工程监理合同
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的工程监理合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程监理合同1
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就改造工程委托监理事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
甲方委托乙方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
1．工程名称：____________办公楼联网改造。
2．工程地点：____________办公楼____层____室。
3．工程规模：总投资人民币_____元整（大写：_____）。
第二条 甲方权利
1．甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
2．甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
3．乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。
4．甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
5．当甲方发现乙方员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换乙方员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
第三条 甲方义务
1．甲方在乙方开展监理业务之前应向乙方支付预付款。
2．甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
3．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
4．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
5．甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表，负责与乙方联系，更换常驻代表，要提前通知乙方。
6．甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
7．甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：
（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录；
（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
8．甲方应免费向乙方提供办公用房、通讯设施、乙方员工地住房及约定的设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。
第四条 甲方责任
1．甲方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。
2．乙方处理委托业务时，因非乙方原因的事由受到损失的，可以向甲方要求补偿损失。
3．甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。
第五条 乙方权利
1．乙方在甲方委托的工程范围内，根据甲方的授权和有关法律、法规的规定享有以下权利：
（1） 选择工程总承包人的建议权；
（2） 选择工程分包人的认可权；
（3） 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权；
（4） 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正；
（5） 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；
（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告；
（7）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复开令、但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告；
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；
（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。
2．乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所做的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
3．在委托的.工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公证地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
第六条 乙方义务
1．乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。
2．乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
3．乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。
4．在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
第七条 乙方责任
1．乙方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
2．乙方在责任期内，应当履行约定的义条。如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。
3．乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向甲方承担赔偿责任。
4．乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔导致甲方的各种费用支出。
第八条 监理报酬及其支付
1．监理报酬总计人民币_______元整（大写：_______）。
2．上述监理报酬的支付方式为。
3．如果甲方在规定的支付期限内未支付监理报酬，则每日应向乙方支付逾期款项%的滞纳金。
第九条 合同期限
个月，从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第十条 纠纷的解决
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 生效条件
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
工程监理合同2
1、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。
A.可以拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少
D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当减少
答案：C
2、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于( )天。
A.30
B.20
C.28
D.35
答案：A
试题解析：《招标投标法》规定，中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。
3、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。
A.传真
B.电子邮件
C.行为
D.信件
答案：C
4、根据《合同法》下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。
A.违约金虽然不是法律规定的担保形式，但具有担保性质。
B.违约金和定金不能同时并用;
C.定金是承担违约责任的必备形式;
D.违约金和赔偿损失不能同时使用。
答案：C
5、仲裁协议书的约定意味着( )。
A.必须去仲裁解决合同纠纷
B.排除了法院管辖
C.订立合同时必须有仲裁协议
D.仲裁具有法律的强制性作用
答案：B
6、仲裁委员会对合同纠纷进行仲裁时，如不能形成多数意见，裁决应当按照( )的意见作出。
A.上级仲裁委员会
B.本地政法委
C.首席仲裁员
D.仲裁委员会主任
答案：C
7、某人在商店购一件笔记本电脑，欠出卖人3000元，次日又向该商店购一电视机，交完电视机款项后，出卖人以买电脑欠款为由，不交付电视机，其法律后果是( )。
A.出卖人承担违约责任
B.出卖人可行使同时履行抗辨权
C.出卖人可行使合同履行的不安抗辨权
D.出卖人可行使先履行方抗辨权
答案：A
8、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。
