设备工程合同15篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家整理的设备工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

设备工程合同15篇

设备工程合同1

　　合同编号：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额

　　序号

　　产品名称

　　规格型号

　　洞口尺寸

　　单位

　　数量

　　开启方向

　　单价

　　金额

　　（元）

　　宽度

　　高度

　　吊装费：

　　运输费：

　　安装费：

　　合计人民币（大写）：

　　二、卖方必须是国家人防办批准的定点生产、安装企业，并经登记备案；买方必须使用经国家人防办批准和登记备案的企业生产和销售的防护设备。

　　三、质量要求：所供防护设备应符合人民防空行业标准和规范要求。

　　四、运输方式、交货地点：

　　五、供货时间：门框送到施工现场，门扇供货时间买方应提前一个月书面通知卖方。

　　六、买方按工程进度向卖方发出书面供货通知，待卖方人防设备送到现场后，由买方对设备的质量、数量进行验收并提供卸车条件，大件设备的包装或支架由卖方回收。

　　七、验收标准、方法：按？人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准？（RFJ01—20xx）执行。

　　八、付款方式：合同签订成立预付总货款的%，门框送到现场付总货款的%，门扇送到现场并安装完成付总货款的'%，余款验收合格后一月内付清。

　　九、违约责任：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付总货款15%的违约金。

　　十、纠纷解决：

　　1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：

　　（1）将争议提交仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同的解除

　　1、经双方协商一致，可以解除本合同。

　　2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。

　　第十二条通知与送达

　　1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：

　　甲方：

　　乙方：

　　一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

　　2、以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

　　第十三条其他约定

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

　　3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

　　4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在日内提供书面证明。

　　5、其他事项：

　　甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________

　　授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　开户银行：_________________开户银行：__________________

　　账号：_____________________账号：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　签订地点：_________________签订地点：__________________

设备工程合同2

　　发包方：xx有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：xx安装有限公司（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容：详见合同附件。

　　1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。

　　1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。

　　1.6 安装工期：

　　l.6.1 安装工程开工日期：

　　1.6.2 安装工程竣工日期：

　　第二条合同文件

　　施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。

　　第三条标准和适用法律

　　3.1 使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。

　　3.2 适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。

　　第四条图纸及技术资料

　　4.1 图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。

　　4.2 发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。

　　4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。

　　第五条甲、乙双方授权工地代表

　　5.l 发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。

　　5.2 承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。

　　5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。

　　第六条双方责任：

　　发包方：1、负责工程线路线行协调工作。

　　2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。

　　3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。

　　4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。

　　承包方：1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。

　　2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。

　　3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。

　　4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。

　　5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。

　　6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。

　　7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。

　　8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。

　　9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。

　　第七条暂停施工、中止施工或重新分包

　　7.1 如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。

　　7.2 终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。

　　第八条工期延误

　　若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。

　　第九条工期提前

　　根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。

　　第十条安装质量和质量检查

　　10.1工程质量

　　10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　10.1.2 发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　10.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。

　　第十一条隐蔽工程和中间验收

　　工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。

　　第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。

　　第十三条重新检验

　　发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。

　　第十四条合同价款及调整

　　14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。

　　14.2 当有以下情况之一时，可作价款调整。

　　14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。

　　14.2.2 本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。

　　14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。

　　第十五条工程款支付及工程价格结算

　　15.1 该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的`90%；

　　15.2 留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。

　　第十六条设计变更

　　16.1 发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。

　　16.2 承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。

　　第十七条竣工验收及工程保修

　　17.1 本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。

　　17.2 承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

　　17.3 发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。

　　17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

　　由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。

　　第十八条解决争议的办法

　　18.1 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　18.2 发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：

　　18.2.1 合同确己无法履行。

　　18.2.2 双方协议停止施工。

　　18.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受。

　　18.2.4 法院要求停止施工。

　　第十九条违约

　　19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　19.1.1 发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　19.2 在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。

