装饰工程合同合集15篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编收集整理的装饰工程合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

装饰工程合同合集15篇

装饰工程合同1

　　甲方（委托单位）：

　　乙方（承建单位）：济南世纪三强广告有限公司

　　以上双方就店面装饰工程一事，经过友好协商达成以下协议。

　　一、乙方工作范围：

　　甲方委托乙方作为店面装饰工程商，负责甲方店面装饰工程。

　　二、工程概况：

　　1．工程各称：

　　2．工程地点：

　　3．工期：

　　4．XXX字的项目增加单追加工程款。

　　5．工程造价：元。

　　三、双方责权

　　1．乙方负责按照甲方确认的设计图纸完成店面装饰工作。

　　2．店面装饰期间的电费、场地管理费、由甲方承担，甲方还需协助乙方办理进场手续。

　　3．乙方在店面装饰过程中派专业工作人员负责巡场维护，如在无外力情况下，展台倒塌，乙方应承担一切损失。

　　4．甲方在施工过程中需要增加项目，需与乙方协商，签定了工程追加项目单即可。但由此造成的工期延误则由甲方承担。

　　5．因商场客观条件限制及不可抗拒的事件发生而导致乙方未能按原计划完成施工，乙方不承担责任，甲方不以此为由扣款。

　　6．甲方因不按照合同规定的时间向乙方支付工程款，导致乙方不能按时开工或工期延误，因此造成的损失、后果由甲方自行承担。

　　7．工程开工日期为合同签定日期。

　　四、双方违约责任：

　　1．甲方如未能按合同约定付乙方合同款，每迟1工作日，甲方将向乙方支付合同总价 1%的.违约金。

　　2．乙方如未能按本合同规定的时间完成店面装饰工作，每迟1工作日，乙方将向甲方支付合同总价1%的违约金。

　　五、验收标准：

　　以甲方签字确认的设计图纸制作要求为验收标准。

　　六、付款方式：

　　1．合同签定后，甲方付给乙方工程总额%人民币元。（大写）作为装修材料预付款。

　　2．乙方完成店面装饰后，甲方于工程结束第2天将总工程余款付清给乙方，即工程总额 %人民币元。（大写）

　　七、本合同不因签约当事人离职或变动而改变。在甲方未付清全部工程款之前，店面装饰工程所有装饰物品的所有权归乙方所有。

　　八、未尽事宜，经双方共同协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　九、双方如有异议，双方协商解决。

　　十、合同附件：设计图纸（效果图、施工图）

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起生效，履约完毕后自动终止。

　　甲方：乙方：济南世纪三强广告有限公司

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

装饰工程合同2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　本工程甲方委托乙方负责施工任务，为明确双方权利和义务。

　　结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程地址：

　　2、工程名称：

　　3、工程总造价：

　　4、工程对象：对工程房屋内的水、电、地面清光，地砖铺贴、吊顶、墙面扇灰、乳胶漆、门窗、卷窗门、广告牌、遮阳伞、实木桌椅进行施工。

　　5、工期“双方商定本工期为工任务，即日年月日起至年月日止。

　　二、付款方式

　　1、签定开工之日付款总工程40%;

　　2、总工程进度的`60%付款40%;

　　3、完成全部施工验收完毕后付20%;

　　三、甲方工作

　　1、保证乙方的顺利正常施工;

　　2、为乙方的工作人员提供生活居住条件、生活用品乙方自理;

　　3、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

　　四、乙方工作

　　1、指定为乙方驻工地负责人，负责合同履行。按要合组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2、严格执行施工工艺规范，安全操作规程。

　　3、严格按照甲方要求和甲方指定样板施工，做好各项质量自检和施工记录。

　　五、工程竣工验收

　　工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后天内验收，并办理验收移交手续，如甲方未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期。

　　六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　七、本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决或补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　电话：

　　年月日：

装饰工程合同3

　　供方(甲方)：

　　合同签订地：

　　需方(乙方)：

　　签订时间：xx年x月x日

　　本合同由______(以下简称甲方)与____________(以下称乙方)，就乙方采购甲方的___________达成以下协议：

　　一、产品采购：

　　乙方同意向甲方采购产品____________。

　　二、产品质量：

　　甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的'十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。

　　三、地板砖：60cm×60cm，25元/张×23000张=575000元，木工板：2870×120元/张=344400元，油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元

　　合计：壹佰叁拾陆万伍仟元整(1365000元)

　　四、货款支付：

　　乙方在收到甲方全部货物后，向甲方支付_________%的货款总额，于7月15日前支付完所有材料款。

　　收款单位：______

　　开户行：________________________

　　账号：________________________

　　五、交货时间：_____年___月__日前。

　　六、违约解决：

　　1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。

　　七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　八、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方：

　　代表人：

　　xx年x月x日

　　乙方：

　　代表人：

　　xx年x月x日

装饰工程合同4

　　合同编号：

　　需方(以下称甲方)：

　　签订日期：年月日

　　供方(以下称乙方)：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物：

　　1：不锈钢地脚线及修边线2：信报箱3：电梯门套

　　二、数量、单价及合同预算金额

　　备注：

　　1．以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工

　　图纸为准，此图纸将作为附件一附于此份合同后。

　　2．此报价包括为成品加工价，已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税，如需含税则另加5％。

　　3．以上三类产品中，地脚线、修边线及信报箱仅供材料，不包安装。电梯门套为包工包料。

　　四、加工及验收：甲方须在合同签订之日起3天内提供完整，尺寸

　　准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行，所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮（或泡沫纸）包装（运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后，交由甲方负责保管。