A.违约方可以选择适用违约金或者定金
B.守约方可以选择适用违约金或者定金
C.双方可以协商选择适用违约金或者定金
D.任何一方可以选择适用违约金或者定金
答案：B
9、合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，( )。
A.另一方可请求法院强制执行
B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行
D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
答案：A
10、违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的
C.必须按合同条款继续履行合同
D.可拒绝继续履行合同
答案：C
11、根据《招标投标法》规定，下列( )项目必须实行招标。
A.抢险救灾
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.扶贫项目
答案：C
试题解析：《招标投标法》规定必须招标的范围包括(1)大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)国家投资、融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
12、《招标投标法》规定建设单位不具备( )条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。
A.相应的经济、技术管理人员
B.法人资格
C.审核招标文件的能力
D.监督开标、评标、定标的能力
答案：A
试题解析：《招标投标法》对招标人的招标能力要求：(1)有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;(2)有组织编制招标文件的能力;(3)有审查投标单位资质的能力;(4)有组织开标、评标、定标的能力。
13、根据《合同法》规定，违约金具有惩罚和补偿双重特征，下列情况中，( )就体现了惩罚性质。
A.约定违约金低于造成损失时，应当相应增加违约金;
B.约定违约金高于造成损失时，应当相应减少违约金;
C.约定违约金过分高于告成损失时，应当适当减少违约金;
D.当事人违约是第三人造成的，应由当事人向对方赔偿。
答案：C
14、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。
A.招标文件中的规定
B.招标单位在会议上的口头解答
C.发给投标单位的会议记录
D.现场考察时招标单位的口头解答
答案：C
试题解析：招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
15、因发生不可抗力致使施工合同解除，但( )条款仍然对合同双方有约束力。
A.清理
B.质量
C.清理、违约
D.清理、结算和争议解决
答案：D
16、合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为( )。
A.1万元
B.2万元
C.3万元
D.4万元
答案：D
17、工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标人的单位是( )。
A.招投标管理部门
B.评标委员会
C.招标人
D.合同管理部门
答案：C
试题解析：投标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
18、设计招标应采用( )方式选择承包单位。
A.公开招标
B.设计方案竞选
C.邀请招标
D.议标
答案：B
试题解析：设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。而后者则是招标人按设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。设计招标文件对投标人所提出的`要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。
19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3人
B.5人
C.7人
D.9人
答案：B
试题解析：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
20、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
答案：A
试题解析：公开招标缺点之一是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。邀请招标优点之一是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间
工程监理合同3
1、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是(C)。
A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日
C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止
D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准
2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发(A)后的28d内，将履约保函退还分包商。
A.缺陷责任证书
B.支付证书
C.履约保证书
D.工程接收证书
3、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是(A)。
A.物理试验法
B.化学试验法
C.生物试验法
D.强化试验法
4、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的`是(A)。
A.施工招标为投标报价最低者
B.设计招标应为设计方案最优者
C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好
5、关于继续履行的叙述中，不正确的是(A)。
A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代
C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行者
6、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是(B)。
A.留置B.抵押C.定金D.质押
7、FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是(C)。
A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师
8、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的(B)。
A.3%～5%B.5%～l0%C.10%～l5%D.15%～20%
9、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中间验收前(B)内以书面形式通知工程师验收。
A.24hB.48hC.7dD.14d
10、下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是(D)。
A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更
B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担
C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更
D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延
11、关于抵押效力的表述中，有误的是(C)。
A.当事人可以约定抵押担保的范围
B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况
12、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同(A).
A.即告终止B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销
13、当格式条款与非格式条款不一致时，应该(A)。
A.采用非格式条款
B.采用格式条款
C.由提供格式条款的一方决定
D.由提供格式条款的相对人决定
14、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为(D)。
A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任
15、质押可以分为(A)。
A.权利质押和动产质押
B.权利质押和不动产质押
C.权利质押和信誉质押
D.动产质押和不动产质押