　　19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。

　　第二十条索赔

　　当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：

　　20.1 有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。

　　20.2 索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。

　　20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。

　　第二十一条安全施工

　　21.1 承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。

　　21.2 发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。

　　21.3 承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。

　　第二十二条保险

　　22.1 发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。

　　22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。

　　第二十三条合同的生效及终止

　　23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　第二十四条合同份数

　　本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　第二十五条其它

　　25.l 本合同未尽事宜，另行协商解决。

　　25.2 合同附件一为本合同的组成部分。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签约日期：年月日日期：年月日

设备工程合同3

　　卖方(甲方)：_________________地址：_________________

　　身份证号码：_________________

　　买方(乙方)：_________________地址：_________________

　　身份证号码：_________________

　　经甲乙双方协商一致,本着诚信、公平、信用的原则,自愿达成以下协议：

　　甲方自愿将工程机械50装载机3台,型号分别为：临工953,车架号：LG00953JD9001247;临工953,车架号：LG953,B9D1015208;龙工50C,车架号：H1111C01050C,出售给乙方,该车手续无,丢失原因：_________________,

　　3台定价为小写：240000.00元大写：贰拾肆万元整,乙方自愿购买,并一次性付清机械款,达成如下协议：

　　1、本机交接前的一切债权、债务、安全事故等法律责任由甲方承担,交接之后发生的新的'一切债权债务、安全事故由乙方承担。

　　2、该机械属甲方以全款购买,如有欠款未付,与乙方无任何关系。如因欠款未付清,所造成的一切经济损失由甲方负责。

　　3、甲方保证该设备的合法性,否则承担一切责任。

　　4、合同签字生效后,乙方不得以机械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退机。

　　5、此设备无质保期和保修期,乙方接收后的任何质量问题甲方不予负责。

　　6、违约责任：如果一方违约,付守约方违约金伍万元整。

　　7、此协议一式二份,甲乙双方签章生效。

　　8、任何与本合同有关的争议双方应协商解决,若仍不能解决应提交甲方所在地法院仲裁。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

设备工程合同4

　　承建方(以下简称甲方)：

　　承揽方(以下简称乙方)：

　　经甲、乙双方达成协议,(以下简称乙方)承接 (以下简称甲方)灯光音响系统设备安装工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

　　一、工程内容:

　　乙方为甲方提供灯光音响系统设备安装调试工程。

　　二、工程造价：

　　系统工程总造价为大写人民币元整 (￥元整)。包括线材、设备、运输、安装调试。

　　(设备明细清单见附件)

　　三、付款方式:

　　1.合同签订生效后，甲方即支付乙方工程款工程总造价的 %，

　　即人民币元整(￥元整)作为工程定金。

　　2.余款工程总造价的 %，即人民币元整(￥元整)，于验收投入正常使用后一个月内付清。

　　3.余款工程总造价的 %,即人民币元整(￥元整)，于验收投入正常使用后12个月内付清。

　　四、工程期限：

　　自甲方通知乙方进场之日起个工作日内完成舞台灯光音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期顺延。

　　五、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1.根据合同付款条例按期支付工程款。

　　2.提供工具房给乙方管理、使用。

　　3.派专人负责施工中的`协调工作。

　　4.提供完整的施工场地、水电设施，土建设施甲乙双方共同协调，必要时提供夜间施工的方便。

　　(二)乙方责任：

　　1.乙方保证提供甲方的设备均是全新的、无缺陷的、与合同附表清单相符的合格产品。

　　2、乙方提供产品必须是双方约定，厂家生产的标准产品;暂没有标明产品必须是国家合格产品中中档以上产品。

　　3、主设备(如硅箱)中的主元件必须按照国家规定的标准乙方给予保障承诺。

　　4.施工人员必须遵守甲方施工现场的安全及消防安全等管理规定。

　　5.按期完成工程任务。

　　6.设备技术资料、图纸、主设备的中文使用说明书验收前提交甲方。

　　六、保修期限：

　　1. 本合同设备保修期为两年,保修设备具体见设备清单。

　　2. 消耗品不保修(包括烟雾油、电池、灯泡等)。

　　3. 保修期内如设备自身出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

　　4. 如甲方设备出现故障,乙方接到通知后在4小时内解决问题，如4小时内解决未果,乙方及时提供替用设备,保障甲方正常营业。

　　5. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，并收取材料成本及基本费用。

　　七、违约责任：双方必须遵守合同各项条款，如有一方违约发生纠纷(违约金则按工程总款的5%计)，由双方共同协商解决。协商未果，由乙方所在法院管辖提起诉讼。

　　八、工程地点：

　　九、售后服务:

　　1、培训服务：乙方对甲方提供系统操作人员的专业培训服务。

　　2、甲方如有大型演出，乙方提供1至2名技术人员进行无偿指导服务。

　　十、甲方组织专家进行工程质量的验收，乙方无异议的情况下，必须听取甲方专家意见，如有异议双方可协商调整。

　　十一、本合同(含附件及其它变更)经甲、乙双方签章后生效,一式四份,甲方执三份,乙方执一份，具同等法律效力。

　　甲方:

　　乙方:

　　合同签订日期：

设备工程合同5

　　出租方:__________

　　承租方：__________

　　一、乙方承租甲方设备明细如下表：

　　二、设备服务范围

　　1、由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。

　　2、甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。

　　三、付款方式

　　1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付万元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费元，设备运费元。

　　2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。

　　四、甲方的权利及义务：

　　1、甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。

　　2、当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

　　3、甲方每辆设备配备名机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。

　　4、设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。

　　五、乙方的权利及义务

　　1、保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。

　　2、由于乙方安全措施不利，指挥不当造成人身安全事故，由乙方全部负责。

　　3、施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。

　　4、负责施工现场存放设备的看护及看护费，承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等，按损失程度给予赔偿。5、乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全，当出现故障不能排除时及时通知甲方。

　　6、不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖，否则承担因此造成的全部损失，并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意，月租金不变。

　　六、违约责任：

　　1、乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备使用，每延迟一天加收月租金的2%滞纳金，并保留将设备撤回的权利，工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外贷款收取滞纳金。

　　2、在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场，如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离，除负责设备安全外，每推迟一天追加3万元停滞费，计入租赁费中。

　　3、遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行，双方协商解决。

　　4、甲乙双方任何一方有违约行为，赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失，最低位月租金的`10%违约金。

　　七、双方共同的权利及义务：

　　1、遇有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时，由甲方所在地主管部门仲裁解决。

　　2、除本合同相关条款规定以外，双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。八、补充条款：

　　九、本合同自签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　开户行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　乙方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　开户行：____________________________

　　帐号：______________________________

设备工程合同6

　　甲方(买方):__________________________ 乙方(卖方):__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同:

　　第一条合同标的要求

　　1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列系统设备。

　　2.产地:详见附件。

　　3.质量标准:

　　1)按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　2) 其他:____________

　　4.技术标准: 乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的'技术标准。

　　5.其他要求:________________________

　　第二条合同价款及支付方式

　　1.本合同所列各项目的总价款为人民币:

　　__________________

　　2.支付方式:

　　(1)双方约定按以下第 ______种方式支付:

　　① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。

　　②第一期付款:合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

　　第二期付款:货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

　　第三期付款:________________________

　　③ 其他:______________________________

　　(2) 付款信息乙方单位名称:________________________ 开户银行:______________________________ 帐号: ______________________________ 乙方负责开具相关发票。

　　第三条、其他约定事项: 本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭，签字盖章后生效。

　　甲方:_____________(盖章) 乙方:_____________(盖章)

　　________年____月____日

设备工程合同7

　　订立合同双方：

　　需方：

　　供方：

　　供需双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的有关规定，为明确供需双方的权利和义务，就需方购买供方产品（以下称“合同产品”）经友好协商，共同签订本合同。

