清包工协议
在日新月异的现代社会中,越来越多地方需要用到协议,签订了协议就有了法律依靠。想写协议却不知道该请教谁?下面是小编整理的清包工协议,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
清包工协议1
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对金色阳光14#楼(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有,防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
该按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定执行。
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程3年,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年;
3、装修工程为1年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下:按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的`,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。第四条质量保修金的支付。
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为/ (大写)。质量保修金银行利率为/ 。
第五条质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,交剩余保修金返还承包人。
第六条其他
双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
清包工协议2
木工清包工承包协议书
甲方:____(以下简称甲方)
乙方:____(以下简称乙方)
身份证号:____
为了进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力,促进全体施工人员整体素质的提高,确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据上海市建委和建管处的有关规定,集团公司整合管理体系的要求,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同遵守执行。
一、工程地点、范围、内容及承包形式等。
1.工程地点:抚远路美丰路
2.工程名称:美兰湖中华园一标
3.建筑面积:____
4.结构形式:地下框剪,地上混合
5.承包范围、内容:
(1)乙方木工施工工程范围内包括:B、E地块地下室及上部结构(19幢)住宅工程的土建结构的木模制作、按装、拆除、按施工图纸和预算定额规定的全部劳务工程内容及甲方与乙方划分的现场文明区域工作。从木模翻样、制定工艺措施、编制材料计划用料,从基坑支护冠梁;基础垫层木模开始,到各楼层梁、墙、板、屋面、机房、棚架等全部内外所有模板工程(包括窗台板、阳台、栏板和所有预留洞)制作、按装、拆除:模板承重排架搭设及拆除;螺杆安装及回收模板清理、上油、模板及方木拔钉、墙体层根间管道孔洞吊模,所有砼导墙挡水支模、及全部二次结构砼模工程量;材料指定地点分类堆放、对楼层及架子上的堆放物及时清理、堆放整;每层排架及施工中基础和楼层浇筑时跑道的搭拆;所有木工用材料(含夹板、木料、扣件、钢管、脱模剂)进场的装卸;清理施工现场、结构封顶后所有材料运送到地面指定点整理分类堆放;打凿暴模砼及木工机械保养维修、临时设施涉及的全部木工工作等凡是幢号涉及木工工作范围的所有工作量在内。
(2)结算建筑面积以图纸建筑面积为依据,结算时不再另行计算面积(除设计平面变更或局部调整)。
(3)承包方式:甲方发包给乙方的施工任务为地下室及二次结构、主体结构工程木工清包工。
(4)乙方按图纸进行施工并及时提供分阶段所需材料计划表。
二:承包价款及支付形式:
1.本工程木工承包价格地下部份按元/平米计算,包含二次结构;地上住宅楼工程按____元/平米计算,在工程质量未评定之前付款按合格工程计算,本承包项单价内除垂直运输机械外,均已包括平(压)刨床、锯床、手用机、工具,胶带、双面胶、元钉、铁丝等一切辅料;已包括乙方个人所得税、差旅费、劳保劳防用品,福利、医药费等一切费用在内。
2.按实际建筑面积计算。
3.项目部需与乙方发生点工时,乙方不能拒绝用工,并按实际工作时间结算,技术工人以人民币____元/工,普工以人民币____元/工为标准计算(每工按____小时计)。
4.付款方式:根据工程实际情况乙方进场后自备生活费一个月,以后每人每月出勤25天以上甲方支付生活费____元。生活费用由项目部在乙方当月工程款中代扣代付。
5.工程进度按月完成工作量的____ %在次月甲方收到业主工程款后支付。跨年度工程款按实际完成工作量的____ %支付。
6 .所承包的木工分项工程按期封顶完成后一个月内付至____ %。以质监站评定为标准,达到协议质量要求____个月付至____ %,余款待工程竣工结算后____个月付清,如达不到质量要求返工重做,并承担返工所造成的一切损失。
三、质量要求:
1.木工工程质量必须符合国家及市施工规范及有关部门验收为准,如验收不符要求,造成返修的人工费、材料费用在乙方工程款中扣除。达不到验收质量合格标准,根据合同条款第二条第一款的单价中再扣总工程款的____ %。乙方自愿作赔偿甲方的损失。
2.乙方须按本工程特点编制施工工艺、方案报甲方审核批准后实施。其工艺方案应符合确保工程安全质量的`前提下省工省料原则。
3.施工程序必须按建筑工程操作规程,施工验收规范及本工程编制的施工组织设计、技术措施和技术交底进行每道工序的施工,并做好班组与班组之间的施工连接工作。对施工中出现的质量问题,经检查后必须根据整改单及时整改,整改达到要求后方可进行下道工序施工。由于整改引起对其他班组的误工和工程延期,项目部将根据情节轻重给予经济处罚。经整改后质量仍没有达到协议要求的,甲方有权对乙方重新调整队伍,直至清退出场,由此带来的一切后果由乙方承担,并在已完成的工程款中扣除20%作赔偿。
4.乙方在施工中材料必须存放整齐、合理,由项目部指定地点安放,装卸自理。严格遵守现场管理制度,严禁浪费材料,如发现浪费材料,甲方将给予浪费材料的一至三倍处罚,有意破坏财物者,给予二至五倍的处罚,并在班组生活费及乙方款项中扣除。
5.严禁转包,发现转包,本清包协议立即终止;或因乙方原因退场,一切损失由乙方承担,劳务费按已完成工程量价款的____ %结算。
四、工期要求:
1.按甲方总进度计划挖土开始于____年____月____日,于____年____月____日结构封顶,总工期为____个日历天
2.乙方必须要有足够的劳动力,确保±0.000以下结构工程在年底完工;确保二层以上标准层每月完成六层结构钢砼施工进度要求。如乙方未能按此计划完成,以每幢____元/每天进行罚款,依此类推,累计处罚。如乙方总进度按计划提前结构封顶,以每幢元/每天奖励,依此类推,累计奖励。
3.如因甲方材料供应原因造成停工,乙方应以书面形式上报甲方,且经甲方签认的,其工期相应顺延。如没有书面确认的,乙方作自动放弃处理。