　　五、验收手续：供货方货到现场，甲方或其工作人员只对外观可视

　　面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收，甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后，乙方须在8小时内到达现场进行鉴定，情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。

　　六、乙方送到现场之货物，甲方授权为指

　　定签收人，若授权有变更，以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式

　　（1）自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方，定金最后一批货款冲抵结清。

　　（2）乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认，甲方在确认后签字回传给乙方，乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后，如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料，那么乙方需安装完毕，甲方验收合格后结算货款。

　　（3）甲方付款方式可为支票或网银结算，收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时，必须提供等额的相应票据，否则甲方有权拒付材料款项。

　　九、乙方责任及违约责任：按时保证质量交货，提供产品质量合格证及产品质量保证书，乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格，甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的，每逾期一日按合同暂定价款的1%向甲方支付违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的，甲方有权解除本合同，且乙方应承担由此给甲方造成的.损失。

　　十、甲方责任及违约责任：负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款，否则每日按逾付金额的1%偿付乙方违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙双方任一方由于不可抗力（如严重自然灾害、战争、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行规定的，不以违约论。对这些货物的处理方法，可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任：

　　1、甲方负责提供该单项工程所有图纸，乙方需安排设计到现场测量出图，在接到甲方要求一天内到场，在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。

　　2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出，否则，应当赔偿乙方因此承受的实际损失（当乙方收到甲方书面指令时，乙方已经开始生产的，应立刻停止生产，否则甲方不予以承担责任及损失）。

　　3、因甲方确定的加工图纸不清楚，经乙方审查（须在收到图纸后二个工作日完成）书面通知仍不能修改，致使乙方无法生产的，乙方供货期顺延，乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的，乙方须对此承担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任，由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责

　　(1)甲方：提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。

　　（2)乙方：根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。

　　十四、产品的图纸变更：在执行合同过程中，产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。

　　十五、争议解决：基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决，协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自双方签章之日起生效，乙、甲双方各执两份，每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分，与本合同具相同效力。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　代表人：（签章）

　　开户银行:

　　开户银行：

　　帐号：

装饰工程合同5

　　建筑单位：_______施工单位：_______工程项目：_______

　　电话：___________电话：___________工程地址：_______

　　一、工程项目及施工期限：__________________________。

　　二、工程总造价：______________(大写)

　　三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。

　　四、材料供应：乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及安全文明施工。

　　五、其它事项

　　1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水通。

　　2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的.增加工程及损失由甲方负责。

　　3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。

　　4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。

　　六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　建设单位(甲方)盖章：______________

　　施工单位(乙方)盖章：______________

　　_____________年_______月_______日

装饰工程合同6

　　雇主:(以下简称“甲方”)

　　承包商:(以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证项目的顺利进行，结合项目的具体情况，经友好协商，签订本合同(包括其附件及所有补充合同)，以资共同遵守。

　　第一个项目概述

　　1.1项目名称:。

　　1.2项目地点:。

　　1.3项目内容和做法(详见:项目预算报价表和施工图)。

　　1.4工程承包方式:双方同意采用以下方式。

　　(1)乙方应承包劳务和材料。

　　(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装修材料明细表》和《乙方提供装修材料明细表》)；

　　(3)乙方承包劳务，甲方承包材料(详见甲方提供的装修材料明细表)。

　　1.5项目周期为_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　1.6合同价格:本合同工程造价见《工程预算报价表》。施工过程中如有增减，双方应协商并签字确认后增加或减少费用。

　　第二条施工图纸

　　双方同意施工图纸应由下列人员提供:

　　(1)甲方设计并提供施工图一式两份，甲方一份，乙方一份(详见装饰工程设计图)；

　　(2)甲方委托乙方设计施工图一式两份，甲、乙双方各一份(详见装饰工程设计图)，设计费为人民币元

　　第三条甲方的义务

　　3.1开工前__________天，为乙方进入施工现场创造条件。包括:拆除室内家具陈设或堆放遮盖不易移动的室内家具陈设，以不影响施工为原则；如甲方未采取必要的保护措施，造成家具和陈设的损失，由甲方负责。

　　3.2负责办理施工涉及的申请、审批手续，支付物业管理办公室及审批的全部费用。

　　3.3负责施工用水、用电；

　　3.4负责协调乙方与其邻居及物业管理办公室的关系；

　　3.5不要拆除室内承重结构。如需拆除原有建筑的非承重结构或设备管线，应向有关部门办理相应审批手续；

　　3.6施工期间，甲方仍需部分使用现场，并负责施工现场的安全和消防；

　　3.7参与工程质量和施工进度的检查和监督，办理验收、变更登记等事宜，负责材料进场和竣工验收。

　　3.8按时、保质、保量提供施工用自购材料。

　　第四条乙方的义务

　　4.1被任命为乙方的现场监督，负责本合同的履行；按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理和解决乙方负责的一切事宜。

　　4.2施工中严格执行安全文明施工操作规程、消防安全规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程；

　　4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按照图纸或说明进行安全文明施工，并做好各项质量检查和施工记录；

