机械租赁合同【热门】
在当今不断发展的世界,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的机械租赁合同,欢迎大家分享。
机械租赁合同1
承租方(甲方):
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经双方协商一致,在武安市徘徊镇 签订本机械设备租赁合同,双方共同遵照执行。
1、合同主要内容
1.1甲方租用乙方钻机、泥浆搅拌机、空气压缩机、挖掘机、吊车等机械设备用于桩基、承台及墩身工程施工,施工内容包括:冲击成孔、钻孔、挖孔、钢筋笼安装、桩基灌注混凝土;承台及墩身钢筋、混凝土等所有工作内容。
1.2 甲方具体租用的机械设备名称、规格、数量见附表《机械租赁设备一览表》。
1.3乙方所提供设备的技术状况必须完好,单机定额产量达到标准,安全、污染物排放达到国家及设备使用地政府有关规定,特种设备必须经特种设备管理部门鉴定合格。
1.4 租赁时间:20_年11月 9日至20_年 7月30日。 2、机械租赁费
2.1机械租赁费按完成单位工程量计算,采取固定单价,机械租赁费支付按照《机械租赁费用-览表》。机械租赁单价已综合包括了完成该工程项目合同内作业内容所需全部机械费用,单价不做任何调整。
2.2机械进出场费均由乙方承担。
2.3机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责,如果需甲方供应时,所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方,在机械租赁费中扣除。
2.4乙方将燃油、电费发票交给甲方物资设备部门报销,甲方物资设备部门根据乙方燃油、电费发票价值在给乙方结算的机械租赁费中直接扣除(在结算单中必须注明扣减的乙方燃油、电费发票价值和发票清单),乙方给甲方开的机械租赁费发票的价值=乙方机械租赁费合价-燃油、电费发票合价,燃油、电费发票总价值不能超过乙方机械租赁费总价。
3、甲方责任
3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。
3.2 甲方应配备责任心强,熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。
3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底,确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩,并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。
3.5 负责作好施工组织和协调工作,确保施工顺利进行,减少误工、待窝工,降低机械使用成本。
3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。
3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械,杜绝违章作业。
3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。
3.10 甲方未经乙方同意,不得将所租设备转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
4、乙方责任
4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。
4.2乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业,并保证所出租的设备状态良好,满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理,确保作业质量和进度。
4.3乙方选派的机械操作人员必须持有相关操作证件,严格按操作规范操作,维修人员必须年满18岁,身体健康,胜任施工机械岗位工作,女工不能进入危险场所作业,否则甲方有权要求乙方调换人员,以上人员及相关证件需向甲方报备。
4.4乙方应按国家和当地政府的.有关规定,及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续,确保设备手续齐全,人员持证上岗。
4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定,保证机械设备的完好率,机械及操作人员调动更换时,必须经甲方同意。
4.6乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责,维修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出租设备的保管工作由乙方全权负责,如发生设备或附件丢失由乙方自负。
4.7 按规定提报机械租赁费结算资料,办理结算和拨付。
4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费,并及时支付劳务人员费用。
4.9因乙方责任造成建设单位或地方政府对甲方的罚款或其他处罚,甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处罚,甲方完成的乙方作业范围内的工程,费用在乙方机械租赁费中扣除。
4.10 在租用期间,乙方如将所租设备所有权转移给第三人,应正式通知甲方,所租设备新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
5、安全施工
5.1 在施工中,乙方应遵守国家、行业安全生产法规。 5.2乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育,作业中发生人员责任伤亡事故,按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
6、机械租赁费的结算
6.1 机械租赁费按照月、季、年度及末次分阶段计价,每月末、季末前、年末按附表《机械租赁费用一览表》经双方现场签认完成的工程数量进行结算。
6.2 机械租赁费按月、季、年度及末次结算和拨付,乙方在机械租赁费待甲方有关部门确认、审核和领导签批盖章后,作为甲方拨款的依据。
7、环境和文物保护
7.1乙方应在施工作业中采取有效的防范措施,保护施工作业现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生,其后果由乙方负责,并承担相应费用。
7.2在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应采取有效防护措施,并立即通知甲方。甲方在收到通知后应及时与建设单位及有关管理部门协商处理。
8 违约责任
8.1 甲方按合同要求应及时拨付机械租赁费。因甲方无故拖延拨付机械租赁费造成的工期、费用损失,由甲方承担。
