商品房转让协议书

相关推荐

商品房转让协议书

　　在日常生活和工作中，各种协议频频出现，签订了协议就有了法律依靠。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的商品房转让协议书，欢迎阅读与收藏。

商品房转让协议书

商品房转让协议书 1

　　甲方（卖方）：

　　地址：

　　乙方（买方）：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，甲、乙双方达成如下协议：

　　第一条甲方用地依据及商品房座落位置。

　　甲方以________方式取得位于____________，编号为________的地块的土地使用权。

　　（土地使用权出让合同号）（土地使用权划拨批准文件号）为________。

　　划拨土地使用权转让批准文件号为________。

　　土地使用权证号为________，土地面积为________，地块规划用途为____，土地使用权年限自____年__月__日至____年__月__日止。

　　甲方经批准，在上述地块上建设商品房，（现定名）（暂定名）________，主体建筑物的性质为____，属____结构，建筑层数为____层。工程建设规划许可证号为________。

　　第二条乙方所购商品房的面积。

　　乙方向甲方购买商品房（以下简称该商品房）建筑面积共________平方米（其中实得建筑面积________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米），共________（套）（间）。（该商品房房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准。）

　　该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：

　　第________（幢）（座）____层____号房。

　　上述面积为（甲方暂测）（房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。

　　根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。

　　第三条该商品房销售特征。

　　该商品房为（现房）（预售商品房）。

　　预售商品房批准机关为________，商品房预售许可证号为________。

　　该商品房为（内销）（外销）商品房。

　　外销商品房批准机关为________，外销商品房许可证号为________。

　　第四条价格与费用。

　　该商品房（属于）（不属于）政府定价的商品房。按实得建筑面积计算，该商品房单位面积（暂定价）为每平方米____元，总金额为（____币）________元。

　　除上述房价款外，甲方依据有关规定代政府收取下列税费：

　　1、代收______________，计（____币）__________________元；

　　2、代收______________，计（____币）__________________元；

　　3、代收______________，计（____币）__________________元。

　　上述代收税费合计（____币）______________________元。

　　第五条实际面积与暂测面积差异的处理。

　　该商品房产交付时，________房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±____％（不包括±____％）时，上述房价款保持不变。

　　实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±____％（包括±____％）时，甲乙双方同意按下述第____种方式处理：

　　1、乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按____利率付给利息。

　　2、每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。

　　3、_______________________________________________________。

　　第六条价格与费用调整的特殊约定。

　　该商品房出现下列情况之一时，房价款和代政府收取的税费可作相应调整：

　　1、由于该商品房属于政府定价的预售商品房，有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致，按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整。

　　2、预售商品房开发建设过程中，甲方代政府收取的税费标准调整时，按实际发生额调整。

　　3、________________________________________________________。

　　第七条付款优惠。

　　乙方在____年__月__日前付清全部房价款____％的，甲方给予乙方占付款金额____％的优惠，即实际付款额为（____币）__________元。

　　第八条交接商品房时的付款额约定。

　　在双方交接该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的____％，计（____币）___________元，其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起____天内付清。

　　第九条乙方逾期付款的违约责任。

　　乙方如未按本合同第八条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期第二天起至实际付款之日止，月利息按________计算。逾期超过____天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第____种约定，追究乙方的违约责任：

　　1、终止合同，乙方按累计应付款的____％向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的.违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

　　2、乙方按累计应付款的____％向甲方支付违约金，合同继续履行。

　　3、________________________________________。

　　第十条交付期限。

　　甲方须于____年__月__日前，将经竣工验收（包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收）合格，并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：

　　1、不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害。

　　2、________________________________________________。

　　3、________________________________________________。

　　第十一条甲方逾期交付的违约责任。

　　除本合同第十一条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在____个月内按____利率计算；自第____个月起，月利息则按____利率计算。逾期超过____个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第种约定，追究甲方的违约责任：

