实用的定金合同范文锦集六篇
随着法律知识的普及,合同出现的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的定金合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
定金合同 篇1
甲方(卖方):
_________通讯地址:______邮编:_______证件名称:________证号:_______联系电话:______
乙方(买方):
_________通讯地址:______邮编:________证件名称:_______证号:________联系电话:______
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方定购房产事宜,签署本合同。
第一条 乙方定购甲方以下房屋:(以下简称该房屋)
第二条 乙方对该房屋进行了实地勘查,查看了该房屋所有权人(即甲方)及其该房屋的相关手续、和证件,明确知悉该房屋的权属情况,了解并遵守北京市相关管理部门对存量房交易的相关规定,自愿与甲方进行房产交易。
第三条 甲方保证该房屋可进行市场交易,手续齐全;房产无任何权利瑕疵、不受他人合法追索。甲方出售该房屋已取得共有权人同意;甲方房屋已设立抵押权的,甲方出售该房屋已取得抵押权人的同意;甲方房屋出租的,承租人已放弃对该房屋的优先购买权。甲方向乙方介绍房屋情况,真实、准确,没有任何重大遗漏,不存在影响乙方决定购买该房屋做出判断而未向乙方进行披露的情形或事项。甲方出售该房屋,该房屋占用范围内的土地使用权以及该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第四条 甲、乙双方约定该房屋的交易价格为人民币(大写)___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写¥___元),房屋交易所产生的交易税费由□甲方承担、□乙方承担、□双方另行规定(见本同补充约定)。
第五条 甲方同意乙方购房款的支付形式采取□全款支付□商业贷款支付。如乙方贷款购房,预计贷款金额为人民币(大写)___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写¥___元),实际贷款金额以银行批准贷款金额为准,乙方据实际贷款金额自行备齐首付款,以确保甲方如数收齐房款。
第六条 乙方在签署本合同时,向甲方支付购房定金人民币(大写)___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写¥___元),甲方收到乙方交付购房定金后,向乙方出据收款凭证,以作为本定金合同生效依据。
第七条 甲、乙双方商定,自本定金合同签署之日起______日内,甲、乙双方签署《房屋买卖合同》。《房屋买卖合同》中的定金条款除另有约定外,所述定金即为本定金合同签署时甲、乙双方收付的`定金。
第八条 甲、乙双方约定,自房屋产权过户之日起______日内,甲方向乙方交付房屋;在房屋交接日以前,使用房屋所发生的一切费用由甲方承担,交付后(含当日)发生的费用由乙方承担。该房屋专项维修基金随房屋权属一并转移。甲方保证在房屋交付乙方验收前,对房屋原有附属设施设备及装饰装修保持原有状态(除双方在《房屋买卖合同》中另有约定外),并承诺在该房屋所有权转移给乙方___日内,办理完成户口迁出手续。
第九条 在本合同的第七条约定的《房屋买卖合同》签署期限内,甲方不遵守本定金合同约定事项,拒绝签署《房屋买卖合同》的,要向乙方双倍返还已收取的定金;乙方不遵守本定金合同约定事项,拒绝签署《房屋买卖合同》的,无权要求甲方返还已收取的定金。甲、乙双方须告知对方有效联系地址、固定电话、手机等联系方式以及互留身份证复印件,若任何一方联络地址变更的,应及时书面通知对方。甲、乙双方中的其中一方拒绝履行本定金合同时,另一方要通过快递、以书面形式通知对方履行本合同,若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的,则按照付邮日(或邮局邮戳为准)或快递送达回证为准,视作通知方已依本合同给予对方书面通知。
第十条 若甲、乙双方均不拒绝签署《房屋买卖合同》,但又未能在第七条约定的期限内签署《房屋买卖合同》,甲、乙双方约定:对于导致延期签署《房屋买卖合同》的违约方,按逾期天数支付违约金,每逾期一天,按总房款的万分之___支付违约金。如逾期超过___日仍不能履约,守约方有权单方解除本合同,并按本合同第九条、第十条主张权益。
第十一条 本定金合同内,甲、乙双方未进行约定的事项,且甲、乙双方又不能协商达成一致而导致《房屋买卖合同》不能签署的,甲、乙双方互不追究责任,甲方应在乙方要求返还定金的___日内将已收取的定金无息返还乙方,本定金合同终止。
第十二条 为保证本合同与《房屋买卖合同》的一致性,甲乙双方约定,本合同所约定的条款事项未在《房屋买卖合同》中体现的,该条款继续有效;本合同所约定的条款事项与《房屋买卖合同》的约定发生冲突的,以《房屋买卖合同》中的约定为准。
第十三条 本合同必须由房屋所有权人与房屋购买人本人签字,如双方本人不能亲自到场签署,则必须通过法律公证形式委托被委托人出面办理,被委托人要当面出据委托公证书及被委托人身份证原件和委托人的身份证复印件。
第十四条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述方式解决:
□ 提交仲裁委员会仲裁。
□ 依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同共叁页,一式两份,甲乙双方各持一份。
补充约定:(□有补充约定□无补充约定)
