监理的合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的监理的合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
监理的合同1
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
委托人（全称）： 北京首钢耐材炉料有限公司 监理人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程监理；
2. 工程地点： 河北省秦皇岛市祁连山北路11号 ； 3. 工程规模： 年产两万吨镁碳砖生产线，主厂房轴线90m*42m； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：----万元 。 二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件；
5. 通用条件； 6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金
签约酬金（大写）：（￥ ）。 包括：
1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中：
（1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限：
自20xx年10月21日始，至20xx年6月30日止。 2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：20xx年10月18日。 2. 订立地点：北京市石景山区。
3. 本合同一式6份，具有同等法律效力，双方各执3份。 委托人：（盖章） 监理人：（盖章） 住所： 住所： 邮政编码：邮政编码：
法定代表人或其授权 法定代表人或其授权的代理人：（签字） 的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
第二部分 通用条件
按《建设工程监理委托合同》通用条件
第三部分 专用条件
1. 定义与解释1.2 解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按照通用条款执行。 2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：首耐秦皇岛技改工程——两万吨镁碳砖生产线工程施工图纸范围内全部工程的施工监理。 。
2.1.2 监理工作内容还包括：1．协助业主办理工程开工前的有关手续。
２．督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的`主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；
３．分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；
４．根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量并复核工程造价，签署付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；
５．对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得业主意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认； ６．协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包商按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告； ７．协助业主定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争
监理的合同2
委托人（全称）：____________
监理人（全称）：____________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
委托人委托监理人服务的工程概况如下：
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、工程规模：____________
4、工程总投资：____________
二、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成
下列文件均为本合同的组成部分：
1、协议书；
2、中标函或委托书；
3、监理投标函；
4、通用条件；
5、专用条件；
6、附录，即：
附录A——服务范围和内容；
附录B——委托人提供的人员、设备和设施；
附录C——收费金额和支付。
7、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺
1、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的.服务。
2、委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限
本合同附录A中约定的服务自____年____月____日开始，至____年____月____日完成。
六、合同的订立及生效
合同订立时间：____年____月____日
合同订立地点：____________
本合同双方约定后生效。
本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执________份。
委托人：（签章）____________
地址：____________
法定代表人：（签章）____________
帐号：____________
开户银行：____________
邮编：____________
电话：____________
监理人：（签章）____________
地址：____________
法定代表人：（签章）____________
帐号：____________
开户银行：____________
邮编：____________
电话：____________
____年____月____日
监理的合同3
甲方：____________________________________
地址合同模板格式规范图片：____________邮码：____________电话：_________租房合同模板个人简单___
法定代表人：____________职务：____________
乙方：____________________________________
地合同模板下载址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方，按本合同书要求进行________合同模板________工程项目的__合同模板大全__施工监理，监理范围：________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二合同模板简单条期限费用
服务期限为____年____月至____年__租房合同没到期退房押金退吗__月。总费用为：________万元。
第三条条款定义
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理合同模板下载试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3.本合租房合同怎么写同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，合同模板特殊情况可先口头通知并即租房合同写好的范本补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特租房合同电子版本殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特合同模板大全殊条款中所订明的期限完租房合同范本简单版成服务。
4.如果情况变化，致使合同书需变更 时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合合同模板怎么制作同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策租房合同写好的范本等变化合同模板格式时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工租房合同模板程进行督促和检查合同模板格式规范图片。
2.甲方若认为乙方履行合租房合同范本简单版同不力严重影合同模板下载响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同合同模板怎么制作。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时合同模板图片，应由甲合同模板下载方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按合同模板大全附录c按时向乙方提供规定的'合同模板怎么制作设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外合同模板格式规范图片部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条租房合同怎么写款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告租房合同范本简单版、文件等作出决定。