五、安全生产:
1.签订本协议的同时,必须签订安全协议书,本工程安全目标为市标化、区文明工地。
2.乙方应委派一名兼职安全员,每天进行上岗交底,上岗检查,做好班组安全生产上岗记录。
3.配合项目部做好工人的三级教育。
4.及时做好洞口、临边围护,未经项目部同意不得擅自拆除。
5.乙方承诺:乙方有义务向甲方提出安全生产建议。
6.严禁违章指挥,违章作业,乙方因违章作业而发生的伤亡,一切经济损失、医药费用、行政主管部门的处罚费用均由乙方负担,并要接受甲方的批评教育与处罚。因非乙方责任造成公伤事故发生的费用,医药费(医保规定可报销的)壹万元内由乙方承担,超过壹万元的部分由乙方承担____ %,余款由甲方承担(乙方违章作业发生的除外)。
7.参加从业人员保险:伤亡经工伤签定验证,有保险部门赔偿,验证前务工费由乙方承担。如乙方原因没有参加保险或原单位保险单没有退保的工人,甲方不予受理。
六、承包队伍管理:
1.承包人不得擅自招用社会上闲散人员,所有人员必须要有身份证、务工证、上岗证、及其他务工必须的证件。
2.进场后两天,必须先到甲方项目部办理登记手续,填写员工登记表,递交身份证复印件核实身份,本项目办证率100%,办证费用乙方自理。如未按规定及时办证,持有效证件上岗,一经查出,按上级部门处罚款的十倍处罚,平时项目部发现一人缺证罚款50元,依次类推,责任全部属乙方。在施工过程中违章处罚5次,在罚个人的同时罚乙方500元。
3.未办理寄住证、务工证、上岗证、健康证、工作单位记录等乙方及时通知甲方,甲方对口管辖部门可以帮助乙方统一办理,费用从乙方工程款中扣除。
4.无身份证人员不准进入工地,未经甲方同意一律不准带家属来工地住宿。
七、文明施工:
1.乙方在施工期间必须坚持安全生产、文明施工的原则,遵守甲方的各项规章制度、配合有关单位的检查、建立安全教育制度、搞好环境卫生、作到安全标化文明工地。
2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并自觉保护好安全用品,安全帽班组统一领取,工程结束或人员中途退场须立即交还甲方,如遗失或认为损坏的将在工程款中扣除每顶10元。
3.按甲方规定统一着穿工作服,按成本价计取由乙方承担。
4.宿舍卫生必须达标,一人一床,床铺整洁,统一有草席或床单,必要时配备被套,并且严禁在宿舍内吸烟,保证达到区文明工地和安全,同时积极开展安全、健康的竞赛活动。
八、安全管理:
1.乙方承包人是自然的治安负责人,应对工地及本班组治安负起责任,积极配合当地警署和本项目部搞好治安工作。
2.乙方必须与甲方签订治安管理协议书。
3.乙方人员必须按市有关条例与规程作业结合本工程规程制度,若乙方在施工过程中不接受安全操作规程作业而引起的一切安全事故、他人造成事故由他人负责,甲方一律不负担任何经济、法律责任。均由乙方自行承担。
4.严格遵守甲方及公司项目规章制度,自觉维护正常施工和生活秩序,不准私自乱拉、乱接电源,不准私自烧菜、烧饭,发现上述现象,罚款500元/次,未经项目部同意不准带女性和小孩进入施工现场和务工,一经查获采取罚款200—500元每次每人,以上罚款金额从当月生活费中扣除。
九、双方职责:
1.甲方职责:
(1)甲方应按乙方提前三天提供的材料计划清单经甲方申请后按时送货到场。
(2)甲方应按乙方所提供的施工人员名单,提供相应的住宿条件。
(3)为乙方提供垂直运输机、二级配电箱、大太阳灯、出借平(压)刨床、圆锯床、三级配电箱、小太阳灯给乙方无偿使用,使用期间的耗材、维修保养工(料)费用均由乙方自理。其他的小型机工具及劳保劳防用品、雨具等全部由乙方负责自理。
2.乙方职责:
(1)乙方应亲自在场组织工程的施工,管理职工、教育职工、遵纪守法配合甲方检查、管理工作、协调双方关系。
(2)乙方应提前三天向项目部上报下阶段所需材料的清单。
(3)乙方必须遵守天津市的法纪法规,不得擅自使用“三无”人员,按规定办好各种手续(暂住证、劳务证、上岗证、记录证、综合保险等)费用由乙方自负。
(4)乙方人员在施工期间要遵章守法,不违法乱纪、打架、偷窃,一经发现将给予条例罚款一切责任由乙方负责、并勒令其退出施工现场。
(5)乙方必须按国家及天津市的施工规范和设计图纸组织施工,确保落实甲方的进度计划,无条件服从甲方现场管理人员的指挥,不得无理取闹,否则每天每次罚款500元。
(6)应与每位职工订立经济合同和安全协议并上报甲方一份存档。
(7)乙方必须负责好本班施工现场,卫生包干区的清理工作。
(8)负责向甲方借入的各种机械的维护、保养,维修工料费乙方自理。借入机械归还时须完好无损,如缺失或不能使用的按原价赔偿。
(9)一切与乙方有关的工作每天做好落手清。
(10)图纸更改及工作联系单,临时设施涉及木工工作、乙方无条件进行施工,不另计算费用。
十、其他事项:
1.每月须上报工人记工帐明细表,记工帐必须上墙公布。
2.直尺、榔头、线、电钻、冲击钻、移动电箱等小型机工具由乙方自备不计费用。
3.乙方借用甲方设备及工具应由乙方及时保养维修,如遗失或被盗应由乙方按进价赔偿,人为损坏应承担相应按新价双倍的赔偿。
4.乙方必须保证工完场清,未及时清理经指正不改的,甲方有权安排他人工作处理,费用由乙方承担。乙方职工不得故意损坏工地财产,一经发现加倍处罚,并从工程款中扣除。
5.施工过程中的质量、安全、卫生及日常中的处罚,参照项目部的处罚条例执行。
6.本协议的价款内已包括民工享受的全部费用。
十一、本协议双方签字后生效,共三份。甲方二份,乙方一份。
十二、未尽事宜可签补充协议。
十三、本协议附:
1.建筑安装施工安全生产协议书;
2.防火安全协议书;
3.施工治安管理协议书;
4.安全生产责任及风险抵押金;
5.项目安全奖罚制度;
6.文明卫生协议书;
7.员工廉正公约书;
甲方:____项目部盖章
乙方:____
甲方代表人:____代表人签字:____
附身份证复印件:____
电话:____电话:____
签定日期:____年____月____日签定日期:____年____月____日
签定地点:____项目部
清包工协议3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲方将其总承建的工程抹灰分项工程清包个乙方,为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任。甲、乙双方本着协商一致的原则签订本协议:
一.工程概况:
1、工程名称
2、工程地点:承包方式及范围:地面做法,室外台阶坡道做法(含砌筑)、雨棚做法、散水做法、挡墙等;上料口封堵;防水以外所有屋面工程,女儿墙抹保温灰,内外墙抹灰,外檐窗抹灰和刷防水油,地下室门的安装、地下室顶棚保温灰,。室内楼梯和临边防护搭设和拆出,内墙脚手架等一切与抹灰有关的项目施工。施工现场的平整,搅拌机基础及安装与拆场,机械工作棚的搭拆,机械的操作人员,使用后的清理和养护。做到活完料尽场地清,包括装卸车。
二、承包价格及结算方式
1、承包价格:甲方按实际建筑面积每平米元的价格承包给乙方施工,竣工以实际建筑面积结算。
2、结算方式:根据建设单位拨付情况支付乙方清包费。
3、承包方应具有一定垫资能力,不得强行索要工程款
三、安全管理;
1、乙方必须严格执行国家、部、省、盟及有关单位关于生产、安全和文明施工的各项法律和规章制度,特殊工种必须持证上岗。若因乙方违反安全生产和文明施工的规定。违章作业、违章指挥而导致的伤亡事故。一切损失由乙方承担。使用人货梯及各种专业工种机械,必须专人使用机械或工长统一调度,不得自行操作。
