- 相关推荐
设备基础施工合同
随着人们对法律的了解日益加深，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的设备基础施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
设备基础施工合同1
发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。
第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程
第二条 工程地点：黄陂区罗汉街工业园
第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。
第四条 工程造价：设备基础按照 元/m3砼（按实际工程量结算）。
第五条 承包方式：包工包料。
第六条 工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。
第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。
第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。
第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。
第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利：
1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。
2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。
3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的.损失均由乙方自负。
第十二条 竣工验收与结算：
一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。
二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。
第十三条 付款方式：
自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。
第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁：
一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。
第十六条 附则：
一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。
第十七条 其它：
甲方： 乙方：
电话： 电话：
签约时间： 年月 日
设备基础施工合同2
合同编号：_________________
发包单位(以下简称甲方)：_________________
承包单位(以下简称乙方)：_________________
根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方对广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的.原则，就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。
第一条、工程名称：_________________(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程工程地点：_________________(小谷围)
第二条、合同工期：_____________________年_____月_____日开始算起至____年_____月_____日，工期为____天。
第三条、工程质量和合同价款：_________________
1、本工程质量要求：_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。
2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的总数量进行结算。
3、单价包干：_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程，?400和?500分别按不含税单价16元/米和17元/米。
4、合同总造价暂定(大写)算量计算。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
设备基础施工合同3
发包方：****建材集团
承包方：****建筑安装工程有限责任公司
根据相关法律法规，经双方友好协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。
第一条 工程名称：****粉磨机基础工程。
第二条 工程地点：****厂区内。
第三条 工程内容：以发包方提供的施工图纸及现场确认单为准。
第四条 工程造价：按实际工程计算。
第五条 承包方式：包工包料。
第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。
第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。
第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付工程款。
第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。
第十条 承包方权利：
1、按发包方提供的`图纸及具体要求组织施工；
2、确保工程质量和工期，不偷工减料；
3、施工中注意安全，如因自身原因引发安全事故造成损失的，均自行承担。
第十一条 竣工验收与结算：
1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收；
2、竣工验收后十日完成工程结算。
第十二条 付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的情况下，予以支付。
第十三条 保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收单签字之日算起。
第十四条 附则：
一、 本合同一式四份，双方各执两份；
二、 合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。
发包方： 承包方：
法人代表或代理人：法人代表或代理人： 电话：电话：
签订日期： 年 月 日
设备基础施工合同4
合同编号：_________________
发包单位（以下简称甲方）：_________________
承包单位（以下简称乙方）：_________________
根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方对广州大学城（小谷围）建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的'原则，就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。
第一条、工程名称：_________________广州大学城（小谷围）建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤击高强预应力管桩工程工程地点：_________________广州大学城（小谷围）
第二条、合同工期：____________________年7月5日开始算起至____年7月25日，工期为____天。
第三条、工程质量和合同价款：_________________
1、本工程质量要求：_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。
2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打。按实际完成栋号的总数量进行结算。
3、单价包干：_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程，400和500分别按不含税单价16元/米和17元/米。
4、合同总造价暂定（大写）算量计算。
甲方（盖章）___________
法定代表人（签章）___________
乙方（签章）___________
____年_____月_____日
设备基础施工合同5
发包人（甲方）： 天津联发精密钢铁有限公司
承包人（乙方）： 江苏省建工集团天津公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精（以下简称为“承包人” ）双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程
工程地点：天津经济技术开发区西区
工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁
剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备
基础（详见工程预算表标单）
二、承包合同价款
金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。
小写：
三、 工期
开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。
竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11月 17 日竣工； 合同工期总日历天数为： 135 天。
四、 工程质量标准
本承包工程质量标准双方约定为： 合格
五、 组成承包合同的文件包括：
1、 本合同协议书；
2、 中标通知书（如有时）；
１ 密钢铁有限公司（以下简称为“发包人” ）与 江苏省建工集团天津公司
3、 工程预算表标单；
4、 本合同专用条款;
5、 合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。
六、承包人向发包人承诺
按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向承包人承诺
按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“承包合同价”），以及其他应当支付的`款项。
八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。
九、合同的生效
合同订立时间：20xx 年 月 日
合同订立地点：天津市
本合同双方约定 签字、盖章后生效。
发包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码：邮政编码：
【设备基础施工合同】相关文章：
基础施工合同12-20
设备施工合同05-27
基础施工合同15篇01-29
设备安装施工合同04-26
施工设备租赁合同15篇11-07
机房供电设备销售暨施工合同12-21
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工现场机械设备安全协议书03-06