关于安装合同范文锦集五篇
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的安装合同5篇，希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
合同编号：
合 同 书
甲方：温州市第二建筑安装工程有限公司置信铂金湾项目部 乙方：
活动板房销售合同
甲方：温州市第二建筑安装工程有限公司置信铂金湾项目部（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，一致同意签定合同。 第一条 订购板房内容
甲方向乙方订购的活动板房内容为：
活动板房总面积计算规则：
1、主体面积=外墙外面长×宽×层数；2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积； 2、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半；4、总面积=1+2+3 第二条 合同金额
1、 上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。
2、 其他约定： 。 3、合同总金额（人民币） 元 （大写）
第三条 付款方式：
1、 合同签订后，甲方应于 年 月 日前向乙方支付合同金额 %的预付款
计元。（大写） 2、 板房钢构进场后 天内，甲方应向乙方支付合同金额 %的进度款计元。
（大写） 3、 活动板房安装完工，甲方验收后 天内应向乙方支付合同金额 %的尾款，
计 元。（大写）4、 其他约定：5、 在甲方未付清所有活动板房之前，本活动板房的所有权归乙方。 第四条 安装地点及工期
1、 安装地点：乐清市旭阳路霖霄路交叉旁（置信铂金湾项目） 2、 安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。
3、 安装工期：自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 个工作日。 4、 其他约定：其他约定同乐清E-b地块相同。 第五条 工期顺延
由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延；
1、 2、 3、
甲方提出设计变更、增补及项目的增加； 一周内停电停水造成停工累计达八小时以上；
甲方不能按约定期提供材料堆场、消除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；
4、
不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行；
5、 6、 7、
甲方代表未及时对变更、增补等履行签证手续，影响下一工序的进度； 甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度； 属于甲方分包项目，未能配合安装进度；
第六条 甲方责任
1、 2、
负责办理活动板房的有关用地，报建手续。
应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通，并按设计要求做好活动板房的基础。进场当天，甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接协助乙方顺利开工。
3、 4、
向乙方免费提供50米以内的.安装用电、用水接口。
应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付款，甲方相应承担应付款项每天千分之二的滞纳金。因此造成停窝工，甲方应承担乙方工人的误工费，每人每天按30元计算。
5、
应在活动板房完工当天，派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对板房进行验收，并办理验收交接手续。如甲方未到现场参与验收而自行起用活动板房，则视为对本活动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。
6、
进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时，甲方应将变更内容书面致函乙方，并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。
第七条 乙方责任
1、 2、
按合同约定的工期完成供应和安装任务。
按照活动板房行业通用产品的质量，满足甲方正常使用要求。其中楼面使用荷载不应大于150kg/㎡。
3、
乙方提供自板房完工日起一年的保修服务（甲方项目工期不到一年的，保修至项目完工）。属乙方活动板房质量问题的，乙方予以无偿修补。
4、
乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。
5、 其他服务：乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，修补费用由甲方承担。
第八条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等法律效力。
第九条本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协
商不成时，应提交温州市鹿城区人民法院诉讼。
第十条本合同一式 份，甲方持 份，乙方持 份，具有同等法律效力。
甲方盖章：乙方盖章： 代表签字：代表签字： 开户银行：开户银行： 账号： 账号： 地址： 地址： 电话： 电话：
签约时间： 签约地点：附件： 1、 2、 3、
增补合同 平面布置图 平面基础图
