题库

一级建造师《工程法规》单项预测试题

时间:2024-11-01 23:29:32 思颖 题库 我要投稿
  • 相关推荐

2024年一级建造师《工程法规》单项预测试题

  无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都不得不用到试题,通过试题可以检测参试者所掌握的知识和技能。那么问题来了,一份好的试题是什么样的呢?以下是小编收集整理的2024年一级建造师《工程法规》单项预测试题,希望能够帮助到大家。

2024年一级建造师《工程法规》单项预测试题

  一级建造师《工程法规》单项预测试题 1

  单项选择题

  1.特种作业人员的范围由(  )确定。

  A.国务院 B.国务院建设行政主管部门

  C.国务院负责安全生产监督管理的部门

  D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门

  2.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为(  )。

  A.群防群治制度 B.安全生产检查制度

  C.安全生产责任制度 D.安全生产管理制度

  3.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准,则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起(  )日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。

  A.5 B.7 C.10 D.15

  4.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中,(  )是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

  A.安全生产责任制度 B.群防群治制度

  C.安全生产教育培训制度 D.安全责任追究制度

  5.关于安全生产许可证的说法,错误的是(  )。

  A.没有取得施工许可证的,不得颁发安全生产许可证

  B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

  C.建设主管部门在颁发施工许可证时,应当审查安全生产许可证

  D.在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

  6.施工项目负责人是指施工企业的(  )。

  A.总经理 B.总工程师 C.项目经理 D.董事长

  7.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在(  )小时内经抢救无效死亡的,可以视同工伤。

  A.12 B.24 C.48 D.60

  8.起重机械应当报废的标准是(  )。

  A.大修后才能达到安全技术标准的 B.无安全技术档案的

  C.无齐全有效的安全保护装置的 D.超过制造厂家规定的使用年限的

  9.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前(  )个月。

  A.1 B.2 C.3 D.6

  10.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定,项目负责人在同一时期最多能承担(  )个工程项目的管理工作。

  A.1 B.2 C.3 D.4

  11.《建设工程安全生产管理条例》规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,经施工企业(  )和总监理工程师签字后实施。

  A.行政负责人

  B.技术负责人 C.法定代表人 D.项目经理

  12.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于(  )。

  A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.施工组织方案

  13.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时,有权采取的措施是(  )。

  A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

  B.进入被检查单位施工现场进行检查

  C.实施查封、扣押 D.作出行政处罚决定

  14.某项目施工过程中,监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准,则其正确做法是(  )。

  A.直接修改设计 B.要求设计单位修改

  C.报告建设单位提出修改建议 D.报告工程建设行政主管部门要求修改

  15.施工中,施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖,后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求,则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期应由(  )承担。

  A.业主 B.施工单位 C.监理单位 D.业主和监理单位共同

  16.根据《建设工程质量管理条例》的规定,(  )在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

  A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.政府工程质量监督机构

  17.某工程项目建设单位为早日投入使用,采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案,后被备案机关发现,则备案机关可对其处(  )罚款。

  A.10万元以上30万元以下 B.15万元以上30万元以下

  C.20万元以上40万元以 D.20万元以上50万元以下

  18.某住宅工程交付使用后的保修期内,住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏,漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是(  )。

  A.住宅工程原施工单位 B.物业单位 C.装修单位 D.住户甲

  19.仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一,其基本特点中不包括(  )。

  A.独立性 B.公权性 C.保密性 D.自愿性

  20.在司法审判实践中,下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是(  )。

  A.被告公司注册资本 B.原告公司营业收入

  C.争议标的金额 D.双方签订的合同额

  21.以下关于民事诉讼证据的正确表述是(  )。

  A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件

  B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

  C.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证

  D.当事人对鉴定意见有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

  22.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元,经双方签署还款协议约定:甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是(  )。

