架子工合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的架子工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

架子工合同

架子工合同1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据施工需要，甲方将工程现分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程安全顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地点：____________________

　　三、承包范围：____________________

　　施工图纸范围以内的所有施工内容，即本工程中的所有架子工程。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　1、室内防护架，室外操作架、防护架；

　　2、架料安全标志安装；

　　3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码；

　　4、走廊、通道、施工道路防护架；

　　5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责；

　　6、外墙防护主体和装饰双排外架；

　　7、建筑物的“四口”，“五临边”搭拆；

　　8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码；

　　9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证；

　　10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆，坑边防护的搭拆；

　　11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次，每次每层搭拆不少于3个；

　　12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护；

　　13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆；

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。)乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。

　　2、按施工进度及甲方要求进行施工。

　　六、质量要求：

　　1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据，并随时接受甲方技术人员及质检人员的检查。

　　2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督，如质量达不到规范要求，致使监理要求甲方停工整改，乙方搭拆影响甲方施工，所造成的损失由乙方承担。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　A、甲方责任

　　1、及时提供工程上所需的各种材料，确保满足施工要求；

　　2、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　3、负责工程质量跟踪检查及质量监督，负责分项工程质量评定及验收；

　　4、提供施工用水、用电及夜间施工照明；

　　5、按合同约定进度支付工程款。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、工人进场必须乙方提供所需要的证件(身份证、特种操作上岗证等)，所产生的费用由乙方负责；

　　3、按工艺要求提前做好材料计划，报主管工长审批；

　　4、现场作业人员必须遵守现场的各项管理规章制度、安全操作规程规范和现行法律法规；

　　5、合理使用材料，未经主管工长同意不得随意切割，违者视其情节轻重每次罚款200元以上；

　　6、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　7、乙方要遵守施工现场安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方管理人员和安全检查人员的`监督检查，如乙方不听从甲方人员的指挥以及违反安全操作规章所造成的一切后果由乙方自行负责；

　　8、严格按照国家规定进行施工。乙方作业人员必须戴好安全帽，外架及高空临边作业、高空作业必须挂好安全带，安全带必须高挂低作业，严禁低挂高作业，临边作业必须要做好安全防护栏以及2人以上方可进行施工。未做好防护栏的严禁作业，施工的安全责任由乙方承担，施工过程中由乙方引起的安全事故由乙方负责；

　　9、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落等现象必须当时立即整改；

　　10、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法；

　　11、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定；

　　12、施工机械的使用必须严格按照施工机械使用规范、操作堆积进行使用，做到专人开机，持证上岗，如有临时更换开机人员的必须做好安全交接工作；

　　13、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　14、乙方施工人员不得随意拿工地上的材料，如有发现将处予所用材料的五倍罚款；

　　15、在施工过程中要听从甲方施工管理人员的指挥，不准违规操作、不准强行施工；乙方高处作业、临边作业以及危险区域的施工要有足够的安全措施否则出现的安全事故由乙方自行承担责任；

　　16、严禁酒后上班，严禁打架斗殴、好酒闹事及偷盗。情节严重者扭送公安机关处理；

　　17、不得使用18岁以下童工和55岁以上老年人，有心脏病、高血压、残疾人等不能进入工地施工作业；

　　18、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；

　　19、若因乙方原因造成中途退场(包括自行退场、被建设方监理方指名退场及项目部开除退场)甲方只按乙方完成合格工程量的70%支付给乙方；

　　20、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部；

　　21、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　22、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　23、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：____________________乙方(施工责任方)：____________________

　　签约地点：____________________

　　签约日期：____________________

架子工合同2

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　本协议依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确工程内容及双方责任，经甲乙双方协商一致，订立本协议，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：铜陵县天门镇卫生院门诊楼建设工程

　　工程地点：天门镇朱村街道旁

　　面积：结构类型：框架结构

　　二、工程进度

　　本工程自开工之日起天交付给建设单位。人数要达到项目部要求，上道工序不能影响下道工序的顺利进行。

　　三、工程质量要求

　　1、乙方必须自觉遵守甲方安全管理方面的规章制度，对于工程施工中必备的安全防护措施，乙方有义务进行管理、保护、维护。如因乙方私自拆除防护措施而造成的安全事故，一切均由乙方自理，与甲方无关。乙方必须每天召开班组安全会议，对安全工作常抓不懈，乙方是第一安全员，对本班组负主要责任，如本班组原因造成安全事故，责任由乙方承担由此产生的一切费用。

　　2、每个新工人进场必须经过安全培训，三级教育、签订安全协议后方可安排上岗，并登记花名册否则一切后果由乙方承担。

　　3、乙方每道工序完成后必须进行自检，自检后报安全员复检，复检达不到要求的必须返工，直至符合要求，不及时报检每次触法0元，严重违反操作规程的每次处罚200—500元。

　　4、不按规定时间完成分项工序，每次罚300元，因此而造成其他班组窝工，损失从乙方工程款中扣除。

　　总工期拖延一天罚1000元以此类推。确保项目部每月的施工总计划的顺序完成，每六天一个分计划。如不能完成每月的总计划，延期一天罚500元，时间顺推，连续阴雨超过5天向项目部书面报告要求工期顺延。

　　5、工序完成后剩余材料不堆放至指定地点，每次100—300元。

　　四、付款方式

　　付款方式：

　　五、双方责任

　　5.1甲方责任：

　　5.1.1提供具备施工条件的施工场地;

　　5.1.2负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　5.2乙方责任：

　　5.2.1乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，服从甲方从全局考虑对工程施工工作出的各项工作安排;遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　5.2.2乙方指定专职等管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。并积极参与项目部对工程项目的施工管理，作业班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5.2.3强化施工队伍的安全生产教育，严格按《建筑安装工人安全技术操作规程》中的'有关规定和项目部下达的安全(技术)交底施工，不得强行和违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任和损失

