关于承包合同(汇编15篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的关于承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于承包合同(汇编15篇)

关于承包合同1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为不断改造荒山，植树造林，改善生态和居住环境，发展相关旅游服务业，甲乙双方经过多次协商，签订本合同，以兹双方共同遵守。

　　一、承包物概况：

　　二、承包期限：

　　承包期为年，即从年月日起至年月日止。

　　三、承包金及交付办法：

　　1、承包金：承包金为每年元人民币(大写)，共计金额(大写)：元人民币。

　　2、交付时间：乙方于每年月日前交齐当年度承包金。

　　3、付款方式：以现金人民币的形式交付，由村委会收取。

　　四、双方的权利及义务：

　　1、甲乙双方都有责任维护正常的经营活动，甲方的村民不得妨碍乙方正常的经营，否则造成的经济损失由甲方协调解决。

　　2、乙方有责任维护山规秩序及防火工作，如因管理不善所造成的一切经济损失和违法责任由乙方负责。甲方要协助做好村民的村规民约工作，除甲乙双方统一组织村民放山拾草外甲方村民不得随意进入乙方的`经营区并做到遵守山规秩序。

　　3、乙方在承包期间，甲方村民在遵守乙方山规秩序的情况下可以进入乙方承包区采集山野菜，但乙方投资达到一定规模后或所栽植的各类水果及干杂果己挂果，甲方村民未经乙方同意不得进入承包区，如甲方村民进入承包区内违反了乙方承包区管理的相关规定，乙方有权进行经济处罚。

　　4、乙方在承包期间所有经营活动要遵守国家的法律法规，并承担经营期内的一切税、费。

　　5、乙方经营期内的劳务用工及工程建设，甲方村民在同等情况下有优先安排和承包的权力。

　　6、乙方在经营期间，要依法经营，办理各项手续费用自付。

　　五、合同的变更或解除

　　1、国家、集体建设需要依法征用、使用承包地的，应服从国家或集体需要。

　　2、乙方在出租期限内将出租合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者，需经甲方同意，并签订书面补充协议。

　　六、违约责任

　　因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况确定。

　　七、其他

　　1、本合同经双方签字并经镇三资管理服务中心鉴证、备案后生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，村委会和鉴证单位各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　现有甲方沙场一处，面积亩，采用期限为年月日至年月日，甲方持有采沙证。现将此沙场转给乙方承包经营：

　　一、期限从本合同签订之日起至年月日。

　　二、乙方一次性付给甲方经营年限承包费_________元。大写：，合同签订日预付承包费__________元，乙方开工之日余额付清。

　　三、乙方对承包沙场、码头有使用权、开采权、管理权、经营权，甲方不得干涉。

　　四、甲方必须保证乙方在承包期限内此沙场无任何纠纷。

　　五、因国家征用或其他人为不能抗拒的自然原因，致使乙方不能使用或经营的'，甲方应退还所剩年限的承包费，不满一年的按整年计算。（乙方所交承包费为__________元，承包期限为______年，甲乙双方定为每年__________元）

　　六、甲方承包给乙方的沙场使用采沙经营等权益，如遇其他原因致使乙方不能正常生产经营的，甲方必须全额退还乙方的全部承包费及乙方的所有损失。

　　七、甲方必须保证乙方道路畅通，保证无无关人员阻工、扰工，如发生上述问题，甲方负责赔偿乙方所有误工资用及相关损失，并保证及时处理解决。

　　八、如因甲方原因致使乙方在经营、开发期间地方政府干预，承包期限未到收回等，甲方亦须退还全部承包费，并赔偿乙方所有损失。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

　　十、本合同具有法律效力，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

关于承包合同3

　　甲方：XXXX中学

　　乙方：

　　甲方在立潮楼东侧建校园商店，建筑总面积约 70 平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设甲方提出的要求承建。甲方房屋主体为活动板房，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格

　　3.5万元

　　四、付款方式：工程竣工验收后全部付清。

　　五、质量要求

　　乙应当按照甲方要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　六、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　七、工期要求：二十天

