- 相关推荐
监理工程师《合同管理》预测题及答案
监理工程师考试时间为5月21-22日,不知道大家都复习得怎么样了呢?下面百分网小编为大家搜索整理了关于《合同管理》预测题及答案,欢迎参考练习,希望对大家备考有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
一、单项选择题
1、关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款,下列说法正确的是( )。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更,则仲裁条款无效
C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
参考答案:A
参考解析: 合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的。合同的无效、变更、解除、终结,不影响仲裁协议的效力。当事人如果约定仲裁,又无法通过和解和调解解决争议,应及时将该争议提交仲裁委员会。
2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过( )共同清点。
A.发包人与承包人
B.工程师与承包人
C.发包人与工程师
D.承包人与供货人
参考答案:A
参考解析: 发包人在其所供应的材料设备到货前24小时,应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
3、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的( )。
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
参考答案:A
参考解析: 仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中,自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷时,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。
4、依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中不正确的是( )。
A.材料运抵施工现场后,承包人与发包人共同清点
B.到货材料的规格与合同约定不符,承包人可以代为调剂串换
C.材料设备接收后移交承包人保管,发包人不需支付保管费用
D.到货材料数量多于合同的约定时,发包人应将多余部分运出工地
参考答案:C
参考解析: 发包人在其所供应的材料设备到货前24小时,应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点;发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时,承包人可以代为调剂串换,发包方承担相应的费用;到货材料数量多于合同约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。
5、下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是( )。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更,则仲裁条款无效
C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
参考答案:A
参考解析: 合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的。合同的无效、变更、解除、终结,不影响仲裁协议的效力。当事人如果约定仲裁,又无法通过和解和调解解决争议,应及时将该争议提交仲裁委员会。
6、委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( ),协议未达成之前,原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证
B.必须采取书面形式
C.可采取口头形式
D.由仲裁机构裁定
参考答案:B
参考解析: 依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
7、( )综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度,按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。
A.综合评估法
B.价格折算法
C.最低价评标法
D.评分法
参考答案:A
参考解析: 综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度,按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。采用综合评估法,可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等,再作比较。综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。
8、关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是( )。
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同
参考答案:B
参考解析: 可变更合同与可撤销合同订立的情形相同,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同,当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。
9、在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时( )。
A.中标人不承担法律责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
参考答案:D
参考解析: 《招标投标法》第六十条规定,中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。
10、1FIDIC《施工合同条件》规定,承包商签订合同时应提供( ),接受预付款前应提供预付款担保。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.履约担保
参考答案:D
参考解析: FIDIC《施工合同条件》规定,承包商签订合同时应提供履约担保,接受预付款前应提供预付款担保。
11、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包商递交索赔报告28天后,工程师未对此索赔要求作出任何表示,则应视为( )。
A.工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已经被认可
D.需等待发包人批准
参考答案:C
参考解析: 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经被认可。
12、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为( )。
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金
参考答案:D
参考解析: 成本加酬金合同,是指发包人负担全部工程成本,对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工,如灾后修复工程;或采用新技术、新工艺施工,双方对施工成本均心中无底,为了合理分担风险采用此种方式。
13、依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议
D.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用
参考答案:D
参考解析: 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
14、在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为( )。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延,费用也不予补偿
