能力的动态指标的是( )。
A.项目投资收益率
B.项目投资财务净现值
C.项目资本金利润率
D.资产负债率
15.当用工程量单价法编制施工图预算时，可分为( )。
A.直接费单价和全费用单价
B.全费用综合单价和部分费用综合单价
C.直接费单价和部分费用综合单价
D.工料单价和部分费用综合单价
16.招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由 ( )确定材料单价中标价与专业工程分包价。
A.招标人单独招标
B.承包人单独招标
C.承包人和招标人共同通过招标
D.招标人与材料供应商协商后
17.下列属于投资活动现金流量的是( )。
A.收到的税费返还
B.收回投资收到的现金
C.吸收投资收到的现金
D.取得借款收到的现金
18.在工程量清单计价模式下，对于发生的索赔、现场签证确认的费用，应从( )中支出。
A.暂列金额
B.预备费
C.暂估价
D.不可预见费
19.国际工程项目建筑安装工程费用中，税金一般计人( )中。
A.公司管理费
B.直接费
C.间接费
D.暂定金额
20.《标准施工招标文件》中规定，承包商只能获得工期补偿的索赔事件是( )。
A.延误移交施工现场
B.异常恶劣的气候条件
C.承包人遇到不利物质条件
D.发包人提供资料错误，导致承包人返工
参考答案与解析
1.A
一级建造师考试练习题及答案 3
一、单选题
1墙背所受土压力较小的重力式挡土墙墙背形式是( )。
A.俯斜式
B.仰斜式
C.垂直式
D.凸折式
参考答案：B
参考解析：
仰斜墙背所受的土压力较小，用于路堑墙时，墙背与开挖面边坡较贴合，因而开挖量和回填量均较小，但墙后填土不易压实，不便施工。适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或路堤墙。
2渗沟的作用是( )。
A.降低地下水位
B.排除边沟水
C.减少冰冻深度
D.连接排水沟与渗井
参考答案：A
参考解析：
有地下水缏兜耐诜铰坊⑿逼侣返獭⒙坊钔诮惶娴囟危钡叵滤癫厍郴蛭薰潭ê闶保档偷叵滤换蚶菇氐叵滤稍诘孛嬉韵律柚蒙怠/P>
3暗沟或暗管通过软硬岩层分界处时应设置( )。
A.渗水孔
B.反滤层
C.检查井
D.沉降缝和伸缩缝
参考答案：D
参考解析：
暗沟或暗管沿沟槽底每隔10~15m或在软、硬岩层分界处时应设置沉降缝和伸缩缝。
4高速公路.一级公路平面控制测量等级应符合( )。
A.特级
B.一级
C.二级
D.二等
参考答案：B
5一级公路宜沿路线每()m设置一个水准点。
A.50
B.100
C.200
D.500
参考答案：C
参考解析：
沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。
6高速公路高程控制测量的等级为( )。
A.二等
B.三等
C.四等
D.五等
参考答案：C
7下列属于传统法放样的是()。
A.切线支距法
B.直角法
C.坐标法
D.解析法
参考答案：A
参考解析：
传统法放样包括切线支距法和偏角法。
8可导致路基出现“弹簧”现象的原因是( )。
A.土场土质种类单一
B.含水量偏小
C.压路机质量偏大
D.松铺厚度过大
参考答案：D
参考解析：
路基施工中压实度不能满足质量标准要求，甚至局部出现"弹簧"现象，主要原因是:
(1)压实遍数不合理。
(2)压路机质量偏小。
(3)填土松铺厚度过大。
(4)碾压不均匀，局部有漏压现象。
(5)含水率大于最佳含水率，特别是超过最佳含水率两个百分点，造成"弹簧"现象。
(6)没有对上一层表面浮土或松软层进行处治。
(7)土场土质种类多，出现异类土壤混填，尤其是透水性差的土壤包裹透水性好的土壤，形成了水囊，造成"弹簧"现象。
(8)填土颗粒过大(> 10cm) ，颗粒之间空隙过大，或采用不符合要求的填料(天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于18)。
9防治高填方路基沉降的.措施不包括( )。
A.采用水平分层填筑
B.选用砾石类土填筑路基
C.采用振动压路机碾压
D.超宽填筑路堤
参考答案：D
参考解析：
防治高填方路基沉降的措施：
1.做好施工组织设计，合理安排各施工段的先后顺序，明确构造物和路基的衔接关系。
2.基底承载力应满足设计要求。特殊地段或承载力不足的地基应按设计要求进行处理。
3.填筑路基前，疏通路基两侧纵横向排水系统，避免路基受水浸泡。
4.严格选取路基填料用土。宜优先采用强度高、水稳性好的材料，或采用轻质材料。
5.路堤填筑方式应采用水平分层填筑。
6.合理确定路基填筑厚度。
7.控制路基填料含水率。
8.选择合适的压实机具，重型轮胎压路机和振动压路机效果比较好。
9.做好压实度的检测工作。
10.对于填挖结合部，应彻底清除结合部的松散软弱土质，做好换土.排水和填前碾压工作，按设计要求从上到下挖出台阶，清除松方后逐层碾压，确保填挖结合部的整体施工质量。
11.施工过程中宜进行沉降观测，按照设计要求控制填筑速率。
选项D超宽填筑属于路基边缘压实度不足的预防措施。
10路基填筑时，填筑层有效宽度不够，边坡进行二期修补，最有可能造成( )。
A.路基弹簧
B.边坡崩塌
C.边坡滑坡
D.路基网裂
参考答案：C
参考解析：
路基弹簧是路基碾压中的病害，与边坡修补无关;崩塌(崩落.垮塌或塌方)是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落.滚动.堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象，填方路基边坡一般缓于1：1.5，不会产生崩塌;路基网裂一般是路基顶面的病害，与边坡修补无关。选项A.B.D错误。路基填筑时，填筑层有效宽度不够，边坡进行二期修补在两部分结合之处处理不好，加之宽度窄不易碾压，则可能造成边坡滑坡。
二、多选题
1路基纵向开裂的原因主要是( )。
A.旧路利用路段，新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足
B.使用渗水性.水稳性差异较大的土石混合料时，错误地采用了纵向分幅填筑
C.路基填料直接使用了液限大于50、塑性指数大于26的土
D.沟.塘清淤不彻底，回填不均匀或压实度不足
E.路基压实不均
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
路基纵向开裂的原因分析：
(1)清表不彻底，路基基底存在软弱层或坐落于古河道处。
(2)沟.塘清淤不彻底，回填不均匀或压实度不足。
(3)路基压实不均。
(4)旧路利用路段，新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足。
(5)半填半挖路段未按规范要求设置台阶并压实。
(6)使用渗水性.水稳性差异较大的土石混合料时，错误地采用了纵向分幅填筑。
(7)高速公路因边坡过陡.行车渠化.交通频繁振动而产生滑坡，最终导致纵向开裂。
选项C属于路基横向裂缝产生的原因。
2沉入桩的施工方法主要有( )。
A.锤击沉桩
B.振动沉桩
C.射水沉桩
D.自动沉桩
E.静力压桩
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
沉入桩的施工方法主要有：锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。
3路基施工应及时对来源不同.性质不同的拟作为路堤填料的材料进行复查和取样试验。土的试验项目包括有( )。
A.液限
B.标准击实试验
C.塑限
D.抗滑值试验
E.天然含水率
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
应及时对拟作为路堤填料的材料进行取样试验。土的试验项目应包括天然含水率、液限、塑限、颗粒分析、击实、CBR等，必要时还应做相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。对特殊土(如黄土、软土、盐渍土、红黏土、高液限黏土和膨胀土等)，还要进行相关试验以确定其性质及处置方案。
4套箱围堰的平面尺寸应根据( )确定。
A.承台尺寸
B.封底混凝土厚度
C.承台底标高
D.安装及放样误差
E.施工期间可能出现的最高水位及浪高
参考答案：A,D
参考解析：
套箱围堰的平面尺寸应根据承台尺寸、安装及放样误差确定，套箱顶标高应根据施工期间可能出现的最高水位及浪高等因素确定，套箱底板标高根据承台底标高及封底混凝土厚度确定。
5雨期路基施工地段一般应选择( )。
A.砂类土地段
B.碎砾石地段
C.岩石地段
D.黏土地段
E.路堑的弃方地段
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。
6套箱围堰的封底混凝土厚度应根据( )等计算确定。
A.桩周摩擦阻力
B.浮力
C.设计荷载
D.套箱重力
E.混凝土重力