8.甲方依据附劳动合同模板录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1.合同模板格式规范图片乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理租房合同模板 个人的职业准则完合同模板格式规范图片成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方租房合同模板 个人承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲合同模板简单方承担费用。
4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5.租房合同没到期退房押金退吗乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲租房合同怎么写才能合法有效方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行租房合同电子版本。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监租房合同模板理人员的更换需经甲方同意，合同模板下载乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行合同模板怎么制作。
7.乙方有 本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监租房合同写好的范本理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由合同模板格式____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任
由甲方原因要求终止合同租房合同怎么写，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担租房合同模板个人简单违合同模板怎么制作约租房合同没到期退房押金退吗责任，支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。
第十合同模板下载条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条合同模板图片款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务合同模板格式规范图片，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，租房合同书以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加合同模板额外服务费。
2.双方联系方合同模板大全式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但租房合同书都应有记录，会议以纪要为据。
3.监理服务期限：
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协租房合同写好的范本议。
5.合同签发合同模板大全后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导合同模板大全致监理费用的变化，本合同合同模板格式监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)
及与被监理项目有关合同模板图片的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束租房合同电子版本后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决合同模板策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。
违反合同____条，____方支付__合同模板格式__方违约金：____元。
违反合合同模板下载同____条，_合同模板格式规范___方支付____方违约金租房合同没到期退房押金退吗：____元。
违反合同____条，_合同模板下载___方支付_租房合同怎么写才能合法有效___方违约金：____元。
违反合同____条，____方合同模板格式规范图片支付____方违约金：____元。
10.奖罚：甲方可视乙方工作成租房合同书效进行租房合同怎么写才能合法有效奖罚。资金在____元范围内，罚金在____元限度之内。
为租房合同没到期退房押金退吗了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有合同模板怎么制作关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确租房合同没到期退房押金退吗定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效，租房合同怎么写本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(租房合同样板公章)：_________ 乙方(公章)：____租房合同模板 个人_____
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人合同模板格式规范(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
监理的合同4
一、 因其他原因，我xxx公司与xxx公司，于20xx年x月x日签订的xxxxxx监理合同及补充协议书无效，终止一切事项。
二、 原有xxx公司垫付资金xxxxxx元，在1周内有xxxxxxx项目部协调办理现金及返还手续。
三、 此解除合同协议书具有同等法律效力，双方不得违约。如那方违约追究其法律责任，二是申请人民法院仲裁。
xxx项目部xxx公司
年 月 日
监理的合同5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，在原年月日签订的《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，结合工程建设的具体情况，达成本补充协议条款，以便双方遵照执行。
1、监理内容：乙方承担施工阶段的全过程监理工作。从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的所有土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本控制管理。
2、监理期限：
2.1监理期限从本工程开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续，完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后终止。
2.2监理包干费用的计算期限（即现场监理期）：各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。
3、监理人员：监理人员名单及具体要求详见本协议附件3。
4、监理工作的相关要求：
4.1乙方应严格按照甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作，具体的工作内容、标准及时限详见附件1建设工程委托监理合同工作标准》。
4.2乙方必须按照本协议附件3所列的监理人员名单组建本项目监理班子。各专业监理工程师必须是具有签字权力、经建设主管部门注册批准的人员，监理员及其它监理工作人员不在其列，必须单独配置。人员配置同时应满足各阶段各专业监理工作需要，满足现场工程进度需要。乙方监理人员进场时须向甲方代表提交以下在本工程项目任职的监理人员的证明文件（职称证书、监理资格证书、身份证等A4幅面复印件、加盖单位公章），具体要求如下：
4.2.1总监理工程师（工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经历）。
4.2.1.1总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必须到场参与。
4.2.2专业监理工程师（工程师以上职称，有监理资格证书，六年以上工作经历）。
4。2.3监理员（助理工程师以上职称，有监理资格证书，三年以上工作经历）。
4.2.4乙方须对监理人员的资质及经历的真实性负责，如弄虚作假，乙方须承担由此引起的全部责任。
4.3本工程项目总监理工程师确定为，未经甲方许可不得擅自更换。
4.4对不合格的监理人员，甲方有权要求更换，更换的监理人员须经甲方认可。
4.5乙方须按附件1《建设工程委托监理合同工作标准》的时限及时回复、确认相关文件（含记录、材质证明、合格证明、请款报告等），承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。乙方应及时书面告知甲方须回复的有关内容，及向甲方通告有关工程进度、质量的信息。
4.6如每周工程进度计划的关键工序及形象进度延误可能会导致影响总控计划执行时，乙方须将检查情况及采取的措施以书面形式通知甲方。
4.7工程施工中如发生工程质量、安全的事故，须在事故发生的2小时内书面通知甲方，并进行现场取证。