　　5.2.4工人进入施工现场必须把劳保用品穿戴齐整，正确佩带安全帽,不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。每检查一人劳保用品穿戴不齐整，罚10元;不正确佩带安全帽者，每发现一次罚10元;如在施工中不使用安全防护用品，均给予处罚50元，并立即停工，纠正后方准继续施工。如不遵守安全文明施工、工完场清者，在工程及场区内大便、中午喝酒，每人每次给予1000元罚款。打架斗殴者每人罚款20xx元，并驱逐出施工现场。

　　5.2.5乙方必须确保进场人员的技术素质，人数稳定，特殊工种均持证上岗，工作效率高。在施工合同期内，乙方要保证技术力量和施工队伍的稳定。因管理不善，造成亏损;或由于人员不足、技术素质差而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　5.2.6乙方在劳动力组合时，不得凭个人的意愿挑剔。需雇佣临时工时，应与甲方联系并办理有关手续后，方可进场。

　　5.2.7乙方应按照施工图纸，认真施工，确保质量。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到质量等级要求。甲方在发现乙方在施工中出现质量安全事故隐患，或材质低劣现象;提出整改通知书，乙方必须按时完成，如有延误或没有回执，每项罚款1000元，待决算时一次性扣除。

　　5.2.8乙方及其施工人员如有违反甲方制定的各项规章制度及有关规定，且情节严重影响甲方声誉时，甲方可责令乙方清场并另行安排其他队伍继续进行施工，剩余工程进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成的损失予以全额赔偿，所产生的一切法律后果均由乙方自行负责。

　　5.2.9乙方不得将经甲方委托的施工任务再行转包，否则甲方有权收回所委托的施工项目，并解除其已签定的施工合同。

　　5.2.10不懂特种作业人员一律不准擅自开机操作，乱接电线。操作人员必须持证上岗。

　　六、本协议一式两份，甲、乙方各执一份。以上条款已经双方审阅无误，签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

架子工合同3

　　甲方身份证号码

　　乙方身份证号码

　　经甲乙双方共同协商，本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、承包范围及工程内容：本工程的总建筑面积㎡,周边搭设钢管双排脚手架，每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口)，安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设，保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时，按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工，每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道，搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷，以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除，统一堆放到现场指定的位置。

　　三、工程单价：负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算，每平方米元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算，每平方以元(壹拾肆元整)包干价。

　　四、付款方式：付款方式根据甲方主合同为基准，乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的'工程量，由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%，余下的20%拆除脚手架后一个月内付清，余下10%与竣工验收后两个月内付清。

　　五、工程工期：乙方工期必须同甲方施工进度同步，无条件服从甲方安排，按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期，中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的，甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款)，必要时清退出场。

　　六、工程质量：按照国家规范及现行标准进行施工，并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收，对进场的材料不合格的严禁使用，乙方搭设不规范必须返工，出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下，在项目部的按安排下从事作业，要做到每样材料用到实处，接受项目部的监督。安全文明施工，做到工完场清。

　　七、工程安全责任：乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥，并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底，不得乱施工，违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故，20xx0.00元以内的(包括20xx0.00)费用由乙方自行负责。20xx0.00元以上的按三七划分，甲方七成(甲方负责的七层，同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销)，乙方三成。该工程开工后，乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象，没人每次罚款500.00元，并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则，不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理，否则违章、违规造成的一切后果，必须罚款处理追究其法律责任。

　　八、为了确保质量，乙方委派负责，必须进驻工地，连续3天不到现场，视为自愿退出合同，甲方按实做工程量的50%结算。

　　九、本合同壹式叁份，甲乙双方各执一份，另公司留一份存档备查，双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

架子工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了更快、更好的搞好工程建设确保工程质量、安全、进度，本着平等协商的原则，有关具体事项经甲、乙双方共同协商如下：

　　一、承包范围

　　甲方以包工的方式将邦盛凤凰城C05栋主体工程、设计图纸、图纸会审及小型设计变更(范围)在内的所有架子工程施工工作，且水电、弱电、消防、电梯施工等工种配套的分包工程量任务承包给乙方，具体内容如下：

　　1、承包方式：包工不包料，乙方所有工具(含安全帽、安全带、雨衣、雨鞋、手套、面罩、工作胸牌、吊葫芦等)

　　2、工种内容

　　(1) 、按施工图纸中的主楼，附楼全部的外墙双排钢管脚手架及外架落地点地下室悬挑式双排钢管脚手架(含电梯井满堂架砌墙用、安全通道、防护棚等)、采光井单排架及“四口、五临边”钢管安全围护搭拆施工，公字钢固定、塔吊升节、操作平台搭拆等。

　　(2) 、电梯井门口、施工电梯和物料提升机卸料口和过道平台的防护门(包安装)，施工电梯和物料提升机机座下加固;

　　(3) 、按规范要求搭设外架上的安全立网、兜网、内外水平防护、楼层的预留洞口覆盖、施工安全通道(楼梯)、临也防护、安全防护斜道、防护棚、钢筋加工棚装卸料平台等工作;

　　(4) 、周转性材料的场内搬运(水平搬运、垂直搬运)、现场整理、零散材料的清理等;

　　(5) 、外装饰的'改架、架空层、炮楼外架的搭设及拆除

　　(6) 、悬挑型钢和外架硬性连接点的安装、工字钢焊接和拆除，预埋件预留和拆除工作;

　　(7) 、防护外架和剪刀撑由乙方负责;

　　(8) 、架管、扣件、竹架板等材料进场负责套钢丝和挂钩;

　　二、承包方式及单价：

　　1、按包工原则，C05栋和附楼按公司蓝图上的标准面积进行计算，综合价元/m;二次搭设搭设外架和临边防护的价格为元/m，(面积按公司蓝图上标准的面积计算×多少层)。

　　3、周转性材料的场内水平运输、垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远)。每个施工工作后的现场清理工作、多余材料的整理回收(不含木工的)、搭设工作报安全、质量验收(即班组自检、专业检查人员检查)、现场文明施工等的一切工作内容。无论泵车单体中运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易

