题库

一级建造师考试工程法规模拟题和答案

时间:2024-11-23 09:30:42 敏冰 题库 我要投稿
  • 相关推荐

一级建造师考试工程法规模拟题和答案(精选3套)

  一级建造师执业资格考试是从事建筑活动的专业技术人员依法取得相应的执业资格证书的考试。下面是小编整理的一级建造师考试工程法规模拟题和答案,大家快来测试吧!

一级建造师考试工程法规模拟题和答案(精选3套)

  一级建造师考试工程法规模拟题和答案 1

  1[单选题] 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是( )。

  A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

  B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷

  C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷

  D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等

  参考答案:B

  参考解析:考查建设工程民事纠纷概念、内容、特点及其与行政纠纷辨析。A项,施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于知识产权侵权纠纷,而非合同纠纷,所以A项错误;C项,行政机关与施工企业之间除可能因具体行政行为而发生行政纠纷,还可能因履行经济合同而发生民事纠纷;D项,依据我国《民事诉讼法》第8条:“民事诉讼当事人有平等的诉讼权利”之规定,发包人与承包人在民事诉讼中的权利是平等的。故B选项正确。

  2[单选题] 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是( )。

  A.宣读有原告签字的起诉书

  B.变更诉讼请求

  C.进行和解

  D.放弃诉讼请求

  参考答案:A

  参考解析:我国《民事诉讼法》第59条规定:“诉讼代理人代为承认放弃变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权”。本题A项明显不属于法定的特别授权事项。故A选项正确。

  3[单选题] 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人( )。

  A.可以拒绝承担保证责任

  B.应当承担保证责任

  C.只对主债权承担责任

  D.免除保证责任

  参考答案:A

  参考解析:《担保法》第17条规定,一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。故A为正确选项。

  4[单选题] 下列人员中不可以作为诉讼代理人的是( )。

  A.当事人的父母

  B.社会团体

  C.公司的员工

  D.律师

  参考答案:B

  参考解析:2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。”诉讼代理人必须是自然人,故B选项正确。

  5[单选题] 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是( )。

  A.两个项目的发包人是同一单位

  B.因发包人原因导致停工超过3个月

  C.合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算

  D.建造师同时具有两个专业的执业资格

  参考答案:C

  参考解析:大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的; (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。

  6[单选题] 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起( )日内作出工伤认定的决定。

  A.20

  B.30

  C.45

  D.60

  参考答案:D

  参考解析:根据《工伤保险条例》规定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的`决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。故D项正确。

  7[单选题] 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,下列说法正确的是( )。

  A.企业合并的,可以继承合并前各方中较高的资质

  B.企业分立的,按分立前各方较低的资质处理

  C.企业改制的,可以继承原企业资质

  D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级

  参考答案:D

  参考解析:企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。D项正选。

  8[单选题] 以下关于人民调解的说法中,错误的是( )。

  A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要服务费用

  B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

  C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

  D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

  参考答案:A

  参考解析:《人民调解法》第4条规定:“人民调解委员会调解民间纠纷,不收取任何费用”;第7条规定:“人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织”;第31条规定:“经人民调解委员会调解达成的调解协议,具有法律约束力,当事人应当按照约定履行”;第32条规定:“经人民调解委员会调解达成调解协议后,当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的,一方当事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

  9[单选题] 施工企业不执行公安机关作出的停工决定,由( )强制执行。

  A.建设单位

  B.公安部门

  C.人民法院

  D.建设主管部门

  参考答案:B

  参考解析:根据《消防法》的规定,被责令停止施工、停止使用、停产停业的,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工,使用生产经营。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行。故B为正确选项。

  10[单选题] 基层人民法院审理行政诉讼案件,应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的,由( )批准。

  A.高级人民法院

  B.最高人民法院

  C.中级人民法院

  D.该基层法院院长

  参考答案:A

  参考解析:《行政诉讼法》第57条规定:“人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理第一审案件需要延长的,由最高人民法院批准”。故A为正确选项。

  11[单选题] 下列关于租赁合同的表述中,错误的是( )。

  A.租赁期限超过20年的,超过部分无效

  B.租赁期限超过6个月的,应当采用书面形式

  C.应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效

  D.承租人未经出租人转租的,出租人可以解除合同

  参考答案:C

  参考解析:根据《合同法》第215条规定,租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同,但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。故C为正确选项。