16、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是(B)。
A.承诺
B.要约
C.要约邀请
D.新要约
17、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为(B)。
A.抵押
B.留置
C.质押
D.保证
18、施工图设计完成后，(A)应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.工程师
19、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为(A)。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.自始无效
20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后(B)d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.28
D.34
工程监理合同4
委托人 与监理人 监理有限责任公司经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称"本工程"）概况如下：
工程名称：******工程
工程地点：
工程规模：
监理范围：
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①本合同标准条件；
②本合同专用条件；
③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的'规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自 年 月 日开始实施，至合同范围内工程全部完成结束。
本合同一式十份，具有同等法律效力，委托人七份，监理人三份。
委托人：****** 监理人： 监理有限
责任公司 责任公司
住所： 住所：
法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）
授权代表： 授权代表：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
工程监理合同5
1、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
2、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F.愿意让利
3、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
4、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
6、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
7、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
8、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
9、无效经济合同的财产后果，可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括( )
A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战
C、不可抗力 D、放射性污染
12、工程风险转移的有效途径包括( )
A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让
13、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )
A、已否认合同有效并放弃合同
B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定
C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务
D、已违反FIDIC条款第4.1款
14、FIDIC合同条款的使用条件为( )
A、先法人，后项目 B、竞争性招标选择承包人
C、任命监理工程师监督管理施工合同
D、以英文为主导语言
15、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走
A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款
16、在业主与监理工程师之间的`索赔程序中有两个重要数据是( )
A、3天 B、7天 C、14天 D、29天
17、变更工程的单价可以由( )一起磋商，若未能达成一致意见，则( )应确定适当的费率或价格。
A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师
C、造价工程师 D、监理工程师
18、下列说法是不正确的( )
A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包的人材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有工程师的同意不得随便撤离现场
19、委托合同具有以下特征( )
A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提
B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提
C、委托合同是诺成性，不要式的合同
D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的
20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )
A、解释并校正合同文件不一致时
B、有权决定未规定的检验
C、没有工程师指示承包商不得作任何变更
D、有权决定合同的转让
E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序
F、核实和确定工程的价值
G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书
H、有权终止业主与承包人的合同关系
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
22、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F.愿意让利
23、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
26、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
28、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果，可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
答案：
1、ADEF 2、BCDE 3、ABC 4、CDEF 5、ACD
6、BDE 7、ABC 8、ABCE 9、BCE 10、ACE
11、ABD 12、ABC 13、ABCD 14、BC 15、BD
16、BD 17、AD 18、ABC 19、ABCD 20、ABCEFG
21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD
26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE
工程监理合同6
目录说明
水电工程建设监理合同标准条件
水电工程建设监理合同专用条件
水电工程建设监理合同附件
附件a：监理工程项目简述
附件b：监理服务的范围与内容
附件c：提供设备与设施
附件d：监理费用与支付
附件e：监理机构及人员计划
附件f：监理规划
说明
本合同示范文本内容分四个部分。第一部分为建设监理合同书，第二部分为建设监理合同标准条件，第三部分为建设监理合同专用条件，第四部分为建设监理合同附件。
合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。第一部分由项目法人（业主）与监理方协商一致后签署。第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境，由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。第四部分合同附件由六个附件组成，以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。
专用条件及附件应详明、具体、便于实施，其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。
本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。
建设监理合同书（合同编号：）
