水泥购销合同(15篇)
随着法律知识的普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的水泥购销合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
水泥购销合同1
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
一、产品名称、规格、型号、单价、要求签订时间:年月日
二、质量要求和标准:按需方企业要求为标准(见上表)。
三、交货时间、地点、方式:按需方报单要求和指定地点。
四、运输方式及到达站港和费用负担:供方负责并承担费用。原因而随意调价,否则,视为违约,需方有权将本合同随之终止,并拒付货物余额,起诉索赔。向需方结算货款,需方以银行承兑汇票支付货款。
五、产品定价:硫酸亚铁单价由供方根据同行业最低价申报,需方审核,否则货款超额部分需方有权扣除。
六、质量要求及违约责任:供方根据需方的要求提供产品,每批货物须达到100%合格,需方检验不合格有权退回货物或按超标比例扣款,需方因此而造成的.全部损失由供方承担。合同期间,因原材料市场价格上下浮动超过10%的情况下,双方可再协商调价,供方不能因生产条件变化或其它
七、结算方式:付款周期90天,(如:4月末付1月末欠款,以此类推;供方每月需及时核对往来业务事项,不及时对账,双方不能一致确认的不排付款)。供方凭正规发票(含税价)
八、未尽事宜,双方共同协商解决。
九、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水泥购销合同2
供 方:(以下简称甲方)
需 方:(以下简称乙方)
经供需双方友好协商,本着平等、互利的原则,需方同意到供方定点采购水泥使用于工程,具体细节达成如下协议:
第一条:价款、数量及交(提)货时间:
1、成交价格: 元吨
2、成交数量: 吨
3、按需方要求供货,大宗货物需提前三天报备计划。
第二条:质量标准:供方严格按照国家标准提供产品。
第三天:供方对质量负责的条件:因需方的损坏或施工未按厂家的技术要求造成的后果,由需方负责。
第四条:随机的必备品、配件、工具数量及供应方法:
第五条:付款结算方式: 元。
第六条:交(提)货地点、方式供方按需方出具的要货计划,要求的`时间与具体数量送货到需方 工地。
第七条:运输方式和费用的负担:大宗货物供方送到工地,由需方负责派人卸货。
第八条:验收标准方法,地点及期限:按本合同的
第二条所规定的标准,本合同
第六条规定的地点,由需方指定专人验收后在销售单上签字,对产品质量的异议期限应当在使用前。
第九条:违约责任,由违约方承担违约损失。
第十条:违约处罚方式:供方未如期供货,由供方每天赔偿需方拖欠发货金额的5,若需方未按照合同
第五条的规定付款,则需方每天向供方支付尚欠货款金额5的滞纳金。
第十一条:资料提供和费用承担:供方提供产品合格证、厂家检测资料,如工地需要送检,费用由需方负担。
第十二条:退货期限、要求费用承担:需方如因计划不当出现退货,需在提货后三天内提出,如出现产品损坏则供方有权拒绝退货,退货的运输费用由需方负担,供方收取退货金5%的退货费用。
第十三条:合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商或解决不成的,服从____市经济仲裁委员会的仲裁。
第十四条:本合同一式两份,双方各执一份,本合同自双方盖章或签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
水泥购销合同3
甲方供货方:__________
乙方购买方:__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则,由甲乙双方共同签订。
第一条标的、数量、价款
第二条质量标准
水泥质量应符合水泥国家标准,依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时,甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁,检验费用有责任方承担,确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。
第三条运输交货方式:
由甲方组织车辆运到乙方施工工地即:乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。
第四条付款结算方式
合同签订支付合同总金额的30%给甲方,剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清,逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的'3%的违约金。
第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第六条本合同共计二页,一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:__________
乙方:__________
________年____月____日
水泥购销合同4
甲方(供应方):_________
乙方(采购方):_________
根据《_____》及有关规定,甲、乙双方经过平等友好协商,现就乙方向甲方购买水泥用于金寨流波新村建设工程施工有关事宜,达成如下一致条款,以资双方共同遵照执行:际供货数量结算。
注:若需要根据市场行情调整价款,可以约定为:按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条产品质量标准:
甲方供应产品质量必须符合中华人民共和国国标(GB175-20_________、GB1344-20_________)规定标准并满足该工程施工需要。
第三条交货方式:
1、交货地点:甲方需将水泥运输至金寨流波新村工地。
2、乙方对每批次货物书面签收后,即视为该批次货物已办理交付手续,该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间:乙方指定人员(姓名:_________身份证号码:_________电话:_________电子邮箱:_________)应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员(姓名:_________电话:_________身份证号码:_________电子邮箱:_________)。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条产品验收方法:
1、数量验收:甲方交付水泥时,水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
2、质量验收:以甲方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据,甲方应将出售给乙方之水泥所属编号的`水泥检验报告交付乙方存查。如乙方对水泥质量有异议,需在收货后25个日历天内提出,经双方共同取样(同一编号封存样)送检最终以安徽省建材质量检测站的检测报告为准。若确属甲方所供水泥质量问题,则由甲方承担检测费用若乙方未在25个日历天内提出质量异议,则视为甲方所提供的产品质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条货款结算及付款方式:
1、结算方式:每月5号前,由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算,结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效,生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式:双方办理对账结算手续后3个工作日内,由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款,其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票,否则乙方有权拒绝付款。
第六条违约责任:
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准,乙方有权拒付水泥货款,且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格),则每延误一天,乙方有权对甲方处以_________元的违约金。
第七条争议解决办法:
若双方在履行本合同过程中发生争议,经协商调解不成,同意提交武汉_____委员会_____解决。