4.8乙方编制的《监理规划》、《监理实施细则》（包括安全监理内容，危险性较大的分部分项工程的安全监理细则）必须报甲方确认批准。乙方监理人员须按甲方确认的《监理规划》、《监理实施细则》以及按甲方要求的工作标准严格进行本工程项目的监理工作，具体的工作内容、标准及时限详见附件1《建设工程委托监理合同工作标准》的工作时限要求。
4.9本补充协议
第4.8条的要求作为甲方对乙方的考核依据。
5、监理费用：
5.1本工程监理包干总价为：￥元（大写：人民币元整），该包干总价包括但不限于从事本工程监理项目工作所发生的全部费用（含节假日），包括但不限于人工费、管理费、利润、税金、加班费、现场监理设备费、现场监理设备使用费、分户验收费、交通费、办公费等涉及本项目监理的全部费用。
5.2甲方有权根据现场情况调整具体施工范围，调整后的范围及对应的监理费用、付款方式、监理期限等以甲乙双方另行协商并签订补充协议为准，如协商不成，甲方有权另行选择本项目监理单位，且不承担一切经济损失及法律责任。
5.3若本工程中标通知书发出之日起7个月内未开工，则监理工程的监理费总价失效，监理费用甲方双方另行协商；如协商不成，甲方有权另行选择监理单位，且3不承担一切经济损失及法律责任。
5.4超过本协议
第2.2条约定的现场监理期限的监理费用按以下方式收取：超期一月以内（含一个月）的，免收超期期间的监理费及相关费用，减期一月以内（含一个月）的，不扣减期间的监理费及相关费用，超期/减期一月以上的，甲、乙双方另行协商相应增加/扣减的监理服务费。
6、合同价款支付：
6.1付款方式：以转账支票方式支付。
6.2甲方在向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方提供与付款金额相等的合法、有效的其他服务业专用发票。
6.3付款比例：〔参考条款〕
63..1每部分的监理人员进场后十个工作日内，甲方向乙方支付该部分监理费总价的%作为预付款；
6.3.2每部分施工至±0.00，且基础验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的%，此时该部分的预付款转为该部分合同价款的一部分；
6.3.3每部分施工至主体封顶，经甲方及政府质监部门主体验收通过后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %；
6.3.4每部分设备安装、总平工程完工后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %；
6.3.5每部分工程竣工并经政府部门综合验收通过，乙方按照甲方的要求提供完竣工资料、完成竣工备案，双方办理完本合同财务决算后十个工作日内，甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的85%，同时扣除《财务决算书》中乙方应缴纳（含甲方代扣部分）的款项；
6.3.6每部分内部验收一次合格（移交客户部分合格率为90％）经甲方确认后十个工作日内，甲方向乙方付至该部分结算总价的95％；
6.3.7每部分工程交房后6个月内，监理范围内无质量投诉，经甲方确认后十个工作日内，甲方一次性向乙方付清该部分余款。
6.4甲乙双方在合同履行过程、或办理结算过程或结算办理完毕中，根据审计初审结果或甲方初审结果确认实际付款比例超过合同约定的付款比例的，乙方同意在甲方发出书面通知后的10个日历天内退还超付款项，乙方逾期退还的，应向甲方支付该笔款项按同期银行贷款利率计算的利息。
7、甲方的权利与义务
7.1甲方按本协议相关条款实施甲方权利，对乙方的监理工作进行监督及管理。
7.2甲方应及时确认乙方报送的方案及文件。
73.甲方应协助乙方处理事关本项目监理工作的配合。
7.4甲方有权享有协议约定的其他权利，履行协议约定的其他义务。
8、乙方的权利义务
8.1乙方依据国家现行的相关法律、法规，工程技术规范、技术标准、检验评定标准对本工程进行全过程、全天候、全方位的监理。
8.2乙方须全程参与配合验收(含分户验收)相关事宜。
8.3严格按《监理规划》和甲方批准的本项目《监理实施细则》及附件1《建设工程委托监理合同工作标准》对本协议约定的工程项目进行监理工作。
8.4对本工程项目按甲方批准的工程项目进度总控制计划和质量控制要求进行监理。
8.5按“热情服务、严格监理”的监理宗旨对项目进行监理。
8.6及时对承包商提交的相关资料（记录、材质证明、合格证明等）进行确认。具体的确认时限详见相关附件1《建设工程委托监理合同工作标准》。
8.7监理工程师须应具备相应的资质，如甲方发现其监理不具备协议约定的资质将视为违约。
8.8项目常驻监理人员在施工现场的工作时间不得少于48小时/周（总监理工程师在施工现场的工作时间不得少于40小时/周），且不得随意迟到、早退、旷工。驻地监理工程师如因特殊情况离开施工现场，应提前告知甲方代表，并由总监根据实际情况对人员进行适当的临时调配，以满足现场监理工作的需要。
8.9组织召开现场例会，编写和发布例会纪要。
8.10按协议附件1《建设工程委托监理合同工作标准》开展工作，并接受甲方每月一次的考核。
8.11乙方应在施工单位请款报告上签字确认，确认时限详见附件1《建设工程委托监理合同工作标准》。
8.12乙方在本工程的保修期间有义务和责任会同甲方处理施工质量问题及其他遗留问题。
8.13乙方保证每月对现场监理工作进行一次检查、指导。
8.14乙方监理部所有人员与甲方一起统一打卡上班。
8.15乙方有权享有协议约定的其他权利，履行协议约定的.其他义务。
9、违约责任：
9.1因甲方原因未按本协议约定向乙方支付协议款，每延迟一天，甲方应向乙方支付本次应付未付款万分之五的违约金。
9.2乙方未全部完成附件1规定的监理工作，应减收相关部分的监理费。造成损失或工程延期的，还应赔偿甲方实际损失，但赔偿总额不超过本项目监理包干总价。
9.3乙方工作人员与承包方、分包方、材料设备生产（供应）方串通，恶意损害甲方利益的，按实际损失的贰倍向甲方支付违约金，违约金总额不超过本项目监理包干总价，并依法追究法律责任。
9.4乙方必须按照附件3的监理人员名单组建本项目监理班子，并对监理人员的资质及经历的真实性负责；如名单中的监理人员未到岗或未经甲方同意擅自更换名单中的监理人员或名单中监理人员的资质、经历存在弄虚作假的情况，每发现一次按监理包干总价的1%向甲方支付违约金。
9.5乙方监理人员不得随意迟到、早退、旷工。无故旷工按￥500元/天向甲方支付违约金。
9.6乙方未执行每周组织安全文明施工检查，乙方向甲方支付违约金￥500元/次。
9.7乙方对施工单位放纵，施工单位安全防护措施未跟上工程进度而冒险施工，乙方向甲方支付违约金￥200—500元/次；由此引发上级主管部门或媒体通报，给甲方声誉造成影响，乙方向甲方支付违约金￥1000—3000元/次。
9.8乙方未在附件1规定的时限内完成监理工作，每发现一次按下列方式处置：
9.8.1未造成经济损失或工期延误的，按监理包干总价的1%向甲方支付违约金；
9.8.2造成经济损失但未延误工期的，除按监理包干总价的2%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价；
9.8.3造成经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的3%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。
9。9甲方组织内部验收时发现的渗漏（由于施工质量问题造成的防水渗漏），每出现一次，乙方向甲方支付违约金￥500元整。有旁站要求的重要关键部位的施工，甲方发现乙方未进行旁站监理的，每发现一次，乙方向甲方支付违约金￥500元整。
9.10甲方组织的内部验收中户内工程一次验收合格率低于85％时，乙方向甲方支付违约金￥5000元整。
9.11乙方未按附件1规定实施监理工作，未发现或及时发现工程中的安全、质量隐患6或发现后未及时报告，没有采取有效措施，致使本工程出现安全、质量问题，每发现一次按下列方式进行处置：
9.11.1出现的安全、质量问题较小，经发现后能及时得以纠正的，按监理包干总价的1%向甲方支付违约金。
9.11.2出现安全、质量问题，经发现后需进行局部返工、修复，未造成总工期延误的，除按监理包干总价的3%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价；
9.113.承包方未按图纸、规范要求实施工程的，一经查定，或出现重大安全、质量事故，造成严重经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的5%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。
9.12凡在本协议约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的履约保证金，或监理包干总价，或其他任何利益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。
10、履约保证：
10.1本协议签订时，乙方缴纳的投标保证金￥元（大写：人民币整）转为本协议履约保证金。
10.2本协议的履约保证金在工程竣工验收合格，监理工作全部完成并提交监理归档资料后28天内一次性退还给乙方，履约保证金不计息。
11、奖励：
11.1乙方及时发现了图纸中的问题，避免工程重大损失的，甲方予以适当奖励。
11.2乙方严格按本附件1实施监理工作，工作成绩显著，所监理的本工程质量优良，获得“天府杯”以上奖项的，甲方予以适当奖励。
11.3在监理过程中，乙方提出合理化建议并为甲方接受，降低了工程成本，产生明显经济效益的，按实际产生经济效益的3%进行奖励。
12、关于送达