8.2乙方不能按合同规定的工期、质量、安全要求组织施工,并给甲方造成不良影响,甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行合同时,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。
8.3 因一方原因致使合同无法履行,另一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后,双方应对已完工程进行盘点,并据此进行末次结算。
8.4如因乙方操作人员违反操作规程、操作不当或维修保养不及时而引起设备停机,甲方不支付给出租方不能使用期间的租费。
8.5因不可抗力致使本合同无法履行的,甲乙双方可协商解除协议。造成损失时,由双方分别承担各自损失。
9争议解决
9.1本合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理。协商解决不成的,通过诉讼解决,并约定由甲方住所地有管辖权的铁路运输法院管辖。
10 合同生效、解除与终止
10.1 本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,租赁期限届满终止或工完帐清后终止。
10.2合同解除以书面形式提出,合同解除后甲方应及时为乙方办理租赁费结算,乙方应给予相应的配合,同时乙方应将相关技术资料交还给甲方,否则甲方有权拒绝支付租赁费。
11、补充协议(变更)
11. 在合同执行中情况变化时,甲、乙双方可以签订补充协议,补充协议与原合同具有同等法律效力。
11.2在规定的租赁期届满前 日内,双方如愿意延长租用期,应重新签订协议(应签订补充协议)。
12、双方约定的其他事项
13、合同份数
本合同正本二份,由甲、乙双方各持一份,副本3份,甲方2份、乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁合同2
承租人:(以下简称甲方)
出租人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确双方租赁设备的权利和义务,甲方根据工程需要租赁乙方的施工机械(附表)。甲乙双方经友好协商,就租赁机械设备事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
一、型号:(见附表)
二、租赁地点:
三、租赁期限:
乙方收到甲方电话通知后,租赁期限自机器设备到达甲方指定场地之日起计算,租赁期限至甲方正式通知乙方离开场地时终止。如乙方因任何原因未能在通知规定的期限内离开场地,租赁费不予计算。
四、机械设备租赁形式及结算方法:
1.乙方以月租金的形式将机械设备租赁给甲方。 即人民币_____________________________________________________________日租=月租/31天;
2.乙方负责租赁期内机器设备的运费;
3.租金结算方式:原则上甲方每月25日向乙方结算一次租金,并于下月5日前支付上月租金。如甲方上级或业主未能拨付资金,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延期付款;如果甲方需要增加机械设备,本合同中增加的机械设备的价格和费用应按本合同的规定支付。
4.乙方应配备合格的司机,并持有有效的机器操作证,24小时随叫随到,以保证甲方的施工需要。乙方负责司机的食宿费用。
五、双方的权利和义务
1.在机械设备租赁期间,乙方机械司机应服从甲方的工作安排。因乙方司机不服从甲方安排,甲方有权要求更换司机并解除合同。司机对操作过程中的机械设备和自身安全负全部责任。严格按照机械设备操作规程操作,不违章,否则由此造成的一切安全事故由乙方负责,费用自行承担;
2.乙方应负责机械设备的.维修、保养、燃油和辅助油及其相应费用。完好率每月不少于28天,不足一天从月租金中扣除一天,以保证甲方工程正常施工;
3.甲方提供施工场地,保证良好的施工环境。乙方同意甲方提供的施工场地和环境满足机械设备的运行条件;
4.乙方向甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证书等)。).乙方应承担因机械设备手续不全而被当地有关部门扣留等一切责任;
5.乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,以满足施工需要。当机械设备发生故障,乙方不能在规定时间内修复时,应提前采取措施,保证甲方工程的正常施工;
6.乙方的机械设备管理人员和司机必须严格服从甲方的管理
六、遵守甲方的各项管理制度;
7.甲方无权将乙方设备转租、拍卖或抵押。
七、违约责任:
长度甲乙双方必须严格履行本合同条款。未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同。如果任何一方违反本合同的规定,将负责赔偿另一方造成的一切损失;
2.凡与本合同有关的一切争议,甲乙双方应根据《合同法》及其他相关法律的有关规定,通过友好协商解决;
3.本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,自签字之日起生效,每份具有同等法律效力。机械设备退出并结算后,合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同3
甲方承租单位:
身份证号码:
乙方出租单位:
身份证号码:
甲方因工程需要租用乙方 型号 机 台,为明确责任,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、施工地点:
二、机械月租费: 元整,¥: 元
三、付款方式:乙方机械进入场地后付 月租金,后逐月按时支付月租,余款机械退场付清。
四、租机时间由 年 月 日开始至 年 月日止,期限为 月,到期经双方协商可以续租。
五、工作范围:主要从事一个单孔隧道施工及吊装材料。
六、调遣费用:甲方付给乙方调遣费用 元整,其余调遣费用由乙方负担。甲方如因工作需要如更换工作地点,必须和乙方协商。
七、双方责任:
1、甲方不得以任何非乙方原因为借口,扣除租金,如甲方欠款,乙方有权力停止机械工作,因机械停工造成的所有损失由甲方承担,乙方概不承承担任何责任损失。
2、甲方负责乙方机械驾驶人员的饮食住宿和人生安全,必须派人看管好机械,如因偷盗等非乙方原因造成机械损毁的,由甲方按价赔偿,所造成的经济损失由甲方承担。
3、乙方机械驾驶人员进入场地后,应听从甲方现场人员的指挥,服从管理,甲方管理人员不得强迫乙方驾驶人员违章作业,如因管理人员指挥导致机械损毁的,由甲方按价赔偿,所造成的经济损失由甲方承担。乙方驾驶人员不听从现场管理人员指挥盲目施工的后果,由乙方负责。
4、甲方每月应给乙方保养机械的适当时间。保养费用由乙方承担。
5、机械使用燃油(柴油)由甲方免费提供,甲方必须提供符合国家标准的油料,甲方如提供劣质油料造成机械损坏和其他经济损失的'全部由甲方承担。
6、若因乙方操作手的技术原因或操作不当等,造成机械损毁的,由乙方负责。
