委托检测合同精选15篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的委托检测合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

委托检测合同精选15篇

委托检测合同1

　　委托方(甲方)：

　　检测方(乙方)：

　　为了确保工程质量，根据有关规定及设计、质监部门的要求，甲方委托乙方对工程桩基础进行。依据《中华人民共和国合同法》，经双方协商达成以下协议，以兹共同遵守。

　　一、执行标准：

　　中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技规范》(JGJ/106—20 )。《岩土工程勘察规范》(GB 50021—20 )

　　二、检测内容：

　　1、低应变检测：根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;

　　2、声波检测：根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;

　　3、钻探抽芯：根，每桩孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。

　　三、检测价格：

　　l、低应变检测：元/根，计费：元;

　　2、声波检测：元/剖面，共剖面，计费：元;

　　3、钻探抽芯：元/米，计费：元;

　　4、设备仪器进出场费：元。

　　总计费用为：人民币(大写)：是否需要正式发票：

　　四、付款方式：

　　合同签订后，甲方预付乙方检测费定金元，全部检测完成后，《基桩检测报告》提交时，所有款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。

　　五、甲方的权利和义务：

　　l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;

　　2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：

　　3、提供检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：

　　4、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工：

　　5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;

　　6、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。

　　7、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。

　　六、乙方的'权利和义务：

　　l、乙方必须严格按规范要求进行数据采集，计算分析、资料整理，每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方提供科学、准确、公正的《基桩检测报告》一式四份;并对检测数据负法律责任。

　　2、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。

　　3、按合同约定享有基桩检测工作报酬。

　　4、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。

　　七、其他

　　检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：

　　本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，每份具有同等法律效力，甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

委托检测合同2

　　甲方(委托人)：

　　乙方(检测机构)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的'规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20xx-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托检测合同3

　　合同编号：

　　甲方（委托人）：

　　乙方（检测机构）：

　　检测机构编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的`原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3结构类型：

　　1.4监督单位：

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：

　　第三条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第四条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：（盖章）_______乙方：（盖章）_______

　　住所：_______住所：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代表人：_______委托代表人：_______

　　开户银行：开户银行：_______

　　账号：_______账号：_______

　　邮政编码：_______邮政编码：_______

　　单位电话：_______单位电话：_______

　　传真：_______传真：_______联系人：_______

　　联系人：_______联系人手机：_______联系人手机：_______

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：______________

委托检测合同4

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条委托检测内容及价格

　　结算方式：

　　如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整；如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算（即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价）

　　第二条委托检测时间

　　1、委托开始时间：年日（具体以甲方项目实际开工时间为准）；

　　2、委托结束时间：年月日（具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准）；

　　3、委托期限：日历天（具体以实际工期为准）。

　　第三条质量要求

　　1、乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。

　　2、乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门（包括但不限于质监站）的验收。

　　3、乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。

　　第四条付款方式

　　1、乙方完成本项目整体0。00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0。00以下结构验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

　　2、乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

　　3、乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲乙双方完本委托检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%；

　　4、乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准）后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项（如有剩余）。

　　5、特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。

　　6、乙方收款账户信息如下：

　　账户名称：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　第五条双方职责

　　（一）甲方责任

　　1、负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。

　　2、所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。

　　3、送检样品数量及规格必须符合规范要求。

　　4、现场检测项目必须充分做好自检。

　　5、对乙方负有管理、监督的责任。

　　6、甲方负责检测所需的电源。

　　7、甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。

　　2、检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。

　　3、检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。

　　4、检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。

　　5、乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

　　6、对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。

　　7、乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。

　　第六条违约责任

　　1、乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的1%标准向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。

　　2、若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第1款约定承担违约责任。

　　3、乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的`，视情节严重程度每次应向甲方支付元至元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。

　　4、本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。

　　5、非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。

　　第七条解决纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。

　　第八条权利保证

　　乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

　　第九条禁止商业贿赂

　　1、在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。

　　2、若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。

　　第十条合同生效

　　1、本合同于年月日在签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。

　　2、本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托检测合同5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。

　　一、检测依据

　　1、《建筑节能工程施工质量验收规范》

　　2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;

　　3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20x]20号);

　　4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20x]26号);

　　5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20x]36号);

　　6、设计要求。

　　二、检测内容、数量及相关费用、支付方式

　　1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

　　2、检测费金额为：

　　3、检测费用的'支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。

　　三、甲方责任

　　1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

　　2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　四、乙方责任

　　1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。

　　2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

　　3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

　　五、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

　　六、本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　法人代表/或委托代理人：法人代表/或委托代理人：_______