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
套箱围堰应采用刚性导管进行水下混凝土封底，封底混凝土厚度应根据桩周摩擦阻力、浮力、套箱及混凝土重力等计算确定。
7以下一般属于小炮的有( )。
A.钢钎炮
B.深孔爆破
C.药壶炮
D.猫洞炮
E.用药量1t以上的炮
参考答案：A,B
参考解析：
综合爆破一般包括小炮和洞室炮两大类。小炮主要包括钢钎炮.深孔爆破等钻孔爆破;洞室炮主要包括药壶炮和猫洞炮，随药包性质.断面形状和微地形的变化而不同。用药量1t 以上为大炮， 1t以下为中小炮。
8高墩施工宜采用的模板类型有( )。
A.永久式模板
B.固定式模板
C.翻转模板
D.爬升模板
E.滑升模板
参考答案：C,D,E
参考解析：
高墩施工宜采用翻转模板、爬升模板或滑升模板。
9用于软基处理的粉煤灰垫层，可采用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰，其材料要求有( )。
A.烧失量宜大于12%
B.CaO+MgO含量不应低于55%
C.最大粒径不宜大于2mm
D.最小粒径不宜小于0.05mm
E.小于0.075mm颗粒含量宜大于45%
参考答案：C,E
参考解析：
粉煤灰垫层可采用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰，最大粒径不宜大于2mm ，小于0.075mm颗粒含量宜大于45%，烧失量宜小于12%。
10挂篮平衡方式可分为( )。
A.桁架式
B.压重式
C.自锚式
D.滚动式
E.滑移式
参考答案：B,C
参考解析：
国内外现有的挂篮按结构形式可分为桁架式、三角斜拉带式、预应力束斜拉式、斜拉自锚式;按行走方式可分为滑移式和滚动式;按平衡方式可分为压重式和自锚式。
一级建造师考试练习题及答案 4
一、单项选择题
1.在某规则波的波浪模型试验中，波系列中波峰与相邻波谷通过同一测波传感器的时间间隔为5s，已知该试验波的波长为2.0m，则该波浪的传播速度为( )n以。
A.0.1
B.0.2
C.0.4
D.0.8
2.港口水域是指港界范围内所包含水域的面积。下列水域中，属于港内水域的是( )。
A.避风锚地
B.船舶的制动水域
C.船舶抵港后等待海关签证的水域
D.到港船舶等待码头泊位的水域
3.在粗直径钢筋的机械连接中，钢筋连接接头断面强度有损耗的是( )。
A.滚压直螺纹连接
B.套筒冷挤压连接
C.镦粗直螺纹连接
D.锥螺纹连接
4.土颗粒愈细，级配越好，其渗透性( )。
A.愈强
B.愈弱
C.衰减愈快
D.衰减愈慢
5.我国天津港进港航道，某时刻查得该港的潮高为3.0m，该时刻测得航道的实际水深为15m，该港的理论深度基准面与平均海平面的高差为2.0m，则平均海平面距该港航道底泥面的距离是( )m。
A.10
B.12
C.13.5
D.14
6.港航工程高性能混凝土的水胶比通常不大于( )。
A.0.35
B.0.40
C.0.45
D.0.50
7.陆上深层水泥搅拌桩采用现场钻孔取样检验，芯样试件的无侧限抗压强度( )。
A.平均值不应低手设计抗压强度标准值
B.最小值不应低于设计抗压强度标准值
C.平均值不应低于设计抗压强度标准值的90%
D.最小值不应低于设计抗压强度标准值的90%
8.有抗冻要求的港航工程混凝土，细骨料中总含泥量(以重量百分比计)的限值为不大于( )。
A.1.0%
B.3.0%
C.5.0%
D.8.0%
9.港口与航道工程有抗冻要求的混凝土不宣采用( )。
A.普通硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.矿渣硅酸盐水泥
10.对经不加填料振冲密实法处理的砂土地基，宜用标准贯入试验或动力触探法检验处理效果，检验点应选择在( )。
A.振冲点位处
B.与相邻振冲点连线的中心处
C.振冲点围成的单元形心处
D.振冲孔的边缘处
11.陆上深层水泥搅拌桩桩体现场钻孔取样的取芯率应大于( )。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
12.GPS测量定位中，由于利用了( )技术，使其精度得到大幅度提高。
A.多路径效应调整
B.多波束
C.双频
D.差分
13.重力式码头基床整平时，对于块石间不平整部分，宜用二片石填充，二片石间不平整部分宜用碎石填充，其碎石层厚度不应大于( )mm。
A.30
B.50
C.80
D.100
14.高桩码头施工中，在斜坡上沉桩时，为保证沉桩桩位符合设计规定和防止岸坡滑动，应采取( )的方法。
A.严格按设计桩位下桩，并削坡和顺序沉桩
B.严格按设计桩位下桩，并削坡和分区跳打沉桩
C.恰当偏离桩位下桩，并削坡和顺序沉桩
D.恰当偏离桩位下桩，并削坡和分区跳打沉桩
15.高桩码头在施工时，应验算岸坡由于挖泥、回填土、抛填块石和吹填等对稳定性的影响，并考虑打桩振动所带来的不利因素。施工时期，按可能出现的各种受荷情况，与( )组合，进行岸坡稳定性计算。
A.历年最低水位
B.历年平均水位
C.设计低水位
D.设计高水位
16.钢板桩沉桩完毕后，需及时( )。
A.采取防腐蚀措施
B.设置导向架
C.安装导梁
D.降水开挖
17.在正常航速条件下，实施沉箱海上浮运拖带时，牵引作用点设在沉箱( )处最为稳定。
A.重心
B.浮心
C.定倾中心以下10cm左右
D.定倾中心以上10cm左右
18.某企业具有港口与航道工程施工总承包一级资质，注册资本金6000万元。该企业可承担单项合同额不超过( )亿元的各类港口与航道工程的施工。
A.1.8
B.2.4
C.30
D.36
19.绞吸式挖泥船的生产率是指其( )。
A.绞刀挖掘生产率
B.泥泵管路吸输生产率
C.绞刀挖掘生产率与泥泵管路吸输生产率的平均值
D.绞刀挖掘生产率与泥泵管路吸输生产率中的较低者
20.为较大幅度提高耙吸式挖泥船挖掘密实砂的.生产效率，可采取( )的措施。
A.控制对地航速在1～2节
B.适当调高波浪补偿器压力
C.选用IHC耙头
D.在耙头上加高压冲水
二、多项选择题
21.对海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位可采用( )。
A.高潮累积频率10%的潮位
B.高潮累积频率90%的潮位
C.历时累积频率1%的潮位
D.重现期为2年的年极值高水位
E.重现期为50年的高水位
22.港口工程地质勘察成果中，用于确定淤泥性土分类的指标有( )。
A.孔隙比
B.含水量
C.粘聚力
D.标准贯入试验击数
E.塑性指数
23.海水环境港口与航道工程混凝土部位可分为( )。
A.水上区
B.水下区
C.浪溅区
D.水位变动区
E.大气区
24.振冲置换法加固黏性土地基施工中，各段桩体的( )均应符合设计规定。
A.振冲器提升速度
B.水泥掺量
C.填料量
D.密实电流
E.留振时间
25.堆载预压法和真空预压法加固软土地基的工艺流程中，相同的工序有( )。
A.铺设砂垫层
B.打设塑料排水板
C.挖密封沟
D.铺膜、覆水
E.卸载
26.重力式码头基床抛石宜用10～100kg的块石，块石的( )应符合要求。
A.饱水抗压强度
B.天然重力密度
C.风化程度
D.裂纹程度
E.基本形状
27.预制钢筋混凝土方桩在吊运、存放过程中要求( )。
A.吊点位置偏差不应超过设计规定位置+200mm
B.对棱角部位宜用麻袋或木块等衬垫
C.吊绳与构件水平面的夹角不应大于45。
D.堆放层数不超过五层
E.各层垫木应位于同一垂直面上，其位置偏差不应超过+200mm
28.对板桩沉桩过程中出现的异常情况，可采取的有效措施有( )。
A.当沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时，对钢筋混凝土板桩可采用修凿桩尖斜度的方法逐渐调整
B.当沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时，对钢板桩可用加楔形钢板桩的方法调整
C.当板桩偏移轴线产生平面扭转时，可在后沉的板桩中逐根纠正，使墙面平滑过渡
D.当板桩偏移轴线产生平面扭转时，可用钢缆系于桩顶拉桩纠偏
E.当下沉的板桩使邻近已沉的板桩“上浮”时，可根据“上浮”的情况重新确定后沉板桩的桩顶标高
29.港口与航道工程高性能混凝土所采用的矿物性掺合料有( )。
A.火山灰
B.石灰
C.硅灰
D.磨细矿渣
E.优质粉煤灰
30.某5万吨级航道疏浚工程设计水深-12.0m，无设计备淤深度，底质为淤泥质土，按照《疏浚工程质量检验评定标准》的规定，合格工程设计通航水域的( )。
A.各测点水深必须达到设计通航深度
B.各测点水深必须达到设计深度
C.中部水域严禁出现浅点
D.边缘水域允许出现不超过0.3m的浅点，但浅点数不得超过该水域总测点数的3%
E.边缘水域的浅点不得在同一断面或相邻断面的相同部位连续出现
一、单项选择题
1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.A 7.A 8.B 9.C 10.C