7、若因乙方操作手人品及技术欠佳,甲方有权要求更换操作手。若乙方机械确实不能胜任施工任务,甲方有权要求乙方退场。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日生效,如发生违约,双方约定在法院解决。
九、本合同未注明的按《中华人民共和国合同法》执行。
以上协议甲乙双方必须严格遵守。
出租人(盖章): 承租人(盖章):
地址: 地址:
法人代表(签字): 法人代表(签字):
承办人: 承办人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
担保人(盖章):
签订日期: 年 月 日
签订地点:
机械租赁合同4
承租人:(以下简称甲方)_____________
出租方:(以下简称乙方)_____________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等互利的原则,就甲方向乙方租赁的设备,经协商一致,订立本合同。
一、租赁设备概述。
二、设备使用地点和项目:
租赁设备限于____________________。
三、租赁设备的所有权和使用权:
1、乙方拥有租赁设备的所有权。
2、在租赁期内,甲方仅有权在本合同规定的范围内使用租赁设备。
四、设备由乙方提供___________名操作人员,乙方每人每月_______________元。乙方应负责操作人员的劳动保险费用和工作时间内的人身伤害事故,并对操作人员在工作中的过失造成的人身或财产损害承担赔偿责任。
五、租赁期限和租金结算方式如下:
1、设备租赁由机组负责。从_______________________,若甲方在租赁期内完成了施工现场的生产任务,或甲方与施工方解除施工合同,则甲方应按使用时间向乙方支付租金。
2、租赁期内,每天平均工作时间原则上不超过小时(相当于一个机队),每月累计工作时间不超过____________________________设备租赁费按月结算,金额为人民币_____________________________________,租金按月租金的_____________%支付给乙方,剩余租金按_____________支付。
3、设备租赁费按工作量结算,工作量单价为_______________________________________________________
六、租赁设备的运输、使用、修理、维护和费用:
1、设备入场费由________________________________________________________________________________
2、租赁期间设备所需的各种油料由承包商承担。
3、租赁过程中,承担设备易损件(如刀头、刀库等)的.所有更换费用。)
4、设备在租赁期内由甲方使用,甲方应协助乙方操作人员对设备进行日常维护和保养,使其保持良好状态。如果维护和配料成本低于___________________________________________________
5、在工作过程中,如果设备出现故障,乙方应及时修理。如设备因故障停止工作,乙方应向甲方扣除相应天数的租赁费,如在甲方要求的合理时间内无法修复,乙方应以同类设备更换,否则给甲方造成的损失由乙方承担,如因甲方原因造成设备故障和部件损坏,费用由甲方承担
6、租赁期间安装、储存和使用产生的所有费用和税费由乙方承担。
七、乙方的义务:
1、为甲方提供性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后,乙方操作人员应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,遵守甲方的施工现场管理要求和规章制度。乙方对所有因违章操作造成的安全事故负全部责任,甲方不承担连带责任。
3、乙方机械手应按照设备操作规程施工。在正常施工条件下,乙方机械手不得拒绝甲方要求的连续施工。
4、乙方机修工应严格、如实填写甲方单位发放的《租赁机械施工单》,每天将此表提交甲方单位签字盖章,并以此表为依据计算租金;否则,甲方有权拒绝支付相关费用。甲方发现乙方机修工虚报工作时间,除扣除虚假的租赁费用外,还将处以虚假费用3倍的罚款,从结算中扣除。
5、如果乙方经营者闲置或工作效率低于平均水平,甲方可在此期间停止支付或减免相关费用。
八、甲方的基本职责:
1、甲方不得强迫乙方操作人员违章或超载操作。
2、甲方应按合同约定按时向乙方支付租金。
3、甲方应在交货地点对租赁设备进行验收,同时将签字盖章后的租赁设备验收收据交给乙方。
九、违约责任:
1、甲乙双方必须严格履行本合同条款。未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或终止本合同。
2、在租赁期内,未经乙方书面同意,甲方不得擅自在租赁设备中增加或扣除零件,不得将租赁设备转租或抵押,否则由甲方承担全部责任。
3、如甲方未按合同规定支付租金或超过期限使用,乙方有权终止合同,并将租用的设备退回或停机。
十、争端的解决:
所有与本合同有关的争议应由甲乙双方根据《合同法》及其他相关法律的相关规定友好解决。协商不成的,提交项目所在地法院诉讼。
十一、本合同未尽事宜,由双方协商解决。本协议以__________________________________________________________________________
承租人(甲方):_____________ 出租人(乙方):_____________
负责人:_____________ 负责人:_____________
签署日期:_____________年_____________月_____________日 签署日期:_____________年_____________月_____________日
机械租赁合同5
甲方:____________(以下简称出租方)
乙方:____________(以下简称承租人)
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确双方对设备租赁费的权利和义务,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守:
第一条设备的名称、型号、规格和数量
第二条租赁期限
从_______________________________________。合同期满后需要继续租用的,出租人应在合同期满前十五天内重新签订合同或办理续租手续,否则出租人有权另行安排设备。
第三条项目、工作内容和施工现场
3.1项目:_____________________。
3.2工作内容:________________________________________________________________________________________
3.3施工现场:_____________________。
第四条租赁方式和所有权
4.1租赁方式:出租方应为该设备的租赁提供运营方。负责设备的运行和维护。