  A.2013年5月1日 B.2013年6月1日 C.2013年7月1日 D.2013年7月31日

  23.当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后(  )内提出。

  A.三个月 B.六个月 C.一年 D.二年

  24.发包人与承包人因建设工程质量发生争议,双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后,发包人不服仲裁裁决并向法院起诉,则法院应当(  )。

  A.不予受理 B.依法受理 C.撤销裁决书 D.重新审理并作出判决

  25.关于仲裁庭的组成,以下说法中错误的是(  )。

  A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成,仲裁员可以由当事人选定

  B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭

  C.由一名仲裁员组成仲裁庭的,仲裁员不能由当事人选定

  D.仲裁庭由三名仲裁员组成的,设首席仲裁员

  26.以下情形中,不属于行政调解的是(  )。

  A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

  B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

  C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

  D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

  27.下列事项中,可以不设行政许可的是(  )。

  A.建设工程规划 B.市场竞争机制能够有效调节的事项

  C.一级建造师资格 D.企业或者其他组织的设立等,需要确定主体资格的事项

  28.以下事项中,不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是(  )。

  A.强制执行的理由和依据 B.当事人的姓名或者名称地址

  C.当事人依法享有的陈述权和申辩权 D.行政机关的名称印章和日期

  29.以下案件中,不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是(  )。

  A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

  B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件

  C.本辖区内重大复杂的案件 D.因不动产提起的行政诉讼案件

  30.人民法院审理上诉案件,认为原判决认定事实清楚,但适用法律法规错误的,应(  )。

  A.判决驳回上诉,维持原判 B.裁定撤销原判,发回重审 C.依法改判 D.判决变更

  参考答案与解析

  1.D

  【解析】根据《安全生产法》的规定,特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。《建筑施工特种作业人员管理规定》就建筑施工特种作业人员的范围进一步进行了界定。故D为正确选项。

  2.C

  【解析】《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。其中,安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上。故C为正确选项。

  3.D

  【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故D为正确选项。

  4.A

  【解析】建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度,群防群治制度,安全生产教育培训制度,安全责任追究制度等。其中安全生产责任制度是最为核心的制度,要求施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员;建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。故A为正确选项。

  5.A

  【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第13条规定:建设主管部门在颁发施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证;第2条规定:建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动;第15条规定:建筑施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。故A为正确选项。

  6.C

  【解析】《建设工程质量管理条例》第26条规定:“施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人”;《建设工程安全生产管理条例》第21条规定:“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责”。施工项目经理是施工企业的项目负责人。故C为正确选项。

  7.C

  【解析】职工有下列情形之一的`,视同工伤:(1)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的……职工有以上第(1)项情形的,按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇。故C为正确选项。

  8.D

  【解析】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定,有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。“建筑起重机械有前述第(1)、(2)、(3)项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续”。故D为正确选项。

  9.C

  【解析】根据《安全生产许可证条例》的规定,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故C为正确选项。

  10.A

  【解析】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定,项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。故A为正确选项。

  11.B

  【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。故B为正确选项。

  12.B

  【解析】综合应急预案,应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容;专项应急预案,应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容;现场处置方案,应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故8为正确选项。

  13.B

  【解析】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时,有权采取下列措施:(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(2)进入被检查单位施工现场进行检查;(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(4)对检查中发现的安全事故隐患,责令立即排除,重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。建设工程安全监督机构受建设行政主管部门委托,行使以上权利,但不得越权。故B为正确选项。

  14.C

  【解析】工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求时,应当通过建设单位向设计单位提出建议,没有修改权。故C为正确选项。

  15.B

  【解析】《建设工程质量管理条例》第32条规定:“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前,必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查,合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时,可以重新检查,重新检查合格,则建设单位承担相关费用和工期影响;不合格,则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查,需要予以配合。故B为正确选项。

  16.A

  【解析】《建设工程质量管理条例》第13条规定,建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故A为正确选项。

  17.D

  【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的,工程竣工验收无效,备案机关责令停止使用,重新组织竣工验收,处20万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。故D为正确选项。