　　八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字（章）：乙方签字（章）：

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　身份证号：__________

　　因甲方生产经营需要，经甲乙双方共同协商，由乙方承包甲方产品和原料（以下简称货物）的出入库装卸工作。

　　为明确甲乙双方的权利和义务，确保承包工作顺利完成，经甲乙双方共同协商，特制定以下货物出入库装卸工作的承包协议，供双方共同遵守。

　　第一条此承包协议工作的地点在甲方公司的厂区内部。

　　第二条承包费用及抵押金

　　2.1根据甲方实际情况，乙方按时完成甲方所安排的所有装卸任务。

　　2.2因为甲方工作任务受季节影响的不确定因素，劳务费按双方商定执行，甲方按月支付乙方月劳务费为_____，结算方式为每月底结算上月劳务费。

　　2.3乙方留一个月的劳务费在甲方处作为抵押金，当双方解除合同且无纠纷的情况下，于解除合同次月底甲方应无条件返还乙方所有抵押金。

　　第三条甲方的权利和义务

　　3.1甲方有权根据生产及发货的实际情况安排乙方进行装卸货物

　　工作。

　　3.2甲方有权根据生产、物流、天气等情况随时调整装卸货物的顺序及时间。

　　3.3甲方根据乙方装卸车的实际情况，有义务提供叉车、托盘等辅助机械或工具。

　　3.4在承包期间，甲方可为乙方不定期提供工装及简单劳动保护用品。

　　3.5在乙方按甲方要求完成装卸任务后，甲方有义务按月支付乙方相应的劳务费用。

　　3.6甲方有义务为乙方装卸人员提供工作餐，标准参照甲方公司内部标准。

　　3.7甲方配合乙方完成工作的叉车司机、仓库保管员等人员工资由甲方承担。

　　第四条乙方的权利和义务

　　4.1乙方有权自行组织装卸人员，但每班次不得少于四人。

　　4.2乙方装卸人员有义务接受甲方的装卸货物安排，并按甲方要求完成。

　　4.3乙方有义务在装卸过程中核对货物的型号、数量等情况，如有与货单不符，要及时通知仓储人员。

　　4.4乙方装卸人员有责任维护好自身的人身安全及采取必要的安全防范措施。如果乙方认为甲方的工作安排会危及人身或财产安全，乙方有权拒绝。

　　4.5乙方须统一为装卸人员办理人身意外伤害保险，如出现安全事故全部由乙方承担责任以及费用。

　　4.6乙方装卸人员在装车的过程中不得损坏货物，如有损坏必须依照货物的`价格按价赔偿，赔偿款从乙方当月劳务费中扣除。

　　4.7乙方装卸人员不得以非安全理由无故停工、罢工，否则甲方有权根据实际损失情况向乙方要求相应赔偿，并在当月劳务费发放中体现。如当月劳务费不足以赔偿甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

　　4.8乙方在工作中要注意维护甲方的公司形象，不得在工作中以延迟装货、消极怠工等手段向物流等第三方索要财物，否则甲方有权对乙方违规装卸人员进行处罚。

　　4.9乙方装卸人员需遵守甲方的安全制度，不得在厂区范围内吸烟及使用明火，否则每人次罚款___元。

　　4.10乙方有义务对甲方仓库内防火、防盗等各项工作进行协助，并按规定执行甲方制定的各项规章制度。

　　第五条合同的变更、解除或终止

　　5.1双方可在协商一致的情况下，对本协议进行修改及变更，形式可为合同附页或重新制定。

　　5.2任意一方提出解除本协议需提前30日以书面形式通知对方。

　　第六条争议解决

　　因履行本协议发生争议的，由双方平等协商解决；协商不成的，甲乙双方均有权向各自住所地的人民法院提起诉讼解决。

　　第七条本协议自双方签字和盖章之日起生效，有效期为一年。

　　第八条本协议一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

　　甲方：___________

　　代表人：___________

　　乙方：___________

　　_____年_____月_____日

关于承包合同5

　　甲方：________有限责任公司伊吾县宝山铁矿

　　乙方：________工程公司驻新疆第十二工程处

　　为了明确双方经济关系和责任义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本矿山具体情况，双方在平等自愿、协商一致的前提下达成如下协议，资双方共同遵守。

　　一、项目名称

　　伊吾县宝山铁矿10#、15#矿体露天开采项目。

　　二、承包范围及时间

　　1、范围：宝山铁矿10#、15#矿体露天铁矿开采工程。所采矿石运至破碎平台，所采废石运至废渣堆放地（工程费用只计剥采总量）。

　　2、时间：自20____年1月1日起到20____年12月31日止。

　　三、承包方式

　　乙方以包设备、包设施、包基建（搬迁基建双方协商解决）、包施工、包材料、包人工、包任务、保安全的大承包方式进行总承包。矿山施工生产的行政管理、设备（设施）管理、安全管理及培训教育，必须有乙方直接负责实施，工程不得进行分包或转包。