C.工期不予顺延,费用应当补偿
D.工期应予顺延,费用不予补偿
参考答案:B
参考解析: 工程具备隐蔽条件或达到专用约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人才可自行组织验收,而承包人未经工程师认可即进行工程隐蔽,重新检验后的工期不予顺延,费用不予补偿。
15、关于合同终止的说法,不正确的是( )。
A.债务相互抵销
B.合同终止表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
参考答案:C
参考解析: 合同终止是合同关系的消灭,不可能恢复。按照《合同法》的规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:①债务已经按照约定履行;②合同解除;③债务相互抵销;④债务人依法将标的物提存;⑤债权人免除债务;⑥债权债务同归于一人;CD法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。
A.城市规划许可文件
B.工程勘察资料
C.限额设计的要求
D.经批准的项目可行性研究报告
参考答案:C
参考解析: 设计依据文件和资料具体包括:(1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书;(2)城市规划许可文件;(3)工程勘察资料等。选项C是项目设计的要求。
17、关于必须招标项目的说法,不正确的是( )。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须招标
B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定
C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
D.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上项目必须招标
参考答案:B
参考解析: 《招标投标法》要求,属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②国家投资、融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动,达到下列标准之一者,必须进行招标:①施工单项合同估算价在200万元人民币以上;②重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上;③勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上。依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。
18、在下列表述中,不属于对招标人的招标能力要求的是( )。
A.有审查投标单位资质的能力
B.有组织开标、评标、定标的能力
C.有与招标工作相适应的组织场所
D.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
参考答案:C
参考解析: 对招标人招标能为的要求包括:①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;②有组织编制招标文件的能力;③有审查投标单位资质的能力;④有组织开标、评标、定标的能力。
19、下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是( )。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目,实行资格预审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
参考答案:D
参考解析: 对于公开招标的项目,实行资格预审。邀请招标的项目,实行资格后审。资格预审和资格后审不同时使用,二者的审查时间是不同的,但二者的审查内容是一致的。
20、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( )审核签字。
A.项目经理和总监理工程师
B.总监理工程师和施工单位有关负责人
C.项目经理和施工单位有关负责人
D.发包人和专业监理工程师
参考答案:C
参考解析: 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
21、在某工程项目招标过程中,某投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答( )。
A.应发给全体投标人,但不必说明问题来源
B.只对该投标人有效
C.应发给全体投标人,并说明问题来源
D.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
参考答案:A
参考解析: 投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题,招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,以保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。
22、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是( )。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
参考答案:D
参考解析: 按照《民事诉讼法》的规定,经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书。人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书,经过公证后,该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力,在诉讼中仍需要对合同进行质证,人民法院应当辨别真伪,审查确定其效力。
23、在设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。
A.发包人
B.设计人
C.发包人和设计人共同
D.设计审批部门
参考答案:A
参考解析: 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
24、在国外,建筑工程一切险的投保人一般是( )。
A.业主
B.承包人
C.监理人
D.发包人
参考答案:B
参考解析:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是承包人。如FIDIC《施工合同条件》要求,承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。
25、委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。
A.工程建设委托监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.有关法律法规
D.建设工程委托监理合同专用条件
参考答案:A
参考解析: 工程建设委托监理合同明确了当事人双方确定的委托监理工程的概况(工程名称、地点、工程规模、总投资);委托人向监理人支付报酬的期限和方式;合同签订、生效、完成时间;双方愿意履行约定的各项义务的表示。
26、某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指( )。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.货币
参考答案:A
参考解析:合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,主要包括物、行为、智力成果。其中,法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
27、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。
A.修好通行道路、接通电源水源
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.落实土地征用、青苗树木赔偿
D.平整施工场地
参考答案:B