第八条其它:
1、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
水泥购销合同5
甲 (以下简称 方)
乙
水泥厂
经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:
一、数量、计量单位、单价、金额
品名 规格 单位 数量 单价(元)单价(元)备注
价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 $
二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货:
年 月 日前提(供) 吨。其中:
吨。 吨。
年 月 日前提(供) 吨。其中:
吨。 吨。
年 月 日前提(供) 吨。其中:
吨。 吨。
年 月 日前提(供) 吨。其中:
吨。 吨。
甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。
六、付款办法和期限:1.甲方在 年 月 日前付定金 元;
2.采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年 月 日前电汇 元;
年 月 日前电汇 元;
年 月 日前电汇 元;
年 月 日前电汇 元;
3.采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月 日~ 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任:
甲方责任:1.中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。3.承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的.责任。
乙方责任:1.不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。3.承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式 份。经法定代表人签章后生效。有效期从 年 月
日起至 年 月 日止。
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
代表人: 代表人:
经办人: 经办人:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
签订时间: 签订地点:
水泥购销合同6
甲方(购方):____________________________________
地址: 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
乙方(销方):____________________________________
地址: 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:
一、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准,水泥购销合同样本。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货:
年 月 日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。
年 月 日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。
年 月 日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。
年 月 日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。
甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限:
1.甲方在 年 月 日前付定金________元;
2.采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年 月 日前电汇________元; 年 月 日前电汇________元;
年 月 日前电汇________元; 年 月 日前电汇________元。
3.采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日~____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任:
甲方责任:1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的'违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。
乙方责任:1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付____ %的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方:________________________ 乙方:________________________
代 表 人:____________________ 代 表 人:____________________
开户银行:____________________ 开户银行:____________________
帐号:________________________ 帐号:________________________
年 月 日 年 月 日
水泥购销合同7
购货单位(以下简称甲方):
供货单位(以下简称乙方):
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品名称、型号、数量、单价、金额
第二条质量标准:按国家质量技术标准制作生产,甲方
第三条供货人对质量负责的条件及期限:供货时间按乙
第四条包装标准、包装物的供应与回收:
第五条随机的`必备品、配件、工具数量及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:第七条标的物所有权自时起转
第八条交(提)货方式、地点:
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:
第十条检验标准、方法、地点及期限:
第十一条成套设备的安装与调试:
第十二条结算方式、时间及地点:
第十三条担保方式(也可另立担保合同):
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)、提交仲裁委员会仲裁;
(二)、依法向人民法院起诉。第十七条本合同从后生效。
甲方:
乙方:
______年______月______日:
水泥购销合同8
买受人:_______________(以下简称甲方)
出受人:_______________水泥厂(以下简称乙方)
经双方协定一致,签订水泥买卖合同条款如下:
一、数量、数量、数量、金额
数量_______数量_______数量________金额________
二、质量标准:
水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋货合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:
甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。
五、交货期限
甲方逾期提货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。
六、付款办法和期限
1、甲方在________年____月____日前付定金______元;
2、采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。
________年____月____日前电汇________元
________年____月____日前电汇________元
________年____月____日前电汇________元
________年____月____日前电汇________元
________年____月____日前电汇________元
________年____月____日前电汇________元
3、采取托收承付方式:按《支付结算办法的`有关规定执行。乙方每月______日~______月凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任
