【推荐】消防合同四篇
在人们越来越相信法律的社会中,合同的地位越来越不容忽视,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编整理的消防合同4篇,希望能够帮助到大家。
消防合同 篇1
甲方(劳务发包方):
乙方(劳务承包方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:
工程名称:
工程内容:
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:箱体规格:1600*700*240,单价:450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:喷头类型:下喷,单价:75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的'工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份,双方各执一份。
甲方代表(签字):乙方负责人(签字):
联系电话:联系电话:
日期:日期:
消防合同 篇2
委托单位: (盖章)
单位地址:
电 话:
单位联系人:
检测单位:
地 址:
电 话:
传 真:
检测业务联系人:
备注:已开通及需委托检测的项目请打√
消防检测服务合同条款
一、服务范围和要求
委托单位,以下简称“甲方”;检测单位,以下简称“乙方”。
根据有关检测规程及甲乙双方友好协商,乙方对甲方所委托(建筑物名称)范围内的建筑消防设施进行检测,并依据DB32/186-1998出具检测报告。乙方出具的检测报告应科学、公正、真实地反映甲方委托检测项目存在的问题;甲方应根据乙方的检测报告及时采取整改或补救措施,消除隐患。 二、双方责任和协作
甲 方:
1、 检测时,被检测消防工程须基本竣工,并调试完毕运行正常。填报建筑消防设施统计表,提供被检工程各消防系统竣工图纸、竣工资料、建筑工程消防设计审核意见书和电气系统图、运行的有关数据及调试记录,并保证所提供的资料和数据是真实的。
2、 提供适合检测用场地、电源及一些必须的工具,清理现场使其具备检测条件。
3、 应为检测人员指派若干名熟悉系统设备的专职技术人员,于检测时全程协助乙方做好配合工作。在不能提供图纸的情况下,由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置,并做好必要的设备操作工作等。
4、 进行必要的安全交底,做好安全防范措施,协助乙方办理有关安全方面的手续(如出入证、工作票等),监督和保证安全作业。
5、 在收到“检测情况反馈通知”后,应对查出的问题进行整改,并于10日内将整改结果和复检时间以书面形式通知乙方。因甲方整改“逾期”所造成的损失由甲方承担。
乙 方:
1、根据甲方提供的图纸资料和现场情况制定检测方案,安排检测。
2、遵守安全操作规程的规定,遵守甲方有关安全要求。
3、应本着科学、公正、真实的精神,做好检测工作,并保证其检测结论真实、可靠、有效,具有法律效力。
4、在初次检测结束3日内向甲方出具“检测情况反馈通知”。
5、在甲方问题整改复检合格后7日内出具检测报告,报送当地消防监督部门、甲方(委托单位)及相关单位。
三、检测认定办法
乙方在甲方指派人员的配合下,完成合同规定的.检测项目后,甲方指派人员应在末次检测情况汇总会议记录上签字确认。甲方取得检测报告时,应给予乙方签字确认。
四、检测费用及其支付方式
1、本次检测费用:
① 建筑消防设施: RMB¥元;(人民币大写:) 2、支付方式: □ 现金■ 支票□ 汇款□ 汇票
3、交款方式:乙方出具检测报告时,甲方向乙方结清本次全部检测费用。 五、违约责任及损失赔偿额的计算方法
合同履行期间,任何一方不得以任何理由中断合同。双方均有责任和义务履行合同规定的条款。违反本合同约定,违约方应当按《合同法》相关条款,承担违约责任。
1、甲方违约,应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:预付检测费用不得追回,按合同应付而未付的检测费用应当如数支付;
2、乙方违约,应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:除退回甲方预付的检测费用外,还必须赔偿甲方因检测而耗费的一定费用。
六、争议的解决办法
因本合同所发生的任何争议,可申请当地仲裁委员会仲裁,或按司法程序解决。 七、其 他
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同一式叁份,甲方执壹份、乙方执贰份,协议自签订之日起生效。
签订日期: 20xx 年 8 月 28 日
消防合同 篇3
【案情简介】
20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。
合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
【意见分歧】
案件审理过程中,存在两种不同意见:
第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
【案例评析】
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条 “租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。
消防合同 篇4
发包人(甲方):
住址:
承包人(乙方):
住址:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规,甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工,为明确双方在施工过程中的责任,结合本工程具体情况,订立如下协议。
一、工程概括
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程内容:图纸作为参考,以实际为准。
二、合同价款与付款方式
1、合同总造价:
2、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________万元。
3、该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%,即____________万元。
4、乙方完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款______%,即____________万元。
5、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,保修期满后支付)。
三、施工日期
1、本工程预计______年______月______日开工,______年______月______日完工,完工后五日内组织验收,总工期______天。
2、工期顺延
(1)如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。
(2)因甲方支付工程款不到位,无法施工,协商后仍不能解决的。
(3)因连续______小时停电,导致无法正常施工的
若乙方无正当理由不开工,延误工期的,由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致,均由______方负责供应。
2、______方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的`工程质量事故或造成返工损失,均由______方负责。
五、工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。
3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。
4、工程竣工交验后,保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期______年。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸____套。
(二)乙方职责
1、施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。
2、严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。
3、已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。
4、在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。
5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。安全作业,文明施工。
6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责,甲方不负任何责任。
七、争议解决
双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人
联系方式:
______年______月______日
乙方:
负责人
联系方式:
______年______月______日
【消防合同】相关文章:
消防劳务合同03-02
消防维修合同04-21
消防检测合同03-11
消防施工合同11-13
消防管道合同02-13
消防公司劳务合同05-17
消防维保合同11-21
精选消防合同3篇12-25
精选消防合同四篇12-26
消防水电合同01-31