安装合同 篇2
甲 方： 乙 方：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方购买及安装室内LED显示屏幕事宜达成如下协议：一、标的
甲方购买乙方室内LED显示屏，并由乙方安装调试，因安装需要的线材等其他用品均由乙方负责，具体采购品目、型号、数量及价格如下：
二、合同的履行
1.合同总额（含显示屏价款与安装调试费用）为人民币￥万元（大写：）（含税）。
2.本同生效后，乙方应在3日内将货物交付至甲方所在地并进行安装调试，安装完毕并经甲方验收无误并收到乙方开具的对应的增值税专用发票后5日内向乙方支付剩余款项，即元（大写： ）；如乙方不能开具对应的增值税专用发票，甲方有权单方解除合同，退还货物，因此造成的.损失与甲方无关。
三、安装
1.安装期限：自甲方预付款项交付乙方之日算起，乙方须在20xx年1月25
日之前，完成显示屏安装调试工作。
2.安装地点：兰州市西固区福利东路68号。
四、验收：
1.验收标准以《LED显示屏通用规范》为准。
2.经甲方验收、测试后，如发现短缺、故障、损坏或与本合同规定不符合之处，由乙方负责。
五、维护及技术支持
乙方承诺为甲方提供下列服务：
自本合同项下货物验收合格之日起（对于还需要进行调试运行的，应自实际运行调试完毕并验收合格之日），质保期为贰年，终身售后维护，返厂维修。 六、甲方权利义务：
1.甲方负责提供安装、调试工作用电及控制。
2.甲方应在设备运抵现场后，组织有关人员配合乙方进行安装及调试。
3.工程安装、调试完成后，甲方应组织有关责任人在7日内进行验收。 七、乙方权利义务：
1.乙方对所提供之产品质量必须符合《LED显示屏通用规范》，并负责产品之安装、调试。
2.乙方负责提供屏体及安装所需所有部件。
3.调试完成后，乙方应当对甲方操作人员进行免费培训。
4.甲方通知乙方维修后，乙方在24小时内安排维修人员到达现场维修。
八、违约责任：
1.因货物包装不当造成货物损坏、短缺的，乙方应当在7日内更换并应承担由此产生的一切费用。
2.因乙方原因导致工期延误的，自违约之日起乙方应向甲方支付合同总金额日万分之五的误期赔偿费，直至安装完毕。
3.乙方提供的产品如有质量问题，乙方应当3日内予以维修。如因乙方原因未能在合同约定时限内按时维修，则乙方向甲方支付合同总额的日千分之一的违约金。
4.合同生效后，如乙方未能按合同期限按时交货，则乙方向甲方承担合同总
额20%的违约金。 九、争议解决办法
任何一方违反本合同，如双方不能协商解决，均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、附则
1.甲乙双方如有未尽事宜，由双方友好协商解决，协商一致后，另行签订补充协议。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。任何一方均不得擅自涂改合同文本。
3.合同生效日期：自双方签字或盖章之日起生效。
甲 方： 乙 方：
电 话： 电 话：
签订日期： 年 月 日
安装合同 篇3
甲 方：
乙 方：
根据《合同法》有关规定，经双方友好协商，本着自愿、平等、
互利的原则，签订如下条款，共同遵守。
一、 项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
二、工程面积承包方式
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制做。
三、 工程造价和结算方式
1. 工程造价
工程总造价为人民币元(大写： )，结算以报价为准。
2. 结算方式：工程完工验收后，一次性付%工程款，余款作为质保押金，期限为一年，一年后结清尾款。
四、施工工期
施工工期为个工作日，自 年月日至 年 月 日。
五、双方责任
(一)甲方责任
开工前甲方为乙方施工接通电源，并保证在施工期间无纠纷出现。
(二)乙方责任
1、乙方施工人员在施工期间，施工安全放在首位，并对施工人员购置意外伤害保险，在施工中发生安全事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，同时乙方应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚。
2、施工中出现的'问题，如果遇到无法抗拒自然灾害（如地震、刮风、下雨、下雪等）或停电原因，工期顺延，经甲乙双方协商解决。
3、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，在质保期内出现非人为损坏造成钢结构质量在正常使用下发生结构破坏、等，由乙方负责在两个工作日恢复原样；
4、乙方负责政府报备工作，甲方协助。
六、保修服务承诺
1、所做物品质保一年。
2、在保质期内因乙方质量问题出现的损坏，应第一时间赶到现场处理。
3、乙方应对所做物品定期检查保修，若发生任何掉落、倒塌现象，造成一切后果及损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
4、质保期后如需维护，乙方收取相应的费用。
七、违约责任
如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
附则：
（一） 合同未尽事宜，由双方协商决定，签订补充协议，作为合同附件共同遵守。
（二） 本合同壹式贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持壹份。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
委托代表人： 委托代表人：
电 话： 电 话：
年 月 日
安装合同 篇4
甲方_________
乙方_________