　　4.4保护原有的家具陈设，保证室内上下管道畅通；

　　4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责施工现场的清洁。

　　4.6在工程竣工移交给甲方之前，负责保护现场的所有设施和成品。

　　第五条工程变更

　　如需变更工程和施工方法，双方应协商一致，并签字确认，同时调整相关工程造价和工期(见装修工程增减清单)。

　　第六条材料的提供

　　6.1甲方提供的`材料和设备(详见甲方提供的装修材料清单)应满足设施要求，因质量问题或规格差异造成的工程损失由甲方负责。材料到达施工现场前，甲方应通知乙方，双方共同接受并办理交接手续；验收后由乙方负责保管。

　　6.2乙方提供的材料和设备(详见乙方提供的装修材料清单)，乙方应在材料运至施工现场前通知甲方，并接受甲方的检查。质量不符合要求或者规格不同的，应当禁止使用；如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。

　　第七条工期延误

　　7.1如因下列原因导致竣工日期延误，经甲方确认后，工期相应顺延；

　　(1)工程量变更和设计变更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意顺延工期的其他情况。

　　7.2如甲方未能按协议完成其负责的工作，影响工期，工期顺延；甲方提供的不合格材料设备影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相应顺延。

　　7.4如因乙方未能按期开工或无故中途停工而影响工期，工期不予顺延；如因乙方原因造成工程质量出现问题，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第八条项目资金支付方式

　　8.1本合同生效后，甲方应按下列规定直接向乙方支付工程款:

　　第一次:在签订本合同时，甲方应向乙方支付报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第二次:木工进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的%即人民币。

　　第三次:当电风扇灰漆进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第四次:工程竣工验收，结算完成后，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的5%，即人民币。

　　8.2工程验收后，乙方应向甲方提出工程结算，并向甲方发送相关资料..甲方在收到信息后天内无异议的，视为同意。双方填写工程结算表并签字，甲方在签字时向乙方结算工程最终付款。

　　8.3项目资金全部结清后，乙方应向甲方出具正式统一的收据..甲方支付的工程款以乙方财务部门出具并盖章的收据为准

　　8.4工程验收合格后，保修期为双方签字之日起12月。

　　第九条双方的责任和工期延误的处理

　　9.1因甲方以下原因造成的延误和损失由甲方负责，工期顺延:

　　(1)无法提供水电；

　　(2)无法保证每天工作时间超过8小时(含加班)；

　　(3)未能按期提供自购材料和设备；

　　(4)未按期支付工程款，影响正常施工的；

　　(5)因甲方原因变更设计、增加建设项目；

　　(6)同意顺延工期的其他情况。

　　(7)无故迟收或懒收；

　　(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　9.2因下列原因造成工期延误的，工期不予顺延:

　　(1)因乙方不能按期开工或无故停工而影响工期的，工期不予顺延；

　　(2)因乙方原因造成工程质量问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　(3)乙方在施工过程中违反安全操作规范，造成人身伤害的，由乙方负责；

　　(4)乙方施工造成甲方货物损坏的，乙方应予以修复或赔偿；

　　(5)乙方违反物业管理规定造成的损失由乙方承担..

　　(6)如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修复，工期不顺延。

　　9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，责任方应承担责任，并赔偿对方造成的经济损失。

　　9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的损失，由甲方负责。

　　9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

　　9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，应向对方支付违约金人民币元。

　　9.5如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向对方支付人民币元的违约金。

　　第十条设计、施工和验收协议

　　10.1乙方设计人员完成的施工图必须在约定时间内与甲方共同审核，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工..

　　10.2乙方必须严格按照甲方批准的图纸进行施工(安装)..

　　10.3在施工过程中，甲方如提出变更图纸、停止施工或增加或减少项目，应以书面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或减少项目的原因、项目地点、时间和材料等。根据变更要求，乙方应尽快向甲方提交因变更、增加或减少费用、工期延误、材料损失和停工等原因造成的费用损失而采取的措施清单，并向甲方报告..甲方应在收到报告后两天内做出签字回复或协商解决。

　　10.4隐蔽工程验收前，乙方应通知甲方到现场进行验收，验收期限为两天。如甲方未能按时验收货物，乙方可在自检后如实填写隐藏记录，甲方应认可乙方的自检结果..

　　10.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在收到通知后的日内接受货物，并办理验收交接手续。如甲方未能在上述规定的时间内接受检验，应及时书面通知乙方，并另行确定验收日期；否则，视为甲方通过检验。如另定验收日期，甲方应确认竣工日期，并承担乙方的保管费用及相关费用。

　　10.6如双方未办理验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住，视为合格，由此造成的损失由甲方承担..

　　第十一条“工程预算报价表”、“施工图”等文件经双方同意并签字确认，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　第十二条合同争议的解决方式

　　因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；也可以由东莞装饰协会调解；协商或者调解不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条补充规定

　　13.1本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则协商解决。经协商签订补充协议的，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.2本合同签订后，本工程不得分包。

　　13.3本合同一式两份，双方各执一份。本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效，履行完毕后自动终止。

　　13.4本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　乙方:_____________(签字) 装饰工程有限公司(盖章)

　　法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

　　授权代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

装饰工程合同7

　　发包人：(甲方)

　　承包人：(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安装承包合同规定》、《居室装饰装修管理实行办法》以及有关法律法规的的规定，结合本装修项目具体情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实守信的原则，为保质保量地完成施工任务，就本工程施工事项协商一致，订立本合同：