11.B 12.D 13.B 14.D 15.C 16.C 17.C 18.C 19.D 20.D
二、多项选择题
21.AC 22.AB 23.BCDE 24.CDE 25.ABE
26.ACDE 27.ABE 28.ABC 29.CDE 30.CDE
一级建造师考试练习题及答案 5
一、单项选择题
1、下列选项中，不属于工程建设新技术范畴的是( )。
A、工程设计技术
B、施工工艺、环境技术
C、工程设计标准
D、工程安全和防护技术
2、在选择新技术应用方案时应遵循技术上先进、可靠、安全、适用和综合效益上合理的原则，综合效益上合理主要体现在方案经济性和( )。
A、技术先进性
B、效益综合性
C、技术安全性
D、效益可靠性
3、某施工现场钢筋加工有两个方案，均不需要增加投资，采用甲方案需固定费用50万元，每吨钢筋加工的可变费用是300元;采用乙方案需固定费用90万元，每吨钢筋加工的可变费用是250元。现场需加工钢筋1万吨，如果用折算费用法选择方案，则( )。
A、应该选用乙方案
B、应该选用甲方案
C、甲乙两个方案在经济上均不可行
D、甲乙两个方案的费用相同
4、某工程有甲、乙、丙、丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%，则采用折算费用法选择的最优方案为( )。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
5、某工程施工有两个技术方案可供选择，甲方案需投资180万元，年生产成本为45万元;乙方案需投资220万元，年生产成本为40万元。设基准投资收益率为12%，若采用增量投资收益率评价两方案，则( )。
A、甲方案优于乙方案
B、甲乙两个方案的效果相同
C、乙方案优于甲方案
D、甲乙两个方案的折算费用相同
6、在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有( )。
A、增量投资分析法、净年值法、综合总费用法
B、净年值法、净现值法、年折算费用法
C、增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法
D、年折算费用法、综合总费用法、净年值法
7、新技术应用方案的技术分析，主要通过对其技术特性和条件指标进行对比与分析而完成。下列指标中，属于反映方案技术特性的指标是( )。
A、施工专业化协作
B、方案生产能力
C、构配件供应保证率
D、方案占地面积
8、在工程建设中，对于新技术应用方案的技术分析时，属于反映现浇混凝土工艺(结构工程)方案的技术特性指标有( )。
A、最大浇筑量
B、最大安装高度
C、方案占地面积
D、施工的安全性
二、多项选择题
1、对新技术应用方案的技术经济分析，按分析的内容不同，可以分为技术分析、经济分析和( )。
A、社会分析
B、环境分析
C、定量分析
D、定性分析
E、综合分析
2、建设工程项目在选择新工艺和新材料时，技术上应遵循的原则有( )。
A、先进
B、安全
C、超前
D、可靠
E、适用
答案部分
一、单项选择题
1、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是三新应用方案的选择原则。工程建设新技术的范畴包括工程设计技术、工程材料、工程结构、施工工艺、环境技术、设备系统、工程安全和防护技术等。参见教材P77。
2、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是三新应用方案的选择原则。在选择新技术应用方案时应遵循技术上先进、可靠、安全、适用和综合效益上合理的原则，综合效益上合理主要体现在方案经济性和效益综合性。参见教材P77～78。
3、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是折算费用法。甲方案折算费用=50+300×1=350(万元);乙方案折算费用=90+250×1=340(万元)，故应该选择乙方案。参见教材P81。
4、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是折算费用法。根据在需要增加投资背景下的折算费用法的计算公式，则四个方案的折算费用依次为：Z甲=16+60×10%=22(万元);Z乙=13+80×10%=21(万元);Z丙=10+100×10%=20(万元);Z丁=6+120×10%=18(万元)。折算费用最小的为最优方案，因此，丁方案最佳。参见教材P81。
5、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是增量投资收益率法。两方案的增量投资收益率=(45-40)/(220-180)=12.5%，高于基准收益率，所以投资额大的方案为优。参见教材P80。
6、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的.是增量投资收益率法。常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合费用法等。净现值法、净年值法等属于动态分析方法。参见教材P80。
7、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是新技术应用方案的技术分析。新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析，包括技术分析和经济分析;其中技术分析需要对其方案的技术特性和条件指标进行对比。反映技术特性(结果)的指标包括现浇混凝土强度、现浇工程总量、最大浇筑量以及安装“构件”总量、最大尺寸、最大重量等。在备选答案中，除B外，其他均属反映技术条件(过程)的指标。参见教材P79。
8、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是新技术应用方案的技术分析。在新技术应用方案的技术分析中，技术特性指标侧重于产品本身，技术条件指标侧重于生产过程。最大安装高度，属于反映安装工程的技术特性指标;方案占地面积、施工的安全性、外部配套条件等，属于技术条件指标。参见教材P79。
二、多项选择题
1、
【正确答案】 ABE
【答案解析】 本题考查的是新技术应用方案的技术经济分析分类。按分析的内容不同，新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析、社会分析、环境分析和综合分析。参见教材P78。
2、
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查的是新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则。新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则：技术上先进、可靠、安全、适用;综合效益合理。参见教材P77。
一级建造师考试练习题及答案 6
【例题1·单选】下列合同中，属于实践合同的是( )。【2021】
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
【答案】A
【解析】根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。
诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。
实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
【例题2·单选】除双方当事人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为( )。 【2021】
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
【答案】B
【解析】根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
【例题3·单选】根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同( ) 。 【2021】
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
【答案】C
【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。
【例题4·单选】要式合同是指( )的合同。【2021】
A.法律上已经确定了一定的名称及具体规则
B.当事人双方互相承担义务
C.当事人双方意思表示一致订立
D.根据法律规定必须采取特定形式
【答案】D
【解析】所谓要式合同，是指根据法律规定必须采取特定方式订立的合同。如《合同法》规定，建设工程合同应当采取书面形式。