4.2租赁设备的所有权:本合同附件所列租赁设备的所有权属于出租人,承租人仅在租赁期内享有租赁机械的使用权,不拥有该设备。
4.3未经出租方同意,承租方不得随意增加或减少设备部件,也不得以任何理由抵押设备,否则由此产生的一切后果由承租方承担。
第五条租赁价格的计费时间及租赁费用的签订和确认
5.1租赁价格:该设备的租赁费为人民币____________________(大写:______________________________________________________
5.2租赁计费的开始和结束时间
5.2.1 ______________________________________________________________________________________
5.2.2在机械租赁期内,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,按日历天数照常计算。如果承租人未能在合同规定的期限内提前支付租赁费,机械租赁的收费时间应按日历日照常计算。
5.2.3机器出租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方收到书面通知并认可的出租日期即为本次计费的结束时间。
5.3作业时间和租赁费的签订:机械到达施工现场的日期应由出租方确定。发电建设不收费无法进行的,承租人必须办理到货日期签约手续。租赁收费时间开始后,双方每月签署认可一次机械租赁费。最后一次是退租日期。
5.4机械出入境费:出租方负责机械出入境运输,承租方协助装卸车辆。所有机械进出费用由承租方承担。
第六条支付条款
6.1设备装运前,承租人应向出租人预付一个月的租赁费(大写__________________________)。
6.2以后每月提前支付一次租赁费,下次每月租赁费在上次可提前租赁的.机械到期前五天提前支付。
第七条双方的义务和责任
7.1出租人的义务和责任
7.1.1密切配合承租方的施工和生产,满足承租方的施工要求。服从承租人施工人员的施工安排,但有权拒绝承租人的非法指挥。
7.1.2负责提供设备运行维护人员,负责设备运行、日常维护和故障排除,确保机械技术处于良好状态。如果一次连续停机因故障超过三天,额外天数将不收费。
7.1.3负责操作人员和设备维修配件的工资
7.1.4与承租人合作,签署并认可机械设备的租赁。
7.2承租人的义务和责任
7.2.1负责租赁机械和操作司机在工作期间的安全。严禁违章指挥。因违章指挥造成机械化和人员损坏的,承租方承担全部责任和损失。
7.2.2免费为出租人司机提供食宿。拿司机的加班费和施工补贴。
7.2.3负责租赁设备进场的签字认可和月租赁费的签字认可,并及时支付租赁费。
7.2.4负责租赁期间的设备保护和守护,确保发电机的安全。
7.2.5提供合格的燃油和润滑油。燃油不合格,驾驶员有权不加油,由此造成的停工损失由承租方承担。
7.2.6租赁期内,出租人购买备品备件和材料,承租人应提供方便的运输,所需资金由承租人支付,并从租赁费中扣除。
7.2.7负责租赁机械的进出运费、运输安全、运输费用和保险费。
第八条租赁机械的损坏和损失
8.1承租方应承担租赁期间承租方租赁的机器损坏(正常磨损除外)和损失的风险。因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的,双方应根据实际情况协商解决。
8.2当租赁机械损坏或丢失时,承租人应立即通知出租人,出租人有权选择下列方法之一,承租人应负责处理并承担其所有费用。
8.2.1将租赁机械恢复或修理至完全正常的工作状态。
8.2.2更换与租赁机械型号和性能相同的零件或附件,使其能够正常使用。
8.2.3当租赁机械的损坏损失到无法修复的程度时,承租人应按合同附件规定的损失赔偿金额向出租人进行赔偿。
第九条违约责任
9.1当承租人延迟支付设备入场费或预付机械租赁费时,出租人的设备将延迟入场费和停工费。
9.2未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或终止合同。任何一方违反本合同,应向另一方支付本合同总租金20%的违约金。
9.3如果承租人未能按时支付租金或违反本合同的任何条款,出租人有权采取以下措施:
9.3.1要求承租人及时付清租金及其他费用,并要求承租人赔偿出租人的损失。
9.3.2.终止本合同,收回租赁设备,并要求承租人赔偿出租人的一切损失。
第十条本合同附件
本合同的附件是本合同不可分割的一部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同的附件包括租赁合同的附件、签订租赁机械交付和到达的收据以及双方签订的机械租赁费。以及双方协商制定的补充条款。
第十一条争端解决
11.1.本合同如有争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均可请求业务主管部门调解或向人民法院提起诉讼。
11.2.本合同自签字盖章后生效。本合同一式四份,双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同6
甲方:出租方_________。
乙方:承租方_________。
根据(中华人民共和国合同法)及有关法律法规,为明确双方义务关系,按照平等互利,经双方协商,签订本合同。
一:乙方租赁甲方工程机械:
机械名称:山工装载机
机型:650。
资产价值:42万。
二:施工地点:
_________。
三:租凭期限
自:_________年____月____日至_________年____月____日止。
四:付款方式及费用承担
1:乙方租凭甲方机械按月计算,每月租金:_______。甲方机械进施工现场后开始计算。
2:机械租凭费每月15天,如15天内,还未支付租金,甲方有权停工。造成的一切后果有乙方承担。
3:甲方机械每月累计有三天的维修保养时间,如超出三天,乙方有权扣除甲方机械租凭费,按天计算,。
4:乙方负责甲方机械燃油,如燃油造成机械故障,乙方负责维修,停机时间不得扣除甲方租金。
5:机械运输费用,运输费,甲,乙双方各承担一趟。
五:甲方责任:
甲方机手要听从乙方施工人员的.指挥,在制定地点范围内施工,如甲方机手原因,施工时造成乙方的经济损失由甲方承担。
六:乙方责任:
1:乙方负责甲方机手食宿。施工时乙方施工人员要给甲方机手做现场施工交底工作,乙方原因,如挖断光缆:电线:煤气管道;水管以及地下不明物等,有乙方负责。
2:未经过甲方的同意,乙方不得转租甲方机械,如乙方擅自租赁机械,造成的后果有乙方承担。
七:合同的解除与终止:
1:任何一方违约,另一方可终止合同。
2:合同期满,甲,乙双方履行各自的义务后合同终止。
八:本合同一式两份,双方各执一分,签字后生效,具有同等法律效益。
甲方签章______乙方签章______
______年____月____日______年____月____日
机械租赁合同7
承租方:(以下简称乙方)
出租方:(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规,按照平等互利原则,为明确甲、乙双方的权利和责任,经双方友好协商签订本合同,以便共同遵守。