　　第1条工程概况：

　　1.1工程名称：装饰工程

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.3.1装修方面：二期客房楼1F-5F客房，楼层走道、楼梯等公共区域装饰工程;1F-5F楼层服务室，强、弱电室墙面及顶面涂料等(具体内容详见施工图、样板间效果图、设计师提供的材料样品等)。

　　1.3.2家私方面：根据施工图配置的固定及活动家具(不含床具)。

　　1.3.3水、电、空调、消防安装方面：施工图中所涉及的开关、插座、灯具的预埋管线及控制面板、灯具安装，不含空调、消防、弱电系统

　　1.4承包方式：包工包料、包工期、包质量(施工图及报价清单内所含之项目)达到营业标准。

　　1.5工期：本工程自___年___月___日开工，___年___月___日竣工。合同工期总日历天数为___天。

　　1.6合同价款：￥ ___元(大写：___元整)

　　1.6.1本合同价款采用固定总价包干合同方式确定。即对施工图范围内的总价包干。承包人如有缺项、漏项视为此项费用已包含在投标工程量清单的其它单价和合价中。所有可能发生的风险费用都应包含在投标报价中，如：人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险等，承包人在投标时已纳入投标报价中。

　　1.6.2采用固定总价包干合同，只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。经发包人书面确认后作为结算依据。

　　1.7工程质量：合格。

　　1.8保修：根据国家《建设工程质量管理条例》，本工程质保期两年(自验收合格之日起算)。

　　第2条甲方工作：

　　2.1负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变

　　2.2协助办理施工图审查及报监手续(证明承包人自身资质的证件除外)。

　　第3条乙方工作：

　　3.1严格执行施工规范、安全操作规定、环境保护规定。严格按照施工规范进行施工，隐蔽工程应于48小时前以书面形式通知监理及甲方检查验收，验收合格方能进行隐蔽和继续施工，验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收，若因此造成工期延误，乙方承担第9条约定的违约责任。工程完工先先自检合格再申请竣工验收。

　　3.2严格依照设计文件、图样及说明书进行施工，接受设计师、监理和甲方的监督和检查，确保工程其材料之质量、尺寸、规格等符合设计要求。

　　3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

　　3.4 精心组织施工严格管理自身施工人员。维持现场清洁，创建文明的施工现场。做好成品和半成品的保护工作。

　　3.5乙方负责全部工程实施及现场施工进度、协调、品质、安全的管理。

　　3.6乙方须选择一间标准间先于其他房间装修完毕，时间约45天，供设计、监理及甲方检查，通过后再全面进行装饰施工，同一时间内其他房间作基础施工。上述施工包含在总工期内。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1因甲方原因，影响工期的，工期顺延。

　　4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，承包人承担违约责任。

　　4.3非乙方原因造成的停电、停水，及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　4.4承包人因上述情况要求顺延工期应在情况发生后7天内以书面形式向甲方提出延期报告，甲方收到报告后14天内予以确认。若承包人逾期未提出延期报告。则不得就该情况要求顺延工期;若甲方收到报告后逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应依据《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，达到国家质量评定合格标准。

　　5.2乙方应对竣工工程质量进行自检并达到合格标准。同时应于竣工验收前10日向甲方提供完整的竣工资料(一式两份)及竣工验收申请报告，甲方收到竣工验收申请报告后组织验收。

　　第6条关于工程价款支付方式的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用固定价格。如果甲方有变更或新增项目，则费用另计。施工用水、电费由甲方负

　　6.2本合同生效后，甲方支付工程款的方式为：

　　6.3工程竣工甲方组织验收小组进行预验收，同时申请政府质监部门办理工程正式验收，验收合格并所有手续完结，付至工程总价90%，余款10%作保修金，保修期两年(自验收合格后起算)，保修金分两次支付，保修期满一年付5%，保修期满两年复验合格后付清(5%)。

　　6.4每次付款前乙方应提供同额发票，甲方于15日内支付。

　　第7条履约保证金

　　承包人于合同协议签字生效后10日内向发包人支付合同价款2%的履约保证金，保证金的保证期自开出之日至整个工程办完竣工验收手续后一个月止。工程竣工验收合格后一个月无息退还。

　　第8条关于装修材料的约定

　　8.1装修材料的燃烧性能等级要求必须符合GB5222《建筑工程内部装修设计防火规范》的有关规定及机电配套安装的`灯、线、开关、插座等必须满足规范及验收的要求。

　　8.2装修材料应选用低毒性、低污染、低放射，即住宅装饰装修室内环境污染控制应符合GB50325-20__《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。

　　8.3本工程所用主要材料需经设计师、监理及甲方选样确认后方能使用。

　　8.4主要材料乙方应先报详细清单一览表和样品，并标明尺寸、规格、材质、性能、价格、品牌、颜色、产地、以及图案作为装饰施工合同的一部分，主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书、以及环保检测报告。

　　8.5若承包人的施工材料不符合合同要求应无条件予以更换至符合要求。因此造成的财力损失及工期延误损失由承包人承担。

　　第9条有关安全生产和防火的约定

　　9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　9.2应注意安全施工，若发生一切事故，责任由承包人自负，工程施工人员的人身保险和人身安全由承包方自行负责。

　　第10条违约责任处理

　　10.1因承包人原因造成的工期延误，每延迟一天按合同价的万分之三处罚。

　　10.2若承包人施工的工程质量不能达到合格要求按违约处理，发包人没收其履约保证金，若承包人整改仍不能达到合格要求则应终止合同并追究承包人违约责任，承包人赔偿一切损失。

