购销合同

[精品]购销合同10篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的购销合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

购销合同 篇1

　　（供方）甲方：

　　（需方）乙方：

　　供、需双方经友好协商，就需方购买供方的汽车达成如下合同条款，双方共同遵守：

　　1、标的、数量、价款：

　　2、合同总价和结算方式

　　2.1总价为人民币（大写）：元整（￥）包含车辆及附件的价款、随车工具、专用资料、技术资料、培训、咨询、售后服务、检测、验收合格交付使用之前及保修期各项有关费用，以及发生的所有税费、需方无须向供方支付本合同约定之外的任何费用。

　　2.2结算方式

　　合同签订后十五个工作日内，需方向供方开具6个月的银行承兑汇票，供方于当月底开具合格增值税发票予需方。

　　3、合同组成

　　详细价格、技术说明及其他有关合同车辆的特定信息由合同附件说明，所有附件协议等均为合同不可分割之一部分。

　　4、技术要求

　　4.1供方所提供车型必须已上国家公告（包括燃料消耗量公告），所有配置及技术参数必须符合国家公告要求，确保能正常入户，否则一切责任由供方负责，且需方有权更换车辆或退回车辆，车辆必须符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及合同中约定的质量标准和技术要求。

　　4.2供、需双方如遇对约定的质量标准和技术要求有相互抵触或异议的事项，供方须提供车辆的'出厂检测报告和/或国家认可的第三方机动车综合性能监测站的检测报告。

　　4.3供、需双方在车辆交接时，以交接地的国家质量技术监督部门认可的第三方机动车综合性能检测站的检测报告为依据，验收车辆外观和主要总成配置。车辆技术性能在质量“三包”期内通过实际使用进行验证。

　　5、交货及验证

　　5.1合同车辆的交货：

　　1）交货期：在收到货款后3个工作日内交货，并开具合格的增值税发票。

　　2）交货方式：供方送货，供方将货物免费送达需方指定地点，自需方收到车辆之日起车辆损毁、灭失的风险由供方转移至需方。

　　5.2车辆验收：

　　1）合同车辆到达需方所在地后，在供、需双方技术代表共同参加下进行验收，供方须将上述车辆的《车辆合格证》等文件的原件交付给需方。

　　2）验收按本合同第四条进行。双方验收时,如发现所交付的车辆有配件、工具和资料缺失、车辆损坏、性能达不到国家标准、外观不符合需方要求或其他不符合本合同规定之情形时，需方应作出详尽的现场记录且供方签署确认，或由供、需双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损失部件的有效证据，由此产生的所有费用均由供方承担。

　　3）如果合同车辆在供方送车过程中因事故或其他原因造成配件、工具和资料等缺失、车辆损坏，供方应及时安排更换，以保证合同车辆的完整。更换所涉及的费用由供方承担。

　　6、其他事项：

　　1）本合同如发生纠纷，合同双方应当首先及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向南宁仲裁委员会申请仲裁；在仲裁期间，除必须在仲裁过程中进行解决的部分问题外，合同其他部分应继续履行；

　　2）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章之日起生效；

　　3）本合同一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：法定代表人或委托代理人：

　　电话：

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人或委托代理人：

　　电话：

　　年 月 日

购销合同 篇2

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则，经友好协商，就东苑康年国际酒店8至19楼窗户窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

　　一、合同价款及付款方式：

　　1、本合同总价款为人民币

　　2、本合同签订后，甲方向乙方支付定金进行生产，在乙方将窗帘送至甲方指定的工地，经甲方验收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。

　　二、乙方责任：

　　窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工，并于 年 月 日前安装完毕。

　　三、甲方责任：

　　1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。

　　2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的'损失由甲方增加等值经费给乙方。

　　3、乙方按约定时间加工并安装完毕后，甲方于安装完毕后

　　七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

　　四、违约责任：

　　1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。

　　2、由于甲方原因，乙方未能按时进场安装，甲方负全部责任，甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方，每超过一天，须按合同总额的1%每日向乙方支付违约金。

　　五、质量保证及售后服务：

　　乙方提供窗帘部分一年免费保修，配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。

　　六、补充条款：

　　1、本合同金额为不含增值税金额，含税价加3%。

　　2、每副成品窗帘车前与车后会有20-30cm的误差，这视为正常情况。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，经双方协商后解决。

