监理合同

时间:2023-05-27 10:24:41 合同 我要投稿

关于监理合同汇编6篇

  随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的监理合同6篇,希望对大家有所帮助。

监理合同 篇1

  委托人:(甲方)

  受托人:(乙方)

  1、甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。

  2、监理范围:

  3、委托监理期限:至。

  4、总费用为:万元。

  5、乙方接受甲方委托,签订本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“本合同书”)。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

  本合同书签于

  地点:

  甲方(公章)乙方(公章)

  法定代表人法定代表人

  地址:地址:

  电话:电话:

  邮政编码:邮政编码:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  合同一般条款

  第1条甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

  第2条甲乙双方共同遵守本合同书,并按本合同书开展监理工作。

  第3条甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

  乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

  第4条本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

  第5条本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

  第6条在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

  第7条本合同书的开始、完成与变更。

  7、1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

  7、2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

  7、3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的.期限内完成服务。

  7、4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

  7、5如本合同书需延长(由于不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

  7、6合同签约后出现国家法律、法规和政策变化等时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

  第8条甲方的权力与责任。

  8、1甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

  8、2甲方若认为乙方履行合同不力,严重影响工程进展,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。

  8、3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

  8、4甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

  8、5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

  8、6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

  8、7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。

  8、8甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

  第9条乙方的权力与责任。

  9、1乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

  9、2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

  9、3在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内的发生费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

  9、4乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。

  9、5乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

  9、6监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施,乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

  9、7乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

  9、8乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的惟一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

  9、9乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

  第10条调解与仲裁

  在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,向仲裁委员会申请仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

  第11条违约

  由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前两个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前两个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  甲方或乙方在接到终止合同通知后,十五天内没有答复,可视本合同终止。

  违约赔偿费或其他违约责任由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

  第12条甲方可视乙方的监理工作情况进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

  第13条本合同书未尽事宜,双方应另行协商解决,签订补充文件,作为本合同书的一部分。

  合同特殊条款

  鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

  第5条补充:

  额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以致增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

  第6条补充:

  双方联系方式:重要问题以函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

  联系人:

  地点:

  电话:

  第7、2条补充:

  监理服务期限:

  第7、5条补充:

  在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

  第7、6条补充:

  合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

  增加8、9条:

  甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料五份,甲方与承建施工单位签订的合同副本一份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

  增加8、10条:

  甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在七天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

  增加9、10条:

  乙方不承担施工中工伤事故的责任。

  第11条补充:

  违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金万元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。

  违反合同条,方支付方违约金元。

  违反合同条,方支付方违约金元。

  违反合同条,方支付方违约金元。

  违反合同条,方支付方违约金元。

  第12条补充:

  奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。奖金在元范围内,罚金在元限度之内。

  为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用受甲方监督,且立账备查。

监理合同 篇2

  1.评标委员会对投标书的初评时,主要检查的内容不包括【B】。

  A.报价计算的正确性

  B.评标价的优劣

  C.投标人的资格

  D.投标保证有效性

  2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【C】。

  A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金

  B.暂停执行监理业务超过3个月

  C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

  D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料

  3.在监理合同履行过程中,委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后,该部汽车应【C】。

  A.无偿归监理人所有

  B.按使用前的原值付款后归监理人

  C.归还委托人,监理人无须支付费用

  D.归还委托人,监理人支付折旧等费用

  4.建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。

  A.单价

  B.总价可调

  C.总价不可调

  D.成本加酬金合同

  5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【B】。

  A.费用和工期损失全部由业主承担

  B.费用和工期损失全部由承包商承担

  C.费用由承包商承担,工期给予顺延

  D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

  6.承包人负责采购的材料和设备,应( C )。

  A.发包人负责检验试验,费用发包人承担

  B.发包人负责检验试验,费用承包人承担

  C.承包人负责检验试验,费用承包人承担

  D.承包人负责检验试验,费用发包人承担

  7.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由【B】承担。

  A.乙承包人

  B.发包人

  C.甲承包人

  D.工程师

  8.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( C )内提出。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.12个月

  9.FIDIC合同条件规定,因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收,工程师应在【C】签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。