  18.A

  【解析】住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的,不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失,是住户甲装修造成的,甲是侵权人,应承担赔偿责任;装修单位不当施工是造成损失的直接责任人,应承担赔偿责任;物业单位是物业管理的直接责任人,其应当承担管理责任。故A为正确选项。

  19.B

  【解析】公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我国《民事诉讼法》规定:“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼,必须遵守本法”;“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质,其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。我国《仲裁法》第4条规定:“当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿,达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理”。因此,公权性并非仲裁的基本特征,故B为正确选项。

  20.C

  【解析】依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定,争议标的金额的大小,往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本与确定级别管辖无关,合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。

  21.C

  【解析】我国《民事诉讼法》第70条规定:“书证应当提交原件”;第72条规定:“凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证”;第78条规定:“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证”。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规定,未经对方当事人同意私自录制的谈话资料,只要未侵害他人合法权益且不违反法律禁止性规定,则有可能作为证据使用。故C为正确选项。

  22.D

  【解析】《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定:“当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。本题乙公司提起诉讼时效的期间应当自最后一期债务履行期届满目即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。

  23.B

  【解析】我国《民事诉讼法》第205条规定:“当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出”。故B为正确选项。

  24.A

  【解析】我国《仲裁法》第5条仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。故A为正确选项。

  25.C

  【解析】我国《仲裁法》第30条规定:“仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。由三名仲裁员组成的,设首席仲裁员”;第31条规定:“当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员”。故C为正确选项。

  26.D

  【解析】依据教材1Z308041的定义,行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律法规和政策,对属于其职权范围内的纠纷,通过说服教育,使纠纷双方互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷。只有D选项不符合上述行政调解的定义。故D为正确选项。

  27.B

  【解析】我国《行政许可法》第12条规定了可以设定行政许可的6种情形,本题A、C、D选项符合其中第(1)、(3)、(5)项规定。《行政许可法》第13条规定了可以不设行政许可的4种情形,其中第(2)项规定:“市场竞争机制能够有效调节的事项”,可以不设行政许可。故B为正确选项。

  28.C

  【解析】根据我国《行政强制法》第37条规定:“强制执行决定应当以书面形式作出,并载明下列事项:(1)当事人的姓名或者名称地址;(2)强制执行的理由和依据;(3)强制执行的方式和时间;(4)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(5)行政机关的名称印章和日期”。A、B、D选项均属于行政强制执行决定书中必须载明的法定事项。而对于“当事人依法享有的陈述权和申辩权”,则是行政机关在作出强制执行决定之前,书面催告当事人时所必需载明的事项之一。故C为正确选项。

  29.D

  【解析】我国《行政诉讼法》第14条规定:“中级人民法院管辖下列第一审行政案件:(1)确认发明专利权的案件、海关处理的案件;(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;(3)本辖区内重大复杂的案件。”本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案件。因不动产提起的行政诉讼,依法应由不动产所在地人民法院管辖,但并非一定是由中级人民法院作一审。故D为正确选项。

  30.C

  【解析】我国《行政诉讼法》第61条规定:“(1)原判决认定事实清楚,适用法律、法规正确的,判决驳回上诉,维持原判;(2)原判决认定事实清楚,但是适用法律、法规错误的,依法改判;(3)原判决认定事实不清,证据不足,或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判,发回原审人民法院重审,也可以查清事实后改判。”而“判决变更”不是法院处理上诉案件的一种独立结果。故C为正确选项。

  一级建造师《工程法规》单项预测试题 2

  1、根据《建筑法》,以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的,应当承担的法律责任是()。

  A.注销资质证书

  B.罚金

  C.行政拘留

  D.吊销资质证书

  参考答案:D.

  解析:《建筑法》规定,以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  2、根据《仲裁法》,下列纠纷中,能够约定仲裁的是()。

  A.婚姻纠纷

  B.融资租赁合同纠纷

  C.继承纠纷

  D.监护纠纷

  参考答案:B.