本合同的宗旨是：通过监理单位（以下简称“乙方”）对业主（以下简称“甲方”）和第三方所签订合同的有效服务和管理，使甲方在承发包合同规定的期限内，以合理的造价，获得符合规定质量标准的工程项目。同时，甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的'要求。
本合同书由项目法人（业主）_______（以下简称“甲方”）与监理单位_______（以下简称“乙方”）协商一致签订。
一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行_____________________工程项目的建设监理。
1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。
1.2建设监理服务期限由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
1.3本工程项目建设监理费用金额（人民币）______________由甲方按附件规定向乙方结算支付。
二、本合同组成文件及其顺序为：
2.1建设监理合同书；
2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件；
2.3建设监理合同附件；
2.4建设监理合同专用条件；
2.5建设监理合同标准条件；
2.6建设监理投标书；
2.7建设监理招标书（或委托书）及其澄清文件。
三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准。
四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。
甲方（章）：
乙方（章）：
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
邮编：
邮编：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
本合同签于_______年_______月_______日
签约地点：_______
工程监理合同7
____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：
工程名称;
工程地点;
工程规模;
总投资;
监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分：
(1)监理委托函或中标函;
(2)工程建设监理合同标准条件;
(3)工程建设监理合同专用条件;
(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。
4.监理单位同意，按照本合同的.规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份，
各执___份。
业主：(签章)________ 监理单位：(签章)_____
法定代表人：(签章)_____ 法定代表人：(签章)____
地 址：____________ 地 址：___________
开户银行：__________ 开户银行：_________
账 号：____________ 账 号：___________
邮 编：____________ 邮 编：___________
电 话：____________ 电 话：___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_
工程监理合同8
甲方：_______
乙方：_______
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方对该项目用地范围内的所有房屋（包括所有建（构）筑物、附属物）负责实施拆除工程施工事项达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容范围及主要工程量：
4、合同价款：
二、双方职责
（一）甲方责任：
1、协助乙方做好项目拆迁的建（构）筑物、附属物和有关设备的界定工作。
2、监督本项目施工过程中的组织、安全防护措施、现场管理和工程实施工作，检查本项目工程进度和施工质量。
3、及时组织本项目竣工验收工作。
（二）乙方责任：
1、按本协议第一条约定的项目内容和要求，确保在约定的工期内完成地上建（构）筑物、附属物拆除、设备搬迁、场地平整（拆除指室外地坪标高±0。00）及土头垃圾清运等工作。
2、遵守国家、省、市有关管理规定进行本项目的施工。乙方不得将工程转包。在施工过程中，乙方代表应长期驻现场指挥协调，直至工程结束。
3、指派__为乙方驻工地代表、负责本项目施工现场的管理工作，落实安全生产、文明施工、防尘降尘等措施，保证施工工地达成政府有关部门的管理要求。
4、在工程施工的全过程，乙方应严格按照施工规范，采取充分有效的安全措施进行施工，同时必须负责顾及临近未被拆除建筑物的安全无损。在施工过程中，若发生安全事故或发生临近建筑物被损坏事故，乙方必须承担完全的.法律和经济责任。
5、积极配合甲方要求，做到边接受边拆除，尽快推进工程进展。
三、违约责任
1、若因乙方原因发生工期延误，甲方按500元/天的标准从乙方的拆除业务费用中扣减。
2、若施工中，不能及时有效地配合甲方或发生违反乙方职责其中的一条，甲方有权另请施工单位施工，乙方应无条件撤离现场不得干扰。
四、其他事项
1、甲乙双方在合同履行过程中，如有发生争议，双方应本着合 同、谅解、友好的态度通过协商解决、协商不成时，可申请工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成时，可向厦门市仲裁委员会申请仲裁。
2、若因甲方原因或不可抗力的自然因素引起的停工而延误工期 或因被拆迁户阻挠拆除，工期顺延。
3、本合同在实施工程中如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可 另行签订补充合同或协议，补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。
五、本合同一式______，甲、乙双方各执_______。
甲方：______________ 乙方：_______________
代表：______________ 代表：_______________
签订日期：_________年_____月_______日
工程监理合同9
委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
总投资：
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1、监理投标书或中标通知书；
2、本合同标准条件；
3、本合同专用条件；
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的'监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。
本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。
委托人：（签章）
监理人：（签章）
住所：住所：
法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮编：邮编：
电话：电话： 本合同签订于：_______年_______月_______日
工程监理合同10
【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（ ）承担。
A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师
答案：B。
【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（ ）：
A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小
B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担
C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险
D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险
答案：B
【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是 （ ）：
A 分别调整单价和总价
B 按市场价调整单价
C 以总价为准调整单价
D 以单价为准调整总价
答案：D
【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是 （ ）：
A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
B 全部工程量和通货膨胀的风险
C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
答案：B
【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是 （ ）：
A 承包商丧失了今后一切的索赔权力
B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