_____________________________________
_____________________________________
甲方: (签章)
乙方: (签章)
年 月 日
年 月 日
定金合同 篇2
合同双方当事人:
甲 方:_____
乙 方:_____
为确保甲、乙双方签订的_____年_____字第_____号合同(以下称主合同)的'履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:
第一条 依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:
第二条 卖方应在本合同签订之日起_____日内向预订方交付定金_____元整。
第三条 本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,()除非使双方协商一致并达成书面协议。
第四条 卖方履行主合同义务后,预订方应返还定金或以该定金冲抵卖方应付预订方款项。
第五条 卖方不履行主合同,无权要求返还定金;预订方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。
第六条 本合同经双方签章自定金交付之日起生效。
卖方:(公章) 法定代表人签字:_____ ___年___月___日
预订方:(公章) 法定代表人签字:_____ ___年___月___日
定金合同 篇3
甲方(卖 方):
乙方(买 方):
丙方(中介方):
第一条 甲方自愿将坐落于 的房屋出售给乙方,属性为 房,房屋面积为 ,证号: ,丘号 ,乙方充分了解此房,并自愿购买。
第二条 该房屋总价款为人民币 (¥ 元)。乙方于________年月____日前支付甲方定金人民币 元(¥ 元),定金最终冲抵房款。房价款的支付方式如下:
第三条 甲乙双方约定本合同生效后____日内,共同申请办理权属转让手续。
第四条 甲方应于____日前将上述房屋正式交付给乙方,并于____日前将上述房屋名下的户籍迁出,于____日前将水电费、煤气费、电话费、有线电视费,物业管理费等相关费用全部结清。甲方应协助乙方办理相关证件的变更手续。
第五条 甲乙双方约定总房款已包括 等固定设施及固定装修的费用。双方对于其他电器及家具的约定:
第六条 甲乙双方对有关房屋权利问题作如下约定:
1、租赁:若本合同签订之前,该房屋已出租他人,甲乙须保证已在合理期限内通知该承租人房屋转让事宜,并提供该承租人放弃优先购买权书的书面承诺,因此产生的一切后果由甲方承担。
2、抵押:若本合同签订之前该房屋已抵押他人,甲乙双方决定采用以下第 种方式解决抵押问题:
(1)乙方的第一次付款用于甲方抵押权人偿还债务,注销抵押。
(2)其他方式:
第七条 三方约定本合同签订之日,按照下第 种方式支丙方佣金。
1、乙方按照总房价款的 %支付,即为人民币 元(¥ 元)
2、甲方按照总房价款的 %支付,即为人民币 元(¥ 元)甲方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同终止的,违约方须在违约行为发生之日起三日内向丙方支付本合同约定的全部佣金,守约方已缴纳的佣金将予以退还。甲乙双方恶意串通,损害丙方利益的,对上述佣金的'支付承担连带责任。
第八条 甲方违反本合同第四条之规定的,每逾期一日,按总房价款的万分之五支付违约金;逾期交付房屋超过十日的,乙方有权解除本合同,并有权要求按照总价款的百分之二付违约金。乙方违反本合同第二条之规定的,每逾期一日,按总房价款的万分之五支付违约金;逾期支付房款超过十日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方按照总房价款的百分之二付违约金。甲乙任何一方违反本合同第三条之规定的,每逾期一日,违约方应按照总房价款的万分之五支付违约金,逾期超过十日的,守约方有权解除合同,并有权要求违约方按照总房价款的百分之二支付违约金。甲乙任何一方违反本合同第七条之规定的,每逾期一日,违约方应当按照总房价款的万分之五向丙方支付违约金。因甲乙任何一方过错致本合同无法继续履行,过错方按总房价款的百分之二向丙方支付违约金。
第九条 其他约定:
第十条 本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各执一份,签字签章后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
身份证号码:
身分证号码:
经办人:
联系电话:
联系电话:
联系电话:
签约日期:
定金合同 篇4
卖方:_______________________________(以下简称甲方)
买方:_______________________________(以下简称乙方)
一、为房子买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房子卖给乙方所有:
1、房子状况:(请按《房子所有权证》填写)
房 屋 座 落
幢号 室号 套(间)数 建筑结构 总层数 建筑面积(平方方) 用途
2、该房子的土地使用权取得方式“√”:出让( )、划拨( )。
二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾 元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日将上述房子交付给乙方。该房子占用范围内土地使用权同时转让。
四、出卖的房子如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。
五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。
