- 房屋维修改造施工合同 推荐度:
- 相关推荐
维修改造施工协议
在日新月异的现代社会中,很多情况下我们需要用到协议,协议对双方的事务履行起到积极作用。一般协议是怎么起草的呢?以下是小编整理的维修改造施工协议,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
维修改造施工协议1
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、工程名称:
广场土石方工程
二、施工地点:
___________________
三、承包范围:
图纸范围(详见附图——________年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高,土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。
四、质量要求
4.1按设计给定的平基高程,完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;
4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;
4.3严格控制施工范围,在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工,确保该工程的基础完整性;
4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施,保证环
4.5控制施工噪音,严禁扰民,控制爆破,保证周边建筑及他人人身财产的安全;
4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。
五、合同工期
工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起,合同总工期为60日历日。
六、合同价款
6.1工程暂定总造价:人民币约贰佰万元整,最终以实际结算为准;
6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用,甲方不再增加任何费用;
6.3上述综合单价是固定单价,该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制,即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容,只对可计量范围的挖方量计量计价,其他任何工作均包含在挖访之综合单价内,不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水,甲方一次性补贴6000元人
6.4土石方工程量计算规则:土石方的工程量按实测算计量,施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认,工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认,按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。
6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内,否则视为不合格。
七、竣工验收
工程全部完工后,由乙方书面申请竣工验收,在乙方配合的前期下,甲方在七个工作日内完成竣工验收。
八、付款方式
当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内,甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内,甲方支付给乙方至结算总价的80%,余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。
九、双方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方代表为:,负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。
9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。
9.1.3组织对工程的竣工验收。
9.1.4按合同约定及时办清工程结算。
9.1.5按合同约定及时支付工程款。
9.1.6施工期间,工作时间内(北京时间7:00—20:00)内,如连续下雨超过8小时,工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。
9.2乙方责任
9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理,负责工程项目管理。
9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工,达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。
9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定,并按规定办理相关手续。
9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工,并接受甲方的检查、督促。
9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中,乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育,消除事故隐患,杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故,责任及经济损失全部由乙方承担,并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查,如发现有不合格的必须立即整改,乙方接到通知后不执行或执行不彻底的,视同乙方为约,甲方有权处乙方每次 元的违约金。
9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工,随时接受甲方的`检查,确保工程质量。
9.2.7完工后,乙方必须书面报请甲方竣工验收。
9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料,一式叁份,竣工验收后提交给甲方。
9.2.9因非甲方造成的停工,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务,并且合同工期不予追加,合同单价也不变。
9.2.11乙方在施工过程中,如发现不明管线等,应及时通知甲方,否则后果自负。
9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。
十、违约责任
