一级建造师《法规知识》专项试题及答案

相关推荐

一级建造师《法规知识》专项试题及答案

　　在平平淡淡的日常中，我们很多时候都不得不用到试题，借助试题可以更好地考核参考者的知识才能。什么类型的试题才能有效帮助到我们呢？以下是小编为大家整理的一级建造师《法规知识》专项试题及答案，欢迎阅读与收藏。

一级建造师《法规知识》专项试题及答案

　　一级建造师《法规知识》专项试题及答案 1

　　单项选择题

　　1.特种作业人员的范围由(　　)确定。

　　A.国务院　B.国务院建设行政主管部门

　　C.国务院负责安全生产监督管理的部门

　　D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门

　　2.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为(　　)。

　　A.群防群治制度　B.安全生产检查制度

　　C.安全生产责任制度　D.安全生产管理制度

　　3.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起(　　)日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。

　　A.5　B.7　C.10　D.15

　　4.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，(　　)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

　　A.安全生产责任制度　B.群防群治制度

　　C.安全生产教育培训制度　D.安全责任追究制度

　　5.关于安全生产许可证的说法，错误的是(　　)。

　　A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

　　B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

　　C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

　　D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

　　6.施工项目负责人是指施工企业的(　　)。

　　A.总经理　B.总工程师　C.项目经理　D.董事长

　　7.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在(　　)小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。

　　A.12　B.24　C.48　D.60

　　8.起重机械应当报废的标准是(　　)。

　　A.大修后才能达到安全技术标准的　B.无安全技术档案的

　　C.无齐全有效的安全保护装置的　D.超过制造厂家规定的使用年限的

　　9.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前(　　)个月。

　　A.1　B.2　C.3　D.6

　　10.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担(　　)个工程项目的管理工作。

　　A.1　B.2　C.3　D.4

　　11.《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业(　　)和总监理工程师签字后实施。

　　A.行政负责人　B.技术负责人　C.法定代表人　D.项目经理

　　12.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于(　　)。

　　A.综合应急预案　B.专项应急预案　C.现场处置方案　D.施工组织方案

　　13.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是(　　)。

　　A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

　　B.进入被检查单位施工现场进行检查

　　C.实施查封、扣押　D.作出行政处罚决定

　　14.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是(　　)。

　　A.直接修改设计　B.要求设计单位修改、

　　C.报告建设单位提出修改建议　D.报告工程建设行政主管部门要求修改

　　15.施工中，施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期应由(　　)承担。

　　A.业主　B.施工单位　C.监理单位　D.业主和监理单位共同

　　16.根据《建设工程质量管理条例》的规定，(　　)在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

　　A.建设单位　B.施工单位　C.监理单位　D.政府工程质量监督机构

　　17.某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处(　　)罚款。

　　A.10万元以上30万元以下　B.15万元以上30万元以下

　　C.20万元以上40万元以下　D.20万元以上50万元以下

　　18.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是(　　)。

　　A.住宅工程原施工单位　B.物业单位　C.装修单位　D.住户甲

　　19.仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括(　　)。

　　A.独立性　B.公权性　C.保密性　D.自愿性

　　20.在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是(　　)。

　　A.被告公司注册资本　B.原告公司营业收入　C.争议标的金额　D.双方签订的合同额

　　21.以下关于民事诉讼证据的正确表述是(　　)。

　　A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

　　B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

　　C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

　　D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

　　22.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是(　　)。

　　A.2013年5月1日　B.2013年6月1日　C.2013年7月1日　D.2013年7月31日

　　23.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后(　　)内提出。

　　A.三个月　B.六个月　C.一年　D.二年

　　24.发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当(　　)。

　　A.不予受理　B.依法受理　C.撤销裁决书　D.重新审理并作出判决

　　25.关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是(　　)。

　　A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

　　B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭

　　C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

　　D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员

　　26.以下情形中，不属于行政调解的是(　　)。

　　A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

　　B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

　　C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

　　D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

　　27.下列事项中，可以不设行政许可的是(　　)。

　　A.建设工程规划　B.市场竞争机制能够有效调节的事项

　　C.一级建造师资格　D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项

　　28.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是(　　)。

　　A.强制执行的理由和依据　B.当事人的姓名或者名称地址

　　C.当事人依法享有的陈述权和申辩权　D.行政机关的名称印章和日期

　　29.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是(　　)。

　　A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

　　B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件　C.本辖区内重大复杂的案件

　　D.因不动产提起的行政诉讼案件

　　30.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应(　　)。

　　A.判决驳回上诉，维持原判　B.裁定撤销原判，发回重审　C.依法改判　D.判决变更

　　参考答案与解析

　　1.D

　　【解析】根据《安全生产法》的规定，特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。《建筑施工特种作业人员管理规定》就建筑施工特种作业人员的范围进一步进行了界定。故D为正确选项。