  A.提交竣工验收申请之日

  B.竣工验收之日

  C.本该进行竣工检验之日

  D.承包商提交检验申请之后第28天

  10.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当【D】。

  A.要求甲支付电视机的货款

  B.A公司向B公司无偿退货

  C.由B公司交付计算机,A公司支付计算机的货款

  D.由B公司交付电视机,A公司支付电视机的货款

  11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位( A )。

  A.不承担责任

  B.监理单位承担全部责任

  C.监理单位承担监督不力的责任

  D.监理单位承担连带责任

  12.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。

  A.承诺是由非受要约人做出

  B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效

  C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

  D.向不特定的多数人同时做出承诺

  13.设计合同生效的时间是指( C )之日。

  A.设计人收到中标通知书

  B.当事人双方在合同签字盖章

  C.设计人收到发包人的定金

  D.设计人实际开始工作

  14.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由( A )组织试车。

  A.发包人

  B.承包人

  C.监理人

  D.设备供应人

  15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的'合同工期应为( A )个月。

  A. 19

  B. 19.5

  C. 21

  D. 21.5

  16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。

  A.当事人有损失

  B.当事人有过错

  C.合同尚未成立

  D.过错与损失之间的因果关系

  17.当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( B )之日起生效。

  A.签订

  B.登记

  C.履行

  D.主合同生效

  18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。

  A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

  B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

  C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

  D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失

  19.下列哪些财产可以抵押( C )。

  A.土地所有权

  B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

  C.抵押人所有的房屋

  D.有争议的财产

  20.某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用( D )合同。

  A.可调价的总价

  B.不可调价的总价

  C.单价

  D.成本加酬金

监理合同 篇3

  第 1 题

  在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则( )。

  A.发包人无权要求交付工程

  B.发包人有权要求交付工程

  C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任

  D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任

  E.承包人可以留置该工程

  正确答案:BC

  第 2 题

  (20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有( )。

  A.单机无负荷试车由发包人组织

  B.单机无负荷试车由承包人组织

  C.联动无负荷试车由发包人组织

  D.联动无负荷试车由承包人组织

  E.竣工后的试车由承包人组织

  正确答案:BC

  第 3 题

  下列合同中,属于效力待定合同的有( )。

  A.与限制民事行为能力人订立的合同

  B.因重大误解订立的合同

  C.与无代理权人订立的合同

  D.与行政法人单位订立的合同

  E.与超越权限的法定代表人订立的合同

  正确答案:ACE

  第 4 题

  根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。

  A.要约所处法律效力状态不同

  B.撤回和撤销的目的不同

  C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

  D.受要约人对要约知晓的情况不同

  E.对要约人的约束条件不同

  正确答案:ABCD

  第 5 题

  FIDIC合同条件下,关于用于永久工程的设备和材料预付款,下列说法正确的是( )。

  A.订购物资经工程师确认后,按发票价值的80%作为材料预付的款额

  B.可以在专用条款内修正这个百分率,通常在60%-90%内

  C.材料和设备只有进场后,才能将费用计入工程进度款结算支付

  D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求

  E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同

  正确答案:ABDE

  第 6 题

  (20xx年)工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括( )。

  A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充

  B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

  C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

  D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

  E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

  正确答案:ACD

  第 7 题

  招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括( )。

  A.没有按照招标文件要求提供投标担保

  B.报价金额的大小写不一致

  C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

  D.货物包装方式高于招标文件要求

  E.货物检验标准低于招标文件要求

  正确答案:BCD

  第 8 题

  下列情况中,属于额外监理工作的有( )。

  A.由于变更而需延长的监理工作

  B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

  C.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作

  D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作

  E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

  正确答案:CD

  第 9 题

  按《合同法》规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,( )。

  A.不免除迟延履行方的相应责任

  B.双方的风险责任均不免除

  C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续

  D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续

  E.保险公司的'赔偿不能弥补损失,由合同约定的责任方承担赔偿义务

  正确答案:ACDE

  第 10 题

  依据FIDIC《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括( )。

  A.工程师直接送达的书面指令

  B.工程师代表直接送达的书面指令

  C.承包商代表直接送达的书面指令

  D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

  E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

  正确答案:CE

  第 11 题

  依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同发包人的义务包括( )。

  A.办理临时用地、停水、停电申请手续

  B.向施工单位进行设计交底

  C.提供施工场地地下管线资料

  D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

  E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

  正确答案:ACE

  第 12 题

  (20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站,此时甲公司享有的权利有( )。

  A.拒收货物

  B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

  C.不接收货物并要求对方承担违约责任

  D.接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款

  E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责

  正确答案:ABD

  第 13 题

  (20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有( )。

  A.中标函

  B.监理委托函

  C.工程监理合同标准条件

  D.投标保函,

  E.规范和规程

  正确答案:ABC

  第 14 题

  在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括( )。

  A.投标人资质

  B.监理大纲

  C.总监理工程师业绩

  D.监理单位业绩

  E.监理费报价

  正确答案:ABDE

  第 15 题

  某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在( )。

  A.要求设计单位修改设计

  B.承担设备拆除的费用

  C.负责设备重新安装

  D.承担重新安装的费用

  E.重新组织单机无负荷试车

  正确答案:ABD

  第 16 题

  在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。

  A.选定施工合同的承包人

  B.批准施工合同承包人选定的分包人

  C.确定工程规模

  D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

  E.审核承包人的索赔

  正确答案:DE

  第 17 题

  指定分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入( )的工作,因此不损害承包商的合法权益。

  A.间接费

  B.管理费

  C.人工费

  D.机械费

  E.材料费

  正确答案:AB

  第 18 题

  下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  正确答案:CD

  第 19 题

  工程A.师对分包合同的管理包括( )。

  检查确认分包工程质量