　　1、定义

　　1.1、合同产品：指需方依据本合同向供方购买，而供方亦同意销售给需方的乙方或/及乙方供应商生产、制造、销售的产品。

　　1.2、知识产权：是指依据中华人民共和国有关法律和国际条约的规定，权利人所依法享有的专利权、版权（著作权）、商标权、商业信誉和商业秘密权等。

　　1.3、商业秘密：指需方和（或）其关联企业合法拥有并被该方视为秘密的技术、财务、商业或任何其他方面的信息。其不为公众所知悉，具有实用性，能带来经济效益，并且该秘密被其合法拥有者采取一定的措施予以保护。在本合同项下，商业秘密/保密信息，包括但不限于本合同在内的商业信息、技术信息以及需方所购买的产品数量、清单、配置及需方客户信息。

　　1.4、补充协议：指本合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、采购的合同产品及价格（见下表）

　　3、最终成交金额：（大写）元整（￥元整）

　　4、付款方式、账户及开户行

　　供方安装调试完毕后，需方一次性支付给供方全部款项。同时供方开具全额发票

　　付款方式：

　　开户行：账号：

　　5、交货时间、地点及合同产品验收

　　5.1、甲方指定的交货地点为：收货人：

　　5.2、合同产品验收。产品验收标准按照以下文件所列要求予以验收，次序在先的优于次序在后的文件，同一次序文件以时间在后的为准：

　　5.3、指定的收货人向供方提出异议之日起7日内，供方未对买方的异议进行处理并答复的，视为默认买方提出的异议处理意见。

　　6、包装及运输

　　6.1、按照本合同的规定及甲方的要求采用合适的安全措施，妥善包装合同产品，适合运输要求。乙方应对未采取适当、充分的包装保护措施而造成的损失负责。同时，包装物应由乙方提供并自付费用。

　　6.2、乙方负责办理运输。

　　7、服务与保修

　　6.1、乙方承诺向甲方提供如下售后服务：乙方承诺对合同产品提供厂家规定保修服务，该免费保修期自产品验收合格之日起计算。

　　6.2、产品之售出之日起（在正常使用条件下，非人为误操作或火灾等）保修期内免费更换故障部件；质保一年，

　　6.3、维修响应：一周七天，一天24小时受理用户咨询要求，随时解答使用过程中出现的问题。

　　6.4、终身维护：保修期过后，我公司将为所售产品提供终身有偿维修服务。

　　6.5、合同产品免费保修期满后，乙方应继续提供服务并只收取合理的材料费及人工费。

　　8、品质和保证

　　8.1、乙方保证其提供的合同产品符合国家标准、行业标准以及双方认可或约定的质量标准。

　　8.2、乙方保证提供的'产品能够使甲方实现合同目的并满足甲方需求。 7。3乙方保证其所提供的合同产品为原厂生产，产品及其各部件为全新的、未使用过的，产品没有设计或制造上的缺陷，其对本合同的执行不会违反任何相关的法律法规和合同条款。

　　9、风险转移

　　合同产品的所有权及风险自需方对合同产品验收合格之日起转移给需方。

　　10、违约责任

　　10.1、违约方在规定期限内不能按时履行义务的，每迟延一天，向守约方支付迟延履行部分总金额千分之五的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的30%。

　　10.2、乙方所提供的产品质量不符合本合同约定标准时，甲方有权选择更换、修理的权利并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失和费用（包括但不限于调查费用、诉讼费用、律师费用、损害赔偿费用等。）

　　11、不可抗力

　　因台风、地震、水灾等不可预见并且双方对其发生和后果不能避免、不能克服的客观情况为不可抗力。由于不可抗力的因素对履行合同产生影响时，受影响的一方，应立即将事件情况通知对方，并在10天内提供事件详情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按不可抗力事件对履行本合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除或变更合同的责任，或延期履行合同。

　　12、争议的解决：

　　因履行本合同或与本合同有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，由包头市仲裁委员会仲裁解决。

　　13、补充条款：

　　本合同之未尽事宜，双方可以以补充协议或其它书面形式再做约定。

　　14、合同生效及其他

　　本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　15、签订地点、时间：

　　本合同签订地为，签订时间为年月日。

　　16、合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方印章之日起生效，传真件具有相同法律效力

　　甲方：乙方：年月日：

设备工程合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安装本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　1、1工程名称：

　　1、2工程地点：

　　1、3主要工程项目和内容：

　　第二条：工程款的确定，预付和结算：

　　2、1消防工程造价为：定价人民币元整(￥：元).