　　2.C

　　【解析】《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。其中，安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上。故C为正确选项。

　　3.D

　　【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故D为正确选项。

　　4.A

　　【解析】建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度，群防群治制度，安全生产教育培训制度，安全责任追究制度等。其中安全生产责任制度是最为核心的制度，要求施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。故A为正确选项。

　　5.A

　　【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第13条规定：建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证;第2条规定：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动;第15条规定：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。故A为正确选项。

　　6.C

　　【解析】《建设工程质量管理条例》第26条规定：“施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人”;《建设工程安全生产管理条例》第21条规定：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责”。施工项目经理是施工企业的项目负责人。故C为正确选项。

　　7.C

　　【解析】职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的……职工有以上第(1)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇。故C为正确选项。

　　8.D

　　【解析】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。“建筑起重机械有前述第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续”。故D为正确选项。

　　9.C

　　【解析】根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故C为正确选项。

　　10.A

　　【解析】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。故A为正确选项。

　　11.B

　　【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故B为正确选项。

　　12.B

　　【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容;专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容;现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故8为正确选项。

　　13.B

　　【解析】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(2)进入被检查单位施工现场进行检查;(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(4)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。建设工程安全监督机构受建设行政主管部门委托，行使以上权利，但不得越权。故B为正确选项。

　　14.C

　　【解析】工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单位提出建议，没有修改权。故C为正确选项。

　　15.B

　　【解析】《建设工程质量管理条例》第32条规定：“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，则建设单位承担相关费用和工期影响;不合格，则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。

　　16.A

　　【解析】《建设工程质量管理条例》第13条规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故A为正确选项。

　　17.D

　　【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。故D为正确选项。

　　18.A

　　【解析】住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任;装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承担赔偿责任;物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。

　　19.B

　　【解析】公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”;“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。我国《仲裁法》第4条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征，故B为正确选项。

　　20.C

　　【解析】依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。

　　21.C

　　【解析】我国《民事诉讼法》第70条规定：“书证应当提交原件”;第72条规定：“凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证”;第78条规定：“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证”。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反法律禁止性规定，则有可能作为证据使用。故C为正确选项。

　　22.D

　　【解析】《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定：“当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。本题乙公司提起诉讼时效的期间应当自最后一期债务履行期届满目即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。

　　23.B

　　【解析】我国《民事诉讼法》第205条规定：“当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出”。故B为正确选项。

　　24.A

　　【解析】我国《仲裁法》第5条仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。故A为正确选项。

　　25.C

　　【解析】我国《仲裁法》第30条规定：“仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员”;第31条规定：“当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员”。故C为正确选项。

　　26.D

　　【解析】依据教材1Z308041的定义，行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律法规和政策，对属于其职权范围内的纠纷，通过说服教育，使纠纷双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。只有D选项不符合上述行政调解的定义。故D为正确选项。

　　27.B

　　【解析】我国《行政许可法》第12条规定了可以设定行政许可的6种情形，本题A、C、D选项符合其中第(1)、(3)、(5)项规定。《行政许可法》第13条规定了可以不设行政许可的4种情形，其中第(2)项规定：“市场竞争机制能够有效调节的事项”，可以不设行政许可。故B为正确选项。

　　28.C

　　【解析】根据我国《行政强制法》第37条规定：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)当事人的姓名或者名称地址;(2)强制执行的理由和依据;(3)强制执行的方式和时间;(4)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(5)行政机关的名称印章和日期”。A、B、D选项均属于行政强制执行决定书中必须载明的法定事项。而对于“当事人依法享有的陈述权和申辩权”，则是行政机关在作出强制执行决定之前，书面催告当事人时所必需载明的事项之一。故C为正确选项。

　　29.D

　　【解析】我国《行政诉讼法》第14条规定：“中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)确认发明专利权的案件、海关处理的案件;(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;(3)本辖区内重大复杂的案件。”本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案件。因不动产提起的行政诉讼，依法应由不动产所在地人民法院管辖，但并非一定是由中级人民法院作一审。故D为正确选项。

　　30.C

　　【解析】我国《行政诉讼法》第61条规定：“(1)原判决认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判;(2)原判决认定事实清楚，但是适用法律、法规错误的，依法改判;(3)原判决认定事实不清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，也可以查清事实后改判。”而“判决变更”不是法院处理上诉案件的一种独立结果。故C为正确选项。