  B.对分包商索赔的批准

  C.对分包商发布变更指令

  D.对分包商资质进行审查

  E.计量、确认分包商完成的工程量

  正确答案:ADE

  第 20 题

  某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有( )。

  A.计量98吨,则应补交2吨

  B.计量98吨,则应补交1.5吨

  C.计量99.8吨,则不再补交

  D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

  E.计量102吨,则退还2吨

  正确答案:ACE

监理合同 篇4

  为进一步规范水利建设监理市场秩序,提高建设监理水平,保障监理合同双方的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定,结合现阶段我国水利工程建设监理实际,水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》,并与国家工商行政管理总局联合颁发。 为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的'协调一致,本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”(以下简称《合同文本》)。 本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款,进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为,避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。 《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)规定必须实行施工监理的水利工程建设项目(不包括水土保持工程)应当使用本《合同文本》,其他可参照使用。在使用本《合同文本》时,“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署;“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体,“通用合同条款”不得修改,“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明,应根据工程监理实际情况进行修改和补充;“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求,供委托人和监理人签订合同时参考。

  委托人:_______________________ 监理人:_______________________ 合同编号:_____________________ 合同名称:_____________________ 依据国家有关法律、法规,(委托人名称)___________(以下简称委托人),委托(监理人名称)_________(以下简称监理人)提供(工程名称)__________________工程(监理项目名称)监理服务,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________________________________ 2.建设地点:__________________________________ 3.工程等别(级):____________________________ 4.工程总投资(人民币,下同):____________万元 5.工期:______________________________________

  二、监理范围

  1.监理项目名称:______________________________ 2.监理项目内容及主要特性参数:________________ 3.监理项目投资:______________________________ 4.监理阶段:_________________(施工期、保修期)

  三、监理服务内容、期限

  1.监理服务内容: 按专用合同条款约定。

  2.监理服务期限:自________年________月________日至________年________月________日。

  四、监理服务酬金

  监理正常服务酬金为(大写)________________________元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

监理合同 篇5

  第1题

  《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是( )。

  A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

  B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

  C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

  D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

  正确答案:C

  第 2 题

  工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图样,该合同法律关系的客体是( )。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  正确答案:D

  第 3 题

  执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照( )执行。

  A.原价格

  B.新价格

  C.市场价

  D.双方协商的价格

  正确答案:A

  第 4 题

  建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

  A.工程项目投资人所在地

  B.工程项目承包人所在地

  C.工程项目发包方所在地

  D.工程项目所在地

  正确答案:D

  第 5 题

  施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将42.5#的`水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应( )。

  A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效

  B.向人民法院起诉,要求撤销该合同

  C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效

  D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同

  正确答案:B

  第 6 题

  建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

  A.工程项目投资人所在地

  B.工程项目承包人所在地

  C.工程项目发包方所在地

  D.工程项目所在地

  正确答案:D

  第 7 题

  下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是( )。

  A.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定

  B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力

  C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

  D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

  正确答案:A

  第 8 题

  某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。

  A.索赔报告

  B.索赔意向通知

  C.索赔依据和资料

  D.工期和费用索赔的具体要求

  正确答案:B

  第 9 题

  某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800 万元、1870 万元;乙,1850 万元、1890 万元;丙,1880 万元、1820 万元;丁,1990 万元、1880 万元,则中标候选人中排序第一的应为( )。

  A.甲

  B.乙

  C.丙

  D.丁

  正确答案:C

  第 10 题

  按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商( )。

  A.可以拒绝索赔

  B.应承担全部责任

  C.先行赔偿再向业主追索

  D.代替分包商向工程师递交索赔报告

  正确答案:D

监理合同 篇6

  本合同委托方为:____________________________(以下称“甲”方)

  被委托监理方为:____________工程咨询监理公司(以下称“乙”方)

  甲方委托乙方,按本合同要求进行:__________________工程项目的施工监理,监理范围_________质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为_________年______月至_________年______月。总费用为:____________万元。乙方接受甲方委托,签定本合同。

  合同一般条款

  第一条 甲乙双方的监理依据是___________________________。

  第二条 甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。

  第三条 甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

  乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

  第四条 本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

  第五条 本合同书所指的'监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

  第六条 在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

  第七条 本合同书的开始、完成与变更

  7.1 按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

  7.2 监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

  7.3 监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。

  7.4 如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

  7.5 如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

  7.6 合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

  第八条 甲方的权力与责任

  8.1 甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

  8.2 甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至解除合同。甲方主张解除合同,应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。

  8.3 对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

  8.4 甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

  8.5 甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

  8.6 甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

  8.7 甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。