　　10.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意由上海仲裁委员会仲裁。

　　第11条附则

　　11.1本合同一式六份，双方各执三份

　　11.2本合同有未尽事宜，由合同双方协商解决，必要时可签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　11.3本合同需要进行保险时，应另订协议。

　　11.4本合同经双方盖章签字后生效。

　　发包方：法人代表：

　　承包方：法人代表：

　　___年___月___日

装饰工程合同8

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：

　　2、居室规格：____室_____厅____厨_____卫。

　　3、建筑面积________平方米。

　　第二条：施工工期

　　总工期：_______天；

　　工程开工日期：_____年____月____日；

　　工程竣工日期：_____年____月____日。

　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

　　2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第三条：工程价格

　　工程款：本合同工程造价为（人民币）：____________元；

　　金额大写：____________。

　　第四条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、质量检查监督部门：市家居装饰专业委员会。

　　5、凡由甲方自行采购的`材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第五条：乙方义务

　　1、乙方应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　2、指派（姓名）_______为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。

　　5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第六条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第七条：工程验收

　　1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（____年____月____日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）

　　甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更报告，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_____仲裁委员会申请仲裁。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

装饰工程合同9

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的'结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。

装饰工程合同10

　　委任人：

　　施工人：

　　本装饰工程经双方充分沟通友好协商的情况下签订本合同书，共同遵守如下内容：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。

　　五、工程造价为人民币（大写）：________。

　　六、付款方式：

　　1、首期60%

　　2、中期37%

　　3、尾期3%

　　4、工程结束后，在甲方工程验收合格三个工作日内甲方应付乙方工程造价余额（共计：________元）

　　七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个良好的保管场所。施工中产生的.垃圾及废料由施工方负责清理到小区指定位置。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有变动需和甲方共同协商决定。否则所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料样品明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部分。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修________年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违反本合同的条款，所造成的损失，均由违反方负责赔偿给守约方。

　　十二、施工配合：施工过程所有当地行政部门的协调工作由甲方协调解决。

　　十三、备注：本合同有不详之处，甲、乙双方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。（本合同及预算不包含税金）

　　十四、其他约定：

　　十五、本合同报价表一式份，甲、乙方双方各执份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

装饰工程合同11

　　发包方(甲方)：_____________________

　　身份证号码：______________

　　联系(通信)地址：_______________________________________________

　　电话：①_______________②____________

　　手机：____________________

　　承包方(乙方)：_________________________________________________

　　公司总部地址：___________________________________________________

　　法定代表人：_________________________

　　电话：____________________

　　法人营业执照号：_____________________

　　资质证号：________________

　　分公司(分部)地址：_____________________________________________

　　营业执照号：_________________________

　　电话：____________________

　　负责人：_____________

　　职务：_________

　　电话：____________________

　　签约代理人：_________________________

　　电话：____________________

　　工程代表人(或项目经理)：___________

　　电话：____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《湖北省合同监督条例》、建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程地址：________________________________________________.

　　2.建筑面积：_______________.

　　3.户型：______室______厅______卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。(□为确定的内容，以√或×表示，下同。)

　　4.承包方式：双方商定采用下列第______种方式承包：

　　①乙方包工、包辅助施工材料、包全部主材□或部分主材□(以“甲方托乙方代购主材清单”为准)。

　　②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。

　　③其他方式______________________________.

　　5.施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。

　　6.施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日。

　　7.合同金额：(写)______________________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。

　　8.支付方式：合同签订后，甲方按合同_____%首期预付________元;水电等隐蔽工程及中期验收后按合同_____%支付_________元;工程竣工验收合格后_____日内支付尾款__________元。

　　9.甲方向乙方支付定金、预付款、工程款及其他款项时，应要求乙方提供盖有乙方“财务专用章”的收据或发票等字据。

　　二、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供

　　1.甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

　　2.甲方托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费(写)_______________元。(此费用由甲方支付□;此费用予以减免□)。

　　三、甲方工作

　　1.若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2.审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及工程报价单，双方签字认可。

　　3.开工前为乙方入场施工创造条件，包括搬清居室内家具、陈设，并归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

　　4.提供施工所需水、电;办理施工所涉及的相关手续。

　　5.负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6.及时提供符合设计要求、具备合格证书、由正规厂家生产的自备材料和设备。

　　7.组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中期及竣工阶段的质量验收。

　　四、乙方工作

　　1.严格执行施工规范、安全操作规程、消防和环境保护等规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2.若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3.施工中不得拆改建筑主体或承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办

　　理相应审批手续。

　　4.确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的`质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方负责。

　　5.遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全及围护工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

　　6.保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的`整洁，负责将垃圾定点堆放。

　　7.组织好工程质量的自检，配合甲方(实行工程监理的，应有监理方参加)做好隐蔽工程、中期及竣工阶段的验收。

　　五、工程监理

　　本工程实行工程监理，甲方托_______________监理公司对本工程进行监理，甲方自行支付监理费用。

　　六、工期

　　1.乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和因停电、停水及不可抗力因素导致停工_____小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方按合同金额_______%的比例向甲方支付违约金。

　　2.由于甲方原因导致中途停工的，工期顺延。且每停工一天，由甲方按合同金额的__________%的比例补偿乙方误工费。

　　3.若甲方增加工程内容，经双方书面认可后，按新增加工程量顺延工期，费用由甲、乙双方协商支付。

　　七、材料供应

　　1.本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并按时供应施工现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失，由甲方自行承担。