　　1、终止合同，甲方按乙方累计已付款的____％向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

　　2、甲方按乙方累计已付款的____％向乙方支付违约金，合同继续履行。

　　3、________________________________________________。

　　第十二条设计变更的约定。

　　预售商品房开发建设过程中，甲方对原设计方案作重大调整时，必须在设计方案批准后____日内书面通知乙方。乙方应当在收到该通知之日起____天内提出退房要求或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按____利率付给利息。

　　第十三条交接通知与乙方责任。

　　预售商品房竣工验收合格后，甲方应书面通知乙方办理交付该商品房手续。乙方应在收到该通知之日起____天内，到甲方指定地点付清本合同第九条规定的应付款项。若在规定期限内，乙方仍未付清全部应付款，甲方有权按本合同第十条规定向乙方追究违约责任。

　　第十四条交接与甲方责任。

　　在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起____天内，双方对该商品房进行验收交接、交接钥匙、签署房屋交接单。若因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起后仍未进行验收交接，乙方有权按本合同第十二条的约定追究甲方违约责任。

　　第十五条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

　　甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定的标准的，乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。

　　第十六条质量争议的处理。

　　乙方对该商品房提出有重大质量问题，甲、乙双方产生争议时，以______出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。

　　第十七条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

　　甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行：

　　1、________________；

　　2、________________；

　　3、________________。

　　第十八条关于产权登记的约定。

　　在乙方实际接收该商品房之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起____天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的____％赔偿乙方损失。

　　第十九条关于物业管理的约定。

　　该商品房移交后，乙方承诺遵守小区（楼宇）管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定；在小区（楼宇）管理委员会未选定物业管理机构之前，甲方指定______________公司负责物业管理，乙方遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。

　　第二十条保修责任。

　　自乙方实际接收该商品房之日起，甲方对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由甲方承担；

　　1、墙面________保修____月；

　　2、地面________保修____月；

　　3、顶棚________保修____月；

　　4、门窗________保修____月；

　　5、上水________保修____月；

　　6、下水________保修____月；

　　7、暖气________保修____月；

　　8、煤气________保修____月；

　　9、电路________保修____月；

　　10、________________保修____月；

　　11、________________保修____月。

　　保修期内，因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏，甲方无须承担责任，但可协助维修，维修费用由乙方承担。

　　第二十一条乙方购买的房屋作________使用，乙方使用期间不得擅自改变该商品房之房屋结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

　　甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共设施、公共用地的使用性质。

　　第二十二条甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交接时已清除该商品房原由甲方的抵押权。如交接后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第二十三条自该商品房交付之日起，（_______号划拨土地使用权批准文件）（甲方与________签订的________号土地使用权出让合同）中规定的甲方权利、义务和责任依法随之转移给乙方。

　　第二十四条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。

　　第二十五条本合同附件均为本合同不可分割的部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第二十六条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该商品房所在地公证机关公证。

　　第二十七条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由________仲裁委员会仲裁。

　　第二十八条本合同（经甲、乙双方签字）（经________公证（指外销商品房））之日起生效。

　　第二十九条本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并按实际已付款（已收款）的____％赔偿对方损失。

　　第三十条本合同自生效之日起____天，由甲方向________申请登记备案。

　　第三十一条本合同连同附表共__页，一式__份，甲、乙双方各执一份，______各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：________________________

　　代表人：____________________

　　____年____月____日

　　乙方（签章）：________________________

　　代表人：____________________

　　____年____月____日

商品房转让协议书 2

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方现将位于海翼花园商品房(建筑面积________平方米，已同开发商签订商品房买卖合同，交付钥匙)有偿转让给乙方，并约定采取乙方以首付________万元现金、延期给付剩余房款、承担剩余购房款按揭贷款利息的形式购买。根据《中华人民共和国房地产管理法》及《合同法》等有关规定，双方在平等、自愿的原则上达成如下协议：

　　一、甲方保证上述房产产权清晰，与开发商及其它单位、个人之间无产权、经济等各方面纠纷，并确保开发商购房合同的真实性。

　　二、经双方协商一致同意，以上房产转让总价为人民币________整，乙方同意购买后，签订本协议时即付首批房款________整，余款壹拾万元，自________年________月________日起，每月给付________元房款，直到乙方办理完银行按揭有关手续后一次性付清。