　　四、工程量及产量

　　20____年工程量18万吨；20____年按宝山矿业公司宝山铁矿下达的年度及月度生产计划执行。

　　五、采矿费用的计价

　　宝山铁矿10#、15#矿体露天开采，剥岩量和采矿量均按中段进行分别计价：

　　1、605中段以上，剥岩26.89元/m3,采矿22元/吨；

　　2、585-605中段，剥岩28元/m3,采矿23元/吨；

　　3、565-585中段，剥岩32.88元/m3,采矿24.23元/吨。上述价款均以在境界范围内实测数据为准。其他辅助工程不计价（单价中包含安措经费剥岩（采矿）1元/立方米（吨），该费用由甲方管理，双方共同协商使用范围，年末没有使用完的安措费返还乙方）。乙方所得劳务费按国家规定上缴各项税费。

　　宝山铁矿10#、15#矿体露工程预计在20____年12月31日之前闭坑，如果20____年年底前10#、15#矿体露天工程没有完工，宝山铁矿10#、15#矿体露天开采工程继续由温州第二井巷工程公司驻新疆第十二工程处承包，闭坑前的剥岩和采矿费用仍然执行本合同的价格。

　　六、工程质量及矿石质量

　　原矿块度≤ 300mm，贫化率≤15％，损失率≤8％，总回采率不得低于95%,剥采比不大于设计要求。工程质量必须符合设计要求。如因人为因素造成矿石永久损失，甲方有权对乙方损失矿量价值的80％进行处罚。

　　七、费用结算

　　乙方生产的第一个月内，甲方原则上不予付款，进入第二个月后，甲方每月按实际工程量70％进行结算，其余30％在下月结算。

　　八、甲方权利和责任

　　1、向乙方提供所需的`矿山技术资料，并提供采矿技术指导及监督管理。

　　2、负责采矿施工中的安全生产监督及督促乙方安全资金的投入。

　　3、负责矿山采矿生产外部关系的协调，确保矿山开采施工不受影响。

　　4、对乙方在安全生产方面的合理化建议及意见及时采纳，监督纠正乙方在开采过程中的采富弃贫、破坏性开采等各种违规违章行为。

　　5、对存在重大事故隐患可能造生产安全事故时，甲方有权责令乙方停产整顿。

　　6、确保依据本合同约定及时结算支付工程费用。

　　九、乙方权利和责任

　　1、严格按照设计进行工程施工，保质、保量、按工期完成承包任务。

　　2、按确定的设计方案提供采矿施工图并严格按照设计进行生产，严禁随意扩大采掘范围和随意堆放废石，未按设计生产乙方随意扩大的境界，甲方不予确认。

　　3、按要求进行采矿，回采率不得低于95%，贫化率不得超过15%，损失率不得超过8%。

　　4、配合甲方进行生产技术工作，严格服从甲方管理人员提出的一切合理化建议。

　　5、自行解决承包工程所需的一切材料、设备及费用。

　　十、施工进度保证

　　甲方在合同期内随时对乙方施工工程进行监督检查，因乙方技术能力等原因连续三个月不能按期完成甲方下达的月度施工和采矿计划的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同的实施。

　　十一、违约责任

　　1、甲方责任

　　（1）不能按本合同兑付劳务款，造成工期延误，由甲方承担。

　　（2）因不可抗拒因素（如环境、政策、市场等）致使甲方无法经营，甲方需提前30天书面通知乙方，不属违约范畴，否则视为违约。

　　2、乙方责任

　　（1）工程质量不合格，应及时返工，由于返工造成逾期投产的，视为违约。

　　（2）工程不能按合同要求采出规定的矿石量，乙方按计划矿量与实际完成矿量的差额部分的矿价的10％向甲方支付违约金。

　　（3）确系因资金、技术等原因不能按期完工者，将解除合同，甲方不做任何补偿，乙方必须在甲方做出决定后的一个月内撤离工地。

　　十二、附则

　　1、甲乙双方应信守合同，认真履行合同各项条款，因不可抗拒因素导致本合同履行困难时，双方协商签订补充协议，与本合同有同等效力。

　　2、双方签订专门的安全管理协议作为本合同的附件，附件与本合同具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决,协商不成，可依法向哈密市人民法院起诉。

