结算协议书

　　随着社会一步步向前发展，我们用到协议的地方越来越多，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。拟起协议来就毫无头绪？以下是小编精心整理的结算协议书，希望对大家有所帮助。

结算协议书

结算协议书1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

　　一、承包范围：

　　甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

　　1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作；乙方将资料送达甲方施工员后，除工程量核对及造价核对外的其他工作如：材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

　　2、水电安装资料：包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料（不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助），对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档（不包括其中发生的费用）。乙方将资料送达甲方施工员后，资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成，资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

　　二、承包方式：

　　乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来，按结算总造价的千分之六收取服务费，现金结算。

　　三、双方责任和义务：

　　1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的施工人员应与乙方配合。

　　2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责，若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

　　3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责，如因检测所造成的工作延误

　　乙方不承担任何责任。

　　4、甲方负责现场材料质保资料的提供（合格证、材料检测报告相关资料等）。

　　5、甲方负责施工过程中的协调工作；甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口，以备乙方需要时可工作。

　　6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方，乙方就此作为资料编制依据，按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

　　7、工程进度报送：甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方，乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

　　8、甲方在本项目委托后，负责收集本项目所需的'文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料，提供给乙方编制结算计量及核对。

　　9、乙方在工程项目的预结算进行当中，应做好保密性和安全性，确保甲方的利益和权益不受损失。

　　四、付款方式：

　　甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付)，结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。

　　五、本协议不尽之处，甲、乙双方共同协商补充；

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方（签字盖章）：____________乙方（签字）：____________

　　20___年___月___日20___年___月___日

结算协议书2

　　工程合约编号：

　　承判人：

　　承判工程：

　　经xx物业管理（S）有限公司和承判人双方核对并同意：

　　一、最终结算工程款项如下：

　　1、完成合约工程金额：

　　2、额外工程金额：

　　3、代工金额：

　　4、其它金额：

　　共计总金额：

　　二、总金额中应扣除的项目：

　　1、公司代支付材料及垫付等金额：

　　2、其它扣款：

　　三、实际支付金额（总金额－扣除金额）：

　　截至20年月日止支付承判金额：

　　其中：

　　第一次：

　　第二次：

　　尚有保固金额：

　　上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

　　双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。

　　立协议人：xx物业管理（S）有限公司

　　代表：

　　承判人：代表：

　　日期：20xx年xx月xx日

结算协议书3

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的`承包范围，

　　该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________

　　一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。

　　二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

　　四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人(签章)：_________________承包人(签章)：_________________

　　监理单位(签章)：_________________法定代表人：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　_____________年__________月__________日

结算协议书4

　　分包合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了

　　2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。

　　3、扣除项：

　　4、人民币：元

　　5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；

　　6、本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：

　　项目经理：项目经理：

　　日期：日期：

结算协议书5

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

　　1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

　　2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的.责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

　　保修期间乙方负责人

　　姓名：_____________

　　联系电话：_____________

　　合同编号：_____________

　　合同价：_____________

　　结算总价：_____________

　　3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

　　4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

　　5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代表人：_____________代表人：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

结算协议书6

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：___________

　　广州___________建设项目

　　工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　承包人应按发包人的`要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　附件：广州xx建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：___________

　　（盖章）___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　住所：___________

　　电话：___________

　　传真：___________

　　签约日期：___________

　　签订地点：广东省广州市区。

结算协议书7

　　____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方)

　　住所：________________________ 住所：________________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　鉴于：

　　________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

　　月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

　　第三条强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.