　　1、乙方自愿向甲方交纳履约保证金元，如甲方通知乙方进场，7天不进场保证金做违约赔偿。

　　2、如甲方不给乙方做外架，本保证金退还另加一倍赔偿;

　　3、履约保证金的退还：主体完成到封顶退还。

　　十一、违约责任

　　1、乙方未经甲方同意将工程转包或中途停工与退场，则视同乙方违约，甲方支付给乙方已付的伙食费，其余款项视违约赔偿，不作任何结算。

　　2、如乙方施工人员不够，质使工程不能按计划进度施工，甲方有权无条件清退乙方，或甲方另请人员施工，其费用由乙方负责。

　　3、如果乙方违约，押金不退还，作为本工地的进度补偿。

　　十二、其它

　　本合同未尽事宜，由双方面议，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，工程竣工款项付清后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　电话：

　　年月日

架子工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保质保量确保本工程外脚手架工程达到“双标化”技术要求和明确外脚手架承包者应承担的责任，经双方协商决定，特立此协议：

　　一.承包性质：包工包料(钢管由甲方租赁，乙方付费6个月)安全网、脚手片、铁丝、铁钉、油漆等全部包括在内。

　　二.承包范围：25#、26#、27#、23#、21#及中心会所的所有外架、安全网、脚手片满铺、外架斜走道、机械防护棚、进出口防护棚、井架进出口运输道、拉接预埋、四口五临边防护、钢管井架1只(中心会所)、保养检修及架子全部拆除。

　　三.质量要求：为确保双标化工程，严格按国家有关验收规范标准施工，以安检站验收评分为标准。严格计算钢管取料的.尺寸及落脚尺寸规格和搭设规范，服从现场管理人员的指挥。

　　四.安全管理：乙方施工人员进入现场必须戴好安全帽，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想搭设前对职工进行安全技术交底，严禁酒后作业，人人做到遵守安全生产六大纪律和十个不准，凡是堆放在架子上的钢管、夹头、毛竹片必须及时固定，不能任意把钢管、夹头放在架子上，多余的材料及时清理，搭设外架时要专人负责指挥，及时搭设防护棚及密目网围护，竹片必须四角用铅丝绑扎牢固，必须正确使用个人劳动防护用品。如乙方人员违章操作造成事故发生，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承若发生意外事故，按公司事故章程处理。

　　五.工期要求：乙方在本工程施工中，必须配备足够的技术力量和施工人员及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划，搭设架子必须在泥、木工之前，配合各工种抓好工程进度。

　　六.结算方法：外架子搭拆，按图纸建筑面积计算，商铺靠文华路、富华路二层以下待粉刷时临时搭设，搭设按一半面积计算，防护棚、围护、钢管井架等不另计费。所有外架包工包料，每平方按20元计算，所有外架建筑平方按220_M?计算。若商铺部位外架验收标化要求搭设时另加M?计算，结算时另加费用。外架所有钢管按300T计算，每吨70元，按6个月计算，夹头按4.5万只计算，每只按7厘计算，包括运装费，现按双方协商决定220_×20元=44万，夹头租费按21万元计算，外架搭设工程总工程款为23万元。

　　七.付款方法：外架子搭设三步架子完成后开始付款，每月按工作量的60%支付，架子工程完成后按产值的70%支付，余款待工程完工、架子全部拆除、清理整齐堆放后一次性付清。

　　本协议未尽事宜双方协商决定，协议一式五份，乙方一份，甲方四份，签子后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

架子工合同6

　　甲方：福建永昌建筑工程有限责任公司 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　合同签订地点：

　　合同签订时间：20xx年月日

　　甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期) 工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定，为保证工程顺利完成，确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下，经双方友好协商达成以下条例，双方共同遵守。

　　1、工程概况

　　1.1、工程名称：冠源〃爱琴湾(一期) 楼。

　　1.2、工程地点：宁乡县县城。

　　1.3、工程面积：按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积，其中阳台面积全算。

　　2、工程承包范围

　　2.1、冠源〃爱琴湾(一期) 楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架，铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;四口防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。

　　2.2、外架搭设：自室外地坪开始搭设至屋面构件以上1.80米处。

　　3、工程合同造价

　　3.1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工，结算面积根据甲方提供的施工图纸，按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算，不含地下室面积)，单价按每平方米人民币：元计算，一次性包干单价，不做任何调整。

　　3.2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款，进行造价增减计算。

　　3.3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量，与工程款合并计算，增加的工作量并入竣工结算款，进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

　　3.4、地下室内的脚手架，根据实际情况需要乙方搭设的，乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证，并入竣工结算款，进行造价增减计算。

　　3.5、售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供，甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。

　　3.6、外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供，乙方负责安装，安装的人工工资由乙方承担。

　　3.7、楼层翻架后，门、窗等邻边洞口需要安全防护时，由乙方负责。

　　3.8、地下室周边防护栏杆乙方提供材料，人工工资由甲方负责。

　　3.9、挑架预埋钢筋由甲方提供，乙方负责制作、预埋。

　　4、工程工期要求

　　4.1、具体按甲方现场施工进度计划进行施工，服从甲方现场管理人员统一调度安排，不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚，以项目部通知为准。

　　4.2、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排，乙方必须按进度要求，按质按量的完成施工任务。如有延误，甲方有权按合同违约责任，对乙方进行处罚。

　　4.3、甲方项目部布置的临时赶工任务，乙方必须服从统一调度。

　　5、工程款支付

　　5.1、总体按当月25日止完成部位的形象进度支付 %的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。

　　5.2、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的 %。

　　5.3、剩余 %工程款待拆除完成，结算完毕后，在一个月内支付清楚。

　　6、工程质量管理

　　6.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工，确保按期安全完成施工任务。

　　7、工程班组管理

　　7.1、乙方施工班组人员进场后，甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物，如有损坏，照价赔偿，甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。

　　7.2、乙方施工班组人员进场后，必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守，相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。

　　7.3、乙方施工班组人员进场后，必须配合甲方签订和工人的劳务合同，搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册，并持有四证(身份证、务工证、暂住证、计生证)。