12.1乙方的通邮地址为，乙方必须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，且不得随意变更（如有变更必须提前一个月通知甲方）。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。
12.2凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，均以特快专递送达。乙方的通邮地址在四川省内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的7（以邮戳为准），视为送达；乙方在四川省外中国境内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过五日的（以邮戳为准），视为送达。
12.3乙方的联系电话号码为；联系传真号码为；乙方应保证上述话机，传真机有专人值守，不得随意销号，停机。
12.4甲方以上述电话号码联系乙方的通话当时即产生通知效力；甲方以上述传真号码联系乙方的，甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了乙方。
13、其他约定事项
13.1本补充协议是原合同的补充，如原合同与本协议有不一致的地方，以本协议为准。
本协议未提及的条款均按原合同执行。
13.2未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本协议所有附件是本协议不可分割的组成部分，均具法律效力。
13.3本协议经双方签章后生效，本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，协议及其附件具有同等法律效力。
附件1：建设工程委托监理合同工作标准
附件2：建设工程施工现场安全文明施工实施细则
附件3：建设工程委托监理合同人员名单
附件4：建设工程委托监理人员配置要求
附件5：建设工程委托监理现场抽检和联合取样清单
附件6：监理工作考评表
附件7：反商业____协议
甲方：（盖章）
代表：
乙方：（盖章）
代表：
签订日期：年月日
签订地点
监理的合同6
＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。
１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称；
工程地点；
工程规模；
总投资；
监理范围。
２．本合同中的措词和用语及所属的'监理合同条件及有关附件同义。
３．下列文件均为本合同的组成部分：
（１）监理委托函或中标函；
（２）工程建设监理合同标准条件；
（３）工程建设监理合同专用条件；
（４）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。
４．监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
５．业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始实施，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日完成。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿＿＿份，各执＿＿＿份。
业主：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿ 监理单位：（签章）＿＿＿＿＿
法定代表人：（签章）＿＿＿＿＿ 法定代表人：（签章）＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿
监理的合同7
委托人 与监理人 监理有限责任公司经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称"本工程"）概况如下：
工程名称：******工程
工程地点：
工程规模：
监理范围：
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①本合同标准条件；
②本合同专用条件；
③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的'期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自 年 月 日开始实施，至合同范围内工程全部完成结束。
本合同一式十份，具有同等法律效力，委托人七份，监理人三份。
委托人：****** 监理人： 监理有限
责任公司 责任公司
住所： 住所：
法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）
授权代表： 授权代表：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
监理的合同8
招标人：
监理人：
合同编号：
合同名称：
依据国家有关法律、法规，以下简称委托人)，委托(监理人名称)____(以下简称监理人)提供：监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设地点：
3、工程等别(级)：
4、总投资(人民币，下同)：万元
5、工期：
二、监理范围：
1、监理项目名称;
2、监理项目内容及主要特性参数：
3、监理项目投资：
4、监理阶段：
三、监理服务内容、期限：
1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：
自____年____月____日至____年____月____日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为(大写)____元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间
五、监理合同的`组成文件及解释顺序
1、监理合同书(含补充协议);
2、中标通知;
3、投标报价书;
4、专用合同条款;
5、通用合同条款;
6、监理大纲;
7、双方确认进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。
委托人：____(盖章)
监理人：____(盖章)
法定代表人：____(签名)
法定代表人：____(签名)
或授权代表人：____(签名)
或授权代表人：____(签名)
单位地址：
单位地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
电子邮箱：
电子邮箱：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
签订地点：
签订时间：____年____月____日
监理的合同9
1. 词语定义
1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，应具有如下定义。
(一)“项目”是指采购单位委托指定范围需实施监理的项目。
(二)“建设单位”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
(三)“承建单位”是指承接本项目建设开发的公司。
(四)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
(五)“监理机构”是指监理单位派驻本项目现场实施监理业务的组织。
1.2 本项目监理合同适用的法律法规包括国家和本省、市法律、法规和规章等。
2. 监理工作的时间和地点
2.1 监理周期：本项目工期100天
2.2 监理地点：建设单位指定地点
3. 监理费用支付方式
在签定合同后付20%，计 万元;工程完工后付20%，计 万元;工程结顶后付30%，计 万元;竣工验收后，根据决算付足监理费的95%，余额5%待保修期满后支付。
4. 监理工作范围
监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市市政公共项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。
5. 监理工作的要求
5.1 按照本项目招标文件第五部分“招标内容及要求”规定的“监理工作内容要求”执行 。
5.2 监理单位拟派的项目总监在整个项目执行过程中不得变更，其它参加的人员变更须取得业主同意。
5.3 在监理工作完成或中止后的5个工作日内，监理单位应向建设单位交还借用的所有办公设施、设备和用具，如有损坏应予以赔偿。
5.4 建设单位应在3个工作日内就监理单位书面提交并要求做出决定的事宜，做出书面答复。
5.5 建设单位项目代表基本情况。
5.6 监理单位要委派专门人员在双方约定的地点长期办公，负责日常监理工作。
5.7 监理单位在责任期内如有失职，按以下方法计算承担赔偿金：赔偿金=直接经济损失×5%(赔偿总额不超过本合同总额)如造成社会影响，建设单位将酌情处理。
5.8 监理单位在监理工作过程及工作完成后要严格遵守国家、省、市有关保密规定。具体保密协议在签订监理合同时，甲乙双方再行签订。
6. 监理工作的依据(不限于此)
6.1.我省、我市有关市政公用项目建设和监理管理规范;
6.2. 建设单位与承建单位签订的承包合同;
6.3. 建设单位与监理单位签订的监理合同;
6.4. 有关国家和行业的技术标准。
7. 监理单位的责任
7.1 向建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同特殊条款约定的监理项目范围内的监理业务。