　　4、本合同经甲乙双方签订盖章后生效，有效期20____年1月1日起到20____年12月31日止。

　　5、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：______责任公司

　　乙方：______工程公司驻

　　伊吾县宝山铁矿新疆第十二工程处

　　甲方代表：________

　　乙方代表：________

　　二〇__年__月__日

关于承包合同6

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)___________________

　　为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

　　一、定义

　　1.1甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处

　　1.2乙方：是承包人，________________________

　　1.3本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案

　　1.4合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项

　　1.5方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.6不可抗力：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;

　　二、合同文件解释次序

　　1、构成合同文件的内容，即：协议书及其附件

　　2、法律、法规、标准、规范

　　本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准。

　　3、工程内容和承包范围

　　工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)

　　工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程

　　承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。

　　4、工程工期及质量要求：

　　本工程工期要求：工期按日历天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期__天，____年__月__日开始计算工期，竣工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。

　　五、合同价款及承包方式

　　1.本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价：￥______元(大写人民币：___________).

　　2.综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。

　　3.综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。

　　4.如果按合同图纸及方案在实际施

　　工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。

　　六、工程款支付与结算

　　施工验收完成后一次性结算

　　七、甲乙双方权利和义务：

　　甲方权利和义务：

　　1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。

　　2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。

　　3、按合同规定支付工程款。

　　4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工，并保质保量。

　　5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。

　　乙方权利和义务：

　　1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。

　　2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装

　　3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。

　　4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承担。

　　5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。

　　6、乙方成品保护及其它

　　1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。

　　2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担

　　八、进度、工期的管理及施工配合：

　　1、合同签订之日起，开始计算工期，__天内全部完工。

　　2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。

　　3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。

　　4、如果出于以下不可抗力事件原因：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。

　　九、保险

　　乙方应在工程开工前，以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效，费用由乙方承担：

　　a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;

　　b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害，包括乙方对除工程外发包人财产的损害责任;

　　c)双方和任何发

　　包人代表对承包人人员的死亡或伤害的`责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。

　　保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。

　　十、争端的解决

　　合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。

　　十一、双方承诺

　　1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。

　　2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　十二、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　十三、未尽事宜

　　十四、合同生效

　　1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。

　　2、合同订立时间：_____年__月__日

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同7

　　根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。

　　一、甲方***食府，根据食府经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。

　　二、甲方每月付给乙方税后工资人民币元(大写: )

　　。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。

　　三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的. 人薪酬。

　　四、在工作期间，乙方人员要做到:遵守甲方的规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。

　　五、在合作期间，甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。

　　六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。

　　七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。

　　八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。

　　九、甲、乙双方欲解除本协议，一方应提前向另一方提出，以便安排工作，如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量，未做到推陈出新及未做好成本控制，甲方对乙方提出，乙方未认真改进，甲方可随时提出解除本协议。

　　十、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商处理。

　　十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。

　　甲方： (签名盖章)

　　乙方：

关于承包合同8

　　发包人(甲方):

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及甲方与业主签订总合同，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：建筑总面积约 ;建筑层数：，基础类型、结构形式、

　　建筑物高度详见的施工图。

　　工程立项批准文号：闽号

　　二、工程承包范围

　　本工程的承包范围包括但不限于下列：发包人所提供的工程施工图中室内外水电、消防安装工程采购、安装、调试等及其相应预算书。

　　三、合同工期

　　按总包工期

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：本工程必须严格按照图纸要求及国家现行的施工验收规范、强制性条文及有关的规定、规范组织施工;工程施工质量评定标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)。

　　2、最低验收标准：主体结构验收：合格竣工验收：合格

　　五、合同价款及支付方式

　　1、合同价款：

　　按业主委托的造价咨询单位出具的预算造价(含现行政策调整文件，劳动保险费按丁类计算)，本工程预算总造价下浮率为24%预算价：下浮后合同价暂定为金额(大写)：壹仟贰佰玖拾柒万元整(人民币)￥1297万元(见预算书)(此价格为甲方现金支付给乙方的价格。管理费、税金、保险费，现场总包配合费、水电费，乙方现场补洞用水泥、沙子由甲方承担。)。

　　2、支付方式：

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：本工程采用实际完成本合同所约定节点工期拨付相应工程进度款的付款方式。

