钢结构厂房施工合同(5篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的钢结构厂房施工合同，欢迎大家分享。

钢结构厂房施工合同(5篇)

钢结构厂房施工合同1

　　发包方：__________________________

　　承包方：__________________________

　　签订时间：__________________________

　　签订地点：__________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：__________________________

　　二、工程地点：__________________________

　　三、承包范围和内容：(详见工程附件图);工程建筑面积__________(平方米);其它：__________

　　四、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　2、月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3、本合同签订后______天内提交建筑许可证。

　　二、承包方：

　　负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　第三条工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。

　　二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　7、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

　　3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

　　5、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　6、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________

　　第六条工程价款的支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

　　一、本合同签订后__日内，发包方支付不少于合同总价_____%备料款，计人民币__________万元。

　　二、1、承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%;

　　2、承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%。

　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　六、本合同造价结算方式：________________________________________

　　第七条施工与设计变更

　　一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的.实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　　第八条工程验收

　　一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　二、工程竣工验收后，方包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

　　第九条违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第十条纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方(盖章)：___________

　　承包方(盖章)：___________

　　法定代表人(签章)：___________

　　委托代理人(签章)：___________

钢结构厂房施工合同2

　　施工合同书工程名称：

　　__年__月__日

　　合同书

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程名称

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条工程承包范围

　　第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。

　　第四条质量标准

　　工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

　　第五条合同价款与支付

　　一、合同价款：

　　二、工程量增加：

　　1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；

　　2、追加的合同价款与工程款同期支付。

　　三、付款方式

　　1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；

　　2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%

　　3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%

　　4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。

　　第六条发包人工作

　　（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；

　　（2）确定水准点与座标控__点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

　　（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；

　　（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

　　第七条承包人工作

　　（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；

　　（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；

　　（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；

　　（4）遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。

　　第八条工期顺延

　　因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。

　　1、发包人未能协调准备好开工条件；

　　2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；

　　3、设计变更和工程量增加；

　　4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；

　　5、不可抗力因素。

　　第九条安全责任

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　第十条工程竣工

　　1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的'工期竣工；

　　2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。

　　3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

　　4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

　　第十一条违约责任

　　1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

　　2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；

　　3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；

　　4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—1999—0201）通用条款协商解决；

　　5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民____起诉。第十二条合同生效

　　合同订立时间：__年___月____日

　　合同订立地点：____发包人办公室_______

　　本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　本合同一式四份，签字盖章有效。

　　发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）

　　委托代理人：委托代理人：

钢结构厂房施工合同3

　　发包单位: (以下称甲方)

　　承包单位: (以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、工程面积：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程期限：开工年月日竣工年

　　注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。

　　结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的 % ，完工经验收后付清全款。

　　七、甲、乙双方责权：

　　1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

　　2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。

　　3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

　　4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。

　　5、钢结构税收由乙方负责。

　　6、进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。

　　八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：

　　1、使用不善、人为破坏。

　　2、自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的.防水层损坏。

　　九、其他约定：

　　1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。

　　2、末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。

　　3、本合同一式两份，甲方双方各执一份。

　　4、注：本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

　　甲方：

　　乙方：

　　电话：

　　甲方盖章：

　　乙方盖章：

　　年月日

钢结构厂房施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：X有限公司厂房钢结构屋面

　　2、工程地点：蒲江成佳

　　3、工程内容：

　　工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。

　　钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。

　　4、工程数量：建筑面积4512平方米

　　5、开工日期、工期：

　　合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。

　　二、工程价款、付款方式：

　　1、工程价款：

　　工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)

　　2、付款方式：

　　合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)，其余款项(10%)，甲方在工程

　　竣工6个月后一次付清。

　　3、工程验收：

　　施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。

　　三、甲方的义务和责任：

　　1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方;

　　2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系;

　　3、提供施工所需的水、电源。

　　四、乙方的义务的责任：

　　1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

　　2、在施工过程中，乙方应文明施工;

　　3、乙方在施工中发生的`一切事故，由乙方负全责。

　　五、保修期：

　　钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

　　六、违约责任：

　　1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失;

　　2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;

　　3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。

　　七、违约解决方式：

　　经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

　　八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

　　甲方(代表)：

　　乙方(代表)：

钢结构厂房施工合同5

　　钢结构厂房项目工程

　　日期：__年__月__日

　　合同编号：

　　钢架结构施工合同

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

　　一、工程名称：。

　　二、工程地点：。

　　三、工程内容：。

　　四、工期：工程总工期天。

　　工程具体开工时间以合同签定为准。

　　五、工程造价：金额（小写人民币）

　　（大写人民币）元整。

　　六、承包及结算方式：

　　承包方式：包工包料。

　　结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。

　　1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。

　　2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

　　七、质量要求：

　　1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。

　　2、质量验收等级：合格。

　　3、质量问题整改率：100%。

　　4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

　　八、付款方式：

　　1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。

　　2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。

　　3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。

　　4、第四期付款：3个月后付清总工程款

　　__、甲方责任：

　　1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

　　2、提供现场施工场地。

　　3、按本合同规定支付费用。

　　4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的`三通一平。

　　5、甲方负责与其他工程队协调。

　　6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

　　十、乙方责任：

　　1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行__作、安装。

　　2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　　4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。

　　十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任：

　　1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。

　　2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时__作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

　　十三、争议解决方式：

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民____。

　　十四、其他：

　　1、本合同经双方签字之日起生效。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　______号码：______号码：

　　联系电话：联系电话：

　　__年__月__日__年__月__日

【钢结构厂房施工合同】相关文章：