2、乙方必须执行公司及项目部关于安全管理的'各项规定,违反管理规定的罚款在其承包费中扣除。
3、乙方应按国家有关法律规定,依法雇佣劳动力。并按公司规定办理施工人员进场的各项手续(三证及特殊工程上岗证)并报项目部备案,施工过程中,乙方要加强本班组人员管理。
四、质量管理;
1、乙方必须严格按国家现行施工规范及验收规范的要求进行施工。
2、达不到要求的一律清退出现场,所造成的损失由跟班组自己负责。
3、未经项目部技术负责人检验的工序,一律不得进入下道工序施工。
4、要求开间尺寸、进深尺寸必须一样,卫生间、厨房对角尺寸一样。
5、墙面抹灰部位按设计或甲方要求必须上到顶下到底结构层板面,必须保证所抹灰不空壳、不开裂、脱沙,如因质量原因造成的返工,其损失、材料费由造成方负责全部赔偿。
6、质量标准达到中级抹灰标准。。
7、如果在当天发现砖与混凝土交接处开裂,需要打开时,发现无网或未按要求钉网,责任全部由乙方负责
8、.乙方负责组织专业分包单位按照质量标准完成工程,并负责全部成品保护。
五:双方责任和权利:
(1)、向乙方提供一套完整的施工图纸,乙方自费复印,复印后还甲方,并进行图纸、技术交底,如有变更应在第一时间内通知乙方。
(2)、保证原材料及时供应到现场,(乙方提前上报所需要的材料)
(3)、提供搅拌机和升降机,二级配电箱,宿舍和床铺,
(4)、乙方自带其余设备与工具,主体交付乙方后,乙方负责所有工程做完扫地出门,达到验收标准,以及现场文明安全施工的所有项目施工。
本协议一式三份:甲方一份、乙方一份,协议未明事项,双方协商解决,双方盖章签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清包工协议4
甲方
乙方
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度和安全目标的实现。甲乙双方在自愿平等互利的基础上,经协商一致签订本协议,以资双方共同遵守。
一、工程概况
本工程为个人别墅住宅楼,结构为条形基础剪力墙地下室、地上框架结构、顶层为坡屋面,结构较复杂。
二、承包方式及范围
承包方式为以下工作内容的人工费。基础、剪力墙、正负零以上框架及坡屋面的`钢筋加工、制作、安装,模板安装,混凝土浇筑。
三、双方确认单价: 元/m2。 面积: m2 。 本工程人工费总价 元
四、付款方式
基础完工付款总价的10% 。 地下室完工(到正负零)付款总价的30%。一层完工付款总价的10%。二层完工付款总价的10%。三层完工付款总价的
五、质量安全
乙方按照设计图纸要求和有关规定进行施工。在施工过程中由甲方质检层层把关验收,合格后进行下一道工序施工。
乙方施工应严格遵守操作规程及安全技术措施,切实做到安全、文明施工,
六、双方责任与义务
甲方及时提供钢筋、模板、混凝土等建筑材料、加工机械、垂直运输机具和措施所需材料、机具。保证有足够的施工场地,以及处理好涉外邻里之间的关系。
乙方必须根据甲方的时间安排进行工作,必须指派不少于一名有经验的班组长管理现场,每道工序及时报验,层层把关,确保工程质量实现。
在施工过程中出现的安全事故壹万元以下由乙方负责,壹万元以上双方协商解决。
七、协议生效与终止
双方签字后生效,结清工程量款时终止。
其它未尽事宜双方协商并签订补充协议,与本协议具有同等效力。
甲方: 乙方:
20xx年 月 日 20xx年 月 日
清包工协议5
甲方:
乙方:
甲方将未做完二次结模板工程发包给乙方施工,为保质量按期完成工程施工任务。经双方协商一致,特制定如下协议,供双方共同遵守:
一、工程项目:满世集团综楼(A区)
二、承包方式:包工不包料、包安全、包质量、包文明
三、承包范围:二层、女儿墙
二次结构模板制作、安装、拆除、元钉、铁丝、劳动工具乙方自带脚手架搭、拆,安全劳保用品;清理(按指定地点堆放)步步紧、螺杆、螺丝送到库房等。
四、合同工期:按甲方要求。
五、结算方式 :
按实际完成的混凝土(展开面)长度 元/m,安全保证金 元/m;模板拆除后清理 元/m,实际总价为 元/m,女儿墙砼展开面 元/m2,(比例同上)。
以上价格包含各种保险费、交通安全费,承包人必须为每位职工办理工伤保险(如发生安全事故乙方自理,甲方概不负责)。包括带班人员工资。
六、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。
七、付款结帐方式:
乙方进场一个月后,每人付生活费1000元;工程结速完成后,一个月内付总工程量80%;余20%抹结速一次付清。
八、安全生产及安全要求:
1、乙方进场必须协助甲方做好安全教育,施工操作人员持证上岗,在施工过程中,乙方必须遵守安全规章制度及安全操作规程,严禁违章作业,并随时接受配合安全管理人员的监督检查,若乙方违章作业,甲方给予乙方每人每次100-200元的.处罚。
2、乙方所有施工人员进入施工现场,必须戴好安全帽,超过1.6米高架体作业时,必须系好安全带。
3、甲方在施工中做好安全防护,不得任意拆除,拆除必须得到安全管理工作人员同意。
4、生活区禁止私拉乱接,严禁使用电饭煲、热得快等,发生火灾由承包人负责。
5、乙方承包人是本工种安全负责人,必须抓好各项安全工作。九、其他补充条款:
质量达不到工程验收标准要求,不服从甲方人员的指挥,中途无故停工,发生违法行为中途停工退场,工程量按50%计算。
注:凡是涨模、门窗、洞口、尺寸标高不符,电话通知24小时内到工地;剔凿、修补。(材料、安全甲方有罚款单;乙方负责)。
清包工协议6
业主 (以下简称甲方):
联系电话:
施工队(以下简称乙方):
联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、 工程概况
工程地址:____________________________________。
二、 价格
清包工费: ¥______元,大写:____________整
其中 水电工______元
木工______元
瓦工______元
油漆工______元
垃圾清运费______元
三、 付款方式
1、施工队进场,预支生活费:______元
2、木工完成,付______元
3、瓦工完成,付______元
4、工程竣工,付______元
5、保修金______元,从竣工之日起______年后支付
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、 材料
1、 乙方应提前______天向甲方提供需购材料清单,甲方应在______天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的'准确性。
6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从______年______月______日起至 ______年______月______日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费______元/天。
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化。
2、 垃圾应日日清。
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人。