　　(1)桩基及上部主体结构完成1层，有地下室到顶板完成时按其完成工程量的80%支付。

　　(2)上部主体结构合计完成15层结构层按其完成工程量的80%支付。

　　(3)上部完成50%砌体按其完成工程量的80%支付。

　　(4)上部完成100%砌体并通过中间验收，按其砌体完成工程量的80%。

　　(5)上部内、外墙装修按该栋完成工程量的85%支付。

　　(6)上部主体砌体、装修、外架拆除时支付至该栋合同总价(工程完成量)的85%。

　　(7)竣工验收合格(通过泉州市地方政府各主管部门验收或评审)，按照专用条款“25.补4”条用于工程进度款支付的'《预算书》(含主材价差及甲定材料价差调整的差额)，支付至该预算书总价的90%;

　　(8)、工程竣工结算后叁个月内付至合同结算总价的98%，余2%作为保修金。保修金的支付按《房屋建筑工程质量保修书》中的约定执行。工程保修期满贰年在七天无息支付。

　　3、风险范围以外合同价款调整办法：

　　若定额缺项的，由承包人根据现场实际发生的人、料、机数量编制补充定额，费用取费及人、料、机单价总合同约定方式计价。土建及水电辅材材料价格执行20xx年6月份泉州市区建筑材料信息价(电子版)。水电主材(含所有PVC管、扣壁钢管、电线、电缆、设备、灯具、雨污水管等)的材料价格由发包人资材部与承包人共同询价后协商确定。经双方询价的主材不再下浮，其余仍按合同执行。

　　4、联系单增加部分的工程款下浮率按12%计算。

　　六、甲乙双方的责任

　　甲方的责任：

　　1、甲方按时支付工程款。

　　2、甲方提供乙方需要的办公室，宿舍，仓库、制作场地和临时水电。

　　3、甲方负责提供乙方施工和竣工时所需的图纸。

　　乙方责任：

　　1、乙方作好工程承包责任范围内的各项施工准备工作，并承担本合同规定的相应责任;

　　2施工过程中，若发生相关施工问题，乙方应及时报告业主(或甲方)代表及监理，所提出解决问题的措施应经业主(或甲方)代表认可后方可实施，因乙方施工质量而发生的返工费用由乙方承担;

　　3、乙方负责做好现场各类原始施工记录，定期提交业主(或甲方)代表及监理检查;

　　4、乙方服从甲方的现场领导和管理。

　　5、乙方按时做好有关资料。

　　6、乙方做到文明施工，确保所属施工现场的整洁，按福建省的有关要求，搞好场地内外的环境卫生，确保任何时间内所属施工区域及保洁范围的清洁与安全;

　　七、未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同9

　　简称甲方

　　简称乙方

　　甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。

　　一、工程名称：

　　湖南省城步县风电厂升压站

　　二、工程地点：

　　城步县牛排山

　　三、工程日期：

　　20xx年元月10———20xx年5月30日

　　四、承包方式：

　　清包主体劳务

　　五、劳务单价：

　　1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元

　　2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方50元

　　3、扎钢筋700元/吨，模板按展模面积28元/平方

　　4、外脚手架13元每平方（按外围面积算）；浇地坪15元每平方；雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。

　　5、计时工资：大工240元/天；小工140元/天

　　六、工作内容：

　　本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。

　　七、甲方责任：

　　1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用

　　2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。

　　3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作

　　4、确保民工的生活费和劳务工资

　　5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资

　　八、乙方责任：

　　1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料

　　2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生

　　3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量

　　4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放

　　九、付款方法：

　　1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费

　　2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的'80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。

　　十、未尽事宜双方另外协商解决：

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同10

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　身份证号码：__________

　　甲、乙双方在经友好协商的基础上，就关于乙方_____承包_____号游艇商场事项，达成以下协议：

　　1、乙方每月应当向甲方支付承包金_____元整（￥_____元）。承包期间经营风险由乙方自行承担。

　　2、乙方须预付甲方六个月的承包金，其中_____个月作为经营风险保证金。该___个月的经营风险保证金在合同期满后经双方结算后退还乙方。以后每三个月向甲方交纳一次，每次在___日以前付清。