　　特别约定：

　　1、乙方不得以任何理由延期支付按月给付的剩余房款，超过三个月拒付房款时，甲方单方解除本协议，收回房屋，所收全部房款不予退还。

　　2，经甲方同意，双方商定乙方办理完银行按揭手续后，乙方最迟不得超过三天付清剩余全部购房款，延期则每日按欠款部分的1%支付利息。

　　3、在乙方付清剩余全部购房款前，房屋所有权归甲方，甲方为唯一的房屋产权人。

　　4、乙方使用房屋期间的一切法律责任概由乙方自己承担，与甲方无关。

　　三、甲方协助乙方办理购房合同变名、办理房产证、及变更证照、银行按揭、房产交易、登记等业务，所需的一切税费均由乙方承担，甲方需无条件全力配合办理有关手续。

　　四、本协议签订后，双方不得违约，否则，违约方需向守约方支付全部购房款双倍的赔偿金。

　　五、双方在签订本协议前，已经共同验收房屋的构造及质量，双方确认房屋不存在任何质量隐患和纠纷。今后乙方在使用房屋期间，发生的一切质量问题概与甲方无关。

　　六、乙方自________年________月________日起，按建平银行按房屋揭贷款的`利息承担延期给付房款的利息，直到乙方办理银行按揭贷款，全部付清购房款为止。

　　七、开发商出具的购房合同、收据等票据原件由甲方持有，全部购房款交清后，甲方将原件交给乙方。在此之前需要出具时，由甲方持有原件，提交复印件给乙方使用，协助乙方办理相关手续。

　　八、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方共同签字盖手印后生效，二份具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

商品房转让协议书 3

　　甲方(卖方)：________身份证号码：________联系地址：________委托代理人：________身份证号码：________联系地址：________

　　乙方(买方)：________身份证号码：________联系地址：________委托代理人：________身份证号码：________联系地址：________经纪方：________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

　　第一条甲方同意将本人合法拥有的位于________房转让给乙方，房屋建筑面积约________平方米(最终以产权登记的面积为准)。乙方对上述房屋已充分了解，同意购买上述房屋。

　　第二条该房屋按套出售，转让价格(不含税)为￥________(人民币____佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。因该商品房转让后产生的一切税费均由乙方承担。

　　第三条付款方式：乙方共分两期付款，首期购房定金￥________(人民币____佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)乙方应于本协议签订当日向甲方支付;第二期购房款￥________(人民币____佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)乙方应于与西财置业签订《商品房买卖合同》当日向甲方支付。

　　第四条

　　1.基于经纪方提供的`居间服务，乙方(买方)同意向经纪方支付佣金￥______(人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整);甲方(卖房)同意向经纪方支付佣金￥_______(人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整)。

　　2.上述佣金于本合同签订时一次性支付。

　　第五条房屋交付：甲方自收到乙方支付的全额购房款之后应在当日内会同乙方向西财置业申请办理房屋销售合同更名过户手续。更名完成后乙方将根据与开发商合同约定办理该房屋的后续交付手续。

　　第六条支付全款并办理更名完成后，甲乙双方之间的权属责任就此了结。日后诸如房产证办理等产权过户手续的事宜均系乙方与西财置业之间责权关系。

　　第七条本房屋的合同更名过户手续由甲方会同乙方联合办理，因办理合同更名过户所产生的费用均由甲方承担。

　　第八条甲方保证该房屋权属清楚，若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任。若因甲方的原因(包括不按协议价格出售该房屋、转卖他人、不向开发商提出更名申请)致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴购房款，并向乙方赔偿约定购房款总额10%的违约金;若因乙方的原因致使本协议不能继续履行(包括不配合甲方办理更名过户手续)，乙方应承担违约责任，乙方须将约定购房款总额的10%作为违约金赔偿给甲方。非因甲方原因造成更名不成功的，甲方无需承担责任，后续事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　第九条若乙方逾期付款，则视作乙方主动放弃履行本协议，同时甲方有权单方面解除本协议，且乙方已缴购房款不予以退还。