一、设备及租赁期限
1、租用时间:自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。因工程需要提前退场或延长使用,以乙方书面通知时间为准。
二、租金及其他费用:
1、设备进退场费合计按人民币元整,包含以下费用:□安装拆卸费□检测费□运输费□基础预埋螺杆乙方在机械进场前先向甲方预付元,余款待设备退场前付清。甲方应在xx年xx月xx日前将租赁设备运到乙方指定地点。
2、机械租金按以下第种方式计算(不含操作工工资) ①按台班计算,每台班租赁费元/台。 ②按月计算,每月租赁费元/台。计算期限从使用之日起至乙方书面通知退场并具备退场条件为止,不足一个月的按每月30天折算。
机械租赁费按月结算,乙方每月10日前支付上个月的租赁费。
超过首次约定安装高度,如需要顶升或加高及制作附着架,每顶升或加高一次(高度为米)收取乙方费用元整。
机械押金万元,在设备进场前由乙方支付给甲方,该款项不能作为租金冲抵款,于机械退场前由甲方返还给乙方。
6、电费由乙方承担。
7、乙方工地停工期间及法定节假日期间的租金计算按2条约定。
三、乙方权利和义务
1、乙方根据甲方提供的技术资料,确定基础施工方案并负责基础制作,并将相关资料如隐蔽记录、砼试验报告、接地电阻测试记录等交付安装单位验收。
2、乙方负责平整清理安装拆除场地,架好输电线路,按甲方要求及用电规范安装专用配电箱,负责接通电源,保证设备进出场道路畅通和作业方便。
3、乙方负责派有证指挥人员、司索工指挥作业,严禁违章指挥,因违章指挥造成的事故,由乙方负全部责任。
设备安装完毕,由乙方会同甲方组织安装单位、监理单位进行联合验收,合格后方可投入使用,并在30日内到建设主管部门办理使用登记。。
乙方应当按合同约定向甲方支付租金和相关费用。
6、对不遵守工地管理制度,无故刁难乙方施工人员的机组人员,乙方有权向甲方提出更换要求。
7、乙方的设备管理人员、专职安全生产管理人员有权对现场机械的使用监督检查,设备出现故障或发现异常时,应立即停止使用,消除故障和事故隐患后方可继续投入使用。
8、在租赁期间,设备保管的责任由乙方承担,由于保管不当造成的`设备损坏和配件丢失由乙方承担赔偿责任,乙方不得将甲方设备转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押,合同所列租赁机械的所有权属甲方。
四、甲方的权利和义务
1、甲方应在1条约定的交付时间15天以前向乙方提供准确的基础制作图纸和技术要求,并指派专业人员协助乙方做好预埋件的预埋工作。
2、甲方应向乙方提供其营业执照、租赁资质,设备登记备案证明等资料,保证提供的租赁设备经检测合格,技术性能良好。
3、甲方必须将安装单位的资质证书、安全生产许可证、特种作业人员操作证、安拆方案等相关资料及安装安全协议送乙方及监理单位审核。
4、甲方负责派名有证操作工随机操作,操作工应遵守操作规程,不违章作业,服从乙方的工作安排,保证乙方施工使用需要。操作工的工资每人每月元,由乙方支付。
甲方负责租赁设备的日常维修、保养服务,若无安装维修资质,甲方可委托有相关资质的单位履行维修保养义务,租赁期间的一切维修保养费用均由甲方承担。
6、甲方对机械的维修和保养应符合安全文明施工要求,出现故障及时抢修。每月维修时间累计不超过三天(含三天),超过则按元/天从台班费中扣除。
7、甲方应保证设备维修保养制度的落实,对在用机械设备的安全保护装臵、吊具、索具等定期检查维修,使设备处于良好的运行状态,做好设备的日常检查和月检,并将检查和维修记录送乙方存档。
8、因甲方原因造成的事故,甲方负全部责任。由于乙方擅自派人操作或修理、违章指挥等原因而造成的机械损坏或事故,由乙方承担全部赔偿责任。
五、合同解除与违约责任
1、甲方未能按约定时间将租赁设备检测验收合格并投入使用,乙方有权拒付租金或解除合同,并要求甲方退还已预付的费用同时向乙方支付违约金。
2、甲方无正当理由停止租赁设备作业或因其原因造成租赁设备停止作业的(正常维修保养除外),甲方赔偿乙方一切相关损失。
3、乙方不按合同条款支付租金,每逾一日按所欠租金的2‰向甲方支付违约金,乙方逾期支付租金超过天,甲方则有权停止设备作业解除合同。
4、因不可抗力导致设备损失和机租人员伤亡的赔偿责任由甲方承担。
5、甲乙双方应本着诚实守信的原则共同履行本合同,未尽事宜双方友好协商解决。若有争议则向当地法院起诉。
6、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,由双方代表签字盖章生效,合同期满结清帐务自然失效。
甲方(公章):xx乙方(公章):xx
法定代表人(签字):xx法定代表人(签字):xx
机械租赁合同8
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165 465.45元),并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。
第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。
经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的'真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。
一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
机械租赁合同9
签订日期:__________________________________
合同编号:____________________________
承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________
出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________
根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________
规格:_____________________
型号:_____________________
数量:_____________________
使用地点:___________________________________________________。
第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条:租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的'风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;
(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条:未尽事宜