　　3、乙方自行安排住宿；

　　4、乙方应严格把关商场内所进商品质量，杜绝过期、变质食品、假货，如有此类事件发生，甲方有权追究乙方责任。

　　如果因为乙方产品出现质量问题，而导致____________________

　　5、乙方需严格执行甲方的各项规章制度（如卫生、海事、纪律等），如有违反，将根据制度处罚（制度另附），处罚直至退场，并不退还押金；

　　6、甲方免费提供乙方的`一位员工餐、工作服、水、电并在趸船一楼楼梯左侧下方免费提供一间房间作为仓库；

　　7、甲方负责乙方在商场及仓库所有商品的安全，如发生损坏或丢失，将由甲方负责。

　　8、甲方在乙方签单消费将给予_____折优惠。

　　9、酒店客人在商场签单消费，甲方为其代收其款项，甲方将扣___%做为手续费及税金，每月结清。

　　10、酒店部分需给乙方代销（如酒店纪念品等），酒店给予一定折扣（_____折），每月结清。

　　本合同有效期为一年，如双方愿意续签，应期满前一个月商定。任何一方提出解除合同，需向对方支付一个月的承包金。

　　本协议一式二份，甲乙双方各持一份，乙方附身份证复印件两份，双方签字生效，本协议签订之日起，甲乙双方于_____年_____月_____日签订合同。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　负责人：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　电话：__________

关于承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称及地点：

　　2、工程承包内容及范围：

　　(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。

　　(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

　　(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

　　(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

　　(5)线路工程：**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)

　　(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)

　　(7)系统试运行。

　　(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

　　以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的.条目为准。

　　3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

　　4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)

　　5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

　　6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。

　　7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9、本合同包括： (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款

　　10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

　　11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同12

　　甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：

　　一、合同双方：

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　二、承包期限：

　　从______年______月______日至______年______月______日止

　　三、具体内容：

　　1、甲方有职工______人，其每人每天为______餐，早餐为人民币______元，午餐为人民币______元()晚餐为人民币______元()，夜宵为人民币______元，供给乙方办理伙食。

　　2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。

　　3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。

　　4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。

　　5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费，不得拖欠。

　　6、在经营期间内，双方应按照合同条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除合同。

　　四、甲方责任：

　　1、提供设备的维修保养。

　　2、提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。

　　3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。

　　4、不得随意停止承包和随增加收费项目。

　　5、甲方必须提前预报就餐人数，失误造成后果，由甲方负责。

　　五、甲方权限：

　　1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

　　2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作，(如无特殊情况下)，甲方有权追究乙方的责任。

　　3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，如乙方未达到饭菜质量，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。

　　4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。

　　5、承包方其他违约时，甲方须立即告知乙方，乙方应尽快调查落实，把处理结果告知甲方。

　　6、乙方除因特殊情况外，造成误餐或停餐，甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。

　　7、乙方违约，甲方有权提出终止承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。

　　六、乙方责任：1、按甲方消防、厂规、治安做好工作。

　　2、食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查，费用自理。

　　3、经营场所进行定期防鼠灭蝇。

　　4、严格执行各项食堂管理制度，严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。

　　5、必须确保食物的质量，把住进货渠道及进货质量关，严禁购进变质变霉的食物，保证放心肉的卫生，做到食品卫生内部以及环境卫生，经得起上级部门检查并达到合格。

　　6、乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品，费用自理。

　　7、乙方必须按甲方规定时间作息，准时开餐，开餐时间由甲方规定，如有变动应事先通知乙方。

　　8、乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方车间及其它禁区域，如违反者，甲方可将依所规处罚。

　　9、甲方厨房现有之设备及餐具乙方应合理使用，妥善保管严格管理，不得人为损坏和丢失，否则折价赔偿。

　　10、经营业务只限于饮食服务方面，方便甲方服务人员。

　　11、乙方在运作期间材料费自理，所需食堂工作人员的劳资，劳保费用均由乙方自理。

　　七、乙方的权限：

　　1、有权自主经营，自负盈亏。

　　2、有权自主聘用，调用工作人员。

　　3、甲方违约乙方有权提出终止承包合同，并止报法院或仲裁机关处理。

　　4、如市场物价上涨过高，变成乙方在连续二个月亏损的情况下，有权向甲方提出增加伙食费用，甲方应尽快进行市场调查，若情况属实，应适当增加伙食费用。

　　八、其它：

　　1、因不可抗力原因造成损失时，乙方不承担甲方房产和设施的'经济损失。

　　2、甲、乙双方员工应保持互相尊重，尽量不发生磨擦，更不许出现打架等事例，若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。

　　3、节假日乙方照常为甲方职工服务，如需加餐乙方负责加工，甲方买菜或委托乙方采购。

　　4、乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具，在添置之前必须征得甲方同意方可购买，向甲方报销。

　　5、承包结束时，乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方，配合甲方完成清算工作。

　　6、承包期满时是否续约或终止合同，甲、乙双方均提前壹个月通知对方。

　　7、本合同若有未尽事宜，将由双方代表协商处理。

　　8、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份：

　　甲方代表［签名］：乙方代表［签名］：

　　单位［盖章］：单位［盖章］：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

关于承包合同13

　　甲方：____市西乡正康骨科医院（以下简称甲方）

　　乙方：____市金芒果餐饮管理有限公司（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，双方就甲方XX承包给乙方经营一事达成如下协议：