7.2 监理机构在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。帮助建设单位实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
7.3 监理机构使用建设单位提供的设施和物品属于建设单位的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给建设单位，并按合同特殊条款约定的时间、方式移交此类设施和物品。
7.4 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害建设单位和承建单位的知识产权。
8. 建设单位的责任
8.1 建设单位应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为监理工作提供良好的外部条件。
8.2 建设单位应当按合同条款双方约定的内容和时间，向项目监理单位提供与项目建设有关的项目等资料。
8.3 建设单位应当按合同特殊条款约定的时间就监理单位书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为建设单位同意。
8.4 建设单位应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与监理单位联系。更换代表，要提前通知监理单位。
8.5 建设单位应当按国家、本省、本市有关监理管理规范，授予监理单位的应有的监理权利。
8.6 建设单位按合同特殊条款约定的内容，免费(或有偿)向监理机构提供办公必要的设施、设备和用具，以及必要的现场办公场所，供监理机构在开展监理业务期间使用。
9. 监理单位的权利
9.1 建设单位在委托的项目范围内，授予监理单位以下监理权利：
(一)项目建设有关事项包括：项目规模、设计标准、规范和使用功能要求，向建设单位的建议权;
(二)项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向建设单位提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得建设单位的同意;
(三)项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，提出审查意见并及时通知承建单位，并向建设单位提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得建设单位的同意;
(四)项目建设有关的对协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向建设单位报告;
(五)在事先向建设单位报告征得同意后，监理单位可以发布停工令和复工令;
(六)项目上使用的设备、材料与软件和施工质量的检验权和确认权。对于不符合设计要求及国家质量标准的设备材料与软件，有权通知承建单位停止使用或停工整改、返工。承建单位取得监理机构复工令后才能复工;
(七)项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目建设合同规定的竣工期限的签认权;
(八)在项目建设合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核和签认权，以及结算项目款的复核确认权与否决权。未经监理机构签字确认，建设单位不支付项目款;
(九)在监理过程中如发现承建单位工作不力，监理机构有权提出调换有关人员建议。
(十)在委托的项目范围内，建设单位对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，再向双方协商确定。当建设单位和承建单位发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由市政府信息中心或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提出作证的事实材料。
10. 建设单位的权利
10.1 建设单位有与本项目承建单位订立合同的签订权。
10.2 建设单位有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。
10.3 建设单位有权要求监理单位派出的监理人员须相对稳定，监理单位调换监理工程师应事先征得建设单位同意。
10.4 建设单位有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。
10.5 建设单位有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。
11. 合同生效、变更和终止
11.1 本合同自签字之日起生效，至质量保证期结束后终止。
11.2 在监理单位的'责任期即监理合同的有效期，如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应重新约定相应延长的合同期。
11.3 在监理合同签订后，若项目实际建设情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知建设单位。该监理业务的完成时间应延长。当恢复执行监理业务时，是否需增加时间用于恢复执行监理业务和增加支付监理服务费，由双方协商确定。
11.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
12. 违约责任
12.1 监理单位在责任期内，如果由于监理工程师对设计、施工和设备等方面的直接指示或违法行为造成建设单位经济损失的，以及由于监理工程师未能事先预见并控制风险造成建设单位损失的，应承担赔偿责任，赔偿金计算按直接经济损失×5%确定，赔偿总额不超过监理合同总金额。触及法律的，还应承担相应的法律责任。
12.2 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。
12.3 建设单位应当履行监理合同约定的义务，如有违反，也须承担相应的违约责任。
13. 其他
13.1 未经过对方的书面同意，监理单位不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。
13.2 监理单位在监理工作中提出的合理化建议，使建设单位得到显著经济效益的，建设单位可考虑给予适当奖励。
13.3 监理单位不得参与可能与合同规定的与建设单位的利益相冲突的任何活动。
13.4 监理单位必须为本项目的监理工作成立专门的监理机构，并刻制相应的公章，制定有关工作制度和程序。完成监理工作后，公章应销毁。
13.5 监理人员在建设单位工作时，应遵守建设单位相关规章、制度。
14.履约保证金
14.1 监理单位在签订合同前须向建设单位提交合同总价10%的履约保证金。
14.2 履约保证金用于补偿建设单位因监理单位不能履行其合同义务而蒙受的损失。
14.3 履约保证金自合同签订之日起至项目实施完成之日止有效。有效期满后，建设单位应及时将履约保证金无息退还给监理单位。
15. 争议处理
15.1 项目建设监理合同在履行过程中发生争议时，建设单位与监理单位及时协商解决。协商不成时，提请温州市仲裁委员会仲裁。
15.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由建设单位与监理单位友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提请温州仲裁委员会仲裁。
第三部分 合同格式 温州交运集团城东公交有限公司采购的(项目名称、编号)在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会综合评定(中标供应商名称)为中标供应商。双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。
1.合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
(1) 合同主要条款
(2) 中标通知书
(3) 招标文件
(4) 投标文件
(5) 承诺书 (含询标时承诺和优惠条件)
(6) 合同补充条款或说明(如有的话)
2.合同范围和条件
本合同范围和条件应与上述文件规定的内容相一致。
3.货物和服务要求
本合同提供的采购内容和要求(详见第六部分谈判内容及要求)。
4.合同总价
本合同总价为 人民币，(分项价格详见分项报价表)。
5.付款方式
本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。
6.交货和安装时间及地点(见合同主要条款)
7.合同生效
本合同经双方授权代表签署，双方加盖公章后生效。
8、本合同一式伍份，双方各执贰份，交招标代理机构备案壹份。
建设单位：(印章) 监理单位：(印章)
全权代表:(签字) 全权代表:(签字)
地址： 地址：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
年月日：年月日：
监理的合同10
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就家庭施工监理事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 监理概况
1．甲方委托乙方的家装工程（以下简称“本工程”）概况如下：
（1）工程名称：____________；
（2）监理范围:家装施工合同以内的项目预计____元。其中主材预计____元；安装厨房设备、门窗预计____元；安装地板预计____元；安装热水器、浴霸预计____元.