2021一级建造师法规知识章节习题：合同的要约与承诺
【例题·多选】根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有( )。【2021】
A.投标文件
B.拍卖公告
C.中标通知书
D.符合要约要求的售楼广告
E.招标公告
【答案】ACD
【例题·单选】甲施工企业3月1日向乙供应商发出采购单购买一批建材,要求乙在3月5日前回复;乙3月1日即收到甲的采购单。3月2日甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后于3月4日发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。则( )。【2021】
A.甲3月2日的行为属于要约撤回
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
【答案】D
【解析】要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
有下列情形之一的，要约不得撤销：(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
【解析】《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
【例题·单选】甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同( )。【2021】
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
【答案】B
【解析】《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。"第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”
【例题·单选】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期起( )。【2021】
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
【答案】C
【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
2021一级建造师法规知识章节习题：工程价款的支付
【例题·单选】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是( )。【2021】
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
【答案】A
【解析】
A正确，C错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容
不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”
B错误。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同，而不是可撤销合同。
D错误。既然另行签订的合同是无效合同，就不存在违约一说。
【例题·单选】包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是( )。【2021】
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
【答案】B
【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”
【例题·单选】乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵销了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是( )。【2021】
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
【答案】B
【解析】本题考查的是效力待定合同中的无权处分后取得处分权的问题。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。
【例题·单选】甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。【2021】
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
【答案】D
【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。但题目中并没有说明甲公司追认，则无处分权人处分他人的财产订立的合同是效力待定合同。
【例题·单选】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是( )。【2021】
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
【答案】D
【解析】
A错误。利息从应付工程价款之日计付。
B错误。D正确。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的`解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
【例题·单选】某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2021年3月1日和2021年10月1日，2021年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在( )前行使。【2021】
A.2021年9月1日
B.2021年4月1日
C.2021年4月20日
D.2021年10月20日
【答案】C
【解析】2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
【例题·单选】某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为( )。【2021】
A.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人
B.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
C.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
D.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
【答案】A
【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。因此，A正确。
【例题·单选】甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由( )。【2021】
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担
【答案】D
【解析】《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
【例题·多选】下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )。【2021】
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【答案】AC
【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
一级建造师考试练习题及答案 7
一、单选题
1.黑色金属材料通常是指( )。
A.低合金结构钢
B.重金属
C.轻金属
D.钦合金
2.碳素结构钢按照( )的下限值将其分为四个级别。
A.导电率
B.屈服强度
C.可塑性
D.耐磨性
3.机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用( )聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置不固定，多移动。
A.RV型
B.BLX型
C.BLV型
D.BVV型
4.架空线路尤其是长途输电线路的导线通常采用( )
A.RV型
B.BLX型
C.BX型
D.BW型
5.输配电线路使用的500kV电缆属于( )电力电缆。
A.低压
B.高压
C.超高压
D.特高压
6.用于室内各种敷设方式的控制电路中的`电缆有( )。
A.VV型
B.VV22型
C.KVV型
D.VV32型
7.VLV、VV型电力电缆( ).