　　一、XX地点：____市正康骨科医院

　　二、合同期限：合同期限定为________年，即自________年____月____日至________年____月____日。

　　三、消费方式：

　　甲方员工凭乙方所提供的C卡或者饭票实行固定消费。甲方按月提供就餐人数，中途退餐当月按餐费标准计算，中途加入则按餐费标准增加餐费。员工因公请假超过一个星期（6天）则另算。

　　四、就餐模式及餐费标准：

　　1、甲方现有职员200多位，为全固定就餐模式。

　　2、中晚餐甲方员工，管理层以固定套餐方式就餐，员工餐费标准为：15元天。

　　3、乙方为甲方病人设计各类套餐以及小炒，满足病房病人的需求。

　　五、供餐标准：

　　中、晚餐乙方提供3荤3素一共6个菜，供员工选择，饭，例汤任吃。所有菜式和菜单甲方有权审查修订。

　　六、供餐时间：XX、晚餐的就餐时间由甲方提供。如个人员工因工延误进餐时间，乙方有义务保持饭菜的.热度以方便延后用餐员工的就餐。延误时间不得超过2个小时。

　　七、结算方式：乙方可为甲方垫付一个月的餐费，次月____日前与甲方统一办理上月餐费结算，乙方提供收款收据。

　　八、双方权利与义务：

　　甲方的权利和义务

　　1、甲方提供乙方工作人员的住宿场地。

　　2、甲方提供水、电，燃料费乙方自负。

　　3、甲方应配合乙方按月提供就餐人数。乙方根据甲方提供的人数适量供餐。

　　4、甲方质检人员有现场取证的权利，乙方应予以配合、协助进行质检工作；

　　5、甲方有维持就餐秩序、并教育员工遵守XX规章制度的义务，甲方员工应尊重乙方XX工作人员，不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求，非甲方指定管理人员不得擅自进入厨房；

　　6、甲方对乙方XX工作人员，在其医院、宿舍区、XX内的区域行使管理权；

　　7、甲方员工任何投诉，须经甲、乙双方当面确认。

　　8、甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议，有权定期或不定期对乙方食品卫生、安全、服务质量等进行抽查，发现问题可以立即向乙方投诉，限期整改验收。对个别不良人员有权向乙方提出更换。

　　2、乙方的权利与义务

　　1、乙方负责办理，《卫生许可证》（甲方负责提供相关手续），负责甲方XX的经营及管理，按本合同约定向甲方员工提供供餐服务；

　　2、乙方应严格接照《餐饮食品卫生管理办法》的规定供应膳食和管理，确保所供食品的质量与卫生；

　　3、乙方员工在XX工作时，须穿工作服、佩带口罩、手套，文明礼貌，保质保量，按供餐标准确提供服务；

关于承包合同14

　　甲方：私人住宅建房人：

　　乙方：私人住宅建房工程总承包人：

　　一.根据《建筑法》，《合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币陆万伍仟元整元。

　　三.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，[地脚要求牢固科学化]，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工，怎么方便就怎么做。

　　四.因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认，不承担经济责任。

　　五.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。

　　六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到平整，角度要分明，美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓平。房屋不漏水。

　　七.本工程的`附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。

　　工程付款方式

　　工程付款方式为现金支付。

　　施工人员及施工设备进场即付贰万元，主体工程完成付贰万元，全部做完清算。工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。

　　工程在建设过程中，因市场发生变化，人员工资上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。

　　工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。

　　甲方：私人住宅建房人：(签字盖章)

　　乙方：私人住宅建房工程总承包人：(签字盖章)

　　年月日：

关于承包合同15

　　甲方_____（发包方）

　　联系电话：_____

　　地址：_____

　　乙方（承包方）：_______

　　身份证号码：_______

　　联系电话：_______

　　住址：_______

　　为了严格规范东风农场国有资产的管理，确保国有资产保值增值，甲乙双方根据相关法律法规，经平等自愿协商，就乙方承包甲方鱼塘进行养殖，达成如下协议。

　　第一条鱼塘的使用限制鱼塘仅供乙方依法进行养殖，未经甲方书面同意不得擅自改变其用途。

　　第二条承包面积、位置乙方承包甲方的鱼塘位于东风农场内的沙垄围垦鱼塘，总面积为_____亩，四至界限分别为：东至_____，南至_____，西至_____，北至_____。