双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方(乙方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
出租方(甲方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
机械租赁合同10
甲方(承租人):车型:
乙方(经营者):租赁使用场所:
为保证挖掘机在租赁过程中的正常运行,甲乙双方就挖掘机租赁相关事宜协商一致,签订本合同。
一、甲方的权利和义务
1.甲方应承担挖掘机的柴油消耗、随机分配人员的食宿及设备的保管。
2.甲方应提供作业任务,并对岩石部位进行相应的爆破,严禁硬作业。
3.甲方负责挖掘机作业的全面管理,并制定合理的施工计划。
二、乙方的权利和义务
1.应配备一台挖掘机和两名工作人员,以确保车辆的正常状况。如果出现机械故障,每月维护时间不得超过三天。如有超出,甲方可根据租金比例系数扣除乙方实际损失的时间租金(达到每月工作时间时无需扣除)。
2.乙方应负责挖掘机的修理和维护。
3.乙方应服从甲方的合理安排,真实、安全、高效地完成甲方的工作任务。
三、租赁期内的运营时间规定:
每月租赁工作时间为小时。如因甲方原因或无工作任务导致乙方工作时间少于小时,乙方的租赁费不变。如果工作时间超过小时,甲方将按照每小时人民币的标准向乙方支付加班费。计时方式为挖掘机电脑计时,完工单于每月到期日发出。
四、出入境费用规定
甲方租赁乙方挖掘机不足一个月的,入门费由甲方承担,一个月以内的入门费和退出费由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同目的.是每月租赁,即挖掘机每月(30天)基本租赁费用仅为人民币______元,加班工资另计。(乙方不提供税务收据)。
六、租赁费的支付
自挖掘机进场之日起,甲方支付租赁费1650万元(大写:壹万陆仟伍佰元整),余款在十五日内一次性付清。
七、安全责任和设备存放
1.甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工。如果乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,操作不安全,可以在消除不安全因素后停止施工,开始施工。如果甲方强行施工,造成设备和人员伤亡,甲方应承担一切赔偿责任。
2.如发生甲乙双方事先未预料到的事故,造成设备损坏和人员伤亡,由甲方承担责任。
3.是乙方挖掘机的责任,设备损失和人员伤亡由乙方承担。
4.乙方负责人员必须服从安排,积极主动配合甲方负责人员的智慧,优质高效地完成日常工作,遵守甲方的工作时间和规章制度。
5.如果挖掘机在租赁期间被盗或被破坏,甲方应负责赔偿。
八、其他
综上,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,每份合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同11
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据现由承租方向出租方租用施工升降机壹台,为了共同协作完成好施工生产任务,明确双方责、权、利等关系,经共同协商,达成合同协议条款如下:
一、租用施工升降机型号及高度:型号 总高100米。
二、计划租用期限;以实际租赁期为准。
三、机械进场时间: 年 月 日之前
四、租赁费用结算及付款方式:
(一)该项租用机械使用台班收费标准为 元/月。租赁机械起始月和终止月按工程施工情况,不能足月计算台班的,双方按实际使用日数,由承租方按月台班的日均数标准结算于出租方。冬期停工不计取租赁费,但停、开工以双方签字确认为准。出租方用收据支取所有费用。
(二)机械进出场费(进场运输、安装、拆除)为 元。
(三)台班计取从机械进入施工现场安装调试完毕之日起,以双方签字为准开始计算,停止计取以承租方提前3天通知出租方停机日期。
(四)由于建设资金不到位或遇到不可抗拒因素的情况发生,造成机械停滞时,双方应及时协商解决。
(五)施工升降机租赁费当月25号双方结算一次,结算后于次月10日前付给出租方。
(六)机械进出场费在合同签订生效三日内付给出租方;
五、双方责任:
双方应按机械管理有关规定,严禁违章操作和违章指挥,确保安全生产。
(一)、出租方责任:
1、向租方按期提供完好的机械设备,使用过程中保证施工升降机的性能完好。所提供的施工升降机必须有生产厂家制造许可证、产品合格证、安装拆卸许可资质证明、当地有效的施工升降机检测报告和准用证、安装拆卸作业人员有效上岗证和司机上岗证的复印件及国家规定的相关资料。
2、施工升降机装拆和使用要严格执行国家规范和企业制定的方案与措施。
3、请具有法定检测资格的部门检测,并对检测出不合格项目及时整改。
4、负责对施工升降机的日常保养和检查维修。
5、机组人员必须遵守承租方施工现场的有关制度,参加承租方安全教育,服从承租方合理的工作安排,不得消极怠工。
6、对施工升降机的维修、保养要尽可能的`利用施工间歇时间进行。发生故障在保障作业人员安全的条件下应积极抢修。
7、出租方选派一名司机人员,承租方承担人员的工资 元/月,操作人员不得疲劳操作。
8、为承租方提供施工升降机应安装位置的优选方案和施工升降机基础施工的结构图。
9、承租方应对该机械的安全工作负责,机械操作及检修由承租方负责。
(二)、承租方责任:
1、根据出租方提供的施工升降机安装位置的优选方案,确定施工升降机座落的齟位置,保证地上电线、公用设施、建筑物等与施工升降机有一定的安全距离并要考虑到防洪、防滑坡和地下隐蔽物不受影响:无偿提供符合国家规定的电源和专用电闸箱,电闸箱位置距离施工升降机基础节3米以内,提供施工升降机折半所需的场地和进出场道路等。
2、根据出租方提供的基础施工图纸,负责施工升降机地基的施工质量和施工费用(含砌筑基础挡土墙,墙内抹水泥沙浆和回填土方);负责基础的维护,地基内严禁进水,防止地基不均匀下沉。
3、应把进入工地的施工升降机纳入施工现场保卫工作范围之内,如有破坏和被盗由承租方负责。
4、承租方应对该机械的安全工作负责,机械操作及检修由承租方负责。
5、做好使用台班及停滞台班记录,停止施工升降机应提前3天书面通知出租方,同时结算费用。
六、违约责任:
(一)、承租方未按照合同约定时间支付出租方施工升降机租赁费而引起的损失由承租方承担。
七、本合同一式四份,双方各执两份。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效至施工升降机出场和双方办清财务手续时失效。
九、解决合同纠纷方式:由当地人民法院裁定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁合同12
甲方:________________
乙方:________________
因乙方建筑工程施工需要,由甲方出租__台塔式起重机给乙方____项目工地施工
使用。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商一致,现就租赁期内的有关事宜订立如下合同条款,双方共同遵守:________________
