办公室装修施工合同

相关推荐

办公室装修施工合同

　　随着时间的推移，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的办公室装修施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

办公室装修施工合同

办公室装修施工合同1

　　委托方（甲方）：_______________

　　承接方（乙方）：_______________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方办公室进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：________________________________________。

　　二、形式结构：________________________________________。

　　三、工程项目：

　　1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的'午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。

　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣___________元押金，20___年__月___日至20___年__月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：________________

　　乙方（盖章）：________________

　　_____年_____月_____日

办公室装修施工合同2

　　发包方(甲方)：______________

　　承包方(乙方)：______________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的办公室室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，签定本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3居室面积：_㎡、居室间数

　　1.4工程内容：(预算清单及设计图纸)

　　1.5承包方式：双方商定采用下列第___种方式承包:

　　①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。

　　②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。

　　第二条甲方工作：

　　2.1全部腾或部分腾出办公室，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾出的办公室所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。

　　2.2向乙方提供施工所需的水、电设备，并说明使用注意事项。如确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　2.3参与工程质量、进度进行监督检查，负责材料进场和竣工验收确认工作。

　　2.4按照约定的期限支付工程费

　　第三条乙方工作：

　　3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定环境保护规定，按其保质完成工程

　　3.2施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.3对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的`，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条争议或纠纷处理

　　4.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决，当事人不愿通过协商，调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。

　　第五条附则。

　　1.本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

　　2.本合同履行完成后自动终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

办公室装修施工合同3

　　合同编号：_______________

　　______年___月___日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　联系方式：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　联系方式：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：办公室装饰

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：室内装修（见预算清单）

　　4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承担

　　5、工程期限：

　　开工日期：______年___月___日；

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　竣工日期：______年___月___日。

　　第二条：工程造价

　　（1）工程预算总造价为￥________元，大写人民币：________元整。

　　（2）本工程总造价计算依据

　　A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

　　B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

　　C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。

　　第三条：工程图纸

　　乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。

　　乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。

　　甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　第四条：材料供应

　　1、本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。

　　3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。

　　4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。

　　5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第五条：工程款支付方式

　　支付采取按工程进度分段付款方式。

　　分段付款的时间及相应金额为：

　　（1）合同签订时付合同价10%，计￥：_________元整。

　　（2）工程竣工时，付工程尾款计：_________元整。

　　工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。

　　第六条：工程工期

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

　　3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工______小时以上（累计计算），按一天顺延工期。

　　5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　6、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程质量及验收

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的`费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

　　3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

　　4、工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。

　　5、乙方于工程竣工后，提供一年的免费维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

　　第八条：工程监理

　　监理工程师的姓名_______________；单位_______________；联系方式_______________；

　　监理工程师的职责______________________。

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　第九条：维修约定

　　1、本工程交工后，乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为______个工作日。

　　2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。

　　3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙方实行有偿服务。

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第十条：违约责任

　　1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金______%。

　　2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺廷。

　　3、对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方免费返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。

　　无法复制，请下载范本查看~~

办公室装修施工合同4

　　委托方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对办公室装修。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：______。

　　2、施工面积：______。

　　第二条：工程价款

　　1、工程价款费、清运费、搬卸费等费用)。

　　2、实际费用按最后使用结算。

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3、乙方需按甲方提供的图纸，进行施工，否则将不与验收。

　　第四条：违约责任

　　合同生效后，本合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的`5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第五条：合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______(签章)

　　乙方：______(签章)

　　_____年_____月_____日

办公室装修施工合同5

　　委托方(甲方)：__________

　　承接方(乙方)：__________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：_______________________________________________

　　2.施工内容：_____________________________________________________

　　第二条：保修期

　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。

　　第三条：违约责任

　　1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的.5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。

　　第四条：争议解决

　　1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。

　　第五条：合同生效

　　1.本合同双方盖章，签字后生效。

　　2.本合同甲乙双方各执壹份。

　　甲方(业主)：__________(签章)

　　乙方：__________(签章)

　　_____年_____月_____日

办公室装修施工合同6

　　甲方：

　　乙方（业主）：

　　丙方（装修企业）：

　　为加强对本小区物业装饰装修的管理，维护小区公共秩序，确保小区在装修期间有一个良好的环境秩序，根据前期物业管理服务协议第一条第8点，明确物业管理公司、业主、装饰装修企业的责任、权利和义务，经三方协商，达成如下协议：

　　第一条各方的权利义务

　　甲方是本小区物业的装修管理部门，负责乙方装修申请的备案、服务、管理、监督和检查；乙方（业主）在本区域内有权利对自己个人所属物业按相关法律法规及小区相关规定进行装修装饰行为；并且委托丙方负责装修装饰工程的施工；已受乙方委托之丙方有正常进行施工装修之权利，但需接受甲方监督检查。