  解析:下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。

  3、根据《消防法》单位的消防安全责任人是()。

  A.单位实际控制人

  B.单位安全部门负责人

  C.单位行政部门负责人

  D.单位主要责任人

  参考答案:D.

  解析:《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责

  4、根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是()。

  A.风景名胜区水体

  B.货运码头

  C.饮用水水源保护区内

  D.具有特殊经济文化价值的水体

  参考答案:C.

  解析:根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口。

  5、下列文物中,可以属于私人所有的是()。

  A.古文化遗址

  B.古墓葬

  C.祖传的字画

  D.石窟寺

  参考答案:C.

  解析:根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。

  6、建设工程竣工后,应当及时组织验收的主体是()。

  A.总承包单位

  B.建设单位

  C.监理单位

  D.质量监督机构

  参考答案:B.

  解析:《民法典》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

  7、施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所,体现作业人员的主要权利是()。

  A.施工作业危险的知情权

  B.紧急避险权

  C.对危险行为的检举权

  D.请求民事赔偿权

  参考答案:B.

  解析:紧急避险权:《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

  8、承包人起诉发包人支付工程价款,经传票传唤,诉讼参加人无正当理由拒不到庭的,人民法院的下列做法中,正确的是()。

  A.E.承包人拒不到庭的,缺席判决

  B.第三人拒不到庭的,裁定中止案件审理

  C.证人拒不到庭的,按撤诉处理

  D.上发包人拒不到庭的,缺席判决

  参考答案:D.

  解析:原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。宣判前,原告申请撒诉的,是否准许,由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以缺席判决。

  9、关于劳动争议仲裁委员会设立的说法,正确的是()。

  A.直辖市人民政府可以决定在区、县设立

  B.按照行政区分层层设立

  C.省、自治区人民政府只能决定在设区的市设立

  D.设区的市仅能设立1个劳动仲裁委员会

  参考答案:A.

  解析:劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区人民政府可以决定在市、县设立;直辖市人民政府可以决定在区、县设立。

  直辖市、设区的市也可以设立-一个或者若千个劳动争议仲裁委员会。劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立。

  10、关于专利权的说法,正确的是()。

  A.授予专利权的外观设计,应当具备新颖性、创造性和实用性

  B.《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计

  C.发明专利权的期限自专利权授予之日起计算

  D.外观设计专利权的期限为10年

  参考答案:B

  解析:选项A.错误,授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。除了新颖性外,外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。选项C.错误,发明专利权的期限自申请日起计算。选项D.错误,外观设计专利权的期限为15年。

  11、施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人请求并经施工企业修理后造成逾期交付的,施工企业()。

  A.上不承担违约责任,修理费用由施工企业承担

  B.应当承担缔约过失责任

  C.应当承担违约责任

  D.上应当承担侵权责任

  参考答案:C.

  解析:《民法典》规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  12、关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

  A.工程监理单位可以转让工程监理业务

  B.工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系

  C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

  D.未经工程监理单位盖章,建设单位不拨付工程款

  参考答案:B.

  解析:选项A.错误,工程监理单位不得转让工程监理业务;选项C.错误。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工;选项D.错误,未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

  13、下列情形中,应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是()。

  A.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业

  B.施工企业未取得安全生产许可证

  C.施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作

  D.分部分项工程未编制、未审核专项施工案

  参考答案:A.

  解析:施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:(1)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动;(2)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作;(3)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业:(4)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

  14、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。

  A.编制建筑危重机械安装、拆卸工程专项施工案,并由本单位法定代表人签字

  B.将建筑起重机械安装、拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门审核

  C.安装单位的技术负责人应当进行现场监督和定期巡查

  D.组织安全施工技术交底并签字确认

  参考答案:D.

  解析:安装单位应当履行下列安全职责:①按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字;②按照安全技术标准及安装使用说明书等检营建筑起重机械及现场施工条件;③组织安全施工技术校底并签字确认;④制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预

  案;⑤将建筑起重机械安装拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

  15、关于据住权的说法,正确的是()。

  A.事人应当采用书面形式订立居住权合同

  B.居住权自居住权合同生效时设立

  C.居住权可以继承

  D.居住权人有权出租设立居住权的住宅

  参考答案:A.