参考解析:根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
28、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,不正确的是( )。
A.设计标准可以高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制方案设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
参考答案:D
参考解析: 设计深度要求包括设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要;初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。
29、发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件,应当报( )进行批准。
A.原设计单位
B.原审批机关
C.原备案部门
D.建设行政管理部门
参考答案:B
参考解析: 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
30、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是( )。
A.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少
B.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多
C.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少
D.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多
参考答案:A
参考解析: 根据《招标投标法》规定,全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,施工过程中管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少。如果招标人有足够的管理能力,也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包,一则可能发挥不同投标人的专业特长增强投标的竞争性;二则每个独立合同比总承包合同更容易落实,即使出现问题也是局部的,易于纠正或补救。但招标发包的数量多少要适当,合同太多会给招标工作和施工阶段的管理工作带来麻烦或不必要的损失。
31、甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( )。
A.有效,但应由采购员向乙公司支付货款
B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款
C.无效,由采购员向乙公司支付货款
D.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担
参考答案:B
参考解析: “表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖,该代理行为有效。
32、如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止了合同,双方发生了争议,此争议应当由( )进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会
B.违约方选定的仲裁委员会
C.双方选定的仲裁委员会
D.有管辖权的人民法院
参考答案:C
参考解析: 当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。仲裁协议的内容包括:①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。因此,仲裁委员会应当由双方当事人协商选定。合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。
33、承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议,需经( )同意。
A.设计单位
B.施工单位负责人
C.发包人
D.工程师
参考答案:D
参考解析: 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则须经工程师同意。
34、《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益( )。
A.不再扣留质量保修金,只承担保修费用
B.不再扣留质量保修金,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
C.扣留质量保修金,并承担保修费用
D.扣留质量保修金,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
参考答案:B
参考解析: 《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益,竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用,由造成质量缺陷的责任方承担。
35、执行政府指导价的合同,合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时,依据《合同法》的规定,遇价格下降时,应执行( )。
A.原价格
B.新价格
C.原价格和新价格的平均价
D.市场价格
参考答案:B
参考解析: 《合同法》第六十三条规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。
36、在设计合同履行过程中,设计人已完成设计工作的20%,发包人要求终止或解除合同,则( )。
A.设计人应退还发包人已付的定金
B.设计人不退还发包人已付的定金
C.发包人支付该阶段设计费的一半
D.发包人支付该阶段的全部设计费
参考答案:C
参考解析: 在设计合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
37、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形,根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是( )。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减
C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减
D.日拖期赔偿额不折减,最高赔偿限额折减
参考答案:C
参考解析: 签订合同时双方需约定El拖期赔偿额和最高赔偿限额。如果合同内规定有分阶段移交的工程,在整个合同工程竣工日期以前,工程师已对部分分阶段移交的工程颁发了工程接收证书且证书中注明的该部分工程竣工日期未超过约定的分阶段竣工时间,则全部工程剩余部分的日拖期违约赔偿额应相应折减。
38、合同当事人之间出现合同纠纷,可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议,下列说法错误的是( )。
A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
C.仲裁协议约束合同当事人
D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权
参考答案:D
参考解析: 仲裁协议的作用包括:①合同当事人均受仲裁协议的约束;②它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③它排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
39、评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是( )。
A.该投标文件没有完全响应招标文件,存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期
参考答案:D