　　第二条办理装饰装修程序的约定

　　1、乙方需要对商铺或住宅进行装饰装修，必须遵守《__别墅装饰装修管理规定》及到物业服务中心申报登记审批，提供相关装修方案及办理相关装修手续。

　　2、乙丙方递交的房屋装饰装修申请项目，必须经甲方及有关部门审批备案，缴交装修保证金共5000元/户后，收到甲方发出《装修施工许可证》后，乙方才可以进行装修施工；未办理装修审批手续，擅自装修的，甲方有权责令装修单位立即停工，乙方并须向甲方支付1000元的违约金，并补办相关手续。

　　第三条装修及验收

　　1、装修过程各方都必须严格遵守《__别墅装饰装修管理规定》。

　　2、在装修工程完成后，经检查，若乙方或丙方没有违反《__别墅装饰装修管理规定》行为的，甲方将装修保证金全额退还；若乙方或丙方有违反协议约定行为的'，将按约定进行执行，情节严重的，除没收保证金外，视其违章情况，给予要求恢复原状、并承担违章造成的其它一切责任；在装修完工半年内，如发现因乙方装修工程造成管道堵塞、渗漏水、停电、电话、门铃、电视线路损坏或损坏其它物品和公共设施设备的，由乙方负责修复或承担相应的赔偿责任。

　　3、丙方要为其装修工人到甲方办理相关出入手续。

　　第四条、垃圾清运与处理的约定

　　1、为确保小区装修期间有一个良好的公共环境秩序，小区装修垃圾的清运处理实行统一管理的方式，由甲方进行统一有偿清理，乙方的装修垃圾应堆放在甲方指定的装修垃圾堆放位置，不得将装修及其他垃圾堆放在小区的任何公共地方。

　　2、乙方为住宅业主的，在已审批时行装修前需向甲方缴交相应的装修垃圾清运费（一次性），装修垃圾清运费按建筑面积划分，标准如下（不含花园部分）：

　　1、建筑面积200㎡（不含200㎡）以下400元/户；

　　2、建筑面积200—300㎡（不含300㎡）之间600元/户；

　　3、建筑面积300—400㎡（不含400㎡）之间900元/户；

　　4、建筑面积400—600㎡（不含600㎡）以上1300元/户；

　　5、建筑面积600㎡（含600㎡）以上1500元/户；

　　（甲方保留根据实际装修情况对以上费用做适当调整的权利）

　　3、乙方为商铺业主的，所生产的垃圾应堆放在该商铺的门前，并自行负责清理（必须做到日产日清）；若乙方或丙方要求把装修垃圾堆放在甲方的指定位置时，则须缴付装修垃圾清运费用500元/户，没有缴费而擅自堆放的，须向甲方支付违约金600元，另外，对于堆放在商铺门口公共场所的垃圾未按时清理的，乙方或丙方接到甲方两次通知后仍不自觉清理时，则由甲方派人代清，清理费为500元/次，其费用在装修保证金内扣收。

　　4、一切装修垃圾应采用袋装清运，并按甲方指定的地方放置；不按指定位置堆放装修材料、垃圾，或在搬运装修材料、垃圾过程中，损坏公共部位、公共墙面、乱倒装修垃圾阻塞厕盆、排水管道等，一经发现，乙方或丙方除需要清理通畅，修复损坏外，还须向甲方支付违约金200元/次。

　　第五条、其他约定

　　1、本协议如丙方不能到场签订，由甲乙双方签订，同样具有同等法律效力。

　　2、本协议如丙方不能履行或承担责任的，乙方承担连带责任。

　　3、本协议在履行中如发生争议，先协商解决，协商不成的，可向物业所在地的法院起诉。

　　4、本协议自甲、乙双方签字之日起生效，一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______

　　乙方（业主签署）：______

　　丙方：

　　____年__月__日____年__月__日

办公室装修施工合同7

　　合同编号：________年____月____日

　　发包方：住址：联系方式：

　　承包方：住址：联系方式：

　　风险提示：

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：办公室装饰

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：室内装修

　　4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承担

　　5、工程期限：开工日期：________年____月____日;风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日。

　　第二条：工程造价

　　工程预算总造价为________元，大写人民币：________元整。

　　本工程总造价计算依据

　　、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

　　、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

　　、施工中甲乙要求新增加的项目费用。

　　第三条：工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。乙方必须严格按甲方认可的图纸施工。甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的.材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期，由承包人承担。

　　第四条：材料供应

　　2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。

　　4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。

　　5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第五条：工程款支付方式支付采取按工程进度分段付款方式。分段付款的时间及相应金额为：

　　合同签订时付合同价10%，计：_________元整。

　　工程竣工时，付工程尾款计：_________元整。工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。

　　第六条：工程工期

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

　　3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工______小时以上，按一天顺延工期。

　　8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程质量及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

　　3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

　　4、工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。

　　5、乙方于工程竣工后，提供________年的维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

　　第八条：工程监理监理工程师的姓名_______________;单位_______________;联系方式_______________;监理工程师的职责______________________。风险提示：保修责任的起算

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　第九条：维修约定

　　1、本工程交工后，乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为______个工作日。

　　2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。

　　3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙方实行有偿服务。风险提示：明确违约责任

　　第十条：违约责任

　　1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金______%。

　　2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺_。

　　3、对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。

　　4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。

　　5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。

　　6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故由乙方负责并承担责任。

　　第十一条：争议解决双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：

　　1、向__________仲裁委员会申请仲裁;