答案：D
【例】：固定总价合同适用于 （ ）的项目：
A 工期长、工程量变化幅度很大
B 工期长、工程量变化幅度不太大
C 工期短、工程量变化幅度不太大
D 工期短、工程量变化幅度很大
答案：C
【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是 （ ）：
A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制
B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制
C 该计价方式不宜用于项目管理合同
D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同
答案：A
【例】：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）：
A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C 工程师未确认，承包人应修改进度计划
D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
◆ 答案：B。
《建设工程合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间 限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的`缺陷所应承担的责任。
【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）：
A 工程验收通过
B 承包人送交了竣工验收报告
C 办理完移交工程手续
D 发包人支付了竣工结算款
◆ 答案：C。
《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终 止。
【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（ ）后推迟开工日期
A 需承包人书面通知工程师
B 应经建设行政主管部门批准
C 应经工程师批准
D 需承包人书面通知发包人
◆ 答案：C。
《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天
，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。
【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）：
A 投标书及其附件
B 招标阶段对投标人质疑的书面解答
C 资格审查文件
D 工程报价单
E 履行合同中的变更协议
◆ 答案：A、D、E。
《建设工程合同（示范文本）》的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。
【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失 ，则该损失应由（ ）承担。
A 发包人
B 承包人
C 设备供应人
D 发包人和承包人分别
◆答案：A。
施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工
程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。
【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）：
A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B 投保人和被保险人是保险合同的当事人
C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D 保险合同的有效期至工程保修期满为止
答案：C
【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（ ）：
A 工程动工
B 全部工程验收合格
C 工程所有人实际占有全部工程
D 施工合同约定的竣工
E 保修期满
答案：B、C
【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。
A 外力引起的电气装备
B 地震导致施工建筑物
C 台风摧毁施工现场内的临时工程
D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E 气温变化造成精密仪表
答案：A、B、C
【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（ ）方式发包。
A 应该采用公开招标
B 应该采用邀请招标
C 应该采用议标
D 可以采用直接委托
答案：D。
《招标投标法》规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。
【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。
A 公开招标
B 邀请招标
C 议标
D 方案竞赛
答案：B。
方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。
【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。
A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
B 竞争的激烈程度相对较差
C 招标时间长
D 招标费用高
E 评标工作量较大
答案：A、B。
【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（ ）。
A 招标人承担，费用由投标人承担
B 投标人承担，费用由招标人承担
C 招标人承担，费用由招标人承担
D 投标人承担，费用由投标人承担
答案：A。
《招标投标法》规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。
【例】：公开招标在开标时，应当由（ ）。
A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B 招标监督机构主持，投标人自愿参加
C 招标人主持，所有投标人均应参加
D 招标人主持，投标人自愿参加
答案：C。
《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代
表出席。
【例】：按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。
A 与投标人就投标价格进行谈判
B 将中标结果通知未中标的投标人
C 强制中标人接受新的承包条件
D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E 授权评标委员会确定中标人
答案：A、C、D。
【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（ ）为准。
A 现场考察时招标人口头解释
B 招标文件规定
C 书面回函解答
D 仲裁机构裁定
答案：C。
【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。
A 设计方案优劣
B 环境保护措施是否合理
C 投资估算是否超过限额
D 投标报价是否最低
E 社会信誉是否良好
答案：A、B、C、E。
B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。
【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。
A 投标人可以修改投标文件的实质内容
B 投标人不得修改投标文件的实质内容
C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
答案：B、C、D、E。
《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标
文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。
【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。
A 标底价
B 投标价
C 评标价
D 标底修正价
答案：B。
【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。
A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C 不予淘汰，允许投标人重新报价
D 初评阶段予以淘汰
答案：B。
【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标 人（ ）招标人的要求。
A 应当接受
B 可以接受
C 应当拒绝
D 可以拒绝
答案：C。
《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。