6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的报价单。
3、 乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
甲方:
乙方:
清包工协议7
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际,为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程,经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具,包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担,现将分包达成协议如下:
一、工程名称:河源锁阳酒厂住宅区工程
二、工程地点:宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。
三、承包内容:按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外),如在承包范围内没有未完成的项目,将其扣除工程款和必要的拖延罚款。
1、劳务承担:乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式,在施工中保证质量,包文明施工,保证安全施工,包环境保护,包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括:基础开挖时人工配合清土、找平,其中砂石垫层由甲方负责,乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程,砖砌体工程,砼工程,塔吊机件的提供、拆装、拉运等,临时彩钢板房及围墙的搭拆,施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担,所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴,不包括水、暖、电、消防项目,其余全部由乙方按图施工。
2、结算依据及承包总价:
根据国家现行的有关计算规划计算,结合图纸计算建筑面积:约22000平方米面积,每平方米为
3、工程质量:
(1)乙方必须严格按照图纸及规范,规定的技术要求组织施工,随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。
(2)对本工程的质量要求达到合格标准。
(3)质量达不到标准,安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的3%。
(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认,紧密配合送检人员做好送检,试验料材、档案资料。报验工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。
(5)乙方在施工过程中,如达不到合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行反工,因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。
四、工程期限
1、工程竣工日期:年月日
2、总工程期限:月日
五、工程的收取与支付承包价格:每平米元
1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳万元的施工责任保证金退还分四次进行,四层主体封顶退万元,捌层封顶退万元,主体全部封顶退万元,工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。
2、付款方式:按照业主(建设单位)给施工总承包的建筑公司拨款,甲方同时也给乙方支付完成量的款项,劳务工资发放,乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。
六、工程保修
1、基础设施、房屋建设的地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限,屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。
2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期,电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。
3、工程保证为总价3%,土建一年,其他按1、2项执行,保修期满后无质量问题一次性付清。
4、工程如需要维修,乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场,如在工程部规定的时间内不进行维修,甲方另行安排施工维修,其费用直接从保修金扣除。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。
2、提供水准点与坐标控制点。
3、派驻工地代表3人,工资由甲方按月发放,负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调,具体见明细表。
4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度,提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。
5、审批进度进度,办理现场鉴证组交经验收。
6、组织图纸会审和技术安全交低。
7、负责监督乙方施工过程中的质量,安全控制,工程资料的搜集,整编和工程验收。
8、负责与建设单位不要的联系协调。
9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。
10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求,不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理,或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行,甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系,又未告知甲方新的联系方式,也视为未相应),则甲方有权与乙方解除协议,协议解除后甲乙双方三个月结算完成。
11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险,由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。
(二)乙方责任
1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工,确保工程质量并按期交工。
2、报送进度计划、统计报表,接受甲方的监督、检查和现场指导。
3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。
4、乙方自行提供木板及周转材料,塔吊、搅拌机的安拆。