　　2、向___________人民法院起诉。甲方：委托代理人：联系电话：________年____月____日乙方：法定代表人：联系电话：________年____月____日附件：

　　1、施工图纸共_____张

　　2、装修预算书共_____页

　　3、甲方提供装饰装修材料明细表

　　4、乙方提供装饰装修材料明细表

　　5、其他：本合同共_____页____________________________工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明123456

　　发包方________年____月____日

　　承包方________年____月____日____________方提供装饰装修材料明细表金额单位：________元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

　　发包方________年____月____日承包方________年____月____日

办公室装修施工合同8

　　业主（以下简称甲方）：_________________

　　联系电话：_________________

　　施工队（以下简称乙方）：_________________

　　联系电话：_________________

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、工程概况

　　工程地址：__________________________________

　　二、价格

　　清包工费：￥_________元，大写：__________________

　　其中水电工_________元

　　木工_________元

　　瓦工_________元

　　油漆工_________元

　　垃圾清运费_________元

　　三、付款方式

　　1、施工队进场，预支生活费：_________元

　　2、木工完成，付_________元

　　3、瓦工完成，付_________元

　　4、工程竣工，付_________元

　　5、保修金_________元，从竣工之日起1年后支付

　　四、设计

　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。

　　4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。

　　5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

　　6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的'工程。

　　8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

　　9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　从_____年____月____日起至_____年____月____日止，工期为_____天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_____元/天

　　七、材料搬运

　　甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　八、垃圾清运

　　1、垃圾袋装化

　　2、垃圾应日日清

　　3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

　　九、劳动力管理

　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

　　3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

　　4、乙方应具备在XX市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　5、乙方指定由__________为工地现场负责人，__________为替补负责人。

　　6、在合同价内，乙方应提供_____人次跟随甲方挑选材料。

　　7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2（1人）人以上的施工人员。

　　8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　十、施工机具

　　1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。

　　十一、工地现场管理

　　1、现场禁止使用明火。

　　2、现场禁止吸烟。

　　3、油漆材料必须和其他材料分开放置。

　　十二、维修

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　甲方：__________乙方：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　签订日期：__________签订日期：__________

办公室装修施工合同9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的`情况下签定如下合同

　　一、工程概况

　　工程地址：___________办公室

　　二、价格

　　工费：______

　　三、付款方式

　　1．施工队进场，付首期款。

　　2．瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。

　　3．工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款。

　　四、设计

　　1．甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。

　　2．甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、劳动力管理

　　1．开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2．未经甲方许可，工地施工人员及非工地施工人员不得在工地过夜。

　　3．乙方应具备在北京市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　乙方指定由 _______为工地现场负责人， _______为替补负责人。

　　4．乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2（1人）人以上的施工人员。

　　5．未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工费_______元/天。

　　本合同经双方签字后生效，全部履行完后自动失效。本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

办公室装修施工合同10

　　合同编号：

　　________年____月____日

　　发包方（以下简称甲方）：住址：联系方式：

　　承包方（以下简称乙方）：住址：联系方式：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：办公室装饰

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：室内装修（见预算清单）

　　4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承担

　　5、工程期限：开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　第二条：工程造价

　　（1）工程预算总造价为________元，大写人民币：________元整。

　　（2）本工程总造价计算依据

　　A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

　　B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

　　C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。

　　第三条：工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。?乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　第四条：材料供应

　　2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。

　　4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。

　　5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第五条：工程款支付方式支付采取按工程进度分段付款方式。分段付款的时间及相应金额为：

　　（1）合同签订时付合同价10%，计：_________元整。

　　（2）工程竣工时，付工程尾款计：_________元整。工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。

　　第六条：工程工期

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

　　3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工______小时以上（累计计算），按一天顺延工期。

　　5、由甲方自行挑选的'材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程质量及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　2、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

　　3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

　　4、工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。

　　5、乙方于工程竣工后，提供________年的维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

　　第八条：工程监理监理工程师的姓名_______________；单位_______________；联系方式_______________；监理工程师的职责______________________。风险提示：保修责任的起算

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　第九条：维修约定

　　1、本工程交工后，乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为______个工作日。

　　2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。

　　3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙方实行有偿服务。风险提示：明确违约责任

　　第十条：违约责任

　　1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金______%。

　　2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺X。

　　3、对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。

　　4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。

　　5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。

　　6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担责任。

　　第十一条：争议解决双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：

　　1、向__________仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向___________人民法院起诉。

　　甲方（签章）：委托代理人：联系电话：________年____月____日

　　乙方（签章）：法定代表人：联系电话：________年____月____日

办公室装修施工合同11

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承担甲方档案馆迁建250变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250变受电工程的'设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：__________元；

　　3、本工程款分2次结清，其中：合同签订3天内应付工程款的70%、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在___________年__________月__________日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全，做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表：__________代表：__________

　　__________年__________月__________日

【办公室装修施工合同】相关文章：

施工装修合同02-24