　　甲 方： 乙 方：

　　签约代表： 签约代表：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

购销合同 篇3

　　需方：（简称甲方）

　　供方：（简称乙方）

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签订本合同且共同遵守。

　　第一条 合作方式

　　甲方向乙方购买办公用品及耗材，乙方为甲方采购办公用品的'协议单位指定采购专供单位。甲方可以任意选择电话，网络或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。

　　第二条 价格条款

　　乙方供货价格不得高于乙方市面最低零售价，甲方有权对价格提出质疑。乙方如根据市场变化调整价格，须在甲方采购前通知甲方。(乙方按阳光文具VIP客户打折，注：除特价产品外）

　　第三条 质量责任

　　乙方必须保证提供给甲方的所有商品无任何质量问题，甲方收货时当场验收，核查质量无任何问题后签字确认。

　　第四条 办公用品配送

　　1.乙方向甲方免费提供送货及售后服务(质保期按厂家质保执行。)

　　2.商品送到甲方后，由双方共同对数量进行清点，无误后需在甲方的配送单据上面由乙方指定的签收人签收。

　　第五条 付款方式

　　甲方按季度用现金或转账方式支付，以甲方实际购买的种类及数量据实核算。预计一个季度结算一次，乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对，核对无误后，由乙方出据正规发票，甲方付款。

　　第六条 违约责任

　　1.在协议有效期内，甲方所需物品有货情况下一天之内供货，无货需进货情况下甲方应提前通知乙方，乙方5天之内备货完毕并供货，定制产品经双方协商确定供货时间后供货；

　　2.如甲方未按协议规定时间付款，每延期一月应向乙方支付该季度货款总额1%的违约金。

　　3.因不可抗力等非甲乙双方原因致使协议不能如期履行的，双方均不构成违约，同时双方友好协商积极应对和解决。

　　第七条 协议生效

　　本协议经甲乙双方签字盖章后生效，有效期 年 月 日 至 年 月 日，其中一方如需终止协议，需提前 天告知对方。

　　第八条 其他

　　1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，与本合同具有同等法律效力。

　　2.本协议一式贰份，甲.乙双方各执壹份，每份均具有同等法律效力。

　　3、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

　　4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　（盖章或签字） （盖章或签字）

　　日期： 年 月 日

购销合同 篇4

　　合同编号：141245

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　乙方于________年_____月____日定购下列天年产品：

　　产品名称：____________________金额(大写)：______________________

　　赠品名称：____________________定金(大写)：_________(请交纳五十元以上定金)

　　关于退换货规定：

　　退换货原则：

　　a、________系列产品拆封后不予退换;

　　b、离子水机在通水之后不是质量问题不予退换，质量问题经检测确认后可换货;

　　c、生物系列不予退换;

　　d、换货产品只能等值交换。

　　注意事项：凡各种未使用的产品拆封后退换货时，赠品必须收回，若无法收回按优惠价补差价后，方可办理退换货手续。

　　由于涉及到送货费用、安装费用、材料费用等，因此送货后退货本公司将不退回定金。

　　水机产品因特殊情况不得已退货的，本公司将收取一定的`折旧费用：(不含人为损坏)

　　使用时间

　　退货比例使用时间退货比例

　　未使用

　　已使用未使用已使用

　　一周内

　　100%一个月内80%

　　十天内

　　90%

　　两个月内70%

　　十五天内

　　85%

　　三个月内60%

　　乙方已收到《_______牌离子水机安装及维修须知》并已详细阅知。

　　本全同一式二份，甲、乙方执一份，经双方签字后生效。

　　甲方经办人签字(盖章)：______________

　　乙方签字:_____________________

　　_______年____月___日

购销合同 篇5

　　甲方(供方):

　　乙方(需方):

　　依据双方协议.今乙方向甲方采购以下产品：

　　一) 检验依据：供方根据需方所定产品之规格按行业标准生产，并提供质检报告及合格证(自乙方验收之日起)。

　　二) 验收期限：收货方收到货后，若十五日内无异议视为供方的'货物符合订单要求。

　　三) 交货地点和方式：货送到需方指定的交货地点。

　　四) 乙方于异议期内提出质量异议，按如下方式处理：

　　1.甲乙双方就货物之质量达成一致意见，甲方就存在质量瑕疵的货物给乙方造成的损失承担赔偿责任。

　　2. 甲乙双方就货物之质量无法达成一致意见，可委托双方共同认可的鉴定机构对货物质量进行鉴定,根据鉴定结果承担相应责任。

　　五) 本协议履行过程中，未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。如发生争议、纠纷，双方首先应协商解决。协商无法解决时，可向深圳市人民法院提起诉讼。