A.能承受机械外力作用
B.适用于管道随敷设
C.可敷设在地下
D.可承受相当大的拉力
8.属于高压电力电缆的有( )。
A.VLV, VV型
B.VLV22, VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV, YJV型
9.VLV32，VV32型电缆( )
A.不能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.不适用.于潮湿场所
D.不可承受相当大的拉力
10.浦东新区大连路隧道紫敷镬的跨黄浦江高压电力电缆采用的是( )铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。
A. VV型
B.VV22型
C.VV32型
D.YJV型
11.普通传统应用广泛的非金属材料是指( )。
A.碳化硅材料
B.半导体材料
C.铁电材料
D.压电材料
12.建筑大楼常用的排水管及管件是( )。
A.聚乙烯朔料管
B.硬聚氯乙烯
C.聚丙烯管(PP管)
D.ABS工程塑料管
13.适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管，一般用( )制成。
A.聚氨醋复合板材
B.玻璃纤维复合板材
C.无机玻璃钢板材
D.酚醛复合板材
二、多选题
1.在机电安装工程中常用的钢管有( )等。
A.无缝不锈钢管
B螺旋缝钢管
C.低压无缝钢管
D.高压无缝钢管
E.焊接钢管
2.轻金属通常是指( )。
A.钦及钦合金
B.铜及铜合金
C.锌及锌合金
D.镍及镍合金
E.铝及铝合金
3.办公室照明通常采用( )聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线。
A.RV型
B.BV型
C.BX型
D BLX型
E.BVV型
4.能承受机械外力作三用，但不能承受大的拉力，可敷设在地下的电缆主要有( )。
A.VLV22型
B.BLV型
C.BX型
D.BLX型
E.VV22型
5.VLV22、 VV22型电缆( )
A.能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.适用于跨海场所
D.可承受相当大的拉力
E.可敷设在地下
6.常用硅酸盐材料包括( )。
A.水泥
B.砌筑材料
C.纤维
D.陶瓷
E.玻璃棉
7.按特性划分高分子材料是指( )等。
A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维 .
D.塑料
E.胶黏剂
一、单项选择题
1.A; 2.B; 3.A; 4.B; 5.C;, 6.C; 7.B; 8.D; 9.B;
10.D; 11.A; 12.B; 13.D
1.答案A：
重金属归类于有色金属，不属于黑色金属范畴。轻金属相对于重金属而言，同属于有色金属，不属于黑色金属范畴。 钦合金属于轻金属范畴，归类于有色金属，不属于黑色金属范畴。只有低合金结构钢属于黑色金属材料。
3.答案A：
BLX型、BLV型是铝芯电线，由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。BVV型可用在电气设备内配线，较多地出现在家用电器内的固定接线。只有RV型铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。
11.答案A：
半导体材料、铁电材料和压电材料是特种新型的无机非金属材料，乡主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物经特殊的先进工艺制成的，具有特殊性质和用途的材料。只有碳化硅材料属于广泛应用的普通传统非金属材料。
一级建造师考试练习题及答案 8
1、单选题某企业向金融机构借入一笔资金，年名义利率5%，按季计息，该笔资金的年有效利率是（）
A.5%
B.5.06%
C.5.09%
D.5.12%
参考答案.C
2、单选题根据《标准施工招标文件》变更指示，只能由（）发生。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程造价咨询
参考答案.C
3、单选题下列企业发行债券产生的成本中，属于资金占用费的是（）。
A.债券利息
B.广告费
C.代理发行费
D.公证费
参考答案.A
4、单选题判定一次经济业务是否记入某一会计实体的会计假设是（）
A.会计主体假设
B.持续经营假设
C.货币计量假设
D.会计分期假设
参考答案.A
5、单选题某企业2023年的营业净利率15%,总资产周转率0.9,权益乘数14。该企业2023年的权益净利率为（）
A.18.9%
B.13.5%
C.16.7%
D.21.0%
参考答案.A
6、单选题下列财务报表中，用于反映企业在某一特定日期财务状况是（）
A.利润表
B.现金流量表
C.所有者权益变动表
D.资产负债表
参考答案.D
7、单选题某企业从金融机构介入资金5000万元，期限4年，年利率4%，按年复利计息，该企业第4年年末还本付息额为（）
A.5624.32
B.5800
C.5849.293
D.6083.26
参考答案.C
8、单选题根据《企业会计准则第14号--收入》建筑业企业转让技术取得的收入属于（）
A.其他业务收入
B.主营业务收入
C.基本业务收入
D.营业外收入
参考答案.A
9、单选题某企业希望未来5年每年年末等额投入一笔资金，用于偿还第5年年末的借款本息和2000万元，年收益率4%，按年复利计算，该企业每年年末应投入的资金是()万元。
A.369.254
B.449.254
C.470.980
D.550.980
参考答案.A
10、单选题某企业拟从金融机构借入一笔期限5年的资金，四种计息方案如下表:
在其他条件相同的情况下，仅从资金使用成本考虑，最佳的方案是（）
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四
参考答案.C
11、单选题企业在会计核算中，对融资赁方式租入的固定资产提取折旧，这种会计处理方式遵循的会计核算原则是()。
A.谨慎性原则
B.实质重于形式原则
C.可比性原则
D.客观性原则
参考答案.B
12、单选题某企业向银行借款，在年名义利率相同的条件下，下列利息支付方法中，对借款企业最有利的是（）
A.贴现法
B.收款法
C.加息法
D.浮动利率法
参考答案.B
13、单选题下列国际工程中,投标人报价时宜采用高价策略的是( )。
A.施工条件好的工程
B.竞争对手多的房屋建筑工程
C.工期要求急的地下开挖工程
D.支付条件好的工程
参考答案.C