一、租赁设备的基本情况如下表:________________
二、租期、租赁费标准:________________
三、租期计算方法:________________
(1)租期暂定为______月,从甲方塔机主机到场之日起至乙方书面通知甲方拆除之日止。乙方签发的设备拆除(停用)通知书须经甲方代表人签收或加盖公章有效。设备连续使用期限超过_____月,按实际使用天数(______月租金÷30天___实际使用天数)计算。
(2)塔机安装调试完毕,甲、乙双方配合进行自检,自检合格,甲、乙双方在自检报告上签字、盖章。同时,甲方将塔机交给乙方工地使用,乙方在塔机使用确认书上签字、盖章。乙方未签塔机使用确认书,不得使用塔机。
(3)从签自检报告、塔机使用确认书之日起____________个工作日内,为办理塔机申报检测、使用备案登记正常工作日。在此期间,乙方可正常使用塔机,甲方按本条第一款之约定,计算租期,收取租金。在办理备案手续期间如有关单位检查,协调由甲方负责。
(4)乙方通知塔机主机进场后,因乙方原因导致塔机不能及时安装,或者塔机安装调试合格,乙方暂时不使用塔机,乙方同意从甲方塔机主机进场之______日起第三天为租期计算起始______日,甲方开始计算租期,收取租金。
四、租赁费结算及支付方式:
(1)本合同第二条约定的塔机进退场费、______月租金标准均为不含税价,采用人民币结算支付。
(2)进退场费支付:甲方设备进场申报完后,乙方一次付清甲方设备进退场费________元整。
(3)合同签订后,甲方设备到场后乙方支付预付______月租费整(¥___________元)。
(4)______月租金按先交付租金,后使用设备的原则,采取预付方式支付租金。即塔机进场之______日起(以甲、乙双方签字的塔机使用确认书______日期为准),使用满______月支付下______月租金,以此类推,至租期结束,租金结清止。
(5)塔机进退场费:________________乙方凭甲方开出的租赁收据付款。______月租金从起租之______日始每足一个______月乙方必须在5个工作______日内将租金划拨到甲方账户里,如超时未付款将停止使用塔机。付款方式:乙方可采用电汇、转帐支票方式支付给甲方。未经甲方书面委托,乙方不得支付现金(含司机借款)。
五、租赁时间
乙方要求塔机进场,应提前十五天书面通知甲方。甲方接到乙方塔机进场通知后,应按乙方通知的塔机进场______日期要求,将塔机备好,运送到乙方安装使用工地,做好安装准备工作,并及时组织安装。
六、甲、乙双方的责任:
1、甲方的责任:
(1)负责塔机进场、退场的运输及费用,负责进场后的安装、顶升加节、拆卸工作。
(2)塔机安装、拆卸前,应编制安装、拆卸方案,送乙方公司审批。负责塔机检测资料的收集、整理、报送,做到塔机检测一次合格,并及时将特种设备检测部门的检测合格报告送交乙方。
(3)负责租期内塔机的维修、保养、配件供应及费用。
(4)负责配备持操作证或上岗证的塔机操作司机两名,并支付司机人员工资;塔机司机每人每天上班工作时间为8小时,如超过8小时以外工地需要司机加班的,司机应服从工地安排,上机加班。
(5)负责提供塔机预埋的地脚螺栓(固定支腿)、附墙架及附着预埋件,并按乙方通知预埋______日期要求送到工地,配合乙方处理塔机基础及附着预埋。
(6)塔机司机必须严格按照塔机安全操作规程操作塔机,制定塔机安全生产责任制,认真填写塔机维修、保养及运行检查记录,送乙方现场机械管理人员确认签字。
(7)负责承担因塔机本身质量缺陷或操作不当造成的'事故责任及经济损失。
2、乙方的责任:
(1)甲方人员在安装、顶升加节、拆卸塔吊时,乙方必须保证塔吊周围20米内不允许任何人员走动,否则出现任何工伤事故,由乙方承担全部责任。
(2)负责塔机进场、退场时道路障碍清理,确保运输板车(12米~18米)进、出道路畅通;确保25吨汽车吊能正常安拆,如因工地原因25吨汽车吊不能达到安拆要求,多出部分的吊车费用由乙方承担。
(3)负责根据塔机生产厂方提供的图纸,做好该台塔机基础并承担其费用。
(4)负责提供塔机申报检测的相关资料,如基础隐避工程资料、工程概况、塔机使用备案表、工地塔机施工平面布臵图、塔机安装验收表等,并协助甲方报装报检。因提供资料不及时,导致不能及时申报检测,其责任由乙方承担。
(5)负责配备塔机吊钩以下的吊具并承担其费用。
(6)每台塔机乙方自行足额配备(至少两名)指挥人员,负责行政及劳动用工管理,并承担支付工资及福利费用。
(7)如塔吊需顶升加节、安装附墙,需至少提前5天电话与甲方办公室相关负责人取得电话联系,便于甲方合理安排工作。
(8)负责支付塔机司机工作时间每人每天超过8小时以外加班时间的加班补贴,加班补贴标准按乙方工地标准支付。负责对甲方派到工地工作的塔机司机的现场教育、管理。司机人员应服从乙方工地现场管理,严格遵守乙方的各项规章制度。对不服从管理,不遵守劳动纪律的塔机司机,乙方有权通知甲方予以更换。
(9)在塔机升高加节安装附着时,负责提供电焊机、氧气、乙炔等物资,供甲方施工作业使用。同时,派4名员工配合甲方(限地面)施工作业。在塔机使用过程中,负责提供符合塔机运行要求的专用电源,并送到塔机下部(5米以内)专用电箱内。负责提供塔机司机与指挥相互联系的对讲机两对,乙方提供的对讲机应保证通话效果良好,若在使用过程中出现故障(除司机人为损坏外),应负责调换和维修。
(10)负责提供甲方派到工地现场工作的司机人员在工地工作期间的食宿及生活用水、电。
(11)负责承担因基础制作不合格和指挥不当造成的安全事故责任及经济损失。
(12)负责搭建附着安装平台和提供塔机附着拉杆并承担其费用。
(13)乙方负责做好工地塔机维修、保养,运转情况的确认工作,乙方工地现场管理塔机的施工人员必须每天在塔机维修、保养、运行记录上签字确认。
(14)乙方负责设备进场______日起至设备退场______日止甲方设备及部件、配件在乙方工地施工现场的看护责任,塔机进场后须填写一份塔机设备及配件交接清单,并由双方签字确认。甲方如需调动设备及配件时,应由甲方指定人员持加盖公章的物资调动申请单,乙方登记确认后方可放行。如未按此程序或因乙方工地现场管理不善等原因,造成设备部件、配件被盗丢失,乙方应按所丢失部件、配件当时的市场价格照价赔偿。
(15)塔吊安装调试完毕,乙方人员不得随意调节各个限位器,或指使塔吊司机进行调节。由此造成的一切损失由乙方承担。
(16)除指定的塔吊操作员外,任何人不得上塔吊或操作塔吊。因此造成的一切人身和财产损失全部由乙方承担。
七、违约责任:
(1)甲方设备未按乙方书面通知______日期进场,每延期一天,甲方向乙方支付该塔机延期进场违约金,违约金按(______月租金÷30天__实际延期天数)计算。
(2)单台塔机故障停机时间每月累计不得超过48小时,如超过48小时,其超出部分时间甲方同意乙方每天(24小时折算为1天)扣款(因不可抗力因素导致的停机时间除外),扣款额按[______月租金÷30天__(故障实际停机天数-2天)]计算。