　　7.4、生活区宿舍内用电，乙方严禁私托乱拉，避免造成触电事故发生，如需接电，必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理，每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金，如有造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任。

　　7.5、生活区内甲方统一安排，提供开水。乙方不得私自用电烧水，禁止使用电磁炉、电饭锅做饭，用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理，每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金，。

　　7.6、乙方施工班组人员进场后，严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、及其它违法活动，若发生以上情况，甲方有权按项目部规章制度进行处罚，情节严重者送交执法部门处理。

　　7.7、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚，其费用由乙方负责。

　　8、安全生产、文明施工事项

　　8.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工，确保按期安全完成施工任务。

　　8.2、乙方施工班组人员进场后，必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作，由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。

　　8.3、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工，并保护好工地安全防护设施标志，发现安全隐患及时汇报。如自作主张，因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　8.4、乙方必须积极配合甲方做好本班组的三级安全教育，搞好本班组的安全技术交底工作，保证工人的生产安全，不得违章、违规操作。

　　8.5、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作，如有发生造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任。

　　8.6、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽;进行高空作业时，必须佩戴安全带，搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的.安全，佩戴安全帽必须由甲方统一购买，费用由乙方自理，甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班，甲方按乙方合同违约处理，按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领，使用后及时归还，如有遗失，照价赔偿。

　　8.7、乙方在高空作业时，必须搞好自身的安全工作，同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任，甲方按乙方合同违约处理，处罚乙方人民币伍佰元整。

　　8.8、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕，剩余的材料，乙方必须及时清理回收至创库，做到料尽场清。不得随意到处乱扔，如有发现甲方有权指派专人清理，甲方按乙方合同违约费用加倍处理。

　　8.9、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便，如有发现，甲方按乙方合同违约处理，按每人每次处罚人民币壹佰元整。

　　9、工程施工机具

　　9.1、甲方只负责提供垂直运输工具，如塔吊、施工人货梯。

　　9.2、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理，费用由乙方自行承担。

　　9.3、乙方施工所需的所有材料：钢管、扣件、槽钢、钢丝绳、铁丝、竹脚手板及安全网等全部由乙方自理，费用由乙方自行承担。

　　9.4、悬挑外架底部槽钢层全封闭：脚手架内竹脚手板和挡板由乙方负责，脚手架和墙身之间的空隙由甲方负责用木工板封闭，费用各自承担。

　　9.5、外架二道(三层顶一道，第二步架槽钢层)外挑3米宽的水平防护架，铺双层安全网由乙方负责，费用由乙方自行承担。

　　10、其它事项

　　10.1、乙方代表签字人员(班组长)必须在现场，搞好甲方和班组的工作协调、管理，否则甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　10.2、本合同未涉及以后施工中发生的事项，具体实际发生的情况另行商议解决。

　　10.3、本合同签订后，双方共同自觉遵守，履行义务，不得私自单方面违反合同规定。如有发生，守约方有权利终止合同，并依照合同条款向当地法律部门诉讼解决，追究违约方造成守约方的经济损失。

　　11、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，承包任务完成，工程款结算完毕付清工程款后自行终止。

　　甲方：乙方：

　　签字盖章：签字盖章：

　　身份证号码：身份证号码

　　合同签订日期：20xx年月日

架子工合同7

　　甲方：___________________公司

　　乙方：___________________架子工承包班组长

　　经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

　　2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的`到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。

　　3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。

　　4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙方承担。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。

　　2、乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。

　　三、工期：

　　20xx年x月x日至20xx年x月x日。

　　四、质量标准：

　　各分部分项工程均达到合格标准。

　　五、承包价格：

　　按建筑面积每平方米8元计算。

　　六、承包形式：

　　包工不包料，消耗材料不准超定额含量。

　　七、结算方式：

　　甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。

　　八、违约责任：

　　本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

　　九、其他：

　　1、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

　　2、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

　　甲方：___________________公司

　　________年____月____日

　　乙方：___________________架子工代表

　　________年____月____日

架子工合同8

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程名称及承包工作内容

　　1.1 工程名称：包头市广播电视采编制作中心工程

　　范围包括：

　　1、材料运输，搭拆所有脚手架、施工电梯、斜道、安全网、密目网掛拆，围挡搭拆、上下脚手板，拆除后材料堆放等。

　　2、扣件维修保养及退场装袋、周转材料进退场装卸等。

　　3、洞口临边、坑边的防护等。

　　4、各种操作棚的搭拆。

　　5、各种作业架的搭拆。

　　6、钢筋操作架的搭拆等。

　　第二条合同工期：施工期间严格执行发包人的施工生产计划，每延误节点工期按施工管理制度处罚承包人。计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日。

　　第三条合同价款

　　3.1 本合同价款由承、发包双方协商一致，确定为固定价格，不论发生任何情况，合同价款不再调整。

　　3.2 按图纸建筑面积确定承包单价：元/平方米。建筑面积按内蒙古最新预算定额计算规则计算。

　　3.2.1 如由于乙方自身原因而造成中途退场，人工费按所完成的工程量60%进行结算。

　　3.3 付款方式：

　　3.3.1 乙方在甲方处领取饭票在甲方食堂就餐，每月做一次统计，其发生额并入劳务费借支中，在乙方完成工程结算时，按实际发生额从乙方劳务费中扣除。

　　3.3.2 劳务费发放：乙方在用工时，必须申报用工人员名单，并与甲方共同与乙方用工人员签订用工合同，此用工合同便作为甲方支付乙方劳务费的依据。在发放劳务费时，由乙方做好班组工人的工资表，由甲方代发工资，其工资总额不能超过乙方实际发生的人工费总额。如超出，则由乙方自行负责，甲方按其差额与剩余总工资和人员比例发放乙方用工人员工资。