14、单选题初步设计批准后实行工程总承包发包的项目，其投资控制目标应根据发包内容，按照( )确定。
A.投资估算中与发包内容对应的总金额
B.设计概算中与发包内容对应的总金额
C.已标价工程量清单中的总价金额
D.设计概算中与发包内容对应的工程费用总金额
参考答案.B
15、单选题某企业2023年的收支情况为:营业收入9000万元，营业成本5500万元,税金及附加150万元，销售费用1200万元，管理费用500万元，财务费用600万元，投资收益50万元。该企业2023年度的营业利润为()万元。
A.1050
B.1200
C.1100
D.2200
参考答案.C
16、单选题下列不可抗力造成的损失属于承包人自行承担的（）
A.工程损失
B.第三人财产损失和人员伤亡
C.已运至施工现场材料和设备的损坏
D.承包人施工机械的损坏
参考答案.D
17、单选题招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性、完整性由（）负责
A.工程造价咨询人
B.招标人
C.投标人
D.招标代理人
参考答案.B
18、单选题某借款企业获得银行一年的周转信贷额5000万元，承诺费费率0.5%,在借款年度内使用了3000万元，该企业应向银行支付的承诺费为()万元。
A.0
B.10
C.15
D.25
参考答案.B
19、单选题施工企业会计对项目购货发票反映的经济内容能否记入会计要素以及何时记入会计信息系统进行辨析的过程，是会计工作环节中的
A.会计计量
B.会计确认
C.会计报告
D.会计记录
参考答案.B
20、单选题计算施工机械台班单价时，已知施工机械预算价格48万元，预计使用年限10年,年平均工作220个台班，净残值率5%。该机械台班折旧费为()元。
A.207.27
B.218.18
C.229.09
D.229.67
参考答案.A
21、单选题运用价值工程优化某项目设计方案时，工程的含义是（）
A.为提高设计方案价值进行的活动
B.为评价该设计方案工程有可行性进行的活动
C.为估计该设计方案工程概算价值的活动
D.为降低设计方案寿命周期成本的活动
参考答案.A
22、单选题采用每股收益无差别点法进行资本结构决策的缺点是（）
A.没有考虑不同来源资金的成本差异
B.没有考虑债务资金比例对每股收益的影响
C.没有考虑不同筹资方式带来的风险
D.每股收益的估算方法不明确
参考答案.C
23、单选题下列施工企业会计核算内容中，属于会计要素的是（）
A.责任成术
B.增值税
C.费用
D.应付账款
参考答案.C
24、单选题某企业有一台原值30万元的设备，预计使用年限10年，净残值3万元,年折旧2.7万元，已计折旧6年。现在以10万元价格售出，该设备的沉没成本()万元。
A.0.8
B.3.0
C.13.8
D.3.8
参考答案.D
25、单选题关于方案的敏感度系数的说法，正确的是（）
A.敏感度系数的绝对值越大，表示分析指标对该不确定因素的敏感度越小
B.敏感度系数可以直接表示不确定因素变化后分析指标的值
C.敏感度系数的计算结果与不确定因素、变化率、取值大小无关
D.敏感度系数大于0，表示分析指标与不确定因素同方向变化
参考答案.D
26、单选题企业存货独有的特点是（）。
A.具有实体状态
B.具有较强的流动性
C.存在发生潜在损失的可能性
D.只能通过外购获得
参考答案.C
27、单选题企业2023年营业收入6000万元，年初应收账款600万元起，年末应收账款800万元，请问2023年的应收账款周转率是多少（）
A.4.92
B.8.57
C.7.5
D.10
参考答案.B
28、单选题某建设项目，初始方案建设期2年、运营期10年，财务内部收益率17.67%。若因追加建设投资导致建设期第一年年初现金流出增加40000万元，运营期前4年得年现金净流入增加10000万元，则该项目财务内部收益率可变为（）
A.15.00%
B.17.67%
C.21.00%
D.22. 00%
参考答案.A
29、单选题采用定额单价法编制单位工程施工图预算。套用定额单价计算人材机费用时，若某分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致，应采取的处理方式是
A.直接套用定额单价
B.按实际使用材料价格换算定额单价
C.调量不换价
D.编制补充定额单价
参考答案.B
30、单选题关于单价合同计量的说话正确的是
A.发包人认为需要进行现场计量核实的，应在计量当日通知承包人
B.承包人收到发包人现场计量通知后未派人参加的，发包人计量结果无效
C.计量周期可选择按月或按工程形象进度分段计量
D.承包人为保证施工质量超出设计图纸要求增加的工程量，应计量
参考答案.C
31、单选题设备第1类无形磨损造成的后果是
A.导致设备自身技术特性和功能发生改变
B.导致原有设备相对贬值
C.导致设备生产精度达不到新标准要求
D.导致设备在修理之前不能正常工作
参考答案.B
32、单选题进行施工图预算审查时，对于工程量小、工艺较简单的工程按定额顺序或施工顺序对各项工程细目逐项详细审查的方法属于
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C.筛选审查法
D.全面审查法
参考答案.D
33、单选题下列施工企业的支出中，属于收益性支出的是（）。
A.自建办公楼支出
B.购置施工机械支出
C.购买现场周转材料支出
D.购置施工运输车辆支出
参考答案.C
34、单选题公司将法定公积金转为资本后，所留存的法定公积金占转增前公司注册资本的最小比例
A.10%
B.25%
C.20%
D.50%
参考答案.B
35、单选题对于初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，可以计算工程量的建筑工程，编制设计概算时宜采用的方法是
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.概算定额法
D.预算定额法
参考答案.C
36、单选题审查设计概算时审查人对部分关键设备投资向设备有关部门征求意见的方法是
A.对比分析法
B.类似工程法
C.联合会审法
D.查询核实法
参考答案.D
37、单选题采用ABC分析法进行存货管理时，对于种类较少、资金占用较多的A类存货。宜采取的措施是
A.对其经济批量认真规划，严格控制
B.根据数量标准划分，分类别一般控制
C.根据存货是否容易保存，灵活控制
D.根据经验确定订货批量，适当控制
参考答案.A
38、单选题某施工企业与业主签订了一项总造价为5000万元的固定造价合同，合同约定工期3年。若第1年完工进度30%，第2年完工进度80%，第3年完工进度100%则该施工企业第2年应确认的合同收入为（）万元。
A.2500
B.1000
