工程施工合同书(15篇)

　　在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的工程施工合同书，希望能够帮助到大家。

工程施工合同书(15篇)

工程施工合同书1

　　一、工程名称：xxxx建筑工程

　　二、工程内容及工程量：xxxxxxx。

　　三、工程总造价：大写（￥xxx元）

　　四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的xxx施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的.标准，对该项工程要求达到：合格品。

　　五、约定施工工期：20xx年x月x日20xx年x月x日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）

　　七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　　八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　　九、质保期（一年）：此工程质保期x年（xxx年x月xx日均由乙方负责。

　　十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书2

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　为了确保场镇居民生产生活安全并消除安全隐患，加快城乡综合治理建设，特维修场镇河堤。为了确保河堤堡砍工程质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就该工程施工有关事项协商一致，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　二、施工内容：

　　1.修建一条长米（底宽米、顶宽米、平均高度为米）的`河堤堡砍。

　　2.沿新修河堤扩宽街道。

　　3.增加工程由甲、乙双方现场指定，并由双方施工现场管理人员签字认定。

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　四、工程造价及付款方式

　　1.该工程采用清单报价的方式，由甲、乙双方根据当地建材市场行情、人工工价共同核定单价，并排现场工作施工代表计量签字作为本工程决算预计（项目报价清单附后）。

　　2.双方协商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后实际验收方量为准。

　　3.税费按照国家相关税收规定，由乙方交税，除此甲方不支付任何费用。

　　4.该工程甲方验收合格后，甲方在十日内按照工程造价的90%支付给乙方工程款。余10%作为工程质量保证金。半年后，经甲方检查无质量问题再兑现，或以此款进行修复。另特殊情况双方协商约定付款时间。

　　五、质量要求

　　该工程必须（开取块石修建，墙面均勾缝水泥抹平）按照甲方要求严格施工。如果发生质量及安全问题，均由乙方负责，返工维修及承担安全事故责任，以确保工程质量及安全施工。

　　六、安全工作

　　乙方在施工中必须大力宣传安全常识，加强安全工作防护设备，财产、物资安全管理。按照安全操作规定施工。对在施工中出现的财产、人生安全事故，甲方概不负责。

　　七、违约责任

　　甲、乙双方如违约，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规划分责任。

　　八、其它

　　未尽事宜，甲、乙双方可协商解决，并用补充合同为附件与本合同具有同等效力。本合同自甲、乙双方签字生效。合同一式三分。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程施工合同书3

　　甲方(业主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：

　　一、合同主要资料：

　　打井工程以形式交给乙方施工。

　　2、工程总造价(大写)

　　3、工程资料：

　　①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暂定每米按500元标准计取打井费用。

　　③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

　　4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。

　　5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程结束后____日内结清余款。

　　8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。

　　甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　工程施工合同15

　　发包方(甲方)：____市____电力实业总公司。

　　承包方(乙方)：____省____市____电气安装工程有限责任公司。

　　第一条合同依据

　　本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。

　　第二条工程名称、地点和范围及内容

　　一、工程名称：____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

　　二、工程地点: ____岭110kv变电所内。

　　三、工程范围及内容:

　　1：____岭110kv变电所防雷接地安装。

　　2：____岭110kv变电所全所照明安装。

　　第三条承包方式

　　本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据____省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

　　第四条工程价款支付及结算方式

　　1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。

　　2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。

　　3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

　　第五条工程质量标准、验收和保修条件

　　本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。

　　第六条双方协作事项

　　甲方负责：

　　一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

　　二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

　　乙方负责：

　　一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

　　二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

　　三：竣工资料报有关部门审核。

　　第七条违约责任

　　按国家的相关法律法规追究对方的.违约责任。

　　第八条发生经济纠纷处理方式

　　如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

　　第九条施工工期

　　本工程_________年_______月_____日前完工。

　　第十条工程承包方式

　　本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

　　第十一条安全责任

　　施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

　　第十二条工程造价

　　本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。

　　第十三条合同份数

　　本合同正本2份，双方各执正1份。

　　第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

　　甲方：(公章)乙方：

　　负责人：(签章)负责人：(签章)

　　日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日

工程施工合同书4

　　甲方：

　　乙方：

　　黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程

　　二、工程地点：xx农场六大队

　　三、工程内容：二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。（详见承包工程量清单及项目表）

　　四、工期：20xx年8月15日开工；

　　20xx年10月15日竣工。

　　第二条：承包方式

　　一、承包方式：双方商定乙方包工、包料。单价承包。

　　1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款，附合同后。

　　2、施工中工程量增、减，均以监理工程师或甲方代表签证为准。

　　3、设计变更及合同中未出现的工程项目，甲、乙双方按现行规定商定单价。

　　二、包工期：确保按合同工期交付使用，具体施工进度由乙方自行安排，确保工期内的施工安全。

　　三、包工程质量：工程质量达到合格标准，并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。

　　第三条：工程价款拨付

　　一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款，即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费，以保证工程顺利施工。