参考解析: 存在细微偏差的投标文件,指投标文件基本上符合招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书,可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
40、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。
A.A银行4000万元,B银行1000万元
B.A银行3300万元,B银行1700万元
C.A、B银行各项工作2500万元
D.A银行3000万元,B银行2000万元
参考答案:D
参考解析: 同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:①抵押合同已登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。在本题中,若施工企业与B银行办理了抵押登记,按照规定清偿债务时,B银行应先于A银行受偿,因此先清偿B银行的2000万元,剩余3000万元用于清偿A银行的债务。
41、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程变更分为设计变更和其他变更,下列事项中,属于其他变更的是( )。
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间
参考答案:C
参考解析: 《建设工程施工合同(示范文本)》中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。
42、下列选项中,不属于招标准备工作的是( )。
A.招标资格与备案
B.确定招标方式
C.资格审查
D.发布招标公告
参考答案:C
参考解析: 招标准备工作包括招标资格与备案、确定招标方式和发布招标公告(或招标邀请书)。这些准备工作应该相互协调,有序实施。
43、下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是( )。
A.设备招标
B.施工招标
C.材料招标
D.设计招标
参考答案:D
参考解析: 设计招标评标时不能过分追求投标价的高低,评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性,以及对工程项目投资效益的影响。因此,设计招标不能采用评标价法评标。
44、某抢险救灾工程,施工单项合同估算价为5000万元人民币,该项目( )。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
参考答案:C
参考解析: 按照规定,可以不进行招标,采用直接委托的方式发包建设任务的情形包括:①涉及国家安全、国家秘密的工程;②抢险救灾工程;③利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况;④建筑造型有特殊要求的设计;⑤采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工;⑥停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的;⑦施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的;⑧在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发生变更的;⑨法律、法规、规章规定的其他情形。
45、下列正常监理酬金中,不属于直接成本的费用是( )。
A.监理人员的工资
B.经营业务费
C.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
D.用于该项工程监理人员的其他专项开支
参考答案:B
参考解析: 正常的监理酬金的构成,是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本,再加上合理的利润和税金。其中的直接成本包括:①监理人员和监理辅助人员的工资,包括津贴、附加工资、奖金等;②用于该项工程监理人员的其他专项开支,包括差旅费、补助费等;③监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用;④所需的其他外部协作费用。
46、在下列行为中,不符合暂停施工规定的是( )。
A.工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
参考答案:C
参考解析: 工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。
47、按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。
A.无论上涨还是下降均按新价格执行
B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
C.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
D.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
参考答案:B
参考解析: 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格,也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行,则市场行情的波动不应影响合同价,合同仍执行原价格。
48、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是( )。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.保险工程在工地上动工
参考答案:D
参考解析: 建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。
49、甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时,甲公司向乙公司给付定金l万元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元,乙公司应依法向甲公司支付( )万元。
A.2
B.5
C.3
D.6
参考答案:B
参考解析: 《合同法》第一百一十六条规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。但是,这两种违约责任不能合并使用。本题中,乙公司应支付违约金4万元,并应将甲公司交付的1万元定金予以返还。因此,乙公司应依法向甲公司支付5万元。
50、在FIDIC《施工合同条件》中,为了保证工程的质量,工程师可以在认为必要时依据变更程序,指示承包商变更规定检验的位置或细节,进行附加检验或试验,由此引起的费用和工期变化应( )。
A.由业主承担
B.由承包商承担
C.由工程师确定由谁承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
参考答案:D
参考解析: 为了保证工程的质量,工程师除按合同规定进行正常的检验外,还可以在认为必要时依据变更程序,指示承包商变更规定检验的位置或细节、进行附加检验或试验等。由于额外检查和试验是基准日前承包商无法合理预见的情况,涉及的费用和工期变化,视检验结果是否合格划分责任归属。
二、多项选择题
1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,以下对建设工程委托监理合同的叙述中,正确的有( )。
A.监理工作完成或终止时,监理人应将供监理人使用的设施归还委托人
B.监理收到监理报酬尾款时监理合同终止
C.监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量
D.监理人有工程设计变更的审批权
E.委托人对监理人选定的分包单位无否决权
参考答案:A,B,C
参考解析: 委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权;工程设计变更审批权。监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得委托人的认可。在没有取得委托人的书面同意前,监理人不得开始实行、更改或终止全部或部分服务的任何分包合同。
2、根据《合同法》的规定,承诺必须具备的条件包括( )。
A.必须由受要约人作出
B.只能向要约人作出
C.内容应当与要约的内容一致
D.可以随时发出