　　2.凡由乙方供应的材料、设备，应向甲方提供其品牌、规格、单价、产地及产品合格证等，并经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。

　　八、工程变更

　　1.工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(附：设计(施工)变更单);

　　2.无故未按期支付工程款的，工期相应顺延。

　　3.若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工，且无法调整的，损失由甲方承担。

　　九、工程质量验收及保修

　　1.工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20xx)及《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20xx)为质量评定的标准;以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb503252001)为室内环境达标标准。

　　2.在水、电等隐蔽工程完工后，甲、乙双方应共同进行中期验收(实行工程监理的，监理方应参加验收)。

　　3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。(实行工程监理的，应有监理方参加)。

　　4.在隐蔽工程和中期验收过程中，甲、乙双方(实行工程监理的，应有监理方参加)确认的质量问题，由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期;在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修(返工)和承担费用，并重新约定返修(返工)工期。

　　5.未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。

　　6.工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出具《工程保修单》，保修期按《建设工程质量管理条例》的相关规定执行。

　　十、违约责任

　　1.甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构或煤气表管、采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。

　　2.未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管、采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。

　　3.在施工过程中，甲方未与乙方主要负责人协商，私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。

　　4.若因违施工规范、安全操作规程、消防法规、环保规定及双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。

　　5.因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应及时通知对方办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失，违约金按合同金额的______%支付。

　　十一、争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议应优先协商解决;当事人协商不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决：

　　①__________仲裁员会仲裁;

　　②向人民提起诉讼。

　　十二、其它___________________

　　十三、附则

　　1.本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　2.本合同签订后工程不得转包，否则合同无效，由此造成的一切损失由转包方承担。

　　3.合同附件为本合同的有效组成部分。

　　甲方(签章)：_____________

　　乙方(签章)：_______________

　　法定代表人：_______________

　　签约代理人：___

　　合同签订日期：

装饰工程合同12

　　委托方：________(简称甲方)

　　地址：________

　　施工方：________(简称乙方)：

　　地址：________

　　兹有____________工程，经双方确定设计、预算，决定由乙方施工，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过甲乙双方协商签定合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程造价：预算价(人民币)

　　四、工程承建范围：

　　所有项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准。

　　承包形式：

　　⑴包工包料

　　⑵包工

　　⑶部分包料

　　⑷业主自购

　　五、付款方式：

　　1. 合同签定当天，甲方应支付乙方工程款人民币___________;

　　2.乙方水电验收后，甲方应付乙方工程款人民币___________;

　　3.工程完成80%指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成，甲方应付乙方工程款人民币________;

　　4.竣工验收后____天内，如无工程质量遗留问题，甲方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方。

　　5.工程款全部结清后，乙方向甲方开具收据为工程主要凭证。

　　六、工程期限：

　　1. 双方商定总工程为_____天(不含节假日)。开工日期为_____年____月___日，竣工日期为_____年_____月_____日。

　　2. 对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期顺延;

　　⑴工程质量变化或设计变更;

　　⑵不可抗力;

　　⑶甲方同意工期顺延的其他情况。

　　七、甲乙双方职责：

　　甲方职责：

　　1. 对乙方进行监督管理;

　　2. 对乙方的施工进度进行审核;

　　3. 协助乙方安排施工场地;

　　4. 负责办理乙方进场前的报批，报建及工人进场的一切手续;

　　5. 按时支付乙方工程款，确保工程进度。

　　6. 无偿提供施工期间的水源、电源。

　　7. 甲方在坚定合同时认可的设计方案，乙方在按设计方案正常施工或已施工完毕的项目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方应补偿乙方施工人员每人每天80元，材料损失按市场实际价格由甲方补偿购买。

　　乙方职责：

　　1. 乙方提供免费设计，设计方案以及图纸必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx年)

　　2. 必须严格按照执行安全施工图施工，确保工程质量，按合同或补充协议所规定的时间，如期完工，并保证正常使用。

　　3. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。

　　4. 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

　　5. 有责任做好材料、设备的采购、保管工作。

　　6. 保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

　　7. 参加工程验收工作，准备验收报告单。

　　8. 严格按照双方认可的合同附件《装修预算》所约定的供材方式和内容进行提供。

　　9. 提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准，和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。

　　八、增减项目：

　　1. 甲方要求减项的，应在材料进场前提出。否则应按实际情况补偿乙方材料费用及材料搬运费用，并纳入结算。

　　2. 甲方要求增加的项目，应在进行此道工序一周前提出，并与乙方签定项目追加单，工期相应顺延。

　　3. 增加项目造价累计超过1000元的，应纳入二期工期款中支付。如已超过二期工程中支付日期，则应在签字项目追加单三日内支付，否则乙方可不做此增项。

　　4. 如须更改设计图纸的，提出一方应在进行此项施工五天前提出，并出具相应变更图纸。

　　九、违约责任：

　　1. 甲方未按时支付工程款，如经乙方通知三日内仍未付款。乙方可自行停工。同时甲方应赔偿乙方人工损失，人工按80元/工日计。工期顺延。

　　2. 乙方未按本合同或其附件规定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民币，并纳入结算。

　　3. 结算款的'尾款必须严格按照付款方式支付，否则乙方将根据相关法律要求甲方履行。

　　4. 施工过程中所有发生的安全事故以及造成的损失，均由乙方承担，与甲方无关。

　　十、验收及保修;