10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程,如乙方无正当理由单方终止或解除合同,则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除,不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高,如标高达不到要求,乙方应在10天内返工直至达到合格,否则甲方将代为处理,其费用从乙方工程结算款中扣除,并处代为处理费用同等金额的违约金。
10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程,否则每延期一天,乙方将承担工程总价5‰的违约金。
10.5乙方违背9.2.8条,在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料,每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。
10.6乙方擅自停工10天以上,甲方有权终止合同并另行委托施工单位,并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。
10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工),视同乙方违约,甲方有权处乙方违约金:第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金__元;三次以上甲方有权终至合同,由此引起的一切经济损失均由乙方承担。
10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用,则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。
10.9如乙方违约,经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上,甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。
十一、纠纷处理
本建设工程发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。
12.2本合同一式捌份,甲乙双方盖章签字后即生效,甲方执陆份,乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。
12.3未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
立合同人:
发包人:
法定代表人:
联系人:
开户行:
帐号:
联系电话:
承包人:
法定代表人:
联系人:
开户行:
帐号:
联系电话:
年 月 日
维修改造施工协议2
甲方:_________乙方:设备安装维修中心
甲方委托乙方就甲方机房顶天窗、锅炉防雨棚改造有关安全事宜,达成以下协议。
一、工程量:
锅炉及其它辅助设施
二、施工时间:
_________年_________月_________日开始。
三、施工地点:
电厂厂区内。
四、安全事宜:
1、乙方根据施工队伍技术力量指定一名人员担任施工负责人。并明确其职责,交代施工注意事项。
2、在施工期间,甲方提供力所能及的协助。
3、乙方在施工过程中,出现设备、人身安全问题,责任由乙方完全承担。
4、乙方施工人员在施工期间必须服从甲方厂规厂纪管理。
五、其他事宜:
1、本施工安全协议具有法律效力。
2、其他有关工程款、技术要求等事宜,甲乙双方另行协商制定。
3、本协议传真件具有同等法律效力。
甲方:
代表签字:
乙方:设备安装维修有限公司
代表签字:
_________年_________月_________日
维修改造施工协议3
甲方:双清区小江湖街道办事处
乙方:XX建筑工程公司
狮子塘码头由于年久失修,需进行维修改造
,根据工程施工的需要,甲方将该工程委托给乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。
一、工程名称:狮子塘码头维修施工改造协议。
二、工程施工内容:码头范围坡面淤泥清理、整平碾压、碎石垫层铺筑、台阶铺筑、浆砌石排水沟砌筑等工作全部工序。
三、工期:在合同签订后____日内乙方必须开始进行相关工作,______年___月____日完工,保证满足甲方要求。
四、合同单价与工作内容
1、本工程承包方式实行总价承包方式,总包价为20.13万元,其中干砌石砌筑约150立方,单价为350元/立方;浆砌石排水沟砌筑工程量75立方,单价为260元/立方;路面处理工程量约750平方,单价为110元/平方;台阶铺筑工程量约130立方,单价为360元/立方。乙方已充分了解现场情况同意以上述总价承包,包括为完成本工程项目,所需的设备、材料、人员的全部费用。
2、工作内容:
路面处理:施工范围内坡面淤泥开挖、运输、弃渣、整平、混凝土铺筑。
台阶垫层铺筑:石料运输、铺料、平整。
干砌石护坡:块石运输、选料、铺筑。
浆砌石排水沟:块石运输、选料、水泥砂浆拌制、浆砌块石、勾缝。
五、工程计量与支付
合同签订乙方进场施工后一周内甲方支付乙方____%的预付款,本工程完工验收后办理结算,甲方扣除预付款后支付乙方____%的资金,留____%结算款做质保金和风险抵押金,待工程验收合格后再支付____%的资金,剩余___%的`资金为质保金,质保期为一年,质保期满后无息退还。乙方结算需提供有效的税务发票。
六、其他
1、在施工过程中,乙方必须做到安全生产,如出现工伤事故,由乙方负责。
2、甲方须积极协助配合乙方施工工作,协调好周边群众的关系。
3、此合同签字生效,一式二份。甲乙双方各执一份。未尽事宜双方另作协商。
甲方(签字盖章)
乙方法人代表(签字盖章
维修改造施工协议4
甲方:
乙方:
甲方委托乙方就甲方机房顶天窗、锅炉防雨棚改造有关安全事宜,达成以下协议。
一、工程量:锅炉及其它辅助设施
二、施工时间: 年 月 日开始。
三、施工地点:电厂厂区内。
四、安全事宜:
1、乙方根据施工队伍技术力量指定一名人员担任施工负责人。并明确其职责,交代施工注意事项。
2、在施工期间,甲方提供力所能及的协助。
3、乙方在施工过程中,出现设备、人身安全问题,责任由乙方完全承担。
4、乙方施工人员在施工期间必须服从甲方厂规厂纪管理。
五、其他事宜:
1、本施工安全协议具有法律效力。
2、其他有关工程款、技术要求等事宜,甲乙双方另行协商制定。
3、本协议传真件具有同等法律效力。
甲方:
代表签字:
乙方:
代表签字:
年 月 日
维修改造施工协议5
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定。本着自愿、公平、平等和诚实信用的原则,双方就
的部分改造及维修工程施工达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:维修及改造工程
工程地点:临港经济开发区(具体地点?)