　　联系电话：_______联系电话：_______

　　开户行：_______

　　帐号：_______

委托检测合同6

　　委托方：______________

　　服务方：______________

　　项目名称：合同编号：(以下简称甲方)昆山市建设工程质量检测中心(以下简称乙方)

　　昆山市建设工程质量检测中心

　　根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》(苏建质20_-372号)，甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：联系电话：建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：质监编号：报建面积：(平方米)

　　检测费用：元(按建筑面积估算，工程结束以实际工作量结算)。

　　二、检测项目

　　1.常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。

　　2.市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。

　　3.现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、结构安全性评估等。

　　4.水电设备安装类：门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等检测。

　　5.室内环境类：室内甲醛、苯、氡浓度、氨、TVOC检测;无机建筑材料放射性检测;内墙涂料检测;人造板及其制品甲醛释放量等检测。

　　6.保温节能材料类：EPS板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍珠岩保温板等检测。

　　7.基桩检测：预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。

　　8.基坑监测：基坑开挖过程中对支护结构体系及周边道路、房屋、管道等进行动态监测。

　　9.幕墙工程：幕墙三性检测(四性)、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、构胶等。

　　10.小区市政工程：井盖、管道、路缘石、道路砖等。

　　注：本工程实际检测项目根据质量监督部门、设计要求确定。

　　三、检测收费

　　1.常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场结构检测类、水电设备安装检测类、室内环境类、

　　保温节能材料类等六大类检测项目的收费标准参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》制定，本工程实际收费按收费标准的计价，并按实结算。

　　注：检测收费优惠是针对本合同内签订的所有检测项目均在我中心检测而特定，如未按合同签订项目委托检测则不享受优惠。

　　2.基桩检测：静载试验按元/吨计，低应变动测按元/根计，高应变按元/根计，预应力管桩抗弯性能试验：L≥10米，2300元/根计;L<10米，20_元/根计，按实结算。□详见合同附件。

　　3.基坑监测：视基坑侧壁的`安全等级来确定监测项目及数量，按标准单价可下浮%计费，详见另专门合同。

　　四、付费方式

　　基桩检测、基坑监测的检测费用需预付人民币，余款待取报告时一次性付清。其它检测费用支付方式如下：□每次取报告时按实支付;□以记帐形式时，先预付人民币元，透支额度元，透支期限30天。

　　五、双方权利、义务

　　(一)甲方义务：

　　1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2、根据付款条件支付相应检测费用。

　　3、桩基静载荷试验用砼试块作配重时，现场必须道路畅通，场地坚实平整，可供16T汽车吊正常行走并吊装作业，且满足乙方设备运输的要求;静载荷试验用黄砂作配重时，试桩周围场地坚实平整，且甲方需在试验现场提供堆载所用黄砂。

　　4、做好静载试桩的桩头处理、试桩周围的场地平整及基坑排水等工作，提供乙方稳定的试验用电。

　　5、做好动力检测桩的桩头处理，桩头标高宜接近设计标高。

　　6、向乙方提供下列资料：

　　(1)■桩位平面图(包括基桩设计参数)，且必须由选桩人签字;

　　(2)■基桩施工记录(须由建设方或监理方签字认可);

　　(3)■工程地质勘察报告;

　　(4)■基桩动测及静载试验选桩表。

　　(二)甲方权利：

　　1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　(三)乙方义务：

　　1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。

　　2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报

　　甲方征得甲方同意后进行分包。

　　4、提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

　　5、提供网上检测数据查询、网上同条件养护砼试块温度查询服务。

　　6、检测费用透支期限超过30天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。

　　7、基桩检测时，乙方应遵守甲方在厂(场)内文明施工的有关规定，并应安全操作，若发生安全事

　　故,责任由乙方自负。

　　8、工程检测结束时，可出具检测项目及收费清单。

　　(四)乙方权利：

　　根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日起生效，若一方毁约，则毁约方应按本合

　　同额的15%赔偿另一方经济损失。

　　七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。

　　甲方代表：________

乙方代表：_________

　　联系电话：_________

　　联系电话：__________

开户行：昆山市建行玉龙分理处

　　帐号：322062454

　　单位盖章：____________

单位盖章：______________

　　___年___月___日

委托检测合同7

　　委托方(甲方)：

　　检测方(乙方)：

　　一、执行标准：

　　中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技规范》(JGJ/106—20x)。《岩土工程勘察规范》(GB 50021—20x)