  解析:选项B.,居住权自登记时设立。选项C.,居住权杯得转让、继承。选项D.,设立居住权的住宅不得出租,但是当事人另有约定的除外。

  16、关于占有的'说法,正确的是()。

  A.在施工过程中,施工企业对施工场地的占有属于自主占有

  B.在施工过程中,建设单位对施工场地的占有属于他主有

  C.在施工过程中,施工企业对施工场地的占有属于恶意占有

  D.占有的不动产或者动产被侵占的,占有人有权请求返还原物

  参考答案:D.

  解析:选项A.C.,施工企业对施工场地的占有属于他主占有。选项B.,在施工过程中,建设单位对施工场地的占有属于自主占有。

  17、甲施工企业向乙水泥厂采购水泥,合同约定总价款300万元,甲按约定向Z支付了定金70万元。后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除,甲可以要求乙返还的最高金额为()。

  A.130万元

  B.140万元

  C.120万元

  D.70万元

  参考答案:A.

  解析:定金中起法律效力的部分有300x20%=60万,甲可以主张的部分:赔偿双倍定金,返还超出定金法律效力部分:60x2+10=130万元

  18、人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件,可以适用简易程序的是()。

  A.发回重审的案件

  B.按照审判监督程序再审的案件

  C.被诉行政行为经过听证程序的案件

  D.属于政府信息公开的案件

  参考答案:D.

  解析:人民法院审理下列第一审行政案件,认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的,可以适用简易程序:(1)被诉行政行为是依法当场作出的;(2)案件涉及款额2000元以下的;(3)属于政府信息公开案件的。除上述规定以外的第一审行政案件,当事人各方同意适用简易程序的,可以适用简易程序。发回重审、按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。

  19、于工资支付时间保障的说法,正确的是()。

  A.工资必须在每月的前5个工作日内支付

  B.实行周、日、小时工资制的,工资可按周、日、小时支付

  C.如遇节假日,工资应当在节假日结束后的第一个工作日支付

  D.工资至少每2个月支付1次

  参考答案:B.

  解析:根据《工资支付暂行规定》,工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付.工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。

  20、于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

  A.当事人可以约定仲裁庭由名仲裁员组成

  B.仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成

  C.仲裁庭由当事人组建,仲裁员采取随机抽取式确定

  D.首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定

  参考答案:B.

  解析:《仲裁法》规定:仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的合议仲裁庭,设首席仲裁员。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。

  21、关于契税的说法.正确的是()。

  A.契税的具体税率,省自治区、直辖市人民政府决定

  B.以偿还务方式转移土地、房屋权属的,免征契税

  C.房屋互换的,契税的计税依据为所互换的房屋价格的差额

  D.婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的,征收契税

  参考答案:C.

  解析:契税税率为3%6-5%。契税的具体适用税率,由省自治区、直辖市人民政府在前述规定的税率幅度内提出,报同级人民代表大会常务委员会决定,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。A.选项错误;以作价投资(入股)、偿还务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的,应当依照规定征收契税,B.选项错误;婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属,免征契税,D.选项错误。

  22、企业未按照要求提供企业信用档案信息的,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定是()。

  A.没收违法所得

  B.责玲赔偿损失

  C.令限期改正

  D.罚金

  参考答案:C.

  解析:《建筑业企业资质管理规定》规定,企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可处以1000元以上1万元以下的罚款。

  23、于申领施工许可证的条件是()。

  A.已向建设单位缴纳履约保证金

  B.场具备施工条件

  C.在中标候选人公示期内

  D.建设资金已落实

  参考答案:D.