  12[单选题] 《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的( )”。

  A.50%

  B.100%

  C.至少30%

  D.5倍

  参考答案:D

  参考解析:《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍”。故D为正确选项。

  13[单选题] 建筑工程施工合同如果无效,一般应采取( )方式进行处理。

  A.返还财产

  B.赔偿损失

  C.折价补偿

  D.追缴财产,收归国有

  参考答案:C

  参考解析:《合同法》第58条规定,合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。根据上述规定,建设工程施工合同无效一般采取作价补偿原则。故C选项正确。

  14[单选题] 根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生安全生产事故时,单位的( )应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

  A.法定代表人

  B.主要负责人

  C.项目经理

  D.直接责任人

  参考答案:B

  参考解析:《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

  15[单选题] 北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地,并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款,深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中,正确的是( )。

  A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权

  B.北京市的人民法院有管辖权

  C.上海市的人民法院有管辖权

  D.合同约定的管辖法院条款无效

  参考答案:A

  参考解析:《民事诉讼法》第23条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”;第34条规定:“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”。本题中,当事人约定由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”符合法律规定。故A为正确选项。

  16[单选题] 下列各项关系中,属于合同法调整范围的是( )。

  A.企业内部管理关系

  B.买卖关系

  C.劳动合同关系

  D.行政管理关系

  参考答案:B

  参考解析:《合同法》第2条规定:“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定”。行政法律关系以及企业内部管理关系,因其不是平等主体之间的法律关系,所以均不属于合同法调整范围。故B为正确选项。

  17[单选题] 关于工程建设的标准,说法错误的是( )。

  A.行业标准在相应的国家标准实施后,应及时进行修订或废止

  B.工程建设行业标准实施后也需要复审

  C.工程建设地方标准中没有强制性条文

  D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

  参考答案:C

  参考解析:《标准化法实施条例》第14条规定:“行业标准在相应的国家标准实施后,自行废止”;第16条规定:“地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案”;第20条规定:“标准实施后,制定标准的部门应当根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审。标准复审周期一般不超过五年”;第18条规定“工程建设的质量、安全、卫生标准及国家需要控制的其他工程建设标准”为强制性标准,同时还规定“省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生的地方标准,在本行政区域内是强制性标准”。故C为正确选项。

  18[单选题] 甲、乙、丙三个施工单位组成联合体进行投标,甲为一级资质,乙为二级资质,丙为三级资质,则联合体的资质等级应为( )。

  A.特级

  B.一级

  C.二级

  D.三级

  参考答案:D

  参考解析:根据《招标投标法》,联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。甲、乙、丙为同一专业单位,因此联合体资质等级应按照资质等级较低的丙来确定。故D为正确选项。

  19[单选题] 关于招标方式的说法,正确的是( )。

  A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标

  B.邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上法人或其他组织投标

  C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经省级人民政府批准可以邀请招标

  D.国有资金占主导或控股地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

  参考答案:C

  参考解析:公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。《招标投标法》规定,招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

  国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。

  《招标投标法实施条例》进一步规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

  20[单选题] 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是( )。

  A.仲裁实行一裁终局的制度

  B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会可以受理

  C.当事人达成有效仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理

  D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

  参考答案:B

  参考解析:我国《仲裁法》第4条规定:“当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿,达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理”;《仲裁法》第5条进一步规定:当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,即或裁或审制度;《仲裁法》第9条还规定仲裁实行一裁终局的制度。据此,A、C、D选项都符合仲裁法的规定,不符合题意;只有B选项的表述符合题意。故B选项正确。

  一级建造师考试工程法规模拟题和答案 2

  1.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年,但针对具体情况有不同的规定。对此,下列表述中正确的是( )。

  A.良好行为记录信息的公布期限为5年

  B.企业整改经审核确有实效的,可以缩短公布期限,但最短不得少于3个月

  C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年,但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

  D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录,公布期限可以不同

  【答案】B

  【解析】《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定,所认定的限制期限长于6个月的,公告期限从其决定。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期跟,但公布期限最短不得少于3个月,同时将整改结果列于相应不良行为记录后,供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位,信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

  2.甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

  A.15

  B.16

  C.17

  D.21

  【答案】D

  【解析】依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力,不能免除乙方的责任,因此计算工程拖期费用时,应将其考虑在内。

  3.某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,工程竣工验收质量合格,乙包工头要求按合同约定支付工程款,则( )。

  A.合同无效,不应支付工程款

  B.合同无效,应参照合同约定支付工程款

  C.合同有效,不应支付工程款

  D.合同有效,应参照合同约定支付工程款

  【答案】B

  【解析】没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定,即违反法律、行政法规的强制性规定,该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持。故选项B正确。