5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。
6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。
7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒,本工程所用的'模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等,如垫块、钢丝网和网布等)。
8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场,电引到二级配电箱内,从二级配电箱外由乙方负责,但工地使用的水电费均由甲方承担。
9、工地现场,场地硬化由乙方负责施工,甲方提供材料。
10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成,钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担,乙方不得随意浪费材料,如有浪费,照价赔偿。
11、负责安全文明施工,加强安全管理措施,工完场清,并彻底杜绝工伤亡事故的发生,如有伤亡事故的发生,根据情况由乙方负全部责任。
12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单,施工期间不得随意更换项目部管理人员,如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方,并经甲方书面同意方可执行。否则,乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金元。
13、乙方必须具务充足的劳动力,在施工中能胜任相应的工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月,否则乙方在征得甲方同意的同时停工,停工所造成的损失由甲方承担)。
14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员,特种工种(电工、焊工、起重工等),必须有国家颁发的上岗资质证,且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。
15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品,保证施工正常运行,且满足公司的有关管理要求,并承担所发生的费用。
16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求,在具备施工条件的情况下,确保工程进度,确保施工条件影响,乙方应主动调整工序减少窝工,造成的停、窝工损失由乙方负责。
17、乙方应在施工过程中,负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员,严格按照国家安全法的要求施工。
18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担,乙方应随叫随到,不论什么原因,未能按时到位的,甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。
19、因建设单位资金不到位,影响支付乙方工程款,乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款,待建设单位支付后,优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责,不能因资金问题影响施工进度,若甲方需乙方配合清欠工程款时,乙方应积极配合甲方采取必要措施。
20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理,并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的,视其情节每次处以0.2-.05万元罚款。
21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响,而被新闻媒体日光曝光,经核实情况属实,则视情节罚款0.5-5万元。
22、乙方必须全面执行《劳动合同法》,因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事,造成公司名誉受损,除按《劳动合同法》规定处罚外,每次罚款0.5-1万元。
23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决,各种施工机具必须是国家合格产品。
24、乙方不得多领及浪费材料,否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购,质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。
25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。
26、施工过程中,乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议,若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的,每次处以200-500元的罚款。
27、工程竣工决算后,必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份,否则不退还其保证金。
28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。
29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。
30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。
(三)违约责任:
1、由于甲方原因或非人为因素延误工期,工期顺延。因乙方原因不能按期交工,每日交付500-1000的逾期违约金。
2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工,乙方应无偿返工,并承担全部责任。
3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款,任何一方不得违反,若甲方违约所引起的责任及损失,由违约方承担。
4、如遇重大设计和未尽事宜,双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。
5、本合同一式三份,财务保存一份,双方自签订之日起生效,在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。
补充条款:
1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作,如工地通知处理问题,一小时不到岗位者进行处罚50-100元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定,处罚500-5000元(由施工队上报项目部,罚款扣返施工队)。