(3)租期结束,因乙方工程场地障碍(含地面、空中),不具备塔机拆卸条件造成延期拆塔,延期期间租期从书面通知停用之______日起连续计算至工地现场具备塔机拆卸条件,塔机拆卸退场______日止。
(4)乙方不按期支付租金,每延期一天,乙方向甲方支付______日租金等额的违约金,违约金额按(______月租金÷30天__实际延期天数)计算:同时,超过合同约定支付时间____天时,甲方有权停止塔机使用,停机期间租期租金照计照收,由此造成的一切损失乙方自行承担。
(5)如乙方未按时支付租金,甲方有权拒绝乙方附墙、顶升加节、更换钢丝绳等一切售后服务,由此造成的一切损失由乙方自行承担。
(6)乙方工程完工拆塔之______日,必须付清全部塔机租赁费。若乙方延期支付租赁费,每天按拖欠租赁费总额的千分之五向甲方支付违约金。
八、设备使用
为了保证乙方工程按时使用塔机和甲方设备的合理利用,从本合同签订之______日起,甲方保留塔机时间为一个______月,塔机安装进场______日期超过一个______月,甲方不保证按本合同约定的塔机品牌、型号提供塔机。
九、设备所有权属甲方,乙方在按期支付租赁费的前提下,拥有设备使用权;任何情况下,乙方无权对设备进行抵押、转让或转租。
十、合同签订时,甲方、乙方均要提供企业法人营业执照正本复印件并加盖公章作为本合同的附件。
十一、本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商解决;协商不能达成一致时,任何一方均可申请武汉仲裁委员会仲裁。
十二、本合同未尽事宜经双方协商一致后,另立补充协议,与本合同具有同等法律效力。十三、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同壹式贰份,甲方、乙方各执壹份。
甲方:________________
乙方:________________
______年______月______日
机械租赁合同13
甲方:
乙方:
本着互惠互利原则,经双方协商,就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见:
一、租赁设备如下;
二、计算支付
1、租赁费用租金按月支付,每月 号为结算支付日期,所结算和支付的费用为上月的租赁费用,甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用,乙方提供发票。
2、结算时,乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。
3、设备进场、退场费用由乙方承担,甲方不予支付。
三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿,乙方负责其他全部机械日常费用。
四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排,乙方机械必须保证保险手续齐全(含司机保险),乙方机械操作人员在安全的情况下服从甲方指挥调配,
并按甲方指定位置停放,否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责(例如油料丢失,机械扳手部件丢失等)。如有不听从安排的.,每次事情节扣除相应租金。
五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好,影响正常施工时,甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天,超出两天扣除超出天数租金。
六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上,甲方按天扣除租赁费用。
七、施工期间,由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
八、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
九、补充:
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
____日期:
账号 开户行:
联系人电话:
____日期:________年____月____日
机械租赁合同14
承租方:______(以下简称甲方)
出租方:______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。
一、车型
______(见表)
二、租赁使用地点
______
三、租用期限
乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。
四、机械设备租赁形式及结算方式
1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写:___________元/月,________元/小时,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;
2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;
3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;
五、甲乙双方的权利和义务
1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行;
2、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;
3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;
4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时,应提前采取措施,保证甲方工程的'正常施工;
5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;
2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;
3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
机械租赁合同15
甲方:
乙方:
因“宣城市昭亭广场﹙含明镜路﹚工程”需要,经甲乙双方协商,乙方从甲方租用混凝土摊铺机、钢模、混凝土切缝机,其规格、数量、单价如下:
1. 混凝土摊铺机一台,租金60元/天。
2. 20㎝厚钢模240M,单价每天0.6元/M。
3. 混凝土切缝机甲方免费提供,切割片乙方自理。
4. 设备进退场费用总计1200元包死。
5. 祖期按实际进场时间计算,阴雨天除外。
6. 租金每月10日结算。
7. 所有设备必须七成新,符合施工要求,能正常运转,甲方保障服务要随叫随到。
8.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日