C.1500
D.4000
参考答案.A
39、单选题施工现场设立安全警示标志、修建现场围挡所需的费用应列入
A.分部分项工程费
B.暂列金额
C.总承包服务费
D.措施项目费
参考答案.D
40、单选题已知招标工程量清单中挖土方工程量5000m，投标人根据施工方案确定的挖士方工程量5600m。经测算，投标人完成该土方工程的人、材、机费用之和275500元，管理费取人、材、机费用之和的10%，利润取人、材、机费用及管理费之和的6%。该土方工程报价的综合单价应为( )元/m。
A.55.10
B.57.36
C.60.61
D.64.25
参考答案.D
41、单选题政府和社会资本合作的`项目范围应限定于
A.市场化程度较高的项目
B.公共属性较弱的项目
C.投资回报率较高的项目
D.有经营性收益的项目
参考答案.D
42、单选题某项目建设期2年，共向银行借款30000万元，借款年利率4.5%。第1年和第2年借款比例分别为45%和55%。假设借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。编制设计概算时，该项目建设期利息总和为( )万元。
A.1296.169
B.607.500
C.992.419
D.1984.83840
参考答案.A
43、单选题关于预算定额基价编制的说法正确的是
A.预算定额计价应包括人工费、材料费、施工机器使用费、管理费和风险费、
B.以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额确定人工、材料、机械台班的消耗量。
C.预算定额基价中的单价含有增值税进项税额
D.预算定额计价一般通过单位估算表来确定单价，用于直接编制施工预算
参考答案.B
44、单选题下列施工机械的相关费用中，应计入施工机械台班单价的是
A.安拆简单、移动需要起重机运输的轻型施工机械的安拆费及场外运费
B.施工电梯的安拆费
C.利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施的折旧、搭设和拆除费用
D.自升式塔式起重机的安拆费及场外运费
参考答案.C
45、单选题某公司从国外进口一套机电设备，相关费用折合成人民币为:离岸价1500万元，国外运费90万元，国外运输保险费4.5万元:银行财务费6万元，进口关税税率10%，增值税税率13%。该进口设备增值税为( )万元。
A.207.285
B.214.500
C.228.794
D.228.014
参考答案.D
46、单选题组成BIM数据模式架构的四个概念层是( )。
A.核心层、共享层、专业领域层和资源层
B.基础层、核心层、共享层和应用层
C.基础层、核心层、专业领域层和应用层
D.核心层、共享层、应用层和资源层
参考答案.A
47、单选题按作业成本法进行产品成本核算时，以业务动因为基础进行作业量计量和分配依据的假设是
A.不同产品耗费的作业次数相等
B.执行每次作业的成本相等
C.执行作业的人员相同
D.执行每次作业耗费的材料相同
参考答案.B
48、单选题某工程总承包合同为可调价总价合同，若签约合同价中的预备费按合同约定支付后仍有余额，则余额应归（）所有
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.造价咨询单位
参考答案.A
49、单选题某建筑材料出厂价4000元/吨，运输费用100元/吨，运输损耗率1%，采购保管费费率2%，以上数据均不含增值税。该材料(不含增值税)单价为(元/吨。
A.4120.80
B.4141.00
C.4223.82
D.4182.00
参考答案.C
50、单选题采用实物量法编制施工图预算的工作包括;①计算工程量:②套用消耗定额，计算人、材、机消耗量;③计算其他各项费用并汇总造价:④计算开汇总人、材、机费用:⑤准备资料、熟悉施工图纸。上述工作正确的步骤是
A.⑤④①②③
B.⑤①③②④
C.①②④③⑤
D.⑤①②④③
参考答案.D
51、单选题下列资用中，属于工程建设其他费中联合试运转费的是（）
A.试运软过程中因施工质量原因发生的处理费用
B.单台设备调试费用
C.试运转过程中因设备缺陷发生的处理费用
D.施工单位参加试运转的人工费
参考答案.D
52、单选题关于方案经济效果评价方法的说法，正确的是
A.投资回收期和资产负债率分析属于不确定性分析方法
B.融资前分析充分考虑了融资方案变化对方案财务净现值的影响
C.对同一方案进行确定性评价后，无需再进行不确定性分析
D.按评价方法的性质不同，经济效果评价可分为定量分析和定性分析
参考答案.D
53、单选题某工程施工合同约定采用价格指数调差法调整合同价款。已知不参与调值费用占工分合同总价的15%，结算当月可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数如下表。若该月己完工程址的金额为1200万元，则该月实际结算时需调整的价格差额为（）万元。
A.54237
B.111.323
C.291.333
D.125.763
参考答案.D
54、单选题某工程施工合同约定:合同总额2100万元，合同工期5个月，预付款210万元进度款按月支付;质量保证金按工程价款的10%逐月扣留，累计扣留至合同总额的3%停止扣留;预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程价款金额如下表,则第5个月发包人应支付的工程进度款金额为( )万元。
A.290
B.345
C.395
D.450
参考答案.C
55、单选题按编制用途分类，工程定额分为
A.全国统一定额、行业定额、地区统一定额。企业定额。
B.施工定额、预算定额、概算定额、精算定额、投资估算定额。
C.建筑工程定额、设备安装工程定额。工程器具定额、工程建设及其他费定额
D.人工消耗定额，材料消耗定额。施工机具台消耗定额
参考答案.B
56、单选题编制某教学楼工程最高投标限价的数据如下：建筑面积12000m2，建筑工程、安装工程、装饰装修工程分部分项工程费指标分别为1800元/m2、500元/m2、1200元/m2。其中:定额人工费占分部分项工程费的15%;措施费以分部分项工程费为计算基数，费率10%；其他项目费合计900万元;规费以定额人工费为计算基数，费率14%;增值税税率9%;以上数据均不含增值税进项税额。该工程的最高投标限价为()万元。
A.6112.938
B.5608.200
C.6657.720
D.6859.152
参考答案.A
57、单选题某方案设计生产能力500万吨每年，预计生产该成本年固定成本300000万元,单位产品售价1500元每吨，单位产品可变成本600元每吨，单位产品税金及附加15元每吨以上成本及售价均不考虑增值税，该方案以产品售价表示，盈亏平衡点为（）元/吨