2、甲方派驻现场技术人员,不得干涉施工队正常施工,全权负责本工程的协调工作,不得“吃、拿、卡、要”施工队伍,一经发现扣除当月全部工资并公报批评,如屡教不改公司给予辞退并罚款1000-10000元。
3、甲方派驻工地人员要廉洁自律,团结协助,对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理,批评教育为主,如不能按期整改可以处以1000-10000元的处罚。
4、借用甲方设备押金,按设备总价的50%汇保证金,工程结束后无损交回后,退回设备抵押保证金。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清包工协议8
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
项目工程,甲方为该项目建安工程总承包,甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将新乡市x1#商铺的主体工程任务委托给乙方承包,甲乙双方就1#商铺主体工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同,并严格执行。
第一部分工程简介
工程名称:新乡市
工程地点:
工程结构:1#楼商铺为砖混结构现浇顶
总建筑面积:1#楼商铺建筑面积暂定约725㎡,办理结算时按实计算
第二部分承包内容及总要求
一、承包方式包工不包料以固定包干单价承包给乙方,甲方提供建筑主材,乙方负责机电具设备和小五金。
二、工程承包内容
1、基础及土方工程:甲方负责基础用机械开挖及回填,土方乙方人工配合。
2、模板:所有支撑钢管及模板装拆,加固捣砼前的清扫,场内的材料运输。
3、钢筋:包括钢筋的制作、安装绑扎,材料包含焊条、扎丝等。
4、混凝土:包括砼浇捣、抹平、养护及材料运输。周转材料及一切设备、工具乙方全部负责。
5、砌体、粉灰及楼地面工程:所有施工图中的砌体、墙面、天棚粉灰、楼地面找平及外墙瓷片。
6、脚手架工程:商铺脚手架搭设、钢管扣件及运输、拆除。
7、如因周边关系及其他第三方遗留问题导致引起工地停工、误工所造成的损失由甲方负责,且工期顺延。
三、承包工期要求
服从建设单位及监理甲方的工期安排,工作时间按现场项目部规定执行。具体开工日期为年日。
四、计算规则
主体建筑面积计算规则依据按GB/T5035—20xx《建筑工程建筑面积计算规范》进行计算。
第三部分经济条款
一、承包单价及计量
1、本合同采用固定价格按大包干,结算单价按施工图总建筑面积人民币元/㎡(大写)贰佰贰拾元每平方计算(不含税)。
2、付款方式:
1#楼商铺基础完成付¥20xx0(贰万元整),主体封顶付工程款的¥50000(伍万元整),粉刷及地面完成,经验收合格付至总工程款的97%。
3、质保金:甲方保留乙方总工程款3%的质保金,在保修期内乙方随时响应甲方的维修要求,但需提前两天把需要维修的具体事宜通知乙方,如乙方不能在指定时间内到达,甲方有权另行安排维修,所需费用由乙方负责,并从质保金内扣除。甲方在质保期后一个月内无息支付给乙方质保金。
4、如出现设计变更、图纸与现场不一致或应甲方其他安培所产生的费用以计时工形式结算,人工工资单价技工按每工日80元(含管理费及伙食费),力工按60元每工日进行增减,一并计入结算。
5、按竣工图计算建筑面积和计时工办理结算。
二、进度款支付及结算
1、乙方进度款按第三部分第一条“承包单价及计量”进行支付,按付款进度向项目经理提交已完工程量验收单,甲方在二个工作日内进行验收。
2、甲方项目经理在接到乙方申报的已完工程验收单后,必须组织有关人员对乙方已完成的工程量进行质量检查和实测实量,评定出质量结果,检查班组的施工现场,确认班组已做到工完场清,文明施工符合项目部的要求。如甲方在收到“已完工程量验收单”二个工作日内未对乙方的工程质量进行验收,视为合格。
3、甲方对乙方完成的工程量按进度进行验收核准后,开具结算书,由甲方项目经理核实签字方可作为支付依据,工程进度款在三个工作日内付清,乙方有权停工,并赔付乙方的损失。
4、乙方需提供服务承诺并积极履行合同条款,如因质量不合格造成损失由乙方承担,且甲方可中途更换班组,已完按实际施工部位计算工程量,结算按照合同处理。
第四部分双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供两套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知,乙方如需要增加图纸套数的,甲方代为复制并做好登记,复制的费用由乙方承担。
2、甲方成立本工程项目部,由担任项目经理,负责整个工程的指挥管理,由任技术负责人,负责技术指导工作。
3、随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,组织生产例会,安排生产并协调其他工序的交接,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。
4、甲方组织对工程的施工验收和本工程资料的收集、汇总及材料检测费用。
5、负责审核乙方提交的材料计划,按进度提供材料。
6、甲方牵头对现场进行统一规划布置。
7、甲方负责组织乙方人员进场的进场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员的施工组织设计等文件学习。
8、甲方保证充足的材料供应到施工现场,如果甲方材料不及时供应造成停工待料,停工2天(从第三天起)每天补助乙方全体人员的生活费每人20元/天,如果超过四天,从第五天起补助机械滞止费、工人误工费,技工按每日每人80元,力工按每日每人60元计,并且工期顺延。
9、雨天超过一天工期顺延。
10、提供主电源到总配电柜。
二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定,如因违反规定而发生伤亡事故,十万元以内由乙方负责,超过十万甲乙双方各负责一半。
2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。
3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在相关分包合同或其中任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正,报批或确认。一旦承包合同上的任何部分付诸实施,乙方将被认为对正确性和完整性进行了确认,由此引起的.任何损失或损坏责任由乙方承担。
4、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸,规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。
5、质量控制过程中乙方每一分项工程须指派不少于1名有经验的班组长管理现场工作,乙方测量放线时,必须通知甲方进行现场核对。否则,所造成的损失由乙方负责,如甲方在收到乙方的请示后,未及时到现场所造成的损失由甲方负责承担。
6、分项工程完工后,甲方人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。
7、顶板砼浇筑前,把该楼层所有杂物清理干净。
8、严格按照甲方编制的施工方案及技术交底。