甲方责任:
1、中途退货或违约拒收的应偿付退(或拒)货部分货款总值百分之五的违约金。逾期提货的,每天偿付逾朗提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、其他违约责任
乙方责任:
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值百分之五的违约金。逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
3、其他违约责任
八、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
1、提交__________________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
甲方:_______________ 乙方:________________
________年____月____日 ________年____月____日
水泥购销合同9
甲方(购方):
乙方(销方):
经双方协定一致,签订水泥合同条款如下:
一、 产品数量、单价:
甲方采购乙方水泥约 吨,价格以送货同时期市场价为准,(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额),且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。
二、 质量标准:
水泥标号执行国家规定标准,由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、 袋重误差必须达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、 交货方式、地点和运杂费负担:
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点,乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费,上、下车费均由乙方负责。
五、 乙方供应要求:
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划),如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的.,甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、 付款方式和期限:
乙方先期垫付 吨水泥给付甲方使用,其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。 吨以后乙方向甲方提供的水泥每 吨凭甲方的收货单结算一次,结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款,逾期货款按月息 利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。
七、 其它:
1、 乙方不能交货或逾期交货的,按逾期交货货款总值计算,每天偿付 的违约金。
2、 乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定,除自行负责处理外,还要陪偿甲方的实际损失。
八、 本合同一式肆份,签字后生效。双方各执贰份。
甲方: 乙方:
单位名称(章): 单位名称(章):
________年____月____日________年____月____日
水泥购销合同10
需货方: (以下简称甲方)
供货方: (以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,双方必须严格履行。
一、价格条款
1、沙、石、水泥、石灰建筑用材料根据市场价格双方协定。附:河沙78元/方,本地沙70元/方,石灰370元/吨,砾石68元/方,水泥依行情价进行调整。
2、甲、乙双方不定期对材料行情了解,确需进行调整的可调整。
3、若有市场原因导致材料价格上涨,乙方提前通知甲方。(如今年水泥行情变化剧烈,需有厂方涨价函,经甲方确认真实,乙方方可按上涨后价格实行。)
4、价格表中未列出商品,甲乙双方根据市场正常协商定价。
二、材料配送方式及运输方式
1、乙方按要求将甲方所需材料运送到目的地时,乙方应请现场负责人验收、签字,且开具体相关送货单一式三份进行核对,甲方和现场负责人各一份,乙方一份。
2、甲方所需材料均由乙方负责安排车辆运输,且运输过程中所发生材料损失、丢失,均由乙方负责,甲方不承担责任。
三、质量标准
1、沙、石要干净,不含泥沙,粗细要达到级配。
2、水泥要求:有出厂质量报告、合格证,达到所需标号。
四、结算方式
每月采取月结的方式结算,每个月月底乙方凭现场收货人签字确认的送货回单到公司对单,待公司确认无误后,次月初给予结算。合同期内必须保证所有材料款结清。
五、甲方责任
1、保证材料款及时到位,按期结算。
2、甲方需乙方配送的`材料尽可能提前通知乙方,给乙方提供充裕的时间安排配送工作。
六、乙方的责任
1、乙方保证按甲方限定的时间及时送货;
2、若有材料不符合质量标准,乙方负责退货。
七、合同期限
本合同执行期限,从签定至本公司在建工程项目完工。
八、本协议经双方代表签字盖章后即时生效,双方应严格执行,执行合同过程中如发生纠纷,双方应本着平等、互谅的原则协商解决,协商未果可提请法院判决。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方单位(盖章): 乙方负责人:
负责人: 电话:
电话: 日期:
日期:
签定地点:
水泥购销合同11
需方(甲方):供方(乙方):
一、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方协商一致,达成如下条款:足如下质量要求:
1、允许装载质量:50公斤颗粒料
2、规格:有效长度105cm,有效宽度65cm
3、编制密度:10×10
4、重量:内覆膜后总重必须达到100g
二、包装:每大捆500条,其中每小捆各100条满足环保要求,包装袋可自动降解,对动物及环境无污染
三、送货时间和送货地点:最迟不得迟于年月日前到货,地点:乙方运至甲方指定地点
四、验收:
1、验收方式:收货时甲方抽样检验,若发现有不符合本合同第二条约定质量标准的,乙方须承担本合同约定的违约责任
2、在甲方使用过程中发现不符合第二条质量要求的产品,乙方除须承担本合同约定的.违约责任,同时还应负责调换或赔偿,过程中产生的费用由乙方承担。
五、付款方式:
货款的支付时间:____________;货款的支付方式:_____
六、违约责任:
甲乙双方应严格按照合同的要求履行各自的义务,若乙方提供产品不符合同第二条约定质量标准的,乙方须承担合同总价款20%的违约金。若乙方逾期到货的每逾期一日承担总价款2%的违约金。
七、合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效,自合同义务全部履行结束之后终止。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同时双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。诉讼争议的管辖权法院为原告方法院所在地法院。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水泥购销合同12
甲方:________________
乙方:________________
乙方因工程需要,向甲方购买黄沙、水泥,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。
1.乙方所需的黄沙、水泥全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买黄沙、水泥,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要,分期向甲方购进所需黄沙、水泥,乙方每次需货时,应提前1天通知甲方,经甲方确认后,甲方应在2日内将该黄沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的`千分之三支付违约金。
3.黄沙、水泥接收验收方式:乙方收到货物后应先进行验收,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起2日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批黄沙、水泥的质量视为完全合格。