　　第十条本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条本协议经甲方、乙方及经纪方签字盖手印，且甲方收到乙方首期购房款后生效。协议书壹式叁份每份共贰页，甲乙双方及经纪方各执壹份，具同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

商品房转让协议书 4

　　甲方（出让人）：

　　乙方（受让人）：

　　甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定，本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，达成以下协议：

　　第一条【商品房买卖合同转让及原因】甲方同意将其与签订的`编号为的《商品房买卖合同》（该合同已经按规定办理了登记手续且房屋已经交付，但由于该合同债务履行方原因未办理商品房过户手续）下的全部债权转让与乙方，作为甲方对乙方因其他原因产生的债务的清偿。

　　第二条【债权总金额】该《商品房买卖合同》的债权总金额为元。

　　第三条【债权转让通知】本合同生效后甲方应当及时通知该《商品房买卖合同》的相对人。

　　第四条【债权转移】《商品房买卖合同》的债务人接到通知后应当按《商品房买卖合同》向本合同受让人履行《商品房买卖合同》的全部义务。

　　第五条【合同效力】本合同自双方签字后生效。

　　第六条【合同争议】如在合同履行过程中发生争议，先由双方友好协商，协商不成向。

　　第七条【附件】本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

商品房转让协议书 5

　　出让方（下称甲方）：身份证号码：

　　受让方（下称乙方）：身份证号码：

　　中介方（下称丙方）：

　　甲乙双方就购买位于房产，面积平方（实际面积以售楼部为准），达成如下协议：

　　1、乙方已实地察看了该房屋并明白甲方目前中拥有《诚意金预约单》，合同上标明认购单价为￥元/平方。

　　2、乙方自愿购买上述房产并在签订本协议时，乙方下定金人民币贰万元整于丙方监管。乙方承诺于办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续前将剩余定金人民币壹拾万元整补齐至丙方处监管。在乙方取得开发商开具的《诚意金预约单》后的当天，丙方将乙方所下的定金转入甲方帐户。

　　3、甲乙双方约定于日至年月陪同下到开发商售楼部办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续，逾期属于违约行为。

　　4、若不能办理，本协议解除，甲乙丙三方互不承担违约责任，中介方退件退款。

　　5、甲方支付中介方佣金（含服务费）人民币元。

　　6、乙方支付中介方佣金（含服务费）人民币。

　　7、乙方于办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续前将人民币元整[即合同的'转让费（差价款）]打入丙方帐户。在乙方取得开发商开具的预收款发票（收据）后的当天，丙方将此款项转入甲方帐户，甲方同意。

　　8、本协议一式叁份，甲乙丙三方各执壹份，签字盖章后生效。

　　9、在乙方取得开发商开具的预收款发票（收据）后，本协议自动失效。

　　10、甲方须配合乙方去开发商处办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

商品房转让协议书 6

　　甲方(转让人)：____

　　乙方(受让人)：____

　　甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，依法就商品房转让达成如下协议：____

　　一、甲方将座落于甘肃省兰州市区的商品房转让给乙方，该商品房建筑面积平方米，由开发商开发。

　　二、合同标的商品房产权现状及转让变更手续办理：____

　　1.甲方已于年月日与开发商公司签订本合同项下的商品房预购合同，商品房在建，预计年月建成交付业主。首付款万元由乙方给付甲方后，由甲方向开发商交付，抵押按揭贷款手续由乙方负责以自己名义办理(包括抵押担保及相关手续均由乙方负责)，按揭贷款总额为万元。

　　2.甲方应在开发商向其交付房屋之日起三日内向乙方交付该房屋，交房之日，乙方向甲方一次性给付转让费柒万元及购房款余额万元，甲方应于收到乙方给付的转让费及商品房转让价款余额之日起三日内办理该商品房的提前还贷赎房手续，及时付清按揭贷款后注销抵押登记手续，并积极配合乙方到房管部门办理商品房转让申请手续，待房管部门通知之日起三日内双方必须共同到房管部门签订商品房转让合同、办理过户及权属登记手续，因该房产权属过户到乙方名下所应缴纳的税费由乙方承担，但甲方应积极协助乙方办理相关的签名等过户登记手续。