9、乙方必须根据甲方的时间安排进行工作,如甲方安排不利于安全施工,乙方有权拒绝执行。
10、严格按照甲方编制的施工组织设计作业。
11、按甲方提供的下料单进行钢筋下料、绑扎、清理施工现场。
第五部分违约责任
一、双方违约责任
1、合同签订后,不经双方协议同意,不得随意变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除或变更合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。
二、合同生效和终止
1、双方签字盖章后生效,结清工程量款时失效。
2、因建设单位造成停建、缓建,或出现其他自然不可抗力情况,本合同失效。(甲方应负担一切材料费、误工费等一切费用)、(乙方已完成的工程量、甲方在15天内全部一次性结付给乙方)。
三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。
四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
五、合同订立时间:年月日
六、合同订立地点:甲方办公室
七、本合同一式两份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清包工协议9
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,就 工程以清包的形
式包给乙方,在遵守国家正式合同条款的基础上,达成协议如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:
4、承包方式:包机具、包质量、包工期、包安全、现场文明施工
5、工 期:
6、质量标准:
二、工程造价:
1、工程量:﹐
2、平米单价:
3、总造价:元
注:1、工程量为预算量,最终以建设单位审计工程量为准。
三、付款方式:
1、预付款:进驻工地预付基本生活费。
2、在保证施工质量的前提下,甲方按照工程进度向乙方支付生活费用。
3、工程结束十五日内,经甲方验收合格后甲方向乙方支付工程总价款的4、经甲方及建设单位竣工验收合格后,建设单位同甲方结算完成后支付工程
总价款的 95 %
5、甲方留取工程总价款的%年后无质量问
题向乙方返还。
四、施工安全:
1、乙方负责现场全部作业的安全。乙方自施工人员进入施工现场后,一切
人员伤亡以及对财产的损失损坏,按责任承担,过错方承担,如由乙方造成安全
事故,导致他人人身和财产损坏者,相应责任亦由乙方承担。
2、施工中乙方人员必须佩带安全帽、安全带(由乙方自备),乙方在施工过程中要严格遵守甲方的安全生产制度,凡是违章作业造成的人身伤亡事故均均由乙方承担责任及经济损失。
3、乙方自行解雇的工人,发生安全生产等事故,均由乙方自行处理,并承担责任。
4、乙方要做好施工现场及生活区域的防火工作。不准私自接电,要在甲方指定的区域生火做饭。由乙方导致的火灾所造成的一切损失均由乙方负责。
五、施工操作:
1、施工前,乙方须向甲方提供所有参与施工人员的名单及身份证复印件。
2.、施工前由甲方负责向乙方所有参加施工的人员进行技术交底及安全交底,并逐一履行签字手续,未参加交底的人员不得参与施工。
3、乙方施工前应对基面进行检查,如发现问题应向甲方汇报,由甲方负责协调解决,如未提异议,视乙方同意按此条件施工。
4、乙方要严格按照甲方的技术操作规程进行施工,若出现违规操作,视问题严重,甲方有权以每次每项向乙方收取200-500元作为违约金,从进度款中扣除,如情节严重或屡教不改,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。
5乙方在施工过程中要保证施工人员的稳定性,增减或更换施工人员必须经甲方同意,如因人员流动大造成工程质量问题,甲方视情节严重有权对乙方收取20xx-10000元作为违约金,情节严重甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。
6、施工中所用机具由乙方负责自行购买,如乙方在机具不能满足施工要求时仍不购买,则甲方为保证工程质量及进度有权代替乙方进行购买,所用钱款直接从乙方进度款中扣除。
六、材料使用:
1、乙方用料必须按甲方要求进行使用,领取材料前必须办理出库手续,领取材料后必须要妥善保管,合理使用,如由乙方管理不善所造成的材料丢失、浪费和损失由乙方负责,实行罚款制度,超预算指标部分甲方按甲方当年销售价格表的100%的价款从工程款中扣除。
2、材料用量参数指标:
粘板胶粘剂kg/﹐
抹面胶浆kg/﹐
网 格 布/﹐
eps 板 3、现场施工用料,乙方在收工前必须将现场剩余材料进行收集,统一存放在库房,堆放整齐,点清数目,不许坐、踩或拿出现场,违者视情节严重处以每人次50-20xx元罚款。
4、材料包装要按甲方规定进行妥善保管。
七、质量控制:
1、质量标准按第一条6执行。
2、在施工过程中,甲方对乙方实行工序管理,完成一道工序验收一道工序,对其质量不合格部分,必须进行返工、修复,由此造成的`损失由乙方承担。每到工序验收合格,甲方填写验收合格单,给乙方一份。
3、在施工过程中甲方随时对作业进度及质量进行检查,对违反施工程序、施工操作工艺的施工部位将责令乙方返工,返工费由乙方承担。乙方在接到通知后应及时迅速整改完毕,如不按时整改或整改后质量仍不合格,视情节严重甲方有权以每次每项向乙方收取200-20xx元违约金,从进度款中扣除。同时有权要求乙方更换施工人员。情节严重甲方有权终止合同,更换施工队伍,由此产生的一切损失由乙方承担。
八、工期控制:
1、在设定工期时,甲乙双方已充分考虑了各种因素的影响,施工过程中非因不可抗力及甲方重大设计变更外,甲乙双方对工期不另作调整。
2、乙方应在进场施工前完成施工人员的组织工作,乙方未按期进场,每耽误一天,乙方支付元违约金。
3、由于建设单位未提供相应的施工配合条件,甲方同意积极协调,并在24小时内解决。由此耽误的工期一方有责任采取相应的补救措施。无法补救的损失由责任方承担责任。
九、成品保护、文明施工
1、乙方在施工过程中应做好对其他单位施工成品的保护工作,如果造成损坏一切经济损失由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中必须保持现场环境卫生整洁,对施工中产生的污染要及时进行清理,材料废料统一收集堆放到指定地点。如乙方不能按甲方的要求及时清理,甲方有权顾他人清理,所用费用由乙方承担,从进度款中扣除。
3、乙方在甲方指定的生活区内生活,要保持生活区的卫生及财产安全。由乙方造成的财产损坏由乙方承担一切责任。
十、工程验收和保修
1、工程施工完毕后经由乙方自检合格后,向甲方报验,甲方接到报验通知后将组织建设单位、监理进行验收,在进行验收中,如发现不合格需返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成。完成后由甲方组织相关人员再次验收,由此发生的各项费用由乙方承担。
2、工程保修:保修期间的质量问题,乙方无偿维修,质量保修期后出现的质量问题,乙方同意积极配合,维修费只收取工时成本费。保修期间出现质量问题,乙方应接到甲方通知48小时内进行维修,并在双方约定时间内维修完毕。
十一、违约责任:
1、工期延期:如不能按期完成施工任务,每拖延一天,扣除总工程款的 。
2、工程质量:如质量达不到总发包商的质量标准,罚款元。