2．下列文件均为本合同的组成部分：
（1）____装饰装修工程施工合同；
（2）在实施过程中共同签署的补充与修改文件。
3．乙方同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。
4．甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付酬金。
第二条 监理取费
1．参照____市物价局、____市城乡建设委员会____价（收）字（____）第____号文件，结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。
2．家装监理取费标准按家装工程的总造价计____元。
（1）____万元以下工程收取监理费计____元；
（2）____万元以上的按____％，计____元。
3．乙方收费最终结算以家装总造价为准。
4．签订监理合同时支付监理费的____％，计____元，乙方进场时支付监理费的____％，计____元，工程完工验收时支付____％，计____元。
第三条 甲方的义务
1．甲方应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。
2．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的相关资料，包括甲方与承包方鉴定的合同（副本）以及订货合同等。
3．甲方应当在约定的.时间内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为甲方的同意。
4．甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。
第四条 乙方义务
1．乙方对甲方家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。
2．乙方在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助甲方实现合同规定的目标，公正地维护甲方的合法权益。
3．乙方随时听取甲方对装修设计的修改意见，了解甲方的装修意图，协助甲方与装饰公司或装修队进行工程洽商。
4．在监理过程中，乙方的责任期即承包合同有效期。
5．乙方发出的停工令和复工令应事先向甲方报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在____小时内向甲方作出书面报告。
第五条 双方违约责任
1．在施工过程中如因乙方使工程出现重大质量问题时，应当向甲方按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额（扣除税金）。违反法律的，还应当承担相应的法律责任。
2．乙方对甲方或第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。
3．在施工过程中，如因甲方原因（供货延误、变更、外出）需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限____天内不加收监理费，____天以上的每天按监理收费总额的 ____％进行支付。
4．在工程竣工验收合格后，甲方不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为甲方违约，乙方有权追究其违约责任。
5．因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互不承担责任。
6．当事人一方要求变更或解除合同时，应当 天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或合同应当采取书面形式，合同未达成之前，原合同仍然有效。
第六条 保密
一方对因家庭施工监理而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第七条 法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第八条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第九条 合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十条 生效条件
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
监理的合同11
委托人（全称）：
监理人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程规模：
4、 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1、 协议书；
2、 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3、 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4、 专用条件；
5、 通用条件；
6、 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容
附录B 委托人派遣的职员和提供的`房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号：
五、签约酬金
签约酬金（大写）：（ ）。
包括：
1、 监理酬金：
2、 相关服务酬金：
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：
（2）设计阶段服务酬金：
（3）保修阶段服务酬金：
（4）其他相关服务酬金：
六、期限
1、 监理期限：
自 年 月 日始，至 年 月 日止。
2、 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
（2）设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
（3）保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
（4）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
七、双方承诺
1、 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2、 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的职员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1、 订立时间：年 月 日。
2、 订立地点：
3、 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执**
委托人：（盖章） 监理人：（盖章）
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人或其授权 法定代表人或其授权
的代理人：（签字） 的代理人：（签字）
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电话： 电话：
传真： 传真：
电子邮箱： 电子邮箱：
监理的合同12
本合同书委托方为：＿＿＿＿＿＿(以下称“甲”方)
被委托监理方为：＿＿＿＿＿＿＿工程咨询监理公司(以下称“乙”方)
甲方委托乙方，按本合同书要求进行：＿＿＿＿＿＿工程项目的施工监理，监理范围＿＿＿质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为＿＿＿＿年＿＿月至＿＿＿＿年＿＿月。总费用为：＿＿＿＿万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为“本合同书”)经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日地点：＿＿＿＿＿
甲方(公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方(公章)：＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿
电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿
邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿
帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
第四条
本合同书所指的工程监理范围与内容在附录ｂ服务范围与内容中详细说明。
第五条
本合同书所指的监理费用及支付办法在附录ｄ中详细说明。
第六条
在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第七条
本合同书的开始、完成与变更。
７．１按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
７．２监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
７．３监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。
７．４如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
７．５如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
７．６合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第八条
甲方的权力与责任。
８．１甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。
８．２甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。
８．３对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
８．４甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录ｃ按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
８．５甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
８．６甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
８．７甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。
８．８甲方依据附录ｄ按时支付乙方监理费用。
第九条
乙方权力与责任。
９．１乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
９．２乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
９．３在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内的发生费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
９．４乙方按附录ｃ按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录ｃ中规定。
９．５乙方必须按附录ｅ规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