甲方决定将______________工程的地方辐射供暖工程的设计与安装委托给乙方，为明确甲乙双方的权利责任与义务，依据（中华人民共和国合同法）经甲乙双方协商，制定以下条款，甲乙双方共同遵守。
一， 工程范围与内容
1， 地面辐射供暖工程的材料供应及施工。
2， 安装分水器，支管安装从分水器至支管阀门接口（包括分水器应连带的支管供回水阀门及过滤器）铺设地板地暖的保温层，安装地板供暖的加热及保护管道，按规程设置膨胀分割缝，一次水压试验及供暖调试等（不包含混凝土工程和主管道）
二， 工程量及单位造价：按施工工程的实际建筑面积结算不含地下室约_____平方米，每平方米______元。
三， 设计，施工技术要求及主要材料要求：
1， 地暖按中华人民共和国建设部公告JGJ142-20xx《地面辐射供暖技术规程》执行
2， 地暖保温层厚度，容重作法按国家建筑标准设计执行
3， 供暖支管道采用__________规格的_____管材，压力等级为____。并具备应有的检测报告等文件
4， 聚苯板保温层按要求铺设，容重大于等于_____公斤/立方米，厚度为___厘米
5， 分水器采用____________材质的._______分水器
付款方式：协议签订后，由乙方负责工程设计，由甲方先付给乙方工程材料款，为总造价的50% 进入工地施工再付乙方全部工程款的30%，试压结束后结清剩余全部款项即总造价的20%。
四， 甲乙双方的权利和义务
（一） 甲方的权利与义务
1， 提供工程所需的材料存放的库房，场地及水源等必要施工条件。
2， 制定专业技术人员协调施工进度，处理施工中发生的应由甲方处理的问题
3， 按约定支付工程款
（二） 乙方的权利及义务
1， 建立施工质量体系
2， 按照设计规范及甲方要求设计施工，要求供暖分户控制，室内供暖温度符合国家规定的标准
3， 在工程验收交付前，承担工程成品及原材料的保管责任，发生工程成品的损毁或丢失，以及因意外造成工程成品喝原料毁坏 丢失的，由乙方自行负担。
4， 工程保质期为2个采暖季，因工程设计，施工原因或因工程使用的原材料质量不合格造成的工程维修及返工由乙方负担
五， 违约责任：按合同法执行。
六， 乙方的单位造价内不含主题施工单位的配合费等费用
七， 此协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后有效
甲方签字 乙方签字
日期 日期
安装合同 篇5
合同编号：
甲方 ：
乙方 ：
根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
一、工程概况：
1、工程名称： 润滑安装
2、设备型号、数量及安装费用：
备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别：普通发票。
二、付款方式：
1、润滑到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;
2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
三、润滑安装调试适用的标准及规范：
(1)《润滑制造与安装安全规范》gb7588-20xx
(2)《润滑安装验收规范》gb10060-20xx
(3)《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx
(4)《润滑试验方法》gb/t10059-1997
(5)《润滑技术条件》gb/t10058-1997
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
四、安装资格保证：
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
五、安装工期：
1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(3)甲乙双方已经按《润滑工程质量验收规范》gb50310-20xx进行井道交接;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
六、安装验收
1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
七、润滑安装相关的工作责任
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的`水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责润滑安装及质量的自检验收。
7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;
16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
八、质量保证
润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。
九、违约责任：
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
十、司法管辖：
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
十二、合同生效、终止和争议
1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
甲 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
乙 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日