　　二、工程进度款，乙方每月向甲方提供进度报表，经甲方代表或监理签字确认后，按实际计量向乙方拨款。

　　三、工程竣工并经甲方验收合格后，一个月内支付完成工程总价的95%，预留5%作为质量保证金。

　　第四条：技术、物资供应

　　1、甲方提供施工图纸并将轴线及高程控制点等资料交付乙方，并组织设计单位进行技术交底。

　　2、工程所需材料由乙方自行采购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。

　　第五条：竣工验收与保修

　　1、根据施工图、设计说明书及国家颁布的`《建筑安装施工竣工规范》进行验收，确保工程质量。

　　2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算，竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。

　　3、本工程保修期为一年，从签发工程移交证书之日起计算。保修期内，由于乙方施工原因造成的质量问题，由乙方负责无偿维修，工程保修期满，运行未出现质量问题并满足设计要求后，质保金一次支付给乙方。在质保期内，如果由于乙方原因，出现工程质量问题，质保金作为工程保修费使用，质保金不足以抵扣保修费时，超出部分由乙方承担。

　　第六条：双方责任

　　一、甲方责任

　　1、开工前，甲方需及时协调解决施工中出现的有关问题，将动力电接到构造物施工地点，保证施工顺利进行。由于甲方原因造成工期延误，由甲方负责，并对乙方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失计算。

　　2、及时拨付工程款，及时办理隐蔽工程与竣工验收，及时办理工程结算。

　　3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间工程验收签证，解决应由甲方解决的问题。

　　4、派驻的监理工程师，负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。监理人员发现施工质量、工艺、建筑材料等质量问题，有权责令乙方进行改正，直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任：

　　1、按照工程设计要求，技术标准和合同约定，根据工程特点和施工条件，本着精简高效的原则编制施工措施计划、月份工程进度计划及质量安全生产控制等施工措施，确保工程顺利施工。及时提供月报表，及时办理工程结算，及时竣工工程决算。

　　2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的采购、供应和管理，保证所采购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录，质量检测和试验等工作。

　　3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工，确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、工完场清、保护环境，在施工过程中出现的安全生产事故，由乙方承担一切责任。由于乙方原因造成工期延误，由乙方负责，并对甲方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失量计算。若由于不可抗力因素导致的工期延误，则不在赔偿范围之内，且工期相应顺延。

　　4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。

　　第七条：附则

　　一、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　三、本合同签字盖章后生效。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　二0**年*月*日

工程施工合同书5

　　建设单位：(简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

　　二、工程承包方式：包工包料包质量包安全

　　三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通。因市场上木型材的特殊性，

　　四、工程日期： 10天

　　五、工程质量：严格按甲方提供的`图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

　　九、保修内容和期限一年。

　　十、双方的其它义务：所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。六、工程造价：合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

　　甲方义务：

　　1、用地和施工许可证：

　　2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

　　3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。

　　4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元，机械按每台班元计算。)

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　电话：

　　开户行：

　　银行帐号：

　　签订合同时间：

工程施工合同书6

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

　　一、项目经理部主要负责人：

　　二、经营承包主要内容

　　1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

　　2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

　　3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

　　4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的`银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

　　5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。

　　三、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

　　2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。

　　3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

　　2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。

　　在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

　　3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

　　四、工程款项的使用和管理

　　1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

　　2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。

　　项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

　　3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

　　4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

　　五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

　　1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

　　2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。

　　六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

　　1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

　　2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

　　七、其他事项

　　1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

　　2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。

　　甲方代表：乙方代表：

　　(附身份证及项目经理证等复印件)

　　年月日年月日

工程施工合同书7

　　（以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地址：

　　二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

　　三、合同工期：

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　四、合同价款及付款方式

　　总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。

　　五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、各方权力及义务：

　　1、甲方的权力及义务：

　　(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

　　(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

　　(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

　　(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

　　2、乙方的权利及义务：

　　(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

　　(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

　　(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

　　(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

　　(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

　　(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

　　(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的'工作质量问题，负责无偿修理。

　　八、质量与验收

　　1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

　　2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日

　　本合同双方约定签字盖章后生效

　　十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

工程施工合同书8

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　（一）工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　（二）工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：xxxx元整

　　5、质量标准

　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：

　　3.、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　1、本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—20xx），《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第192号），《湖南省建设工程计价办法》，20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　2、人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　3、具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　1、违约方案本合同约定的`形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书9

　　立合同单位：（以下简称甲方）

　　（以下简称乙方）

　　甲方生产安全隐患主要表现，主要部位，整改内容。

　　工程总预算：佰拾万仟佰拾元角分（元）

　　其中：（1）材料费元，(2)人工及运输费元。

　　为明确责任，按质按量完成施工任务，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，签订如下条款共同信守。