　　1. 验收日期以乙方向甲方提交书面申请6日期为准。

　　2. .在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;

　　⑴材料验收;

　　⑵隐蔽工程验收;

　　⑶竣工验收;

　　3. 工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，提交水电改造图。

　　4. 双方进竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全与清洁。

　　5. 双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格。此造成的损失由甲方承担。

　　6. 保修范围为：乙方施工过程由于手工，用材不合规范，造成甲方使用不便及损坏的，属保修范围。

　　7. 保修期为两年：

　　十一、其他说明：

　　1. 所有图纸必须经甲乙双方签字确认后可用作施工，甲乙双方不得随意更改。

　　2. 所谓不可抗力，是指不能预见、不能克服的客观情况，包括自然界的原因引起的不可抗力(如风暴、地震等)和社会原因造成的不可抗力(如动乱、战争等)。

　　3. 合同一式两份，甲乙双方个执一份，具同等法律效力，经甲、乙双方签字(盖章)后生效。如有未尽事宜，甲乙双方可进行协商另定补充协议作为合同之附件。

　　4. 本合同履行完毕后自动终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

装饰工程合同13

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本省家庭装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事项，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：住宅装修。

　　1.2工程详细地点：

　　1.3工程内容及做法（详见：家装工程预算书）

　　1.4合同价款（此报价不含税收）。

　　1.5工程承包方式种承包方式：

　　（1）基础装修部分，详见（工程预算书）。

　　（2）588套餐，详见（套餐表）

　　（3）整装方式（包基础施工材料、包部分或全部主材等），详见（工程预算书）。

　　注：以上关于双方承包方式，甲、乙双方应认真按照预算书中明确的要求执行，不经双方书面签字同意，不得变更。

　　1.6合同工期

　　（1）开工进场时，甲、乙双方共同对原土建、水、电工程进行质量确认，如有问题，由甲方负责解决后，乙方开始进场施工，并从此时计算工期（超出确定开工日期的，工期顺延）。

　　（2）合同工程期限__________天（不含国家规定的节假日，节假日工期顺延）

　　开工日期：年 ___ 月__ 日，竣工时间为年 ___ 月__ 日；

　　1.7本工程建筑面积________平方，工程总造价为￥:___________元（人民币）；

　　（大写）元（人民币）；主材另见主材代购清单及（工程预算书）。

　　详见：工程预算书（预算由甲方签字认定，完工后乙方按实际成品工程量、按预算单价结算）。

　　第二条甲方责任

　　2.1 开工前 3天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；乙方不对余留陈设损坏负责。

　　2.2 施工期间的水源、电源由甲方承担其费用。否则由此造成的工期拖延由甲方承担。

　　2.3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　2.4负责办理物业部门或小区管委会和有关部门办理有关手续及相关费用的开工手续，并承担物业部门的`装修期间管理费、电梯使楼复费、垃圾外运费、装修押金（包含甲方、乙方）等任何名目的收费由甲方负责缴纳，乙方不承担小区物业方收取任何费用，负责协调施工过程中与邻居之间的关系。（施工人员出入证费用由乙方承担）。

　　2.5参与工程质量和施工进度的监督，积极配合材料进场验收、隐蔽验收、分项验收以及工程竣工验收。

　　2.6 甲方因事不能参与验收，应书面委托专人对材料进场验收、隐蔽验收、分项验收以及工程竣工验收及工程变更进行签认。

　　第三条乙方责任

　　3.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，3.2严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　3.3 保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第四条工程变更

　　4.1甲方变更或增减施工项目时，应与乙方协商，双方签署《工程变更单》并列明调整的价款和工期的相应顺延后，乙方按《工程变更单》执行。（依照建筑装饰行业惯例，减项不缩减工期）。

　　4.2合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由乙方签约代理人或监理与甲方共同商定并签署书面协议或《工程变更单》，任何口头承诺或口头协议均无效，任何非乙方签约代理人签署的协议及一切变更手续无效。

　　4.3施工中甲方与乙方施工人员违背4.2条约定所做的变更洽商内容所引起的一切后果均由甲方承担，给乙方造成额外费用和损失的应予承担和赔偿。

　　4.4工程增项或变更应适当顺延工期。

　　4.5合同签订后，如甲、乙两方，其中任何一方要求解除合同，须按合同额的10%支付对方违约金。

　　4.6合同签订后，工程开工前，如甲、乙两方，其中任何一方要求减少合同规定的项目时，为部分违约，须向另一方支付减项全额10%的违约金。

　　4.7工程施工后，如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时，为部分违约，须向另一方支付减项全额30%的违约金。若甲方要求减掉的项目乙方材料已进场或已经施工，甲方须另外向乙方支付该项目所发生的费用。

　　4.8如甲方增加项目，其价款应由甲方先确认，并交纳增项工程全款后，乙方方予施工。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备（甲方填写装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。

　　5.2按合同约定由乙方提供材料、设备（乙方填写装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，并接受甲方检查确认。

　　5.3如由乙方提供的材料，在使用中出现不符合预算要求的，甲方有权要求更换，乙方应无条件予以更换。造成的工程质量问题的，乙方应无条件整修并承担其费用。

　　5.4由甲方负责采购供应的材料应该是符合设计及施工要求的合格产品，并按施工进度送到工地现场。甲方应在材料进场前一天通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。因甲方供应材料延误或发生规格差异等质量问题，造成工期延误，由甲方承担。