　　第四条双方各自的承诺和保证

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的'公证事宜。

　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

　　甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　北京市公证处联系地址：

　　地址：____________________________________

　　邮编：________________________电话：________________________________

　　承办公证员：____________

　　甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

　　第五条不可抗力

　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

　　3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

　　第六条保密

　　除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

　　第七条其他

　　1、本协议自_____市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

　　2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

　　3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。

　　甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：______(签字) 法定代表人或授权代表：____(签字)

　　________年________月________日 ________年________月________日

结算协议书8

　　为了简化电费交纳程序，方便房产公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）办理电费结算，合理分配电费，甲方与乙方达成以下协议，共同信守以下条款：

　　一、乙方提前将电费按照6万元的标准预存入甲方指定中国银行账户内，账号：227310599809。

　　二、甲方收取电费时，按应交电费金额直接从乙方预存电费中扣除。

　　三、供电公司抄表日期为每月20日，甲方委派公司项目部电工在同一天对乙方表码进行登记，登记数字经项目部电工和楼座主管工程师会同施工方单位负责人签字确认，经甲方项目部负责人签字认可，以便日后进行核对并合理分配电费。

　　四、甲方通过银电联网收费系统交清全部电费后，由财务部人员到银行打印电费发票，并根据发票记载的总表码和20日抄表时的'乙方分表码电量数据进行电费分配，期间发生的变损，线损由施工单位按用电比例进行分摊。

　　五、取回发票后，甲方项目部电工和楼座主管工程师分配并编制电费结算表，注明总表码、分表码、金额、相关损耗分摊情况，经相关项目负责人审核无误并签字，交与乙方单位签字后，根据手续完备的结算表，予以结算。

　　六、若乙方未按约定方式将足额资金存入甲方账户，导致电费划拨不成功，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　七、甲方项目部电工有责任定期与乙方和供电公司核对电费账目，确保代扣电费及分配电费准确。

　　八、本协议未尽事宜，由甲方与乙方协商解决。

　　九、本协议由甲方和乙方各执一份，本协议自双方签字并加盖公章后生效。

　　甲方：山东**房地产开发有限公司XX（盖章）

　　法人或委托代理人：XX（签字）

　　乙方：XX（盖章）

　　法人或委托代理人：XX（签字）

　　XXXX年XX月XX日

结算协议书9

　　甲方：____________开立（确认）个人结算账户人

　　乙方：中国银行股份有限公司______________分行

　　第一条 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，甲、乙双方就个人结算账户有关事项达成如下协议，共同信守。

　　第二条 乙方承担以下责任

　　（一）依法保障甲方的资金安全，并依法为甲方的银行结算账户信息保密，除国家法律另有规定外，乙方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。

　　（二）及时、准确地办理甲方的资金收付业务，为甲方提供账务核对、挂失、临时挂失和更改密码等服务。

　　（三）在本协议履行过程中，甲方向乙方提供的乙方不能从公共渠道取得的有关甲方的信息，均构成甲方的保密信息，乙方除非为履行本协议项下规定的义务之目的.，不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息，乙方根据中国法律或其他使用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。

　　第三条 甲方应保证开户资料的真实、完整、合法，不得凭伪造、变造证明文件欺骗乙方开立银行结算账户。甲方以临时身份证开立个人银行结算账户的，应在临时身份证到期前，携正式身份证到乙方营业网点，修改账户资料中的证件内容。如有个人资料变更，甲方应及时通知乙方办理变更手续。由于甲方未能及时向乙方提供正确资料而造成的损失，由甲方自行承担。

　　第四条 甲方开立个人结算户时，应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。甲方收到借记卡时应当面确认借记卡完整无损，及时更改密码并妥善保管。凡乙方根据借记卡（或存折）和密码为甲方办理的业务，因密码泄露而造成的损失，由甲方承担。

　　第五条 甲方开立个人支票户，应本人办理并预留签章，乙方根据签章为甲方办理业务。甲方遗失或更换预留个人签章的，本人应出具经其本人签名确认的书面申请，在其开户网点办理。

　　第六条 甲方应定期主动与乙方核对账务。甲方发生账务后应及时通过银行提供的柜台、电话银行、网上银行、自助设备等设施核对账务，如有异议应及时向乙方提出。如果甲方从交易发生日起3个月内（以自然日计算）未对账户信息向乙方提出疑问，则视为对交易记录无异议。

　　第七条 甲方应了解并同意以下做法

　　（一）借记卡开卡时，借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户；借记卡销卡视同个人结算账户销户，与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。