　　一级建造师《法规知识》专项试题及答案 2

　　【例题1·单选】下列合同中，属于实践合同的是( )。【2021】

　　A.保管合同

　　B.运输合同

　　C.租赁合同

　　D.建设工程合同

　　【答案】A

　　【解析】根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。

　　诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。

　　实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

　　【例题2·单选】除双方当事人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为( )。【2021】

　　A.要式合同

　　B.实践合同

　　C.有偿合同

　　D.双务合同

　　【答案】B

　　【解析】根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

　　【例题3·单选】根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同( ) 。【2021】

　　A.效力待定

　　B.可变更

　　C.无效

　　D.可撤销

　　【答案】C

　　【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

　　【例题4·单选】要式合同是指( )的合同。【2021】

　　A.法律上已经确定了一定的名称及具体规则

　　B.当事人双方互相承担义务

　　C.当事人双方意思表示一致订立

　　D.根据法律规定必须采取特定形式

　　【答案】D

　　【解析】所谓要式合同，是指根据法律规定必须采取特定方式订立的合同。如《合同法》规定，建设工程合同应当采取书面形式。

　　2021一级建造师法规知识章节习题：合同的要约与承诺

　　【例题·多选】根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有( )。【2021】

　　A.投标文件

　　B.拍卖公告

　　C.中标通知书

　　D.符合要约要求的售楼广告

　　E.招标公告

　　【答案】ACD

　　【例题·单选】甲施工企业3月1日向乙供应商发出采购单购买一批建材,要求乙在3月5日前回复;乙3月1日即收到甲的采购单。3月2日甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后于3月4日发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。则( )。【2021】

　　A.甲3月2日的行为属于要约撤回

　　B.乙3月4日的行为属于新要约

　　C.甲的要约已经撤销

　　D.甲乙之间买卖合同成立

　　【答案】D

　　【解析】要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

　　有下列情形之一的，要约不得撤销：(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

　　【解析】《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

　　【例题·单选】甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同( )。【2021】

　　A.无效

　　B.成立

　　C.可变更

　　D.可撤销

　　【答案】B

　　【解析】《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。"第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”

　　【例题·单选】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期起( )。【2021】

　　A.以合同约定的竣工日期为准

　　B.相应顺延

　　C.以承包人提交竣工报告之日为准

　　D.以实际通过的竣工验收之日为准

　　【答案】C

　　【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

　　2021一级建造师法规知识章节习题：工程价款的支付

　　【例题·单选】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是( )。【2021】

　　A.应以备案合同作为结算工程价款依据

　　B.该补充协议属于可撤销合同

　　C.应以补充协议作为结算工程价款依据

　　D.乙方行为构成合同违约

　　【答案】A

　　【解析】

　　A正确，C错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容

　　不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”

　　B错误。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同，而不是可撤销合同。

　　D错误。既然另行签订的合同是无效合同，就不存在违约一说。

　　【例题·单选】包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是( )。【2021】

　　A.合同无效，不应支付工程款

　　B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

　　C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

　　D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

　　【答案】B

　　【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”

　　【例题·单选】乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵销了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是( )。【2021】

　　A.效力待定

　　B.有效

　　C.部分有效

　　D.可撤销

　　【答案】B

　　【解析】本题考查的是效力待定合同中的无权处分后取得处分权的问题。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

　　【例题·单选】甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。【2021】

　　A.有效

　　B.可变更或撤销

　　C.无效

　　D.效力待定

　　【答案】D

　　【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。但题目中并没有说明甲公司追认，则无处分权人处分他人的财产订立的合同是效力待定合同。

　　【例题·单选】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是( )。【2021】

　　A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

　　B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持

　　C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

　　D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

　　【答案】D

　　【解析】

　　A错误。利息从应付工程价款之日计付。

　　B错误。D正确。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

　　C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

　　【例题·单选】某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2021年3月1日和2021年10月1日，2021年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在( )前行使。【2021】

　　A.2021年9月1日

　　B.2021年4月1日

　　C.2021年4月20日

　　D.2021年10月20日

　　【答案】C

　　【解析】2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

　　【例题·单选】某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为( )。【2021】

　　A.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

　　B.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

　　C.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

　　D.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

　　【答案】A

　　【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。因此，A正确。

　　【例题·单选】甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由( )。【2021】

　　A.乙水泥厂承担

　　B.双方连带责任

　　C.双方按比例承担

　　D.甲施工企业承担

　　【答案】D

　　【解析】《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

　　【例题·多选】下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )。【2021】

　　A.施工企业超越资质等级订立的合同

　　B.发包人胁迫施工企业订立的合同

　　C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

　　D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同