甲方: 乙方:
电话:
年 月 日 年 月 日 电话:
清包工协议10
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
甲方为该项目建安工程总承包,甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将的主体工程任务委托给乙方承包,甲乙双方就主体工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同,并严格执行。
第一部分工程简介
工程名称:
工程地点:
工程结构:框架结构
总建筑面积:建筑面积暂定约㎡,办理结算时按实计算
第二部分承包内容及总要求
一、承包方式包工不包料以固定包干单价承包给乙方,甲方提供建筑主材,机电具设备和小五金。
二、工程承包内容
1、基础及土方工程:甲方负责基础用机械开挖及回填,土方乙方人工配合。
2、模板:所有模板装拆。
3、钢筋:包括钢筋的制作、安装绑扎。
4、混凝土:包括砼浇捣、抹平、养护。
5、如因周边关系及其他第三方遗留问题导致引起工地停工、误工所造成的损失由甲方负责,且工期顺延。
三、承包工期要求
服从建设单位及监理甲方的工期安排,工作时间按现场项目部规定执行。具体开工日期为年日。
四、计算规则
主体建筑面积计算规则依据按GB/T5035—20xx《建筑工程建筑面积计算规范》进行计算。
第三部分经济条款
一、承包单价及计量
1、本合同采用固定价格按大包干,结算单价按施工图车库建筑面积人民币元/㎡(大写)每平方计算。
2、付款方式:
主体基础正负零付已经完成工程量的80%,主体二层付已经完成工程量的80%,主体三层付已经完成工程量的80%主体封顶付已经完成工程量的95%.。余款待粉刷结束一次性付清。
3、如出现设计变更、图纸与现场不一致或应甲方其他因素所产生的费用以计时工形式结算,人工工资单价技工按每工日200元(含管理费及伙食费),力工按150元每工日进行增减,一并计入结算。
4、按竣工图计算建筑面积(基础另外按一层面积计算)办理结算。
二、进度款支付及结算
1、乙方进度款按第三部分第一条“承包单价及计量”进行支付,按付款进度向项目经理提交已完工程量验收单,甲方在二个工作日内进行验收。
2、甲方项目经理在接到乙方申报的已完工程验收单后,必须组织有关人员对乙方已完成的工程量进行质量检查和实测实量,评定出质量结果,检查班组的施工现场,确认班组已做到工完场清,文明施工符合项目部的要求。如甲方在收到“已完工程量验收单”二个工作日内未对乙方的工程质量进行验收,视为合格。
3、甲方对乙方完成的工程量按进度进行验收核准后,开具结算书,由甲方项目经理核实签字方可作为支付依据,工程进度款在三个工作日内付清,乙方有权停工,并赔付乙方的损失。
4、乙方需提供服务承诺并积极履行合同条款,如因质量不合格造成损失由乙方承担,且甲方可中途更换班组,已完按实际施工部位计算工程量,结算按照合同处理。
第四部分双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供叁套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知,乙方如需要增加图纸套数的,甲方代为复制并做好登记,复制的费用由甲方承担。
2、甲方成立本工程项目部,由担任项目经理,负责整个工程的指挥管理,由任技术负责人,负责技术指导工作。
3、随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,组织生产例会,安排生产并协调其他工序的交接,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。
4、甲方组织对工程的施工验收和本工程资料的收集、汇总及材料检测费用。
5、负责审核乙方提交的材料计划,按进度提供材料。
6、甲方牵头对现场进行统一规划布置。
7、甲方负责组织乙方人员进场的进场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员的施工组织设计等文件学习。
8、甲方保证充足的材料供应到施工现场,如果甲方材料不及时供应造成停工待料,停工1天(从第二天起)每天补助乙方全体人员的生活费每人50元/天,如果超过三天,从第三天起补助机械滞止费、工人误工费,技工按每日每人200元,力工按每日每人150元计,并且工期顺延。
9、雨天超过一天工期顺延。
10、提供主电源到二级配电箱。
二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全文明施工的.有关规定,如因违反规定而发生伤亡事故,一万元以内由乙方负责。超过一万甲方负责80%。
2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。
3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在相关分包合同或其中任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正,报批或确认。一旦承包合同上的任何部分付诸实施,乙方将被认为对正确性和完整性进行了确认,由此引起的任何损失或损坏责任由乙方承担。
4、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸,规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。
5、质量控制过程中乙方每一分项工程须指派不少于1名有经验的班组长管理现场工作,测量放线时,必须通知甲方进行现场核对。否则,所造成的损失由乙方负责,如甲方在收到乙方的请示后,未及时到现场所造成的损失由甲方负责承担。
6、分项工程完工后,甲方人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。
7、顶板砼浇筑前,把该楼层所有杂物清理干净。
8、严格按照甲方编制的施工方案及技术交底。
9、乙方必须根据甲方的时间安排进行工作,如甲方安排不利于安全施工,乙方有权拒绝执行。
10、严格按照甲方编制的施工组织设计作业。
11、按甲方提供的下料单进行钢筋下料、绑扎、清理施工现场。
第五部分违约责任
一、双方违约责任
合同签订后,不经双方协议同意,不得随意变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除或变更合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。
二、合同生效和终止
1、双方签字盖章后生效,结清工程量款时失效。
2、因建设单位造成停建、缓建,或出现其他自然不可抗力情况,本合同失效。(甲方应负担一切材料费、误工费等一切费用)、(乙方已完成的工程量、甲方在15天内全部一次性结付给乙方)。
三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。
四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
五、合同订立时间:年月日
六、合同订立地点:
七、本合同一式两份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日