　　六) 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同 篇6

　　买方：

　　卖方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款。

　　一、 产品名称、规格、数量 、单价、金额及备注。

　　二、产品质量 1、 2、 甲方对产品质量的特殊要求： 无

　　3、 甲方对产品包装的特殊要求： 原装

　　4、 甲方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到乙方；逾期不提出异议的，视为乙方产品质量符合本合同约定要求。

　　三、产品价款

　　1、货物的总价款为：人民币￥210000元整（大写：贰拾壹万元整）。

　　自签订合同当日乙方需向甲方支付定金小写：￥50000。00元；剩余款项小写：￥160000。00元整应在收到产品后一次性付清。买方违约退货的，无权要求退还定金；卖方违约不能交货的，应双倍返还定金。

　　四、产品交付

　　产品交付地点为甲方指定所在地，若甲方对乙方产品有特殊要求的，甲方应提前书面通知乙方，但甲方未能按约定付款，乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件

　　的，乙方有权延期交货。

　　在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担；产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担。

　　五、价款结算：款到发货

　　甲方应将全部货款一次性打到乙方账户，乙方在收到甲方全部货款后应于3 个工作日之内发货，乙方负责将货品配送至甲方指定地点。

　　乙方公司账户名称：帐 号：

　　开 户 行：

　　六、合同的解除与终止

　　双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

　　七、商业秘密

　　甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为乙方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，甲方同意对在签订和履行本合同中知悉的'乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要，甲方不得使用、披露甲方的商业秘密。

　　甲方违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。

　　八、违约责任

　　本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金 50000。00 元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）

　　九、其他约定事项

　　甲方联系人或授权代表在履行合同过程中对乙方所作的任何承诺、通知等，都对甲方具有约束力，具有不可撤销性。

　　十、争议解决

　　本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十一、本合同经双方签字后生效，合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

购销合同 篇7

　　买方：（以下简称甲方）

　　卖方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

　　第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

　　车号：

　　颜色：

　　产地：

　　型号：

　　发动机号码：

　　底盘号码：

　　第二条：甲方向乙方支付车款人民币 万元。包括三部分：

　　定金、第一笔车款和其余部分车款。

　　第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金 万元，三日内再支付第一笔车款现金 万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

　　第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的`车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

　　第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

　　第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

　　第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

　　第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方（授权签字人）： 乙方（授权签字人）：

　　住址： 住址：

　　证件号码： 证件号码：

　　年 月 日 年 月 日

购销合同 篇8

　　本合同适应作为各种家电如：电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。

　　供方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。

　　一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

　　品名

　　规格、型号、牌号、商标

　　产 地或厂家

　　质量标准

　　包装要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　交(提)货时间及数量

　　备注

　　执行记录

　　合计人民币(大写)

　　二、供方对质量负责的条件和期限：____

　　三、交(提)货方式及地点：____________

　　四、运输方式到达站(港)及收货单位：____

　　五、运输费用负担：________________

　　六、合理损耗计算及负担：____________

　　七、包装费用负担：________________

　　八、验收方法及提出异议的期限：____

　　九、结算方式及期限：________________

　　十、违约责任：____________________

　　十一、合同附件：____________________

　　十二、其他约定事项：

　　1。合同正本一式两份，双方各执一份。

　　2。本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(盖章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　开 户 银 行：____________

　　帐 号：____________

　　甲方(购方)：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　乙方(销方)：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：

　　一、数量、计量单位、单价、金额

　　品 名

　　规格

　　单位

　　数量

　　单价(元)

　　金额(元)

　　备注

　　价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

　　二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

　　三、袋重合格率达到国家规范。

　　四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

　　五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：

　　____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

　　____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

　　____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

　　____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

　　甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

　　六、付款办法和期限：

　　1。甲方在____年____月____日前付定金________元；

　　2。采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

　　____年____月____日前电汇________元；____年____月____日前电汇________元；

　　____年____月____日前电汇________元；____年____月____日前电汇________元。

　　3。采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

　　七、违约责任：

　　甲方责任：1。中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____％的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____％的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2。逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。