【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按
（ ）的顺序履行。
A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
答案：C。
【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（ ）。
A 施工合同成立，但不生效
B 施工合同成立，且已生效
C 施工合同不成立，不生效
D 施工合同不成立，但有效
答案：B。
口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。
【例】：当合同履行过程中发现，对给付货
币地点，合同中没有明确约定，事后双方又
未能达成补充协议，依据《合同法》，应在
（ ）履行。
A 支付货币一方所在地
B 接受货币一方所在地
C 货币存放地
D 货币使用地
答案：B。
◆【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（ ）。
A 将钢材送到施工现场
B 将钢材送到发包人的办公所在地
C 将钢材送到发包人的仓库
D 通知发包人自提
答案：D。
《合同法 》中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地 。
【例】：合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）。
A 继续履行
B 采取补救措施
C 赔偿损失
D 返还财产
E 追缴财产，收归国有
答案：A、B、C。
承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。
【例】：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。
A 工程师
B 承包人
C 工程师和承包人
工程监理合同11
多项选择题
1、法律关系的三个要素是( )
A、目的
B、主体
C、客体
D、内容
2、下列合同属于从合同( )
A、分包合同
B、监理合同
C、借款合同
D、担保合同
3、合法代理的条件( )
A、事先取得委托书
B、经过公证或鉴证
C、以委托人的名义
D、在委托范围内
4、当事人订立合同的程序是( )的阶段
A、要约引诱
B、要约邀请
C、要约
D、承诺
5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、国家机关
6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )
A、应按通常的理解予以解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释
C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的.一方的解释
D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
7、按照《合同法》的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款
A、数量和质量的约定
B、合同担保方式
C、合同价款和支付方法
D、解决合同争议的方法
8、无效合同的确认权属于( )
A、合同当事人双方的上级
B、监理工程师
C、仲裁机构
D、人民法院
9、建设工程合同是一种( )
A、双务合同
B、有偿合同
C、诺成合同
D、要物合同
10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )
A、市场竞争的需要
B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
C、排除了法院对纠纷的管辖
D、合同当事人均受仲裁协议的约束
11、担保法规定的担保方式有( )
A、保证
B、定金
C、抵押
D、留置权
12、公路工程施工合同解除的条件有( )
A、合同当事人协商一致
B、承包人将其工程全部转包
C、因不可抗力因素致使合同无法履行
D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )
A、人民法院
B、仲裁机构
C、公证机关
D、工商行政管理部门
14、合同纠纷的处理原则是( )
A、诚实信用
B、协商为主
C、公正、公平
D、调解优先
15、合同的有效实质要件( )
A、主体合格
B、合同当事人意思表示真实
C、合同内容不违反法律和社会公共利益
D、合同标的确定和可能
16、公路工程施工合同文件主要包括( )
A、合同意向书
B、合同协议书与中标通知书
C、合同条件与工程量清单
D、技术规范与图纸
17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成
A、部分非主体工作
B、全部非主体工作
C、部分非关键性工作
D、全部非关键性工作
18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )
A、委托招标
B、议标
C、公开招标
D、邀请招标
19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )
A、未按期送达的资格预审申请文件
B、未经法定代表人或其授权的代理人签字
C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
D、内容虚假的资格预审申请文件
20、综合评分法适用于( )
A、二级公路
B、高速公路
C、一级公路
D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程
工程监理合同12
工程合同争议的解决
1.仲裁的概念
合同争议的仲裁是指发生合同争议时，合同双方当事人根据书面仲裁协议，向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决，从而解决合同纠纷的法律制度。
2.仲裁的特征
(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构，这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。
(2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼，但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。
(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。
(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。
(5)仲裁员和调解人的地位不同。
3.合同争议仲裁的基本原则
(1)以事实为根据，以法律为准绳原则。
(2)先行调解原则。
(3)保障当事人平等地行使权利原则。
(4)自治原则。
(5)一次裁决原则。
(6)独立仲裁原则。
4.仲裁协议
合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款)，是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的`共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款，也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。
5.合同诉讼的基本原则
(1) 人民法院依法独立审判的原则。
(2)以事实为根据，以法律为准绳的原则。
(3)当事人诉讼权利平等的原则。
(4)根据自愿和合法进行调解的原则。
(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。
(6)审判监督原则。
(7)使用本民族语言文字诉讼的原则。
(8)审判实行辩论制度。
工程监理合同13
委托方（以下简称甲方）
监理方（以下简称乙方） 张美琼
甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同：
一、服务内容、方式和要求
1、服务内容：
①工程名称： 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊
③工程规模：室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 ④监理范围： 装饰装修图纸内部分 。
⑤服务范围如下：
（1）前期监理
审定设计方案及图纸；审核工程预算；设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。
（2）中期监理
根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证；
（3）后期监理
工程结算审核；对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。
2、服务方式：
①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作.
