建设施工合同(集锦15篇)

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的建设施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建设施工合同(集锦15篇)

建设施工合同1

　　甲方(全称)：__________

　　乙方(全称)：__________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的'定义相同。

　　鉴于：

　　前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分：

　　1)按照表一计价。

　　2)按照表二计价。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(合同章)：__________

　　乙方(公章)：__________

　　法定代表人或委托代理人：__________

　　签字：_________________

　　_____年_____月_____日

建设施工合同2

　　发包方（甲方）：

　　委托代表人：

　　电话：

　　承包方（乙方）：委托代表人：电话：

　　为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：

　　一、工程承包方式：

　　包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。

　　二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工

　　具体做法：

　　1. 排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整，沟底找平——拉线安装排水管，临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。

　　2. 检查井做法：根据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20c——原土夯实——浇10c厚混凝土垫层，直径≥

　　1.5米——砖砌240净直径

　　1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。

　　3. 化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底，做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。

　　三、质量要求：

　　1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。

　　2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。

　　3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一致，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。

　　四、包工费计取办法：

　　排水管网（管径110～500）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7米）按每个180元计取包工费，化粪池（43～16 3）均按200元个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。

　　五、包工费支付办法：

　　按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成经甲方验收合格，通水试验无质量问题付清包工费。

　　六、工期要求：

　　总工程量排水管网约500米，检查井约50个，化粪池约9个。总有效工期要求15天完成，开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。

　　七、安全文明施工：乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论任何原因发生的任何工伤事故，带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。乙方进场的.施工人员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，配合甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查监督，做到安全生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。

　　八、协议生效及终止：本合同自甲乙双方签字后开始生效，协议内容履行完毕自动失去效率。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违约，均应承担给对方造成的损失，如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。

　　调解不成向当地法院申诉。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　法定代表人：

　　法定代表人：____日期：____日期

建设施工合同3

　　建设单位：组（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》建设相关质量要求和标准，为明确双方权利和义务，结合本工程具体情况，达成如下协议：

　　一：工程概况及施工要求

　　1：工程名称：水渠护坡工程。

　　2、工程规模：全段长146ｍ，里护坡1.5m高，外渠护砌高0.6m,水渠宽0.8m，底混凝土0.2m厚。

　　3、工程内容：渠基拓宽、渠基培方、涵洞护砌、渠内硬化。

　　4、工程建设地点：组。

　　5、工程造价：整（￥元）。

　　二：承包及结算、付款方式

　　1：承包形式：包工包料。

　　2、付款方式：工程竣工验收后付清工程款。

　　三：工程质量、工期及竣工验收

　　1、工程质量应全部达到技术要求，符合国家现行相关验收规范要求，并通过有关专业部门的验收，达到优质合格标准。

　　2、总工期共30天（按甲方下达开工令之日起计算,）连续三天以上雨天除去工期日期。但20xx年11月5日前工程必须全部完成。

　　3、隐蔽工程：乙方应提前一天通知甲方质监人员，办理好签证手

　　续，否则甲方不予认可工程量。

　　4、所有工程必须进行工序检查，经甲方质监人员验收合格后方可进行下道工序施工，并做好工序验收记录，未经验收不得进入下道工序施工。

　　5、乙方在施工过程中，未按质量要求出现的偷工减料所造成的经济损失由乙方自负。

　　四：安全、环保问题

　　乙方在施工过程中必须坚持文明施工，贯彻落实安全措施，防止各种意外情况发生。在施工过程中切实注意环境保护，防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工过中发生的`各种大小安全事故一律由乙方自行负责。