　　乙方责任：1。不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5％的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____ %的违约金。2。所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

　　八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　相关合同范本·如何签订购销合同·灯具音响设备购销合同·种猪购销合同·五金电器家电购销合同·超市商品购销合同·茶叶购销合同

　　甲方：________________________

　　代 表 人：________

　　开户银行：________

　　帐号：____________ ____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代 表 人：________

　　开户银行：________

　　帐号：____________ ____年__月__日

　　合同编号：＿＿＿

　　立合同人：＿＿（需方）（以下简称甲方）

　　＿＿＿＿＿＿＿（供方）（以下简称乙方）

　　经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

　　第一条 甲方向乙方订货总值为人民币＿＿元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列

　　第二条 产品包装规格及费用＿＿＿＿＿＿＿

　　第三条 验收方法＿＿＿＿＿＿

　　材料名称规格质量标准计量单位单价（元）合计（元）

　　第四条 货款及费用等付款及结算办法＿＿＿＿＿＿

　　第五条 交货规定

　　1。交货方式：＿＿＿＿＿＿

　　2。交货地点：＿＿＿＿＿＿

　　3。交货日期：＿＿＿＿＿＿

　　4。运输费：＿＿＿＿＿＿＿

　　第六条 经济责任

　　（一）乙方应负的经济责任

　　1。产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的.违约金。

　　2。乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5 ％的罚金。

　　3。产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2 ％的罚金付给甲方。

　　4。产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

　　（二）甲方应负的经济责任

　　1。甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值x ％的罚金。

　　2。甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值x ％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

　　3。甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

　　4。属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

　　5。甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

　　6。乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

　　第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，

　　经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合

　　同部分总额x ％的补偿金。

　　第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变

　　更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前＿＿天与甲方协商。

　　第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方

　　单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同

　　一方赔偿一切损失。

　　第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及

　　时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机

　　关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决

　　不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁

　　不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

　　第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收

　　无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则

　　附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条 本合同共一式＿＿份，由甲、乙双方各执正本一份、副本＿＿份，

　　并报双方主管部门各一份。

　　订立合同人：

　　甲方：＿＿＿＿＿＿（盖章）乙方：＿＿＿＿＿＿（盖章）

　　经办人：＿＿（盖章）经办人：＿＿（盖章）

　　负责人：＿＿（盖章）负责人：＿＿（盖章）

　　地址：＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿

　　开户银行、帐号：＿＿＿＿开户银行、帐户＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日

购销合同 篇9

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的`商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同 篇10

　　合同号： 签订地点：

　　卖方：

　　买方：

　　1、20xx年合同量及煤种

　　合同量为20万吨，煤种为烟混煤。

　　2、价格

　　按上表质量标准，出矿含税车板价为480元/吨。卖方垫付运杂费，买方承担。

　　发热量以5000cal/g为基准，每升、降100cal/g，价格相应增、减6元/吨(含税)。

　　4、矿区铁路专用线费用：6.1元/吨(含税)。

　　5、交货方式及地点：火车散装，矿区专用线车板交货。

　　6、计划发运

　　无论市场情况如何变化，均应依双方商定的分月供货计划均衡发运。如由于双方生产等原因出现异常情况而导致不能正常均衡发运和接卸，应提前与对方协商。

　　7、计量、质检方式

　　(1)、以卖方计量数据为结算依据，买方进行复检。

　　(2)、以卖方质量数据为结算依据，买方进行复检。

　　8、结算方式

　　执行二票结算，款到发货。以卖方的计量、计质数据进行开票结算，买卖双方按季度核对结算数据，差异部分，双方协商解决。

　　9、合同期限

　　合同期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日止。

　　10、其他约定事项

　　(1)、价格、数量及质量等条款在执行期内双方均可根据市场或 生产情况提出修订意见，双方协商解决，如无异议，合同则继续执行。

　　(2)、解决合同纠纷方式：双方协商解决，否则向合同履行地所在法院提起诉讼。

　　11、卖方统一收款单位名称：

　　开户银行及帐号：税务登记证：

　　地址及邮编：

　　联系电话： 传真：

　　12、买方结算单位名称：

　　开户银行及帐号：

　　税务登记证号： 地址及邮编：

　　联系电话： 传真：

　　卖方代表： (盖章) 买方代表： (盖章)

　　签订时间：