　　2、2工程付款方式：工程结束付清全款。

　　第三条：甲方工地管理代表：

　　第四条：乙方工地管理代表：

　　第五条：甲乙双方工作职责：

　　5、1乙方的责任：

　　5、1、1乙方所提供的`产品和施工工艺符合国家标准和当地消防部门要求，确保合同范围内的工程符合消防验收要求。

　　5、1、2乙方做好合同范围内的施工资料，提供相关产品检测报告、合格证和施工资质。并提供一套完整的施工资料及相关产品检测报告，合格证，施工资质的复印件给甲方。

　　5、1、3施工过程中发生的设备人身安全等事故，由乙方承担相应费用及法律责任。

　　5、1、4乙方可以在甲方提供所有消防验收必需资料的前提下，义务帮助甲方办理消防验收手续的报验，但相关部门所需的费用由甲方承担。

　　甲方负责提供摆放材料和工具的库房，提供施工用水和施工用电。

　　第六条：工程工期：(配合主体进度)不可抗拒因素除外。

　　第七条：工程质量：工程质量标准：甲方未付清工程款期间，本工程中所使用材料及设备产权为乙方所有;在甲方付清工程后，产权为甲方所有。

　　本协议正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

设备工程合同9

　　发包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。鉴于甲方是______________________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共________间，制冷设备共________套，总价款为________________元。

　　二、交付安装期限风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的`，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。自________年____月____日开始，________年____月____日竣工交付。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　三、保修乙方对制冷设备实行保险________年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

　　四、验收安装完毕，乙方应在竣工日起____日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起____日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。

　　五、结算方式及期限

　　1、工程量按照实际施工计算。

　　2、在合同签订后____日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

　　六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。

　　七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。

　　八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。

　　九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。

　　十、违约责任由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______％付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。十

　　一、附则

　　1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日

　　乙方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日

设备工程合同10

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的`这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

设备工程合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在该工程的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。

　　1.工程项目

　　1.1工程范围：负责系统设计，设备制作、供货，指导安装及调试等项目

　　1.2设备总造价：人民币xx万元整（￥xx万元），供货清单详见技术协议附件。

　　2.设备供货和资料交接：

　　2.1乙方在20xx年3月15日前提交土建施工图及结构施工图;

　　2.2工艺施工图随设备到货一起提交;

　　2.3乙方在20xx年4月20日前将设备发到甲方指定地点

　　3.工程价款的支付和结算

　　3.1自合同签定之日起一周内甲方向乙方预付总款项的30%，计xx万元；

　　3.2设备运抵施工现场后，经甲方验收合格后甲方向乙方总款额的40%，计xx万元。

　　3.3系统调试合格后，经甲方验收合格后甲方向乙方支付总款额的20%，计xx万元。

　　3.4留总款额的10%作为质保金，质保期满（质保期为一年），经甲方验收合格后，一个周内付清，计xx万元。

　　4.货物包装、交接方式及地点

　　采用汽车运输的方式运抵甲方现场，费用由乙方承担。

　　5验收方式及标准——详见双方签署的`技术协议书

　　6双方责任

　　6.1供方对产品质量全面负责，如有质量问题，需方除提出退货外，供方还应承担相应的损失和赔偿。

　　6.2供方交货时应资料齐全。

　　6.3供方应严格按照合同交货期限履行交货，不得以任何理由延期交货（不可抗力因素、经供需双方同意情况除外）,如逾期交货按日千分之五罚款。

　　7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，可向甲方所在地法院起诉解决。

　　8其他：

　　8.1本合同在双方签字盖章后生效

　　8.2本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　单位地址：单位地址：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　日期：日期：

设备工程合同12

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息(如有时)由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