E.必须采取书面形式
参考答案:A,B,C
参考解析: 承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。承诺必须具备的条件包括:①承诺必须由受要约人作出,非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺;②承诺只能向要约人作出;③承诺的内容应当与要约的内容一致;④承诺必须在承诺期限内发出,超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外,为新要约。
3、A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程,承包人也不应按单项工程编制进度计划
C.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
D.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见
E.进度计划经工程师予以认可的主要目的,是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据
参考答案:C,D,E
参考解析: 工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程,承包人则应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单项工程编制进度计划,分别向工程师提交。承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师。工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见。进度计划经工程师予以认可的主要目的,是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。
4、设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括( )。
A.招标方式不同
B.招标文件的内容不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
参考答案:B,C,D,E
参考解析: 设计招标与其他招标在程序上的主要区别有如下几个方面:①招标文件的内容不同;②对投标书的编制要求不同;③开标形式不同;④评标原则不同。
5、某设备安装工程,由于设备制造原因试车达不到合同约定的验收要求,则( )。
A.由该设备采购一方负责重新购置或修理
B.承包人负责拆除或重新安装
C.设备由承包人采购的,工期不予顺延
D.设备由发包人采购的,工期不予顺延
E.设备由承包人采购的,工期相应顺延
参考答案:A,B,C
参考解析: 由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。
6、对设计投标书进行评审时,设计方案评审的内容包括( )。
A.工艺流程是否先进
B.设备选型的适用性
C.造型是否高端大气
D.“三废”治理方案是否有效
E.投资是否超过限额
参考答案:A,B,D
参考解析: 设计方案的评审内容主要包括:①设计指导思想是否正确;②设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平;③总体布置的合理性,场地利用系数是否合理;④工艺流程是否先进;⑤设备选型的适用性;⑥主要建筑物、构筑物的结构是否合理,造型是否美观大方并与周围环境协调;⑦“三废”治理方案是否有效;⑧其他有关问题。
7、下列选项中,属于可以终止委托监理合同的情形的是( )。
A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后
B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时
C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后
D.暂停监理业务期限已超过半年
E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知,在21天内没收到答复
参考答案:A,D,E
参考解析: 监理合同的暂停或终止的情形包括:①监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修合同,监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后,本合同即告终止。②如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复,可在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知,合同即行终止。③监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14 日内未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,监理人可终止合同。
8、当事人在( )的情况下,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的证据是伪造的
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私
参考答案:A,B,D,E
参考解析: 当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形包括:①没有仲裁协议的;②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;④裁决所根据的证据是伪造的;⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿,枉法裁决行为的。
9、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定( )。
A.合同主体不变仍为甲、乙两公司
B.甲公司需征得乙公司同意
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
参考答案:B,C,D,E
参考解析: 《民法通则》规定:“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的,应当取得合同另一方的同意,并不得牟利。依照法律规定应当由国家批准的合同,需经原批准机关批准。但是,法律另有规定或者原合同另有约定的除外。”合同的权利、义务转让给第三人后,该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。债务人转移义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务,但该从债务专属于原债务人自身的除外。
10、经济法律关系客体主要包括( )。
A.物
B.权利
C.行为
D.智力成果
E.义务
参考答案:A,C,D
参考解析: 合同法律关系上的客体包括:物、行为、智力成果。
11、以下有关索赔的说法中,正确的有( )。
A.在确定合理的补偿额时,工程师可以自行决定
B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性,才能成立
C.通常情况下,工程师对索赔的决定是终局性的
D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内
E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意,可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
参考答案:B,D,E
参考解析: 在确定合理的补偿额时,工程师与承包人就索赔的处理协商确定。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性,才能成立。通常,工程师的处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意,可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内。
12、按照合同的约定,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的资料包括( )。