９．６监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施，乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
９．７乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。
９．８乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。
９．９乙方在监理的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第十条
调解与仲裁
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第十一条违约
由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前两个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前两个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，十五天内没有答复，可视本合同终止。
违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
合同终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，不影响当事人请求损害赔偿的权利。
第十二条
甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十三条
本合同书未尽事宜，双方应另行协商解决，签定补充文件，作为本合同书的一部分。
合同特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
第五条补充：
额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。
第六条补充：
双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七条二补充：
监理服务期限：
第七条五补充：
在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。
第七条六补充：
合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
增加八条九：
甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份，甲方与承建施工单位签订的.合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。
增加八条十：
甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
增加九条十：
乙方不承担施工中工伤事故的责任。
第十一条补充：
违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金＿＿＿万元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金＿＿＿万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量，应由甲方负责。
违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。
违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。
违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。
违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。
第十二条补充：
奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。奖金在＿＿＿＿元范围内，罚金在＿＿＿元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用受甲方监督。且立账备查。合同附录
附录ａ所需监理的工程简述(略)
附录ｂ监理服务的范围与内容
１．监理服务范围：
２．监理服务内容。
受甲方委托按合同进行施工实施阶段的全面监理。即协助业主进行工程招标；对工程进度、质量、投资进行监督；进行合同管理；协调业主与承包商在施工过程中产生的争端和索赔；对工程质量进行抽测，按时签发计量和支付凭证，独立、公正、有效地对工程施工实施全面监理。
３．实施阶段的监理主要内容如下：
实施时的设计方面
－－协助委托方与设计单位签订勘测设计，科学实验合同及施工图供应协议。
管理委托方与设计单位签订的有关合同、协议。熟悉设计内容，检查设计是否符合批准的投计任务书和初设审批意见，是否符合合同规定。
－－督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件和图纸等。被委托确认这些设计文件、图纸和各项设计变更，提出意见(优化设计等)。
－－及时向施工单位签发设计文件、技术规程、施工图纸和通知等，发现问题及时与设计单位联系，重要问题报告委托方。
－－组织设计单位进行设计交底。
协助委托方(或被委托组织)会同设计院对重大技术问题进行专题讨论，和对优化设计进行讨论。
－－审核承包单位对设计的意见和建议，会同设计单位进行研究，并尽快给予答复，必要时可审核承包单位提出的设计(如施工详图等)。
－－保管所有设计正规资料，并能在任何合理时间内查阅。
实施时采购方面：
－－协助委托方进行采购招标，编制采购合同等。
－－采购合同的管理，进行采购计划进度的控制。催交、驻厂监造主要构件、设备等。
－－验收(协助或被委托)。
实施时的施工方面：
－－协助委托方进行部分或全部工程招标工作、进行编制或审查合同文件、进行评标和签订承包合同。
－－全面管理施工承包合同，审查承包单位选择的分包单位资格及分包项目，确定合同外散工项目并进行监理。
－－发布开工令。
－－审批承包单位提交的施工组织设计、施工技术措施、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果等。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包单位提出的建议和意见。
－－进度控制：协助委托方编制整个工程的控制性网络进度计划，提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况，督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时，及时提出调整网络计划的意见。
－－质量控制：审查承包单位的质量控制性体系和措施核实质量文件，对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查，对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证，发布停工和复工令。对施工质量进行评价。
－－投资控制：协助委托方编制投资控制性目标，和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表，审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见、处理合同变更，下达变更指令。
－－安全施工监督：督促检查施工安全措施和防护设施，参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。
－－协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。
－－编制监理月、季、年报等。做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，即档案管理。
附录ｃ提供设施与设备
甲方：
乙方：
提供设施与设备具体要求如下：
１．……
２．……
３．……
附录ｄ监理费用及支付
１．监理费用：经甲乙双方协商总费用为＄＿＿＿＿元
２．费用支付：合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费＿＿＿＿万元，以后按下表拨款：
┌───────┬────────────┬───────┐
│年 月日 │拨款金额／元│ 备注 │
├───────┼────────────┼───────┤
││││
└───────┴────────────┴───────┘
附录ｅ监理机构及主要人员表
１．监理机构：(略)
２．主要监理人员表：
总监：
副总监：
总监代表：
总监办公室：
行政部：
合约部：
中心试验室：
驻地监理部：
＿＿＿＿＿工程组：
＿＿＿＿＿工程组：
＿＿＿＿＿工程组：
顾问组成员：(略)
监理的合同13
委托方：
受托方：
1.合同概况
1.1.合同名称：＃1机组B修和#2机组C修监理
1.2.工程地点：
1.3.工程期限：合同有效期自合同签订之日起至检修结束机组并网发电并结算完毕止。检修工期计划于___年___月___日始至___年___月___日截止。（具体开工时间已调度通知为准，业主提前1周告知）
2.监理范围
关铝热电#1机组B修、#2机组C修标准项目（汽机、锅炉、电气、热控、化学、除灰、燃料、水工专业及安全监督）的全过程的监理。（详见检修项目单）
3.监理依据
3.1关铝热电#1机组B级检修、#2机组C级检修管理文件；
3.2行业标准和业主提供的资料文件；
3.3经审核批准的检修文件包、质量验收卡等；
3.4业主批准执行的标准、规程
4.监理的质量验收规定
4.3监理严格贯彻ISO9001系列标准，采取“事前指导”--审核检修文件包；“中间检查”--检修过程跟踪验证；“修后试验验证”--修后设备再鉴定。质量监理按文件办事，一切以数据说话，以技术记录为客观依据。质量监理采取“有言在先、有法可依、过程跟踪、随时纠偏”的工作模式。
4.2检修过程按照质量计划对关键工序进行现场跟踪、检查、验收、鉴定，发现问题及时纠偏，代表业主按检修质量程序，对施工单位检修质量进行现场跟踪。
4.3监理中“H”点验证的程序：本次大修监理负责对三级验收中的“H、W”点进行验证。对于电厂验收的'“H”点，在该工序完成后，经过检修公司内部规定程序验收合格后，通知指定验收人员，并会同监理人员进行现场验证，合格后方可进行下一工序的检修工作。本次大修，对质量监督点的现场验证实行预约制。应提前2小时通知验收人员（以书面通知时间为准）。电厂验收人员会同监理人员进行验证，监理人员和电厂验收人员分别在相应的签字栏中签字。
5．人员配置
监理负责人1名，专业监理14名，共15人。
6．双方职责
6.1委托方职责:
6.1.1委托方负责涉及本次检修的所有外部关系协调工作，满足开展监理工作所提供的外部条件。
6.1.2负责按监理单位要求提供所需要的设备资料、设计资料，或者提供现场工作配合。
6.1.3与受托人做好协调工作，并在双方约定的时间内免费向受托人提供与设备检修工程有关的监理工作所需的资料。
6.1.2委托方向受托方提供现场办公地点、办公桌椅、网络和厂内电话资源。
6.2受托方职责
6.2.1受托方应按约定派驻资质满足监理工作需要的监理人员。
6.2.2受托方在履行合同期间，应公正地维护有关各方的合法权益
6.2.3任何由委托方提供的供受托方使用的设施和物品在监理工作完成或终止时应将设施和剩余物品完好归还委托方。
7.合同价款及支付方式
7.1本合同总金额按照监理人员数量及监理时间来计算，为不固定总价合同。根据招标估算费用为人民币540000元整（大写：伍拾肆万元整，提供服务类发票），实际结算价以最终结算审核为准，结算价含税为每人每日800元。