　　一、项目概况：

　　(一)、项目名称：xxx设备采购、安装项目

　　(二)、采购设备及安装工作内容：

　　1、采购设备清单及详细参数

　　产品的名称、品种、规格、型号、价格、数量和计量单位，详见下表：

　　2、工作内容：包括设备及相关附属配件定制、采购，运输，储存保管，设备安装、调试，设备试运行，操作培训，环保检测，设备交付给甲方前的管理、维护，设备保修等所有与本次设备采购、安装相关的工作。

　　二、采购、安装实施地点：

　　本次设备采购、安装用于。

　　三、采购、安装期限：

　　本次采购设备安装期限自201 年月日起，至220xx年月日止。

　　四、采购、安装费用：

　　本次采购、安装设备(详合同约定采购清单)中标价合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元;此费用包括：

　　1、包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、代理、培训、税费、达到正常使用的所有随机配件和工具(转运设备的上户、保险费用由甲方承担)、按照行业标准和国内本项设备通用的随机配备和备用工具及附件、系统集成费用和验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等等所有其他有关各项的费用。

　　2、设备安装所需的人工、辅助材料、机械、脚手架等费用;

　　3、安全文明施工费用;

　　4、企业管理、税金等其他所有费用。

　　五、采购、安装要求：

　　1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

　　2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

　　3、乙方设备运抵现场后由乙方自行保管，安装前需经甲方按照清单验收并签字确认;每台设备上均应有产品质量检验合格标志。

　　4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

　　六、相关资料提交：

　　1、乙方应提供全套设备完整、详细的质量检测报告和出厂合格证。

　　2、乙方应提供全过程安装、调试，试运行的所有资料及相关影像资料。

　　3、乙方应提供项目所在地环保部门出具的环境影响检测合格相关全套资料。

　　七、付款方式：

　　1、支付方式：甲方以银行转账或银行票据的方式支付价款。

　　2、支付时间:

　　2.1、乙方按合同约定清单设备进场、并接到乙方通知和票据凭证资料后的15日内支付合同金额百分之的价款：￥元，人民币大写元整;

　　2.2乙方全部货物安装调试完毕并验收合格，且甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 15 日内，由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整;

　　2.3余款5%作为质量保证金,在设备质量保修期(24个月)满，甲方 15 个日内向乙方(无息)支付5%质保金。

　　2.4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍;

　　2、协助乙方施工过程中所需的水、电源到场，水、电费用由乙方自行负责。

　　九、乙方的责任：

　　1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保设备运行达到甲方和相关部门要求。

　　2、按合同约定提供相关资料。

　　3、负责报请当地环保部门进行环境影响检测，并取得相关合格证。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金;

　　(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款同期银行贷款利息;

　　2、乙方违约责任

　　(1)乙方交付的'货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

　　(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额同期银行贷款利息;逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息(贷款利率计算)。

　　(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

　　(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之

　　五向甲方支付

　　违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

　　十一、争议解决办法

　　1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

　　十二、特别约定：

　　1、施工现场中因乙方原因发生的所有伤亡事故，均由乙方自行负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

　　2、施工过程中涉及的通道、其他协调事项等，由双方共同协调处理。

　　3、非乙方原因造成的检测、维修费用，乙方只收成本费用。

　　4、为确保甲方今后能正常使用设备、设施，甲方应定人兼职管理设备、设施，乙方按照甲方要求进行人员专业培训，并对设备使用情况进行跟踪服务。

　　5、质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内应到场， 12 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用;如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

　　6、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

　　7、质保期内的售后服务免除所有配件费、工时费、检测费等相关费用(直到设备维修完毕止发生的所有费用);2年质保期外(含五年免费上门维修)的维修服务免除工时费、检测费、拖车费、交通费等。

　　8、如果甲方需要办理垃圾转运站环评认证相关事项，乙方无条件协助甲方办理相关手续。

　　十三、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

　　十四、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。

　　十五、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着互惠、公平诚实信用的原则，就甲方的音响系统工程由乙方进行电子设备供货及安装达成如下协议，双方共同遵守之。

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程总造价：设备造价(见附件)安装造价(见附件)总造价合计;