　　二、检测内容：

　　1、低应变检测：根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;

　　2、声波检测：根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;

　　3、钻探抽芯：根，每桩孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。

　　三、检测价格：

　　l、低应变检测：元/根，计费：元;

　　2、声波检测：元/剖面，共剖面，计费：元;

　　3、钻探抽芯：元/米，计费：元;

　　4、设备仪器进出场费：元。

　　总计费用为：人民币(大写)：是否需要正式发票：

　　四、付款方式：

　　合同签订后，甲方预付乙方检测费定金元，全部检测完成后，《基桩检测报告》提交时，所有款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。

　　五、甲方的权利和义务：

　　l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;

　　2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：

　　3、提供检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：

　　4、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工：

　　5、按合同的'约定向检测方支付检测工作费用;

　　6、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。

　　7、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。

　　六、乙方的权利和义务：

　　2、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。

　　3、按合同约定享有基桩检测工作报酬。

　　4、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。

　　七、检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：

　　八、本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，每份具有同等法律效力，甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。

　　甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

委托检测合同8

　　甲方(委托人)：四川XX公司大唐丘北XX马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：____县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：250098

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

　　____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北XX马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：____县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：XX水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的`检测项目：

　　原材料检测□压实度检测□弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：____县城常青XX71号____县建设工程质量检测中心

委托检测合同9

　　甲方（承修方）：

　　乙方（检测站）：

　　根据《安徽省道路运输车辆管理规定》（公运维【20xx】23号），甲方委托乙方对甲方所有二级维护竣工车辆进行竣工检测，

　　双方协议

　　如下：

　　一、乙方严格按《GB/T18344-20xx汽车维护、检测、诊断技术规范》所规定的车辆二级维护竣工性能检测项目和技术要求对甲方送检车辆进行检测，出具有省运管局统一印制的检测报告和相关报表，并对检测结论负责。

　　二、甲方送检车辆必须是按《GB/T18344-20xx汽车维护、检测、诊断技术规范》完成二级维护作业的`车辆，由质检员送检，符合检测上线要求，对未冲洗干净的车辆，乙方可拒绝该车上线检测。

　　三、检测收费按市物价局、财政局阜价费【20xx】21号标准收取。

　　四、检测收费结算方式：现金。

　　五、该合同签字之日起生效，有效期为一年。

委托检测合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、检测依据

　　1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20_);

　　2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20_);

　　3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管

　　4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20_]26号);

　　5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20_]36号);

　　6、设计要求。

　　二、检测内容、数量及相关费用、支付方式

　　1、检测费用按桂建质检协字[20_]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

　　2、检测费金额为：

　　3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。

　　三、甲方责任

　　1、负责提供检测所需的'试样、设计图纸及计算书等技术资料。

　　2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　四、乙方责任

　　1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。

　　2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

　　3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

　　五、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

　　六、本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托检测合同11

　　委托单位：北京XX公司

　　受委托单位：南昌赣建工程质量检测中心

　　签订时间：________年____月____日

　　签订地点：____市____区安苑东里三区10号

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

　　2、工程地点：

　　3、建筑面积：

　　4、结构类型：

　　5、层数：

　　6、结构完成日期：

　　7、工程竣工日期：

　　二、试验检验范围及试验检验资料标准

　　1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。

　　2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。

　　3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

　　三、试验检验费用收取标准及结算方式

　　中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

　　3、甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

　　四、甲方的权利与义务

　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

　　2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

　　3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

　　五、乙方的权利与义务

　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。

　　2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的'赔偿责任。

　　3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

　　六、违约责任

　　1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。

　　2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

　　七、合同的效力

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

　　八、其它约定事项

　　员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

　　九、争议解决方式

　　本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

　　委托单位名称：受委托单位名称： (盖章) (盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　单位地址：单位地址：

　　联系电话：联系电话：

　　传真：传真：

　　签定日期：________年____月____日签定日期：________年____月____日

委托检测合同12

　　合同编号：

　　甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

　　南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的.原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1。1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1。2工程地点：丘北县舍得乡

　　1。3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1。4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1。5开工日期：20xx—4—1

　　1。6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测□压实度检测□弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心

委托检测合同13

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方附证书和营业执照)

　　为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ1标段工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则，签订如下责任协议：