　　3.3.3 乙方每月配合甲方主管、工长计算当月完成工程量上报甲方，作为最终结算人工费的核算依据。

　　3.3.4乙方于每月5日前提供实际工人花名册及考勤表上报甲方，甲方于次月5日前按包头市有关民工工资最低工资标准预发劳务费(扣除工人领用食堂饭票)。

　　3.4合同价款包括但不限于以下内容：完成本合同范围内工程所需的人工费(生产工人的基本工资、辅助工资、流动施工津贴、定额中的其他人工费、劳动保护费、福利费、医疗补助费、交通补助费、手持手动电动工具用具补贴)、零星用工(正式工程以外的零星用工)、安全文明施工包干费用、材料设备的装卸、场内运输费、风险费、保险费、现场经费、管理费、班组利润等为完成本工程所发生的全部费用。

　　3.5结算方式：

　　工程结束经验收合格结算劳务费的80%,自验收合格之日起30天内结清劳务费(其中甲方每月向乙方每个工人每月发放300-500元零花钱)。

　　第四条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　4.1 安全施工：甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的'有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　4.2 重大伤亡及其他安全事故处理

　　4.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。

　　4.2.2 按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　4.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：乙方应遵守与项目部签订的安全协议。

　　4.4 乙方用工人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施等方面的工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地项目部的有关安全生产制度，所发生的安全罚款由乙方自行承担。

　　第五条工程质量与验收

　　5.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。乙方应严格执行"三检制"，每个分项工程施工完、每一道工序施工完、每个分项工程施工完后均由班组自检，并以书面的形式通知甲方进行验收。

　　5.2 乙方应严格执行甲方的质量保证体系规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。

　　5.3 分包工程验收以国家颁布的质量检验标准、施工验收规范和施工图为依据。隐蔽工程和中间验收、工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

　　5.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：优良

　　5.5 上道工序未自检、甲方和监理未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工。施工中乙方应严格执行隐蔽工程和隐蔽验收制度。如因甲方未及时进行验收，造成工期延误，工期顺延。因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。

　　5.6 分项工程施工完毕后，乙方必须进行自检，合格后方能报甲方验收。第一次验收不合格，对乙方处以 200 元罚款，并在限期内整改完毕并申报甲方;第二次验收不合格，对乙方处以 500 元罚款，并在限期内整改完毕并申报甲方;第三次验收不合格，甲方有权辞退乙方并按乙方已完工程量的50%结算，乙方不得以任何理由阻碍甲方的正常工作。

　　第六条文明施工

　　6.1 乙方应严格执行北京市人民政府颁发的"施工现场管理暂行规定"，遵守总包方及甲方现场管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。

　　6.2 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：甲方文明施工管理制度。乙方应执行项目部对于现场文明施工管理细则及项目部下达的各项要求。

　　第七条材料供应

　　7.1乙方对领用甲方的材料、机械设备要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。如发生丢失和损坏及乙方浪费的甲供材料，乙方按原价向甲方赔偿。

　　第八条甲方的权利及责任

　　8.1甲方委派为现场代表，联系电话：代表甲方行使本合同的约定责任，履行本合同条款。其权限为：。

　　8.2甲方在合同签订后三天内，组织设计交底和图纸会审，向乙方人员进行入场教育和安全、质量、技术要求、文明施工交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。

　　8.3进行工程施工指导和管理工作，行使甲方管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理。

　　8.4 负责组织施工检查、验收，负责组织上道工序对下道工序的交接检查工作，同时做好书面交接记录。监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况。

　　8.5 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　8.9 负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反协议约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。

　　第九条乙方的权利和责任

　　9.1乙方现场负责人为，电话：。全权负责乙方施工现场管理，代理乙方行使与本合同有关的权利和义务，乙方对其行为承担全部法律责任，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合。

　　9.2乙方严禁将工程转包，否则甲方有权单方终止合同，由乙方承担全部违约责任。

　　9.3服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，保证有足够的施工人员及施工机具进场。乙方使用的劳动力须自行调配并满足工程需要。乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

　　9.4乙方自行办理所有工作人员进场施工手续，同时须按照甲方要求填报入场人员登记表，并不得随意更换。在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 10 %，服从甲方的统筹安排，统一调动。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

　　9.5满足甲方对施工中的质量、进度、安全、文明施工等要求，现场丢弃的垃圾由乙方自行清运。

　　9.6乙方应承担施工人员办证的各项费用及施工人员的保险费用。

　　9.7乙方应确保工人工资按照足额发放，如出现拖欠工人工资和工人讨薪、聚众扰民事件，乙方承担违约责任。

　　9.8乙方须积极配合其他工种的施工，按照甲方协调的工作面按工序进行施工。本合同单价已包括工序工种搭接所不可避免的间歇停工费用及人员安置费用。

　　9.9乙方须严格遵守甲方现场管理规定及对施工现场的治安管理制度。

　　9.10 乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的材料。自行负责劳保用品。

　　第十条其它约定

　　10.1 乙方必须服从甲方统一管理，如乙方不服从管理，甲方视情节轻重做相应处理，情节恶劣者做退场处理，按其完成工程量的50%依合同价格给予结算，乙方不得以任何理由阻拦甲方正常施工。如有围攻甲方事件发生，将由公安机关处理。

　　10.2 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符和要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在 5 日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议并共同对已完成的工程量进行签认。乙方对甲方造成的经济损失由乙方负责。

　　10.3 乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止协议。或甲方另行安排作业班组，费用从乙方工程款中扣除，且乙方不得阻拦施工。

　　10.4 如工期、质量不能满足总包方要求，乙方无条件退场。按实际完成工程量的50%结算，并扣除其已发生的费用。

　　10.5 本协议单价包括文明施工的费用，如乙方不能按甲方要求进行现场文明施工，除承担甲方对其进行的罚款外，甲方有权委派其他班组进行现场清理，费用由乙方负担。

　　第十一条违约、索赔

　　11.1乙方不得以任何理由中途停工或要求甲方给予经济补偿，如发生此类事情，甲方可立即终止合同，且由乙方承担由此给甲造成的损失。

　　11.2由于乙方原因，造成合同终止，甲方有权要求乙方赔偿，乙方所有劳务费暂时冻结，直到甲方完成本合同工程再予核算。如果甲方为完成剩下的工程所发生的费用大于原分包合同剩余金额，其差额由乙方负责清偿。若所发生费用小于本分包合同剩余金额，则乙方已完工程款(无息)由甲方支付给乙方。