A.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证
B.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准编号、标准名称
C.产品合格证、检验单
D.双方当事人共同封存的样品
E.供货方采用的发货方式
参考答案:A,B,C,D
参考解析: 按照合同的约定,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的资料包括:①双方签订的合同;②供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证;③合同内约定的质量标准,应写明执行的标准编号、标准名称;④产品合格证、检验单;⑤图纸、样品或其他技术证明材料;⑥双方当事人共同封存的样品。
13、在开标时,如果发现投标文件出现( )等情况,应按无效投标文件处理。
A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认
B.没有按照招标文件要求提供投标保证金
C.联合体投标未附联合体协议书
D.明显不符合技术标准要求
E.投标函未加盖投标人的企业公章
参考答案:A,B,C,E
参考解析: 在开标时,如果发现投标文件出现下列情形之一,应当作为无效投标文件,不再进入评标:①投标文件未按照招标文件的要求予以密封;②投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;④投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;⑤组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议。
14、采用FIDIC《施工合同条件》时,下列变更估价的说法正确的有( )。
A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的,不应调整项目的单价
B.变更工作内容在合同中没有价格,应按照以工程师确认为准的原则确定价格
C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的,则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
D.原定工作被删减后,承包商可对该工作的直接费用提出补偿
E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%,则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
参考答案:A,C,E
参考解析: 实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的,不应调整项目的单价。变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的费率或价格。工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的,则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作,合同价格中包括的直接费部分没有受到损害,但摊销在该部分的间接费、税金和利润则实际不能合理回收。因此,承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明资料,工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额加入到合同价内。工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%,则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。
15、在工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有( )。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程垫支保证
参考答案:A,B,D
参考解析: 在建设工程的过程中,保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人,由于对保证人的信誉要求比较高,建设工程中的保证人往往是银行,也可能是信用较高的其他担保人,如担保公司。工程项目建设过程中,常见的发包人要求承包人提供的担保有:①施工投标保证;②施工合同履约保证;③施工预付款保证。
16、委托人与监理人签订了委托监理合同后,具有的权利包括( )。
A.对生产工艺设计要求的认定权
B.要求更换监理人员的权利
C.对工程施工组织设计的审批权
D.发布开工令的权利
E.监理工作执行情况的检查权
参考答案:A,B,E
参考解析: 委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权,工程设计变更审批权。委托人有对合同履行的监督权,按照合同约定检查监理工作的执行情况,有权要求监理人更换监理人员。对工程施工组织设计的审批和发布开工令是监理人的权利。
17、FIDIC{施工合同条件》规定,属于业主风险的有( )。
A.承包商施工工艺有误
B.不属于承包商施工原因造成的放射性污染
C.施工质量出现问题
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
参考答案:B,E
参考解析: 合同条件规定的业主的风险包括以下几个方面:①战争、敌对行动、入侵、外敌行动;②工程所在国内发生的叛乱、革命、或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款);③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等;④超音速或亚音速飞行物产生的压力波;⑤骚乱或混乱,但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为;⑥因业主在合同规定以外,使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害;⑦业主提供的设计不当造成的损失;⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
18、能够满足招标文件各项要求,并经评审的价格最低,但投标价格低于成本的除外。这种原则适用于( )。
A.大型水利工程招标
B.一般投标人均可完成的小型工程施工招标
C.采购通用的材料招标
D.国家电厂招标
E.复杂设备生产招标
参考答案:B,C
参考解析: 能够满足招标文件各项要求,并经评审的价格最低,但投标价格低于成本的除外。这种原则适用于招标工作属于一般投标人均可完成的小型工程施工;采购通用的材料;购买技术指标固定、性能基本相同的定型生产的中小型设备等招标,对满足基本条件的投标书主要进行投标价格的比较。
19、根据《建设工程设计合同》,设计人完成的初步设计文件的深度应满足的要求不包括( )。
A.编制招标文件
B.控制工程概算
C.编制施工图设计
D.订购主设备
E.制作非标准部件
参考答案:B,E
参考解析: 初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。
20、设计施工总承包合同规定,发包人要求文件说明的技术要求方面的内容包括( )。
A.开始工作时间
B.设计阶段和设计任务
C.设计标准和规范
D.设计、施工和设备监造、试验
E.样品
参考答案:B,C,D,E
参考解析: 本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。设计施工总承包合同规定,发包人要求文件应说明11个方面的内容,其中技术要求包括:①设计阶段和设计任务;②设计标准和规范;③技术标准和要求;④质量标准;⑤设计、施工和设备监造、试验;⑥样品;⑦发包人提供的其他条件,如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等,以及据此对承包人提出的予以配套的要求等。因此,本题的正确答案为BCDE。
21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,以下有关工程质量保修的表述,正确的有( )。