7.2进度款：乙方进场开展工作后，乙方向甲方提交付款申请及收款收据，甲方在收到后15日内办理审核及支付进度款200000元整（大写：贰拾万元整）。
7.3结算款：工作完成、项目完工验收已办理、资料已移交，乙方向甲方提交付款申请，审核后提交全额发票，甲方在收到后15日内支付剩余款项。
8.合同生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效。
9.未尽事宜双方协商解决
10.本合同书正本二份，甲乙双方各执一份，副本六份。双方各执三份。
委托方：（章）受托方：（章）
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
签订地点：
签订时间：___年___月___日
监理的合同14
业主（甲方）：_______
监理单位（乙方）：_______
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：________
2、工程内容：________
3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价
4、合同起止时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日
第二条：公司委托代表
_______为驻工地代表。
第三条：监理人员的资质要求
派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）
第四条：监理费及付款方式
1、本合同约定范围内按工程合同价的1。76%计算工程监理费。
2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95%，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。
第五条：监理的义务权力
1、监理的义务：
（1）监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求；
（2）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料；
（3）协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；
（4）监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益；
（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；
（6）在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料；
（7）出具工程监理评估报告。
2、监理的权力：
（1）装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权；
（2）工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意；
（3）装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；
（4）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；
（5）工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向业主作出书面报告；
（6）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。
第六条：业主的义务及权力
1、业主的义务
（1）业主应向监理提供项目文件及资料，并负责装饰工程的所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件；
（2）业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；
（3）业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理；
（4）业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。
2、业主的.权利
（1）业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；
（2）业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。
第七条：罚则约定
1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。
2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。
3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。
第八条：合同生效、变更与终止及解释权
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。
3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。
4、本合同依据《合同法》、《__省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《__省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。
第九条：争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。
本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
业主：_______（签章）监理单位：_______（签章）
甲方代表：_______（签章）乙方代表：_______（签章）
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
监理的合同15
委托人(甲方)：___________
监理人(乙方)：___________
根据《中华人民共和国合同法》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条、工程概况
1、工程名称：___________工程
2、建设地点：___________
3、工程规模及特征：___________
4、工程总投资(人民币，下同)__________万元。
5、工期：______年______月______日至______年______月______日，共计______日。
第二条、监理依据
1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—2000。
2、建设部《工程建设监理规定》(1995年颁发)。
3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996年颁发)。
4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。
第三条、监理项目范围
甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第四条、监理期限及费用
甲乙双方约定服务期限为：______年______月______日至______年______月______日，共计______日。在监理期限内的监理费用为_______元人民币，大写为____________________。
第五条、甲方的权力与责任
1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4、甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按约定按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8、甲方应按约定按时支付乙方监理费用。
第六条、乙方权力与责任
1、乙方拥有合同中规定的'权力，并承担相应全部责任。
2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
4、乙方按约定按时自带规定的设备、材料和设施。
5、乙方必须按约定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8、乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9、乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第七条、本合同书的开始、结束与变更
1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4、如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5、如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第八条、保密要求
在本合同终止后_____年内，未征得甲方同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
第九条、争议纠纷解决
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第十条、违约责任
1、由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
2、由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
3、甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。
4、违约金：若由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。
第十一条、不可抗力因素
在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。
第十二条、特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
1、额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。
2、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
3、合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
4、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。
5、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
6、乙方不承担施工中工伤事故的责任。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十三条、合同生效
本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：________________ 乙方：_______________
代表人：______________ 代表人：_____________
_____年_____月______日 _____年_____月______日
【监理的合同】相关文章：
工程监理合同02-28
2022监理合同04-15
安全监理合同04-24
建设监理合同12-24
工程监理劳务合同01-31
装修监理合同01-03
关于监理合同01-01
委托监理合同03-01
水利监理合同03-23