　　11.3合同终止后，乙方应在甲方规定的时间内撤离全部人员，并办理退场手续;不得擅自带走甲方任何设备、材料等。若乙方不按规定时间离场，甲方向乙方收取1000元/天的占住费，此款从工程结算款中扣除。

　　11.4若甲方依据合同任何约定要求乙方承担违约责任，或向乙方索赔赔偿，应在索赔事件发生后向乙方提出书面报告，并附该索赔事件发生、索赔金额计算的证明，在工程结算时一并扣除。

　　第十一条合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条其他

　　12.1不可抗力

　　在合同条件中，不可抗力仅指以下情形中的任何一种：

　　12.1.1战争;

　　12.1.2空中飞行物坠落;

　　12.1.3其他非甲方和乙方责任造成的爆炸、火灾，且已使得工程或重要节点的施工无法继续进行;

　　12.1.4气温低于零下摄氏二十度;

　　12.1.5气温高于摄氏四十五度;

　　12.1.6政府行为;

　　12.2合同权利义务的转让

　　本合同中任何一方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须：

　　12.2.1取得合同另一方明确的书面同意意见;

　　12.2.2签订合同权利、义务转让协议后，方可转让。只有在上述两个条件均满足后，合同权利义务方可转让。

　　12.3本合同自双方签字并加盖双方公章之日起生效。在竣工结算办理完毕，甲方支付约定的工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满两年后，有关保修条款自行终止。

　　12.4合同的生效与终止

　　本合同经双方签字后生效。

　　第十三条本合同一式三份，本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　补充条款;

　　1、在工程结束时，乙方工人退场应向甲方申请，取得甲方同意后，乙方方可退场，否则甲方对乙方按总工程量80%给予结算。

　　2、乙方工人严禁在生活区宿舍做饭、烧水、私拉乱接电线，否则每次罚款500元。

　　甲方乙方

　　项目经理(签字) 施工班组长(签字)

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签订日期：年月日

架子工合同9

　　总包方：______ (以下简称甲方)

　　分包方：______ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以及国家当地有关法律法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等互利，协商一致的原则，达成以下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、建筑面积约

　　4、结构类型：框架剪力墙、砖混结构。

　　5、架子类型：钢管扣件，双排落地式外脚手架。(悬挑架另行协商)

　　第二条、承包范围如下：

　　外脚手架搭拆、刷油漆、安全网挂拆、竹笆铺拆、四口五临边搭设拆除，提供木工棚、钢筋棚、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处，楼层内架钢管、扣件，每栋楼备料二层，以及材料的运输、看护。

　　第三条、工程承包施工日期

　　外脚手架400天，木工内支撑架180天，起算为甲方通知钢管材料进场之日起。如甲方工程使用超期，造成乙方工程不能按合同期完成所造成的经济损失，如钢管扣件、安全网、竹笆、看护人工费、材料的损失费，由甲方承担损失费用，按建筑总面积为一体计算每天400元，但在超期使用材料过程中所造成的安全事故，由甲方负责。另竹笆、安全网在超期时间使用时，

　　如有损坏，甲方无任何条件向乙方要求更换新材料。

　　第四条、工程质量

　　钢管、扣件(钢管壁厚不少于2.75MM扣件0.9KG/个)符合太仓市行业规定，外脚手架搭设符合外排架规范，验收标准和安监验收。

　　第五条、工程安全及文明施工

　　执行建筑企业及项目部安全文明施工要求，接受建筑企业及项目部安全教育，遵守项目部纪律，违章作业接受项目部教育，发生工伤事故，按劳动保护条例处理。

　　第六条、工程进度

　　遵照项目部通知安排执行，主动配合工地顺利生产，不妨碍主体施工进度，违章造成的.接受项目部处理。

　　第七条、配合施工

　　1、内排架钢管、扣件搭设过程中，应做到工完料尽，在完成作业面内，多余钢管扣件未清理完成，在多次通知项目部未做到落实的情况下，按实际发生租金费用损失向甲方签证。

　　2、内排架钢管扣件在拆卸过程中，在完成拆卸某区工作面后三天内必须清理完成，并用塔吊吊到临时堆放点，堆放好钢管扣件，不得从高空抛下，不得随意切割钢管扣件，如必须切割钢管应相互沟通，做好损失记录，向甲方签证。

　　3、在施工过程中因本工地施工人员发生偷窃，在人脏俱获的情况下，按偷窃价值金额五倍罚款，由项目部在外包人工款或工程款中代扣，偷窃价值较严重的移交司法部门处理。

　　第八条、过程承包金额

　　工程施工面积按______年综合定额计算规则确定工程面积，承包金额小高层36元/M2、多层29元/M2、地下机动车车库29元/M2。本工程建筑面积约29000M2。实际建筑面积以最终决算为准。

　　第九条、工程付款方式

　　1、楼栋封顶后支付总金额的

　　2、落架清场后支付总金额的

　　3、竣工验收后支付总金额的

　　4、余款：待业主审计后付清。

　　第十条、未尽事宜甲乙双方协商决定。

　　第十一条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后即生效，待工期满、价款结清后生效。

　　第十二条、备注

　　甲方(公章)：______

　　乙方(公章)：______

　　法定代表人(签字)：______

　　______年______月______日

架子工合同10

　　发包人：项目部以下简称：甲方

　　承包人：XX脚手架班组以下简称：乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

　　规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条承包范围：甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条架子类型：式钢管脚手架。

　　第四条承包方式：包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第五条合同价款及结算方式：

　　1的全部工作内容按元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

　　2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

　　3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

　　第六条付款方式：1、按月乙方已完工程量付 %；2、工程完工付 %；3、

　　甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %（注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单）；4、剩余%作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起年)届满后日内无息支付。在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方