4.付款方式:本合同项下黄沙、水泥款项按以下方式支付:甲方黄沙、水泥送到乙方工地当日,乙方必须支付该批黄沙、水泥总价款的30%,余款30日内付清。
5.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交_________方所在地人民法院裁决。
6.本合同双方签字盖章后生效;每批送货合同金额及数量等附明细表。 7.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
水泥购销合同13
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,并根据诚实信用和平等互利的原则,经友好协商一致,签定此合同。甲乙双方申X都已经理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自所承担的权利和义务,严格执行本合同,合同条款如下:
一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额:
以上价款总计____________元(大写:____________)。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准,如市场价格有大的变化,以上价格以乙方通知甲方前30日的市场平均价格为基准价予以调整,并经甲乙双方认可。
二、质量标准:甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。
三、产品合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场,但运费、上、下车费等均由乙方自理。
五、供货日期:____________年______月______日。
六、付款办法和期限:
1、乙方在______元。
2、乙方在通知甲方供货时预付货款的货到乙方指定工地现场三日内支付总货款的,货到乙方指定工地现场再支付总款的,货到乙方指定工地现场天内结算付清。
七、违约责任:
甲方责任:
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值____________%的违约金。逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之____________的违约金。
2、所交产品质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
乙方责任:
1、中途退货或违约拒收的,除偿付退(或拒收)货部分货款总值____________%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的`违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的,每天偿付逾期付款总额万分之____________的违约金。
八、本合同一式三份,甲乙双方签字盖章并办理了定金手续后生效,合同履行完毕或者于______年______月______日本协议终止。未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(签章):____________乙方(签章):____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
______年______月______日
水泥购销合同14
甲方(购方):________________
乙方(销方):________________
二、 质量标准:
石子标号执行国家规定标准,由乙方按每批次向甲方交送石子出厂质量合格报告。甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的.损失概由乙方负责。
三、重量误差必须达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、交货方式,地点:甲方自提。
五、结算方式:按批次结算。
六、乙方对质量负责的条件及期限:甲方验收。
七、违约责任:双方协商。
八、解决合同纠纷方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,由签订合同所在地人民法院裁决。
九、其他约定事项:双方签字或盖章有效。
十 、本合同一式肆份,签字后生效。双方各执贰份。
甲方:________________ 乙方:________________
代理委托人签章:________________ 代理委托人签章:________________
_______年____月_____日 _______年____月_____日
水泥购销合同15
甲方(供应方):xx
乙方(采购方):赵xx
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方经过平等友好协商,现就乙方向甲方购买水泥用于 金寨流波新村建设 工程施工有关事宜,达成如下一致条款,以资双方共同遵照执行:际供货数量结算。
注:若需要根据市场行情调整价款,可以约定为:按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条 产品质量标准:
甲方供应产品质量必须符合中华人民共和国国标(GB175-20xx、GB1344-20xx)规定标准并满足该工程施工需要。
第三条 交货方式:
1、交货地点:甲方需将水泥运输至 金寨流波新村工地 。
2、乙方对每批次货物书面签收后,即视为该批次货物已办理交付手续,该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间:乙方指定人员(姓名: 徐建 身份证号码: 电话:电子邮箱: )应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员(姓名: xx 电话: 身份证号码:电子邮箱:)。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条 产品验收方法:
1、数量验收:甲方交付水泥时,水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的.数量为准。
2、质量验收:以甲方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据,甲方应将出售给乙方之水泥所属编号的水泥检验报告交付乙方存查。如乙方对水泥质量有异议,需在收货后25个日历天内提出,经双方共同取样(同一编号封存样)送检最终以安徽省建材质量检测站的检测
报告为准。若确属甲方所供水泥质量问题,则由甲方承担检测费用若乙方未在25个日历天内提出质量异议,则视为甲方所提供的产品
质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条 货款结算及付款方式:
1、结算方式:每月5号前,由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算,结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效,生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式:双方办理对账结算手续后3个工作日内,由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款,其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票,否则乙方有权拒绝付款。
第六条 违约责任:
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准,乙方有权拒付水泥货款,且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格),则每延误一天,乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。
第七条 争议解决办法:
若双方在履行本合同过程中发生争议,经协商调解不成,同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。
第八条 其它:
1、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签订日期:年 月 日