六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方愿向(___________)仲裁委员会申请仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。
八、双方约定的`其它事项:_____________________________________
甲方(签名或盖章)_______________ 乙方(签名或盖章)_______________ 监证机关:_______________
代理人(签名或盖章)_____________________ 代理人(签名或盖章)______________________
签订日期:___________年____月____日
定金合同 篇5
实际中,在出现不能签购房合同的时候,你作为购房者能不能要回定金,就要按照下面的具体情况来确定:
1、一般情况下,如果一方在正式签约时对认购书中确认的条件,如价格、房号、面积等进行修改而导致签约未成,就会被视为违约,购房方违约的,定金不予返还;开发商违约的,还需要双倍返还定金。
2、因不可抗力原因,致使不能签购房合同,那么双方都没有过错,那么购房方当然可以向开发商要回定金。
就比如遇突发地震或洪水致使房屋损害,导致不能签订合同。
3、因发现开发商存在违法行为,致使不能签购房合同,那么可以要求开发商退回定金甚至双倍退还。举个实在的例子,就是因为开发商没有获得商品预售许可。
这些就是在不能签购房合同的时候,一般买家都是可以要求退还定金的。而如果是买家单纯不想买房了,那么定金能不能退,就要看有没有下面几种情况:
1、如果开发商不具备商品房销售资格的`,那么不想买房的话,定金可以退回。
2、如果不想买房是因为开发商存在欺诈等行为,或者双方在签订购房合同时对合同条款协商不下,那么在这种情况下,开发商也是应当退还购房定金。
3、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条的规定,因不能归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖方也是应当返还定金的。比如,由于发生了不可抗力导致购房者无力支付房款,那么也可以要求退回定金。
现在一般的房价都比较高,因此相应的定金可能也会较高,要是已经不能继续签订购房合同,买家有正当理由要求卖家退还定金被拒绝,经过交涉无果,建议就要及时找个擅长处理房屋买卖合同的律师介入维权。
定金合同 篇6
卖方:(甲方):________
住所:____________邮编:_____________
法定代表人:_联系电话:_______________
预订方(乙方):_____
住所:__________邮编:_____________
证件名称:______________证号:______________联系电话:______________
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就预订方向卖方预订《_____________》商品房事宜,订立本合同。
第一条预订方预订____《____________》____________幢____________层____________室(以下简称该房屋)。卖方已领取该房屋商品房预售许可证(证书号:),并经_____________测绘机构预测,该房屋建筑面积为___________平方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。
第二条预订方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币______________元,预订方预订的该房屋总房价为人民币______________元,预订方采取方式。
第三条预订方同意签订本合同时,支付定金人民币__元,作为甲、预订方双方当事人订立商品房预售合同的担保,签订商品房预售合同后,预订方支付的定金转为房价款。
第四条甲、乙双方商定,预订期为______天,预订方于______年______月______日前到____与卖方签订《上海市商品房预售合同》。
第五条卖方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房预售合同的`附件。
第六条在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,卖方拒绝签订商品房预售合同的,双倍返还已收取的定金;预订方拒绝签订商品房预售合同的,无权要求卖方返还已收取的定金。
第七条有下列情况之一,预订方拒绝签订商品房预售合同的,卖方应全额返还预订方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房预售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;
2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房预售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。
第八条有下列情况之一,预订方拒绝签订商品房预售合同的,卖方应双倍返还预订方已支付的定金:
1、卖方未遵守本合同第二条、第五条约定的;
2、卖方未告知预订方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。
第九条本协议一式0份,甲乙双方各持0份,
______________各执一份。
卖方:(签章) 预订方:(签定)
年月日 年月日