　　有权拒付承包费。

　　第七条质量标准：本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第八条工期：

　　一、本工程于X年X月X日开工至X年X月X日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

　　二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第九条安全施工：

　　一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ59—20_《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的.一切费用。

　　三、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

　　四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金并赔偿损失。

　　六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第十条甲方义务：

　　一、甲方代表，联系电话：监督电话：0553-2862888

　　二、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　三、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　四、按合同约定付款。

　　第十一条乙方义务：

　　一、乙方代表，联系电话： ;联系地址： ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　二、严格服从甲方统一管理。

　　三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工，在合同约定的工期内完工，确保工程质量一次验收合格符合甲方要求，并按标准和规范自检工程质量，接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

　　四、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

　　2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

　　3、施工进度安排和用工计划报表;

　　4、甲方要求的其他资料。

　　五、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方，如延期报送结算资料或资料不全，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　第十二条材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十三条违约责任：

　　一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误壹天，乙方承担违约金元，累计延误超过天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求，乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变)，并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕，甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除，乙方无条件接受。

　　四、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担元违约金。

　　五、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次元违约金。

　　六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　七、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十四条其他：

　　一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验，乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求，应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　四、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日元，普工每工日元。

　　五、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳元履约保证金，保证金的退还方式：

　　六、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。

　　七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十五条争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十六条合同效力：

　　一、合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲方：乙方：

　　项目经理：工程承包人：

　　电话：身份证：

　　XX年X月X日XX年X月X日

架子工合同11

　　发包人：_____项目部

　　以下简称：甲方

　　承包人：_____脚手架班组

　　以下简称：乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条承包范围：

　　甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条架子类型：

　　_____式钢管脚手架。

　　第四条承包方式：

　　包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第四条合同价款及结算方式：

　　1的全部工作内容按_____元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

　　第五条付款方式：

　　1、按月乙方已完工程量付_____%;

　　2、工程完工付_____%;

　　3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付_____%(注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);

　　4、剩余_____%作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起年)届满后日内无息支付。在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方有权拒付承包费。

　　第六条质量标准：

　　本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率____%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第七条工期：

　　一、本工程于_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

　　二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第八条安全施工：

　　一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ592011《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

　　四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约,需向甲方承担每次_____元违约金并赔偿损失。

　　六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第九条甲方义务：

　　一、甲方代表，联系电话：;监督电话：0553-2862888

　　二、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　三、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　四、按合同约定付款。

　　第十条乙方义务：

　　一、乙方代表，联系电话：_____;联系地址：_____;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　二、严格服从甲方统一管理。

　　四、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

　　2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

　　3、施工进度安排和用工计划报表;

　　4、甲方要求的其他资料。

　　五、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　第十一条材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的20_____%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十二条违约责任：

　　一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误壹天，乙方承担违约金_____元，累计延误超过天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70_____%进行一次性结算，余下的30_____%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的'70_____%进行一次性结算，余下的30_____%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　四、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担_____元违约金。

　　五、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次_____元违约金。

　　六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按_____元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　七、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十三条其他：

　　二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　四、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日_____元，普工每工日_____元。

　　五、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳_____元履约保证金，保证金的退还方式：

　　六、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的倍向甲方支付违约金。

　　七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十四条争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十五条合同效力：

　　一、合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　项目经理：_____工程承包人：_____

　　电话：_____身份证：_____

　　_____年_____月_____日

架子工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方协商，甲方决定将纳雍县人民检察院办公楼及地下停车库工程的全部架子搭拆任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着互利互惠的原则，按照建安合同承包条例，保质保量保工期完成该施工任务，特签订如下合同，希双方共同遵守。

　　一、承包内容

　　按施工图中的及现有的设计变更和图纸会审后的该工程的内、外架、施工操作架、施工操作平台、现浇砼运输道、安全平网与立网的张挂、装饰架、安全防护及临时工棚搭设工程所用铁丝、安全帽由乙方自备等全部架子工内容。

　　二、承包方式、结算付款方式

　　承包方式：包工包料，单价按元/m。

　　付款结算方式：进场自备生活费，标准一层完工后按完工工程量的80%付款，主体完成标三层付完成工程量的80%。主体完成付总工程量的. 80% ，剩余的内装修完工后付 10% ，架子拆完清理后一个月内付清尾款。

　　三、甲、乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方生活的住宿场地及住宿材料；由乙方自行搭建。

　　（2）负责向乙方进行安全教育、安全技术交底；

　　（3）负责向乙方进行质量标准交底，下达生产任务；

　　（4）向乙方提供排定的施工进度计划，并督促实施：

　　（5）按合同支付工程款；

　　2、乙方负责：

　　（1）按照甲方要求及安全操作规程、搭拆双排外架内架、斜道、砼运输道、支模用操作架、搭设操作平台等，保证脚手架搭设牢固，标高准确；

　　（2）负责施工场地内的场内运输。

　　（3）配合甲方进行脚手架的验收签字，每天必须在其它工种上架前进行架管、跳板等检查，确保架子、平台等使用安全

　　（4）注意文明施工，时刻注意清理场地，禁止乱堆乱放做到工完场清，天完天清层完层清，服从甲方的一切安排和管理，否则甲方有权进行相应罚款；

　　（5）宿舍做到每天清扫，保持清洁、整齐；

　　（6）班组长必须每天在现场，每发现一次无故不在岗罚款50元，以后每发现一次累加罚款；

　　（7）工地现场不准生火做饭、不准违反消防及计划生育有关规定，违者罚款200元/次；

　　（8）提供班组人员名单，身份证和计划生育证复印件。

　　（9）负责在现浇砼过程中派专人看护运输道及操作平台等。

　　（10）为保证工程进度质量向项目部交质量保证金，工程完工后无违章现象返回保证金。

　　四、工期

　　乙方必须按甲方的施工进度进行施工，做到脚手架的搭设一定

　　要配合其它工种施工，保证工程进度，确保脚手架搭设不影响其他工种的施工，如不能达到甲方要求而影响施工进度等，甲方将给予一定处罚。施工期间春种、双抢等季节必须服从甲方统一安排，每耽误一天罚款20xx元。