　　三、甲方应对任何第三人基于该商品房提出的权利要求向乙方提供担保，以确保乙方合法受让的房产权利不受他人干涉。

　　四、违约责任

　　1.甲方到期如逾期向乙方交付房屋的，乙方有权要求甲方按转让金总额(包括转让费和转让价款——含首付款)以每日万分之十支付违约金;甲方到期拒绝向乙方交付房屋或逾期一个月以上仍不交付房屋，乙方有权终止本合同，并且有权要求甲方给付人民币壹拾万元的违约金，造成乙方的一切经济损失由甲方负责赔偿。

　　2.乙方到期如逾期向甲方给付价款，甲方有权要求乙方按转让金总额(包括转让费和转让价款——含首付款)以每日万分之十支付违约金;乙方到期拒绝向甲方给付价款或逾期一个月以上仍不给付，甲方有权终止本合同，并且有权要求乙方给付人民币壹拾万元的违约金，造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。

　　3.如甲方无故不为乙方办理该商品房过户登记手续的，视为甲方违约，甲方应向乙方给付人民币壹拾万元的.违约金，已收取的转让款应当一次性退还给乙方，并从违约之

　　日起按银行同期贷款利率的两倍向乙方计付利息。

　　4.自本合同书签订之日起，任何一方中途反悔终止本合同的，违约方除了一次性支付守约方人民币壹拾万元的违约金外，造成该方的一切经济损失由违约方赔偿。

　　五、本合同自签订之日起生效。

　　六、本合同书一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方：____ 乙方：____

　　___年___月___日

商品房转让协议书 7

　　卖方：

　　买方：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

　　第一条

　　甲方同意将本人合法拥有的位于海南省海口市房转让给乙方，房屋建筑面积约平方米（最终以产权登记的面积为准）。乙方对上述房屋已充分了解，同意购买上述房屋。

　　第二条

　　该房屋按套出售，转让价格（不含税）为人民币玖拾玖万捌千元整（￥998000元）。因该商品房转让后产生的一切税费均由乙方承担。

　　第三条

　　付款方式：乙方共分两期付款，首期购房定金人民币拾万元整（￥100000元）乙方应于本协议签订当日向甲方支付；第二期购房款人民币捌拾玖万捌千元整（￥898000元）乙方应于签订《海口市商品房买卖合同》当日向甲方支付。

　　第四条

　　房屋交付：甲方自收到乙方支付的全额购房款之后应在当日内会同乙方向开发方申请办理房屋销售合同更名过户手续。更名完成后乙方将根据与开发商合同约定办理该房屋的后续交付手续。

　　第五条

　　支付全款并办理更名完成后，甲乙双方之间的.权属责任就此了结。日后诸如房产证办理等产权过户手续的事宜均系乙方与开发方之间责权关系。

　　第六条

　　本房屋的合同更名过户手续由甲方会同乙方联合办理，因办理合同更名过户所产生的费用均由甲方承担。

　　第七条

　　甲方保证该房屋权属清楚，若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任。若因甲方的原因（包括不按协议价格出售该房屋、转卖他人、不向开发商提出更名申请）致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴购房款，并向乙方赔偿约定购房款总额10%的违约金；若因乙方的原因致使本协议不能继续履行（包括不配合甲方办理更名过户手续），乙方应承担违约责任，乙方须将约定购房款总额的10%作为违约金赔偿给甲方。非因甲方原因造成更名不成功的，甲方无需承担责任，后续事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　第八条

　　若乙方逾期付款，则视作乙方主动放弃履行本协议，同时甲方有权单方面解除本协议，且乙方已缴购房款不予以退还。

　　第九条

　　本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十条

　　本协议经甲方、乙方及第三方见证人签字盖手印，且甲方收到乙方首期购房款后生效。协议书壹式贰份每份共贰页，甲乙双方各执壹份，具同等效力。

　　甲方：签订日期：

　　乙方：签订日期：

【商品房转让协议书】相关文章：

转让的协议书11-08