　　5.5甲方委托乙方代购材料的，须在合同中列明“甲方委托乙方代购材料清单”，并将代购全款交乙方财务部，需有乙方盖章签字，甲方未书面委托乙方代购而经由其他任何个人（设计师、施工经理）推荐或代购的，乙方不承担任何责任。

　　5.6甲方所提供的材料，设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管由乙方负责。

　　第六条工期延误

　　6.1 对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延。

　　⑴ 设计变更和工程量增加；

　　⑵不可抗力（包括但不限于自然灾害、政府行为等非人力所能控制的因素）；

　　⑶停水、停电或物业管理部门原因要求暂时停工。

　　⑷本合同所指“工期”指符合物管部门及国家有管规定的准许施工的有效期（如静音施工工期属非有效工期，应相应顺延）。遇国家法定节假日、物管部门禁止施工则工期顺延。

　　⑸因甲方未按合同约定未完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　⑹甲方未按期支付工程款，乙方有权停工，合同工期相应顺延，同时甲方应承担由此造成的一切责任和损失。

　　⑺因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；工程完工验收时乙方工程质量存在问题，由乙方返工或整改，其费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条工程验收与结算

　　7.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　⑴隐蔽工程验收

　　中期验收（含水电隐蔽工程验收、防水工程、吊顶基层、其它木作基层）或（水电隐蔽工程验收、泥作工程过半）

　　⑵分项验收

　　⑶竣工验收

　　7.2 中期验收结束后，甲方应在接到乙方进度款催款通知（口头或书面）两日内到乙方财务部交付工程进度款。甲方未按约定交付足额工程进度款，乙方有权暂停施工，同时，由于甲方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金50元；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金50元；工期延误最高封顶为3000元。

　　7 .3工程验收前2日，乙方通过口头或书面形式通知甲方对工程进行验收，甲方接到乙方验收通知单2日内进行验收。工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内无异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款，如果甲方未按上述时间足额支付尾款，每拖延一天应乙方支付50元违约金。验收时甲方签署验收单，付清尾款后，乙方签署保修单，并与办理工程移交手续。

装饰工程合同14

　　根据_____________年___________月___________日签订的建筑装饰工程施工合同(乙种本)，签订本补充协议，由承包方(乙方)自行承担的责任及办理的有关事项：_________________

　　1、工程施工过程中做好与城管等工程管理部门以及相邻住户居民的协调工作，确保施工正常进行，所产生的费用由乙方负责。

　　2、合同中第二条甲方工作中2.6项协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作，由(承包方)乙方自行办理，出现一切事故责任全部由(承包方)乙方承担。

　　3、工程施工过程中变更项目须经甲方确认，核量出具书面签证。变更施工内容，变更部分的工程款按投标书的综合单价结合实际工程量执行。如变更项目，投标书中没有的按审计事务所审计价格下浮15%结算。

　　4、工程严格按照图纸及合同施工，不得擅自增加项目，确需工程变更，必须经联社工程负责人批准，施工单位填制“工程增加项目审批单”，经施工单位、工程监理、使用单位负责人、联社工程负责人现场确认签字方可有效，未经批准，擅自增加项目的以及批准增加项目但现场确认签字不全或没有签字的，甲方不予决算。

　　5、在工程施工中，乙方购进材料未经甲方监理、使用单位负责人验收签字确认的，甲方不予决算。

　　6、所有装修及设备安装必须符合并达到省联社、公安及消防部门的相关规定要求。

　　7、工程竣工，凡施工项目与图纸设计不符的`，均进行返工处理，不能进行返工的，除其该项不予结算外，同时每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失，并对下一投标工程评价总分倒扣一分。所用材料品牌、质量、型号、颜色其中一项与甲控要求不符的，除其材料费用不予结算外，每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失，并对下一投标工程评价总分倒扣一分。

　　8、不能按约定工期完成工程的，每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金。工期结束二十天内办结《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》，每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金，未取得《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》的，不予结算工程款，工程完工验收不合格的不予进行决算。

　　9、工程保修期壹年。保修期以工程审计报告书定案单甲方盖章日期计算。

　　10、工程所涉及的图纸设计费用、工程造价咨询费用及图纸审定费用等费用由(承包方)乙方负责。

　　11、工程决算通过审计后，合计核减率超过20%(含)的，该工程审计费用由施工方支付，若合计核减率不超过20%(含)，装饰、安装、签证三部分中单项超过20%(含)的，该单项审计费用由施工方支付。

　　12、工程中所涉及的防弹玻璃、联动门，如需甲方提供，其款项从(承包方)乙方工程结算款中扣除。

　　13、工程验收合格结算后留工程款的10%作工程质量保证金，保证期限一年。

　　14、合同价50万元以下的工程，设计费按1万元支付，效果图费用1000元;合同价50万元以上的工程，设计费按合同价格的3%收取，金融自助区设计费3000元，工程设计结束后，设计费用由甲方直接扣除支付给设计公司。工程造价咨询费3000元由甲方直接扣除支付给造价咨询公司。

　　本补充协议与原合同不同的，以本补充协议为准。

　　甲方签字(盖章)：_________________乙方(承包方)签字(盖章)：_________________

　　________年____月____日