　　（二）借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。

　　第八条 正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户，不得注销。

　　第九条 甲方应承担因未遵守《人民币银行结算账户管理办法》及本协议而造成的损失。

　　第十条 以上内容如发生变更，乙方以公告形式通知甲方。

　　第十一条 本《协议书》由双方签字盖章后生效。本《协议书》一式两份，乙甲双方各执一份。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　日期：__________________

结算协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的.所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

结算协议书11

　　合同编号：119421

　　甲方：

　　乙方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿XX工作，时间为________年____月____日起至________年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

　　二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

　　三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_____元小时。

　　四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

　　五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

　　六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

　　七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的.损失由乙方自行承担。

　　八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

　　九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

结算协议书12

　　工程结算协议书A/01/1

　　工程合约编号：

　　承判人：

　　承判工程：

　　经物业管理（深圳）有限公司和承判人双方核对并同意：

　　一、最终结算工程款项如下：

　　1、完成合约工程金额：

　　2、额外工程金额：

　　3、代工金额：

　　4、其它金额：

　　共计总金额：

　　二、总金额中应扣除的项目：

　　1、公司代支付材料及垫付等金额：

　　2、其它扣款：

　　三、实际支付金额（总金额－扣除金额）：

　　截至年月日止支付承判金额：

　　其中：第一次第二次

　　尚有保固金额：

　　上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

　　双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。

　　立协议人：00物业管理（深圳）有限公司代表:

　　承判人：代表:

　　日期:年月日

结算协议书13

　　乙方（付款方）：________________________________________

　　为了方便乙方及时缴纳电信费用，经甲、乙双方友好协商，就委托代扣电信费用签订协议如下：

　　一、甲、乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》等管理办法。

　　二、甲方向乙方收取电信费用，应符合有关收费规定和政策。

　　三、乙方同意甲方采用电子方式在其存款账户：

　　户名：__________________________________________________

　　账号：__________________________________________________ 开户银行：__________________________________________________

　　中收款。甲方符合规定的电子支付信息到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

　　四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的电信业务费，且保证在转账日未被销户。

　　五、乙方账户因乙方原因被停用期间，应及时主动到电信各营业厅、电信联网的各银行网点向甲方缴纳电信费用。否则，甲方有权按照有关规定停止向乙方提供电信服务。

　　六、乙方在异常情况下多付款项，经双方核实后，由甲方自收款日起一个月内将多收款项退还乙方付款帐户。

　　七、乙方需变更指定付款账户的'，应在次月5日前主动到电信各营业厅与甲方另签新协议。否则，乙方承担由此造成的相关责任。

　　八、乙方指定账户销户，三个月内乙方未主动到电信各营业厅变更付款账户的，本协议自动解除。本协议解除或本协议到期后，乙方使用的电信费用将自动转为现金缴费方式。乙方应及时主动到电信各营业厅、电信联网的各银行网点向甲方缴纳款项。否则，甲方有权停止提供相应的通信服务。

　　九、若乙方解除协议，须携单位证明及经办人有效身份证件提前一个月与甲方办理协议解除手续。否则，乙方承担由此造成的相关责任。

　　十、甲乙双方应全面、实际履行协议，不履行或不完全履行协议的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

　　十一、如乙方认为甲方提供的电子支付信息有误，乙方有权向甲方客服（10000号）提出疑异，甲方应在一周内予以核实确认。

　　十二、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

　　十三、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，乙方开户行一份。本协议自甲乙双方签章之日起生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

　　乙方开户银行（盖章）：

　　日期：

结算协议书14

　　甲方：xxxx有限公司

　　乙方：xxxxx有限责任公司

　　1、丽江市建筑工程有限公司

　　2、丽江良美建筑工程有限公司

　　甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于20xx年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

　　一、建设工程施工情况：乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

　　二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（***.00元）。

　　三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（***.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

　　四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的'实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

　　五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

　　六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

　　七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。

　　八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。

　　九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。

　　十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

　　十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。

　　十二、丽江市建筑工程有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

　　十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

　　十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

　　乙方1：

　　法定代表人：

　　乙方2：

　　本协议签字时间：20xx年xx月xx日