  解析:施工许可证的申请条件:1.依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续;2.依法应勒理建设工程规划许可证的。已经取得建设工程规划许可证;3.施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求;4.已经确定施工企业;5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料,建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文件已按规定审查合格;6.有保证工程质量和安全的具体措施。

  24、关于刑罚的说法.正确的是()。

  A.拘役是刑法主刑的一种

  B.罚款是刑罚附加

  C.附加刑不得独立适用

  D.没收资产是刑罚主刑的一种

  参考答案:A.

  解析:B.选项错误:罚金是刑罚附加。C.选项错误:附加刑可以独立适用。D.选项错误:没收资产是刑罚附加刑的一种。

  26、下列民事诉讼案件中,行二审终审制度的是()。

  A.实现担保物权案件

  B.建设工程施工合同案件

  C.确认调解协议案件

  D.小额诉讼案件

  参考答案:B.

  解析:两审终审的例外情况:(1)最高人民法院的判决、裁定,是发生法律效力的判决裁定;(2)选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件,实行一审终审;(3)小额诉讼案件,实行一审终审。

  27、建设工程施工中发下地下古墓,立即报告了当地文物部门,如无特殊情况,文物行政部门接到报告后应当()。

  A.在12小时内赶赴现场,并在3日内提出处理意见

  B.在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见

  C.在24小时内赶赴现场,并在3日内提出处理意见

  D.在24小时内赶赴现场,并在5日内提出处理意见

  参考答案:B.

  解析:在进行建设工程或者在农业生产中。任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。

  28、根据保障中小企业款项支付案例,机关、业单位从中小企业采购货物,工程、服务,应当自()之日起30日内支付款项。

  A.货物、工程、服务支付

  B.采购合同生效

  C.保修期满

  D.双方确认结算金额

  参考答案:A.

  解析:机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项。

  29、于侵犯商业秘密的说法,正确的是()。

  A.第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业秘密仍获取该商业秘密的,不构成侵犯商业秘密

  B.经营者违反保密义务,披露其所掌握的商业秘密属于侵犯商业秘密

  C.受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额,应当按照侵权人因侵权所获得的利益确定

  D.在侵犯商业秘密案件的民事审判程序种,商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任

  参考答案:B.

  解析:选项A.错误,第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施上述所列违法行为,仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的,视为侵犯商业秘密。C.选项错误,侵犯商业秘密,给商业秘密权利人造成受到损害的,应当依法承担民事责任。受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。选项D.错误,在侵犯商业秘密的民事审判程序中,商业秘密权利人提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯。

  30、于产品责任的说法,正确的是()。

  A.因产品存在缺陷造成他人损害的,被侵权人仅可向产品的销售者请求赔偿

  B.因运输者的过错使产品存在缺陷,造成他人损害的,被侵权人应当向产品的运输者求

  赔偿

  C.明知产品存在缺陷仍然生产、镌,造成他人死亡的,被侵权人有权请求相应的惩罚性

  赔偿

  D.产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的,产者、销售者不承担责任

  参考答案:C.

  解析:选项A.错误,因产品存在缺陷造成他人损害的,被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿。也可以向产品的销售者请求赔偿。选项B.错误,因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷,造成他人损害的,产品的生产者销售者赔偿后,有权向第三人追偿。选项D.错误,产品投入流通后发现存在缺陷的,产者销售者应当及时采取停止销售、示召回等补救措施;未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的,对扩大的损害也应当承担侵权责任。依据规定采取召回措施的,生产者、销售者应当负担被侵权人因此支出的必要费用。

【一级建造师《工程法规》单项预测试题】相关文章:

一级建造师《建设工程法规》预测试题12-25

一级建造师考试《工程法规》预测试题12-05

一级建造师《工程法规》试题03-09

2017一级建造师《工程法规》精选试题12-05

一级建造师《工程法规》模拟试题03-20

一级建造师《工程法规》考试前预测题03-10

一级建造师《工程法规》预测题(含答案)03-10

一级建造师《工程法规》练习试题及答案03-20

2017一级建造师《工程法规》冲刺试题12-05