　　工程内容：乙方根据甲方所需的设备及技术要求设计、生产进行运输和安装、调试，满足甲方对本工程设备及安装系统的要求。

　　二、工程期限：自本合同生效后天内，除不可抗力所造成的原因外，乙方提供的设备和安装工程应当向甲方履行完毕。(本条所称的不可抗力自然灾害、政府行为、社会异常现象)

　　三、设备及工程质量的标准：

　　满足音响舞台灯光设备和安装系统的工程设计方案中参数的各项要求。

　　五、验收：

　　1.乙方向甲方提供的音响舞台灯光设备，在进入工地或甲方的营业场所后，甲方应根据本合同附件一的内容验收并出具收据。

　　2.乙方在工程安装完毕后应当通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知后，两日内组织验收，否则视为甲方已验收完毕。

　　六、权利与义务：

　　1.乙方负责提供音响舞台灯光系统及设备的技术参数;

　　2.甲方提供系统的安装场地并提供总电源;

　　3.甲方积极协调乙方与工地其他施工队伍的关系，尽量为乙方施工提供方便;

　　4.乙方应按设计方案的技术参数和要求，按照国家或行业标准设计供应安装;

　　5.乙方进入工地后应做到安全、文明施工，服从工地的统一管理，应看管好自己的设备和材料以防丢失和损坏，并主动协调与相关施工队伍的关系;

　　6.乙方设备与材料进入工地应向甲方提供设备材料的设备清单。

　　7.在质保期内，如音响灯舞台光系统出现故障，乙方在接到甲方电话后12小时内赶往现场处理故障。

　　七、音响舞台灯光设备：在合同中乙方向甲方供应的全部设备在甲方未向乙方清偿完本合同第一条约定的总造价款以前，该电子设备的所有权归乙方所有，乙方在甲方欠款的份额也对其享有处置权。

　　八、付款方式：

　　1.甲方在本合同生效后即向乙方支付总价款的________%，计合同的预付款。

　　2.甲方在乙方工程安装调试完毕后应向乙方再支付总价款的________%计，

　　3.剩余总价款________%计做为质保金在安装调试完毕后一年内一次性付清。

　　九、本合同的附件即《音响报价单》《灯光报价单》与合同具有同等的效力。

　　十、违约责任：

　　1.如发生违约，致使本合同之目的`不能实现的，违约方要赔偿损失，并向守约方支付本合同总价款_______%做为违约金。

　　2.违约方赔偿的损失除因本合同的目的不能实现造成的损失外包括但不限于下列因追偿债权而实际发生的交通、住宿、人员工资、律师费用等。

　　3.如乙方所供货物与提供的供货清单不符(如品牌、型号、产地安装、调试效果等)，甲方有权要求乙方进行更换。在正常使用期内，乙方保修期为壹年，长期维护。

　　十一、争议解决：甲乙双方发生争议如不能协商解决在乙方住所在地的人民法院提起诉讼。

　　十二、甲、乙双方签字、盖章后本合同即产生法律效益。

　　十三、本合同也可以适用于甲乙双方之间电子设备供货的买卖关系。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备工程合同14

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装______设备设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称______规格型号______单位______数量______

　　2、安装工程概况：

　　______全球中文家居门户

　　（1）工程地点及面积：____________

　　（2）工程造价：____________元；

　　（3）开工日期：_______年______月______日；

　　（4）竣工日期：_______年______月______日；

　　（5）付款方式：____________

　　第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试______设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责______设备设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）_______年______月______日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）_______年______月______日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部______设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的.，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条违约责任

　　1、乙方责任：

　　（1）工程现场乙方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；

　　（2）除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额______%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　（3）乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　（4）由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　2、甲方责任：

　　（1）工程现场甲方负责人____________全面负责安装施工现场的工作；

　　（2）开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

设备工程合同15

　　签订日期：__________________________________ 合同编号：____________________________

　　承租方：（以下简称乙方）___________________________________________________

　　出租方：（以下简称甲方）___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：___________________________________________________。

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的'时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。