A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容,质量保修期,质量保修责任,保修费用和其他约定等
B.保修期从竣工验收合格之日起计算
C.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起48小时内派人保修
D.设备安装和装修工程的最低保修期限为5年
E.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
参考答案:A,B,E
参考解析: 质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容,质量保修期,质量保修责任,保修费用和其他约定等。保修期从竣工验收合格之日起计算。属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可以委托其他人修理。设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修。
22、《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有( )。
A.返还财产
B.赔偿损失
C.罚款
D.收归国有
E.对经办人进行行政处分
参考答案:A,B,D
参考解析: 合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同,也是返还财产,赔偿损失,追缴财产、收归国有三种。
23、关于合同生效的说法,正确的有( )。
A.口头合同自受要约人承诺时生效
B.书面合同自当事人双方签字时生效
C.书面合同自当事人双方盖章时生效
D.书面合同不能通过合同的履行生效
E.办理批准手续不会对合同生效产生影响
参考答案:A,B,C
参考解析: 一般说来,依法成立的合同,自成立时生效。具体地讲:口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的,可以视为合同有效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。
24、根据《建设工程质量管理条例》,工程在正常使用条件下,承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有( )。
A.电器管线工程
B.装修工程
C.设备安装工程
D.主体工程
E.给水管道工程
参考答案:A,B,C,E
参考解析: 国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定,在正常使用条件下的最低保修期限为:①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;③供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
25、监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括( )。
A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失
B.因监理人工作失误造成工程损失时,不赔偿委托人的损失
C.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人的全部损失
D.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
E.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
参考答案:A,D,E
参考解析: 在合同责任期内,如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务,或委托人违背了他对监理人的责任时,均应向对方承担赔偿责任。任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则包括:①委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人经济损失;②因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。
26、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,承包商最终结算的合同价格与中标价不一致,可能的原因有( )。
A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的投标报价漏缺
C.合同内有调价条款
D.承包商原因导致的工程返工
E.承包商拖期竣工的赔偿
参考答案:A,C,E
参考解析: 最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等,原因如下:①合同类型的特点;②可调价合同;③发生由业主承担责任的事件;④承包商的质量责任;⑤承包商延误工期或提前竣工;⑥包含在合同价格之内的暂列金额。
27、施工合同的当事人包括( )。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.供货方
E.承包人法定代表人
参考答案:A,B
参考解析: 施工合同的当事人包括:①发包人(通用条款规定,发包人指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人);②承包人(通用条款规定,承包人指在协议书中约定,被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人)。
28、可以作为抵押物的财产有( )。
A.房屋
B.机器
C.首饰
D.医院
E.学校
参考答案:A,B,C
参考解析: 下列财产可以作为抵押物:(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物;(2)抵押人所有的机器、变通运输工具和其他财产;(3)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物;(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产;(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘。荒滩等荒地的土地使用权;(6)依法可以抵押的其他财产。
29、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有( )。
A.施工作业的时间安排
B.各施工阶段安排的施工人员
C.各阶段准备投入的人员和设备数量
D.分包商施工各阶段的安排计划
E.指定分包商施工各阶段的安排计划
参考答案:C,D,E
参考解析: 承包商提交的施工进度计划的内容包括:①实施工程的进度计划;②每个指定分包商施工各阶段的安排;③合同中规定的重要检查、检验的次序和时间;④保证计划实施的说明文件,包括:承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述、各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。
30、根据《合同法》的规定,承诺必须具备的条件包括( )。
A.必须由受要约人作出
B.只能向要约人作出
C.内容应当与要约的内容一致
D.必须在承诺期限内发出
E.必须采取书面形式
参考答案:A,B,C,D
参考解析: 承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。承诺必须具备的条件包括:①承诺必须由受要约人作出,非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺;②承诺只能向要约人作出;③承诺的内容应当与要约的内容一致;④承诺必须在承诺期限内发出。超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外,为新要约。
【监理工程师《合同管理》预测题及答案】相关文章:
2017监理工程师《合同管理》考前预测题06-25
注册监理工程师考试合同管理预测题06-23
监理工程师《合同管理》冲刺题及答案08-12
监理工程师《监理概论》预测真题10-14
监理工程师《建设合同管理》真题及答案10-11
2015监理工程师《合同管理》真题及答案06-26
监理工程师《合同管理》考前训练题及答案07-09
监理工程师《合同管理》冲刺题含答案07-04