A.600
B.615
C.1215
D.1200
参考答案.C
58、单选题现有四个投资方案(现金流量数据如下表)，计算期均为5年，设财务基准收益率为10%，若某企业可筹集到的资金总额为10000万元，则应选择的方案是()
A.1
B.4
C.2
D.3
参考答案.B
59、单选题下列费用中，用于建筑安装工程费中企业管理费的是
A.养老保险费
B.工伤保险费
C.劳动保护费
D.高空作业津贴费
参考答案.C
60、单选题某建设项目，设备及工器具购置费10000万元，建筑工程费13000万元，安装工程费2000万元，工程建设其他费7000万元，基本预备费1600万元，价差预备费1700万元，建设期利息1500万元。该建设项目的工程费用为()万元。
A.15000
B.32000
C.25000
D.33600
参考答案.C
61、多选题下列方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）
A.费用年值
B.净现值率
C.速动比率
D.内部收益率
E.偿债备付率
参考答案.ABD
62、多选题下列费用项目中，投标人可以自主确定报价的有（）。
A.计日工单价
B.专业工程暂估价
C.总承包服务费
D.暂列金额
E.安全文明施工费
参考答案.AC
63、多选题价值工程方案创新的方法有（）
A.价值指数法
B.专家意见法
C.专家检查法
D.头脑风暴法
E.价值法
参考答案.BCD
64、多选题采用成本分析法确定企业最佳现金持有量时，通常考虑的成本有（）
A.管理成本
B.沉没成本
C.机会成本
D.短缺成本
E.表现成本
参考答案.ACD
65、多选题与一般的材料采购合同相比，建造合同的主要特征有（）
A.建造合同属于资本
B.现有买主后有标的
C.建设周期长
D.资产体积大，造价高
E.建设合同一般不可取消
参考答案.BCDE
66、多选题下列财务分析指标中，属于反映企业发展能力的指标有()。
A.偿债备付率
B.利息备付率
C.营业收入增长率
D.总资产周转率
E.资本积累率
参考答案.CE
67、多选题根据《建设项目工程总承包计价规范》，下列工程总承包其他费中，属于其他专项费的有()。
A.工程总承包管理费
B.工程技术经济咨询费
C.研究试验费
D.临时用地及占道使用补偿费
E.工程的专利使用费
参考答案.BE
68、多选题对承租人而言，融资租赁的特点包括（）。
A.可以避免长期借款可能附加的各种限制性条款
B.能够迅速获得所需长期资产的使用权
C.融资租赁费中的利息费用可在企业所得税前扣除
D.融资租赁的资产不体现在承租人的资产负债中
E.是融资与融物相结合的筹资方式
参考答案.ABCE
69、多选题下列与资金有关的因素中，属于直接影响资金时间价值的有（）。
A.资金的使用时机
B.资金的使用时长
C.资金的筹措方式
D.投入的资金数量
E.资金的周转速度
参考答案.ABDE
70、多选题某医院建设项目包括住院楼、科研楼、门诊楼等单项工程，关于该医院建设项目总概算的说法，正确的有（）。
A.总概算应不含价差预备费概算
B.总概算等于各单项工程综合概算之和
C.总概算应包含项目前期工作费
D.总概算应采用二级概算形式编制
E.总概算表应反映静态投资和动态投资两部分
参考答案.CE
71、多选题编制人工定额时，下列工人工作时间中，属于必需消耗的时间的有（）。
A.偶然的多余工作时间
B.基本工作时间
C.辅助工作时间
D.准备与结束工作时间
E.不可避免的中断时间
参考答案.BCDE
72、多选题按费用构成要素划分，下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（）。
A.材料采购费
B.材料运杂费
C.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
D.施工机械日常维修保养的材料费
E.对材料进行一般鉴定和检查的费用
参考答案.ABC
73、多选题关于敏感性分析中临界点的说法，正确的有（）。
A.临界点可用百分比或临界值表示
B.临界点只能用图解法求得
C.临界点的测定方法属于相对测定法
D.利用敏感性分析图可求得临界点的近似值
E.临界点是使方案由可行变为不可行的不确定因素变化的临界数值
参考答案.ADE
74、多选题下列企业支出中，在计算应纳税所得额时，不得扣除的有
A.向投资者支付的股息
B.税收滞纳金支出
C.赞助支出
D.未经核定的准备金支出
E.生产经营活动中发生的销售成本
参考答案.ABCD
75、多选题下列导致承包人工期延误和费用增加的事项中，承包人可同时索赔工期、费用和利润的有（）
A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
B.发包人延迟提供施工场地
C.施工过程中发现文物
D.发包人提供资料错误而导致承包人返工
E.承包人遇到不利水文条件
参考答案.ABD
76、多选题下列费用中，属于工程建设其他费的有
A.生态补偿费
B.施工工人临时宿舍建设费
C.环境影响评价费
D.场地准备费
E.生产准备费
参考答案.ACDE
77、多选题若国际工程的招标文件中未单列开办费，则下列费用中，应计入现场管理费的有
A.工程辅助费
B.现场办公费
C.经营业务费
D.检验试验费
E.文体宣教费
参考答案.BDE
78、多选题关于设备使用过程中年运行成本的说法，正确的有
A.年平均运行成本是设备各年运行成本总和的平均
B.每年运行成本随设备使用年限的延长而逐渐增加
C.若设备每年运行成本的增量相等，则总运行成本呈线性增长
D.年运行成本包括人工费、材科费、能源费、维修费等
E.年平均运行成本最低对应的使用年限是设备的经济寿命
参考答案.AB
79、多选题下列出纳人员工作安排中，违背企业内部控制“不相容职务相互分离”原则的有
A.出纳人员负责会计档案管理工作
B.出纳人员负责稽核工作
C.出纳人员负责现金收款工作
D.出纳人员负责网上转账操作工作
E.出纳人员负责支票的开具和保管工作
参考答案.AB
80、多选题按历史成本核算资产耗费时，确定资产历史成本的方法有
A.按购置资产时支付的现金金额计量
B.按购置资产时资产的市场信息价计量
C.按购置资产时支付的现金等价物金额计量
D.按购置资产时资产的出厂价计量
E.按购置资产时付出的对价的公允价值计量
参考答案.ACE
【一级建造师考试练习题及答案】相关文章：
一级建造师考试项目管理练习题及答案05-09
2017一级建造师考试考前练习题及答案10-14
一级建造师考试工程经济练习题与答案08-29
一级建造师考试项目管理练习题含答案08-23
一级建造师考试工程经济练习题及答案07-10