　　五：双方职责

　　(一):甲方职责

　　1、负责处理协调各方面关系。

　　2、派驻工地施工代表，对工程进度、安全进行监督、检查、计量工作。工程质量由甲方和受益组组长全程监理。

　　3、负责组织相关部门进行竣工验收及工程结算。

　　(二）：乙方职责

　　1、严格按施工要求施工，确保工程质量按合同限定时间如质如量如期完成。

　　2、必须完成合同规定的全部工程量，否则甲方有权对未完成的工程重新定价，并在乙方工程款中扣除。

　　3、在施工过程中及合同保修期内，出现的工程质量缺陷，负责无偿修理。

　　4、必须确保民工工资足额按时发放。六：其他未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。双方签字盖章生效。本合同条款全部履行后合同终止。

　　甲方：组负责人：

　　乙方：

　　合同签定日期

　　年月日

　　水渠护破工程

　　工程结算表

　　甲方：验收结算负责人：

　　乙方：

　　年月日

建设施工合同4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，乙方甲方拟建___栋___层楼房，面积约为______平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。

　　2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

　　3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的.安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　二、施工及质量要求

　　1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为___层，第___层高___。___米，第___层高为___。___米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为___米，按半层计标面积。

　　2、本工程采取包工不包料的.形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。

　　4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事项

　　1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，如果违操作规程，谁违、谁负责。

　　3、施工前，甲方保证___通，即通水通电，道路场地平整。

　　4、甲方以每平______元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。

　　5、收方结标：第___层的总长度加上前后桃子长度，雨棚___半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按___层计标。

　　6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的___%，到好楼面后付每层的___%，房屋盖好瓦后，结清余款。

　　7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同___式___份，甲乙双方各持___份，从合同签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_____年____月___日

　　_____年___月___日

建设施工合同5

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：_________________。

　　2.工程地点：_________________。

　　3.工程立项批准文号：_________________。

　　4.资金来源：_________________。

　　5.工程内容：_________________。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6.工程承包范围：_________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：______年_______月_____日。

　　计划竣工日期：______年_______月_____日。

　　工期总日历天数：______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：

　　人民币_________________(大写)(￥元);

　　其中：

　　(1)安全文明施工费：

　　人民币_________________(大写)(￥元);

　　(2)材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币_________________(大写)(￥元);

　　(3)专业工程暂估价金额：

　　人民币_________________(大写)(￥元);

　　(4)暂列金额：

　　人民币_________________(大写)(￥元)。

　　2.合同价格形式：_________________。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：_________________。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书(如果有);

　　(2)投标函及其附录(如果有);

　　(3)专用合同条款及其附件;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)已标价工程量清单或预算书;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的.为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于_________________年_________________月_________________日签订。

　　十、签订地点_________________本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　(签字)(签字)

　　组织机构代码：_________________

　　地址：_________________

　　XX编码：_________________

　　法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　电子信箱：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　日期_________________

建设施工合同6

　　发包人:(全称) 承包人:(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书.

　　一,工程概况

　　工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源:

　　二,工程承包范围

　　承包范围:

　　三,合同工期

　　工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从年月日开始施工,至 1 年月日竣工完成.

　　四,质量标准

　　工程质量标准:

　　五,合同价款

　　合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . .

　　;

　　六,组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致.

　　七,词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同.

　　八,承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的.全部义务.

　　九,发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2

　　十,合同生效

　　订立合同时间: 订立合同地点:

　　年

　　月

　　日

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于生效.

　　发地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　承地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　法定代表人: 委托代理人: 电传话: 真:

　　开户银行: 帐号:

　　邮政编码: 电子邮箱:

建设施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

　　四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。

　　五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

　　六、甲、乙双方的.权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。

　　在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。

　　七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

　　八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

建设施工合同8

　　上诉人：_________________名称：_____________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　法定代表人：_________________名称：________________

　　职务：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：______________

　　民族：_________________

　　职务：_________________

　　工作单位：______________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：________________

　　(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的`事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)

此致

　　___________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　__________年_____月_____日

建设施工合同9

　　委托方(甲方)：_________________签约日期; _________

　　承接方(乙方)：_________________签约日期; _________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行水泥板天花吊顶工程，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：_________________区__________街__________单元__________室