②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。
③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。
3、服务承诺：
①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。
②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。
二、委托方提供如下条件：
为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。
三、授权范围
甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：
1、对选用材料和施工质量的检验权。
2、施工工艺变更权，需经甲方同意。
3、对施工单位的处罚建议权。
4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。
5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。
6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程 1
款项的管理权。
7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。
11、与协作单位组织协调的主持权。
四、合同期限：
从签订合同之日起，即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。
五、监理费用及支付方式：
1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿]
2、支付方式：
合同期间分两次支付，第一次支付50％，￥40,000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%，￥40,000（大写：肆万元正）。
六、违约责任：
1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。
2、因甲方不履行授予乙方的'权限，造成的损失，乙方不予承担。
3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款5‰的违约金。
七、争议和解决办法：
1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。
2
2、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。
3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。
甲方单位（章）： 乙方（章）：
委托代理人（签字）委托代理人（签字）： 甲方地址：乙方地址：
联系电话：联系电话：
年月日 年 月 日
工程监理合同14
建设工程材料设备采购合同的概念建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点：
(1)买卖合同是以转移财产所有权为目的。
(2)买受人取得财产所有权必须支付相应的价款。
(3)买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。
(4)买卖合同是诺成合同。
除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的'交付为合同成立的条件。
工程监理合同15
委托人：______________________________
监理人：______________________________
项目名称：____________________________
合同编号：_________________
第一部分 北京市建设工程委托监理合同
委托人______________与监理人______________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：______________________________
工程地点：______________________________
工程规模：______________________________
总 投 资：______________________________
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①监理投标书或中标通知书；
②本合同标准条件；
③本合同专用条件；
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日完成。
本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。
委托人：（签章）________________ 监理人：（签章）________________
住所：__________________________ 住所：__________________________
法定代表人：（签章）____________ 法定代表人：（签章）____________
开户银行：______________________ 开户银行：______________________
账号：__________________________ 账号：__________________________
邮编：__________________________ 邮编：__________________________
电话：__________________________ 电话：__________________________
本合同签订于：____年____月____日
第二部分 标准条件
词语定义、适用范围和法规
第一条 下列各词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（7）“工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。
（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十七条规定监理人应当完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条 北京市建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应当为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应当按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应当认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应当向监理人支付预付款。
第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应当在合同专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条 委托人应当在合同专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（合同专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条 委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条 委托人应当免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。
第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应当在合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利
（1）选择工程总承包人的建议权。
（2）选择工程分包人的认可权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向委托人做出书面报告。
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。
（11）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。
（12）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。
（13）工程竣工时，如委托人未按规定支付监理报酬的90%，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。
第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人 串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。
第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理的重要信息、资料等及时通知并提供给监理人。
第三十一条 委托人应当承担费用为监理人员投保意外伤害保险，保险期限应不低于委托监理合同有效期。
合同生效、变更与终止
第三十二条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的.时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
第三十三条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十四条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在合同专用条件中约定。
第三十五条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十六条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十二条及第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
第三十七条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
第三十八条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
第三十九条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第四十条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第四十一条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应当向监理人按合同专用条件利息（不低于同期银行利息）支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十二条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十三条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其 他
第四十四条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第四十五条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第四十六条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应当按合同专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十七条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十八条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十九条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第五十条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
第三部分 专用条件
第二条 本合同适用的法律及监理依据：______________________________
第四条 监理范围和监理工作内容：______________________________
第六条 设施及剩余物品移交委托人的时间和方式：______________________________
第九条 外部条件包括：______________________________
委托监理人的协调工作和报酬为：______________________________
第十条 委托人应当提供的工程资料及提供时间：______________________________
第十一条 委托人应当在日内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。
第十二条 委托人的常驻代表为：______________________________。
第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：______________________________
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：______________________________
补偿金额=____________________________________________________________。
第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应当从总监理工程师处接受指示，并免费提供名服务人员。监理机构应当与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）］：
赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）
第三十四条 保修期间责任：____________________________________________________________
第四十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬（此报酬应当参照北京市工程建设监理费收费标准确定）：________________________________________
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（附加工作报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）________________________________________________
委托人同意按以下的计算办法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：_________________________________________
第四十一条 滞纳金标准为：________________________________________。
第四十二条 双方同意用支付报酬，按汇率计付。
第四十六条 奖励办法：________________________________________。
奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
第五十条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应当及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后双方未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
附加协议条款：____________________________________________________________
北京市工商行政管理局 制定
京市建设委员会二○○五年八月修订