工程内容:
二、合同工期
开工日期 年 月 日、竣工日期 年 月 日。
三、工程价款
人民币(大写) 元(小写) 元。
四、工程质量及验收标准
工程内容所涉及的工程质量标准参照国家现行相关验收标准执行。工程中分项保修期限按照国家标准执行。
五、施工方式
按甲方提供的预算表、工程量清单中所列出的全部项目及要求施工,采取包工、包料、包质量、包安全的施工总承包方式 。
六、付款方式
工程施工验收合格后30日内付至合同价款的90%,剩余10%作为保证金,一年后无息付清。
七、材料供应约定
1.乙方采购的材料,应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。
2.凡乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失全部由乙方承担。
八、承包方责任
1.乙方应该严格按照甲方的`工程设计要求及国家现行相关技术规范组织施工。
2.乙方应保证工程质量,试用合格材料达到国家规定的合格标准。
3.乙方承诺保修期为 年,在保修期内除用户使用不当导致损坏外乙方应在48小时内无偿维修。
九、发包方责任
1.甲方应该确保乙方施工的外部环境要求,做好施工场地的民事协调,确保乙方施工的顺利进行。
2.甲方按照协议约定的时间向乙方支付工程款及质保金。
十、安全责任
1.甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3.在施工生产过程中因乙方违反有关安全操作规程、消防条例等过失引发的安全或火灾事故,乙方承担一切安全法律责任及经济损失。
十一、违约责任
1.本合同签订后,乙方不得将本工程对外转包,如有转包,甲方有权终止合同,其履约保证金不退,已完成的工程量不予验收和结算,责任全部由乙方自负。
2.乙方必须按时按质完成本工程,如质量不合要求,由乙方自费返工。工程未达到质量标准,甲方不予支付工程款;因乙方组织管理不当,造成质量、工期无法完成,甲方有权终止合同,已完成的工程量不予验收和结算。
3.乙方应严格按照合同工期完成施工任务,无故每拖延一天,向甲方赔偿损失人民币 元( 元)。因不可抗力因素造成乙方不能正常施工,或因甲方原因导致施工延误的,工期则可以相应顺延。
十二、争议解决
1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方本着友好合作的原则协商解决或请有关部门进行调解。
2.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解。协商或调解不成时,提交甲方所在地仲裁委员会裁决。
十三、其他事项
本协议自双方签字盖章之日起生效,一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)
法定代表人(签字):
签订日期: 年 月 日
乙方(盖章)
法定代表人(签字):
签订日期: 年 月 日
维修改造施工协议6
甲方:______________
乙方:______________
我公司承建兴保铁路冯家川段,因施工占地,对冯家川乡后冯家川村田间道路造成了部分损坏。为保证当地群众的正常生产作业,经业主、乡村领导实地观测田间道路改线工程,由村确定道路位置、中心线、边线,并撒白灰确定轮廓线,业主负责办理改移道路土地征用,中铁建大桥工程局集团兴保铁路项目部委托村民冯润林对该村改移道路工程进行施工,为明确甲乙双方的义务、责任、权力和利益,签订本合同。
一、工程名称:_____后川村田间道路改移工程。
二、工程地点:_____ 乃乃庙渠360延长米前梁渠蝎子峁沟410延长米 水岩塔梁320延长米
三、工程标准:_____挖方地段边坡应平顺稳定;路堤填筑平整坚实,路拱合适,排水良好;路面宽度不小于3米,道路纵坡比不大于10%,满足农用机动三轮车、蓄力车春耕秋收通行,保证村民不能因田间道路问题投诉。
四、工期:___年10月12日~___年10月22日。
五、承包方式及造价:_____双方商定乙方包工、包料、包机械、包安全,工程总价承包:_____ 元人民币。
六、工程价款结算:_____工程竣工并经甲方验收合格后,甲方按照双方确认的.乙方所完成的实际工程量给乙方结算。三个月内支付乙方的全部工程款。
七、双方责任
(一)、甲方职责
1、开工前,甲方对确定田间道路位置、中心线、边线和高程撒白灰确定轮廓线,进行现场工程施工技术交底和安全文明施工要求。
2、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。对施工质量问题,有权责令乙方进行改正。
3、工程竣工后,及时办理工程竣工验收,办理工程价款结算及拨付。
(二)、乙方责任
1、按照工程设计要求,技术标准和合同约定施工,确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、保护环境。
2、在施工过程中出现的安全生产事故,由乙方承担一切责任。
发包人(甲方):_____中铁建大桥工程局集团兴保铁路项目部
法定代表人或其授权代理人:_____
签订时间:_____20______年10月12日
承包人(乙方):______________
法定代表人或其授权代理人:_____
签订时间:_____20______年10月12日
【维修改造施工协议】相关文章:
维修改造合同06-17
房屋改造施工合同06-02
消防改造施工合同01-04
水电改造施工合同02-09
维修施工合同02-24
施工维修合同05-04
改造工程施工合同03-03
厂房维修施工合同05-14
校舍维修施工合同09-12