　　二、形式结构：_________________层式__________室__________厅__________厨__________卫

　　三、工程时间;共计工程时间______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

　　四、工程项目：_________________

　　1、总共七栋;每栋两层。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，协商确定。

　　五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必须保证装修期间的装修场地可以正常施工，和施工期间的.水电供应正常，乙方负责施工。

　　六、质量标准：_________________施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。

　　七、工程造价标准：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏线12元∕米，窗帘盒60元∕米，铝扣板每平方______元。﹙注;所有平方米数以实际平方米数计算﹚乙方按图施工，如甲方有更改等，应另外支付乙方增加的工程款项。

　　八、付款方式：_________________为确保工程质量，完工后每栋总工程款暂扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。每一栋工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工要求，三天内付清乙方所有工程款项。﹙收款;乙方只提供收款收据，不提供正式发票﹚

　　九、其它;经甲乙双方协定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊顶等各项工程如有消防管，空调管等须安装改变，乙方概不负责。

　　十、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

建设施工合同10

　　甲方(全称)：(简称：甲方)

　　乙方(全称)：(简称：乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：苏地20xx-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼)

　　工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装

　　二、工期要求

　　根据现场实际施工进度要求

　　三、质量标准及质保期

　　工程质量标准：合格;质保期：贰年

　　四、合同价款

　　单价：252元/㎡，图纸面积为2851.68㎡

　　总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥718623元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的.补充，具有同等法律效力。

　　五、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款、本合同补充条款

　　3、本合同通用条款

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　九、合同生效

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建设施工合同11

　　甲方：前余村

　　乙方：承包人

　　经村代表及组干部共同商议，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就建设工程施工项协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称

　　水渠硬化。

　　二、工程地点

　　前余村。

　　三、工程内容

　　水渠硬化，长1000m，宽0.8m。

　　四、工程承包金

　　壹拾伍万元整。

　　五、开工时间

　　20xx年9月28日，竣工时间20xx年10月28日。

　　六、承包人在规定时间内，按质完成工程，甲方必须付清承包金。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

建设施工合同12

　　发包方：________________承包方：________________依照《民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将____农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：

　　____农村公路建设项目

　　1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

　　2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

　　3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围承包范围：

　　施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：____（人民币）：____万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的`损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：____。竣工日期：____。合同工期总日历天数____天。

　　七、质量标准工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效合同订立时间：____。合同订立地点：____镇。本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：____（公章）承包人：____（公章）

建设施工合同13

　　甲方：忠路镇综合村民委员会

　　乙方：

　　为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：

　　一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价220000元。乙方愿意承包该工程。

　　二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。

　　三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。

　　四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的10%（因天气原因无法施工的.可顺延工期）。五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。

　　六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。

　　七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。

　　八、双方必须遵守合同，违反者负法律责任。

　　九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。

　　甲方：（盖章）法人代表签字：

　　乙方：（签字盖章）

　　见证人：

　　二0xx年一月十二日

建设施工合同14

　　合同终止函

　　中天建设集团有限公司内蒙分公司：

　　根据贵我双方年月日签订的

　　项目合同（编号为），经双方友好协商，已办理完毕所有经济结算，现合同相关权利义务均已履行完毕，至此合同终止，贵我双方不存在任何债权债务关系。

　　单位盖章:

　　代表人（签字）:

　　年月日

建设施工合同15

　　发包人(全称): (以下简称甲方)

　　承包人(全称):(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：

　　资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写) 元(人民币) 元

　　六、组成合同的文件

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程量清单

　　9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定天后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日建设施工合同范本【2】

　　发包人(全称)：__________________________________________________________________

　　承包人(全称)：__________________________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________________________________________

　　工程地点：______________________________________________________________________

　　工程内容：______________________________________________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________

　　资金______________________________________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期总日历天数_________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________________________________________

　　五、合同价款

　　金额(大写)：_____________________________元(人民币)

　　￥：_____________________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

【建设施工合同】相关文章：

建设施工合同11-22

建设施工协议04-18