  4.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是( )。

  A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

  B.承包人可根据实际情况部分接受货物

  C.由于双方已变更合同,乙应暂停送货

  D.承包人拒绝接受,应承担违约责任

  【答案】D

  【解析】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。

  5.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半,该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定,下列关于甲、乙双方权利的表述中,正确的是( )。

  A.经乙同意后方可解除合同

  B.乙有权要求对方继续履行合同

  C.甲承包商有权随时解除合同,但应赔偿损失

  D.甲承包商不享有随时解除合同权

  【答案】C

  【解析】承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的,承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的'权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失,而不可主张对方继续履行合同。

  6.某建筑公司在建设项目施工过程中,发现一地下古墓葬,于是立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,应当在( )小时内赶赴工地现场。

  A.12

  B.24

  C.48

  D.36

  【答案】B

  【解析】根据《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。

  7.某银行与某投资商签订了担保合同,双方当事人没有约定保证方式,此时应按照( )。

  A.一般保证承担保证责任

  B.连带责任保证承担保证责任

  C.部分连带责任保证承担保证责任

  D.由双方认定的第三方确定保证责任

  【答案】B

  【解析】保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。

  8.下列权利证书中,不可以进行质押的是( )。

  A.股权证书

  B.存单

  C.仓单

  D.房屋产权证书

  【答案】D

  【解析】可以进行质押的质物是动产或权利,D项属于不动产,不可以进行质押。

  9.关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是( )。

  A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

  B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对人主张权利

  C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理

  D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

  【答案】A

  【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时,也要使实际施工人的合法权益得到实现。

  10.注册建造师有权( )。

  A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

  B.在两个或两个以上单位受聘或执业

  C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

  D.对本人执业活动进行解释和辩解

  【答案】D

  【解析】《注册建造师管理规定》进一步规定,注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。

  一级建造师考试工程法规模拟题和答案 3

  单项选择题

  第 1 题 在我国法律体系中,《建筑法》属于( )部门。

  A.民法

  B.商法

  C.经济法

  D.诉讼法

  正确答案:C,

  第 2 题 关于民事法律行为分类,以下说法错误的是 ()

  A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

  B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为

  C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

  D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

  正确答案:C,

  第 3 题 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是 ()

  A.合同

  B.扶养

  C.不当得利

  D.无因管理

  正确答案:A,

  第 4 题 根据《物权法》规定,下列关于抵押权的表述中错误的是()

  A.在建工程可以作为抵押物

  B.即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

  C.建设用地使用权抵押后,该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

  D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

  正确答案:B,

  第 5 题 根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让,自( )起发生效力。

  A.买卖合同生效

  B.转移登记

  C.交付

  D.买方占有

  正确答案:C,

  第 6 题 某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行,开工前的到位资金原则上不得少于工程 合同价的. ( )

  A. 20% B. 30%

  C. 50% D. 80%

  正确答案:B,

  第 7 题 建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县 级以上人民政府建设行政主管部门申请领取 ( )

  A.建设用地规划许可证

  B.建设工程规划许可证

  C.施工许可证

  D.安全生产许可证

  正确答案:C,

  第 8 题 按照《建筑法》的规定,以下说法正确的是 ( )

  A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

  B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

  C.联合体共同承包的,按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

  D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人

  正确答案:D,

  第 9 题 关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是 ( )

  A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

  B.未经发包方同意且无合同约定,承包方不得对专业工程进行分包

  C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

  D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施 工单位

  正确答案:D,

  第 10 题 甲、乙两建筑公司组成一个联合体去投标。在共同投标协议中约定:如在施工过程中出现 质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现 质量问题,建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是 ( )

  A.由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利

  B.因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

  C.如果建设单位向乙公司主张,则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

  D.只有甲公司无力承担,乙公司才应先承担全部责任

  正确答案:C。

【一级建造师考试工程法规模拟题和答案】相关文章:

一级建造师《工程法规》模拟题及答案07-04

2017一级建造师《工程法规》模拟题及答案07-12

2017一级建造师考试工程法规模拟题与答案09-08

2017一级建造师考试工程法规模拟题及答案05-20

2016一级建造师《工程法规》考试答案09-21

2016年一级建造师《工程法规》模拟题及答案09-12

2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案08-05

一级建造师考试工程经济模拟题和答案10-25

一级建造师考试《工程法规》真题及答案10-09