　　一、工程名称：宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ1标段。

　　二、工程地点：盱眙收费站

　　三、工程期限：20x年12月9至2120x年6月10

　　四、协议职责范围：道路所有需检测项目及原材料检测

　　五、施工内容：路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。

　　六、质量标准：设计要求

　　七、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方的责任和义务

　　(1)：甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室，有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料，以保证合同的顺利签署。

　　(2)：一般情况下，甲方负责样品的扦取工作，如要委托乙方代为扦样，甲方应提前向乙方提出申请，并缴纳一定的费用。

　　(3)：甲方有义务提供给乙方数量充足，密封完好，符合检测要求的样品。

　　(4)：甲方有义务批批填写检测业务委托联系单，并在委托单上对检测项目，样品状态、名称、标识等作出说明。

　　(5)：甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。

　　(6)：甲方有义务及时领取检测报告。

　　2、乙方的责任和义务

　　(1)：乙方自愿作为甲方的.自检自控委托检验实验室，有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。

　　(2)：乙方严格按照要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。

　　(3)：乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。

　　(4)：乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检验报告，报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。

　　(5)：乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后，应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。

　　(6)：乙方负责对甲方的样品进行留样，以保证测试结果的复验追溯，样品保存期为一个月。

　　(7)：乙方未经甲方允许，不得将对方有关信息向第三方披露。

　　八、费用结算

　　1、检测费用：检测中心对外统一收费标准执行。

　　2、付款方式：按收费标准批批结算。

　　九、违约责任及赔偿

　　如果在合同有效期内，甲乙双方未能履行本合同之规定，应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。

　　九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，须签字盖章方可生效，施工过程中其他未尽事项，双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

委托检测合同14

　　合同编号：

　　甲方(委托人)：

　　乙方(检测机构)：

　　检测机构编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的`规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测□压实度检测□弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第三条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第四条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

　　联系人：

　　联系人手机：

　　合同订立时间：

委托检测合同15

　　委托方：

　　受托方：

　　20xx年月北京

　　委托合同

　　一、委托内容：

　　受（甲方）的委托（乙方），依据中华人民共和国国家标准（GB50325—20xx）《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括：室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）。

　　二、委托方案及费用：

　　本次共计检测点（/点）。检测费用总额为元，人民币（大写），该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。

　　乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时，由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。

　　三、甲方责任：

　　1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料；

　　2、为乙方提供验收检测工作所需的检测条件，充分通风，验收检测前3天不应进行任何可能释放出挥发性气体的施工作业；

　　3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件，协调乙方与现场各单位的关系；

　　4、按照合同约定支付费用。

　　四、乙方责任：

　　1、认真负责收集原始资料，依据依据中华人民共和国国家标准（GB50325—20xx）《民用建筑室内环境污染控制规范》使用有效器械进行验收检测；

　　2、保证验收检测结果的科学性、可靠性；

　　3、与施工现场各单位做好协调工作，保护被检产品（含半成品）；

　　4、检测完成后日内交付检测报告。

　　五、违约责任：

　　1、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付费用，每迟付一日，应向乙方支付合同总款千分之一的违约金；

　　2、乙方未能在合同约定的期限内向甲方交付检测报告，每延迟交付一日，应向委托方支付该项成果合同总款千分之一的违约金；

　　3、因甲方未能履行责任（本合同第三部分“甲方责任”）而导致乙方未能在合同约定的期限内交付检测报告或检测实施时，乙方不承担责任，并有权要求甲方赔偿因此造成的.损失；

　　4、当一方的违约是由于对方未履行实行合同规定的责任而造成的，则应视双方具体违约情节减免责任；

　　5、若甲方单方面中途终止本合同，乙方不退还甲方已经支付的费用，并有权要求甲方付清乙方已完成工作的相应费用并赔偿因此而导致的损失；

　　6、若乙方单方面中途终止本合同，乙方需退还预付款，甲方有权要求乙方赔偿因此而导致的损失；

　　7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内，由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。

　　六、不可抗力：

　　不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时，双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大，并及时通报情况，并在确认为不可抗力后，协商责任的减免和合同的继续履行等问题。

　　七、合同争议：

　　本合同生效后双方均应诚意信守；合同执行中若发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　八、其他条款：

　　1、合同执行中有需要补充、修订的事宜，应经协商后签订补充协议；

　　2、合同自双方签字盖章之日起生效；

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　（盖章）（盖章）

　　代理人：代理人：

　　（签字）（签字）

　　日期：

　　年月日日期：年月日

【委托检测合同】相关文章：

委托检测合同02-06

检测委托合同02-15

委托检测协议02-22