　　五、质量、安全

　　乙方必须严格按安全操作规程、安全规范要求搭设脚手架，搭设的脚手架必须能够满足施工要求和市安监站及市劳动局的检查要求，注意施工安全，高空作业一定戴好安全帽，系好安全带，杜绝安全事故的发生，由乙方施工人员造成的安全事故甲方概不负责。

　　六、违约责任

　　1、由于架子搭设不牢、脚手板绑扎不牢等造成的安全事故以及由于脚手架下沉不稳固等造成的质量事故，由乙方负责并应赔偿事故造成的损失。

　　2、乙方施工人员不听从甲方的安排和管理，浪费甲方的材料或乙方技术素质和职业道德较差者，甲方有权辞退乙方人员，或更换不合格施工队伍，造成损失由乙方自负。

　　5、由于乙方的原因造成工期延误，质量事故或未达优良工程，或因乙方原因中途停工，只按实际完成工作量的70%结算，结算款待工程竣工验收后支付。

　　七、其他

　　1、严禁打架斗欧，无论谁对谁错，打架者各罚500元/次，情节严重者交公安机关处理。

　　2、严禁偷盗行为，一经发现，罚款20xx元/次。情节严重者交公安机关处理。

　　3、严禁施工人员随地大小便，一经甲方人员发现或其他工种人员举报，罚款伍拾元/人次。

　　4、不戴安全帽或穿拖鞋在施工区内者，处以50元/次罚款，班组长处以100元/次罚款。

　　5、提供班组人员名单，身份证和计划生育证复印件。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，从签订之日起至工程竣工验收价款结算时废止。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日年月日

架子工合同13

　　发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期：

　　（一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。

　　（二）、合同工期：

　　1、开工时间以开工报告日期为准。

　　第二条：工作内容：外墙钢管架搭设，四层一挑。通道口防护棚搭设，临边防护搭设，中空部位内架搭设，挂安全网、竹跳板铺设（层层满铺），转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

　　第三条：材料：安全网（密网、阻燃）、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装（槽钢材料甲供）。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

　　第四条：工程固定价格费用包干范围：

　　1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

　　第五条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第六条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第七条：工程款支付：施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

　　第八条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第九条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第十条：工程质量：

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的.施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供

　　材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。第十一条：安全施工：

　　（一）、安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）、安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、

　　使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）、事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十二条：其它：

　　1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网（易燃）铺设竹跳板。

　　2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

　　3、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐，否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

　　5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除（每工日按150元扣除）。

　　6、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定

　　的材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十三条: 合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）乙方（章）

　　代表人（签字）代表人（签字）

　　合同订立时间：年月日

架子工合同14

　　经甲乙双方共同协商，本着平等、互利甲方自愿的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________________________

　　工程地点：_____________________________

　　二、承包范围及工程内容

　　本工程的总建筑面积㎡,周边搭设钢管双排脚手架，每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口)，安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设，保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时，按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工，每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道，搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷，以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除，统一堆放到现场指定的位置。

　　三、工程单价

　　负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算，每平方米元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算，每平方以元(壹拾肆

　　元整)包干价。

　　四、付款方式

　　付款方式根据甲方主合同为基准，乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量，由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%，余下的20%拆除脚手架后一个月内付清，余下10%与竣工验收后两个月内付清。

　　五、工程工期____

　　乙方工期必须同甲方施工进度同步，无条件服从甲方安排，按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期，中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的，甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款)，必要时清退出场。

　　六、工程质量

　　按照国家规范及现行标准进行施工，并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收，对进场的`材料不合格的严禁使用，乙方搭设不规范必须返工，出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下，在项目部的按安排下从事作业，要做到每样材料用到实处，接受项目部的监督。安全文明施工，做到工完场清。

　　七、工程安全责任

　　乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥，并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底，不得乱施工，违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故，20000.00元以内的(包括20000.00)费用由乙方自行负责。20000.00元以上的按三七划分，甲方七成(甲方负责的七层，同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销)，乙方三成。该工程开工后，乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象，没人每次罚款500.00元，并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则，不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理，否则违章、违规造成的一切后果，必须罚款处理追究其法律责任。

　　八、为了确保质量，乙方委派负责，必须进驻工地，连续3天不到现场，视为自愿退出合同，甲方按实做工程量的50%结算。

　　九、本合同壹式叁份，甲乙双方各执一份，另公司留一份存档备查，双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

　　甲方：_____________________________乙方：_____________________________

　　____________年__________月____________日

架子工合同15

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　甲方承建的老垅坡安置房2#楼工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　按老垅坡安置房2#楼工程施工图纸与设计变更单的所有脚手架工程项目。

　　1)工作范围包括：本工程所有外脚手架工程、及安全防护工程。

　　2)工作内容包括：脚手架工程所含脚手架的安装拆除，脚手架基础的硬化处理现场指导，连墙件的预埋安装，两层脚手板的铺设，安全立网平网的安装等脚手架的所有项目。四口五临边的防护及相关上级相关部门检查要求与脚手架及防护隐患有关的相关事情。

　　二、承包造价：

　　1)按施工图纸的建筑面积计算，每平方元。现场计时工每工日为元。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责办理保险。

　　2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3) 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　4)保证材料供应)，如确因种种原因供应不足时，甲方安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　1)严格按照脚手架验收规范及相关操作规程施工。尊重和服从建设、监理理单位、项目部及甲方管理人员的监督与指挥，做好本工种工人的技术及安全交底，确保工程质量。

　　2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行项目部部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。由于乙方不遵守项目部的相关规定制度而造成项目部对甲方的罚款转由乙方承担。

　　3)提倡文明施工，工完场清并遵守项目部的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、项目部、甲方及其他班组间的'关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，甲方有权一次罚款乙方元。

　　4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经甲方同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。

　　5)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

　　四、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和项目部的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　五、工期：

　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　六、付款方法：

　　1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给工款，主体竣工且验收通过后，天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、本合同一式两份，甲、乙方各执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　发包方(甲方)：