　　一、甲方应给乙方提供施工便利，并确定一名工程负责人协调配合施工具体事宜。

　　二、付款方式：甲方分别按，余额工程款等完工验收合格后结清，并预留质量保证金万元，时间自完工验收合格之日起月。

　　三、在施工中，甲方应指定专人负责质量检查，发现乙方不按施工要求施工时，应给予指出，乙方应认真听取甲方意见进行纠正，否则，甲方有权视工程情况建议财务部门折扣工程款。

　　四、材料要求：用于本工程的主要材料，安装前必须经过甲方同意，否则不能使用；不得使用劣质材料。

　　五、乙方做好施工记录，保证有关资料完整，手续齐备，工程竣工验收合格后移交甲方。

　　六、其它约定事项：。

　　七、本工程定于年月日动工，年月日完工交付使用。

　　八、乙方在施工过程中应做好对临时工的安全教育和施工过程中的监护，对施工中发生的.生产安全事故以及由此产生的后果，由乙方负责。

　　九、工程最终总费用在预算范围内据实结算。

　　十、本合同一式份，甲乙双方各执一份，报各一份。

　　十一、本合同自签订之日起生效。

　　甲方（单位盖章）乙方（单位盖章）

　　负责人：负责人：

　　第三方监证人：

　　合同签订日期：年月日

工程施工合同书10

　　甲方： XXX公司

　　乙方： XXX公司

　　经甲乙双方共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

　　二、工程地点：XXXXX

　　三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在X年X 月 X日开始施工，X

　　年X 月X 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：

　　在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：

　　按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。乙方：

　　1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、由乙方自行采购的'设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

　　4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行

　　负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　2）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

工程施工合同书11

　　为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”（以下简称《合同文本》）。本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）规定必须实行施工监理的`水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。

　　委托人：_______________________ 监理人：_______________________ 合同编号：_____________________ 合同名称：_____________________ 依据国家有关法律、法规，（委托人名称）___________（以下简称委托人），委托（监理人名称）_________（以下简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1．工程名称：__________________________________ 2．建设地点：__________________________________ 3．工程等别（级）：____________________________ 4．工程总投资（人民币，下同）：____________万元 5．工期：______________________________________

　　二、监理范围

　　1．监理项目名称：______________________________ 2．监理项目内容及主要特性参数：________________ 3．监理项目投资：______________________________ 4．监理阶段：_________________（施工期、保修期）

　　三、监理服务内容、期限

　　1．监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2．监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

工程施工合同书12

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的`97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　12、争议的解决

　　13、其他

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书13

　　甲方：

　　乙方：

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建筑施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　工程内容：

　　工程建筑面积：

　　二、合同价款

　　工程每平方米造价：元。

　　工程总造价：元，以实际建筑面积结算。

　　三、付款方式：

　　1、乙方带材料进入工地，甲方付相应材料费用及施工费用。约：钢架 C型檩条%;彩瓦%。

　　2、工程完工验收合格后一周内付清。

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的.解决问题。乙方责任：

　　1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装，保证工程质量。

　　2、在施工中，乙方保证人身安全，若出现意外事故，由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。

　　3、乙方使用材料应为：国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm，彩瓦0.426;C型檩条：160×60×20×2.5 120×50×20×2.5

　　五、质保范围及期限：

　　1、属乙方施工质量问题，质保期内由乙方无偿保修，属甲方使用不当或意外损坏，由乙方提供有偿维修。

　　2、质保期为壹年。

　　3、质保金为合同价款的3%。

　　六、由单方面原因造成的违约，有违约方承担一切损失。

　　七、本合同自签定之日起生效，至质保金结束止。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程施工合同书14

　　施工单位(甲方)：______________________

　　承建方(乙方)：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________

　　二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、

　　工程造价包工包料一次包死。

　　三、施工工期：

　　全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。

　　五、乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、

　　2、按照施工合同条款，安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的.有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六、付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

　　甲方：__________________乙方授权代表：_________

　　签章：__________________签章：__________________

　　签约地址：______________签约地址：_____________

　　签约日期：______________签约日期_______________

工程施工合同书15

　　发包人：

　　承包人：xxxxxx

　　年月日

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：xxxxxx

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　第二条承包范围

　　消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。

　　第三条工程承包方式

　　包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。

　　第四条合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整

　　工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）

　　付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。

　　第六条工程质量及验收标准

　　1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　第七条安全施工

　　1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的'质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第八条双方的权利和义务

　　1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。

　　2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收

　　4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　第九条设计变更

　　1、甲方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自更改。

　　2、施工图中重大变更，必须经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

　　3、当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由双方确定后调整合同造价。

　　4、乙方在保证工程质量的和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。

　　5、若施工过程中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。由此而增加的费用，据实进入决算。

　　6、施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致时；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　第十条违约责任、索赔

　　1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。