　　第三条承包期限承包时间共贰年。_____年_____月_____日起至_____年_____月底止，自如遇国家政策性调整需要终止合同，双方同意终止合同，租金计至合同终止之日。

　　第四条承包费用、履约保证金和缴交要求

　　1、承包费用：承包金为每年_____元/亩。每年总承包金为_____元整。（_____元）：

　　2、缴交要求（按“先交费后养殖”的原则）

　　（1）在签订本合同之日，乙方需向甲方一次性缴清第一年的承包费用。

　　（2）第二年起的承包金均须要在当年的_____月_____日前缴清。

　　3、在签订本合同之日乙方需向甲方缴纳履约保证金人民币______元正（￥_____元）。承包期满时，待乙方缴清有关费用和履行完合同约定义务后10个工作日内，甲方无息退还给乙方。

　　4、承包费及履约保证金以现金形式缴交。乙方如需开具发票，税费由乙方承担。

　　5、缴交地点：东风农场财务室。

　　第五条甲乙双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利和义务

　　1、对鱼塘行使发包权、监督权。

　　2、乙方不履行合同约定时有权收回所承包的鱼塘。

　　3、制止乙方实施损害鱼塘资源和农场其它资产的行为。

　　4、在承包期终止后，有权提出新的发包标准，选择确定新的承包方。

　　5、鱼塘承包期间，政府的各类惠农支农政策以甲方作为受益主体，但政府另有规定的除外。

　　6、维护乙方相关合法权益。

　　7、以现有的`排灌设施提供给乙方排灌进出水。

　　（二）乙方的权利和义务

　　1、依法享有对承包的鱼塘资源使用和收益的权利。如在承包期内征得甲方书面同意后对所承包的鱼塘进行了设施改造，对改造形成的由乙方投入建设的财物，在承包合同期内享有处置权。合同期满时不处置的，则视乙方放弃其所属财产的处置权，甲方有权清理，清理所产生的费用及由于乙方不及时清理而造成甲方损失的，由乙方承担。

　　2、对鱼塘需根据农场的要求，依法自主安排养殖方式，并自行承担承包过程中所出现的’各种风险。

　　3、承包期内不得对鱼塘进行转包，在承包期满后，同等条件下，乙方对原承包的鱼塘有继续承包的优先权。

　　4、维持鱼塘的养殖用途，承包期内，鱼塘的维护费用由乙方自行承担。

　　5、依法执行政府及甲方对计划生育、综治维稳、环境保护、违禁农药品的使用和安全生产方面的规定，并协助甲方做好上述管理工作。

　　6、执行国家及农场鱼塘管理政策和规定，保护和合理利用鱼塘资源。

　　7、不得擅自开椟、开口、堵截排水河入（排）水或占用排水河搭棚养殖。同时，负责修理或更换鱼塘区排水窦的司利、窦板的一切费用。

　　8、乙方养殖的产品不能违反食品安全法的标准，不得养殖法律禁止养殖的品种。若乙方因此影响甲方商誉，需赔偿甲方商誉损失_____万元，并无条件收回鱼塘。

　　9、乙方对死鱼的处理应符合动物检疫法的要求，不得丢弃，否则发现一次需支付违约金_____元给甲方，从履约保证金中扣除，乙方并须承担因此发生的对死鱼的处理费用。

　　第六条违约责任

　　1、在承包期间，除合同约定和国家以及各级政府的政策调整的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如有违约，由违约方承担另一方的经济损失，当事人双方都有过错的，应当分别承担相应的违约责任。因不可抗力因素的影响，造成甲乙双方无法履行合同，或是合同确有必要变更或解除的，可以经双方协商后，按照法律程序变更或解除合同，由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。

　　2、乙方不按时缴交承包费用的，甲方每天按拖欠总金额的_____收取乙方的滞纳金。

　　3、出现下列情形时，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，若触犯法律、造成农场或第三方损失的还追究其相应的法律责任和经济责任：

　　（1）乙方不按时缴交承包费用且逾期_____天的；

　　（2）乙方私自对鱼塘进行转包的；

　　（3）乙方有违反国家及农场鱼塘管理政策、规定行为的；

　　（4）乙方违反政府及甲方对计划生育、综治维稳、环境保护、违禁农药的使用和安全生产方面规定的；

　　（5）未经甲方同意，乙方擅自开椟、开口、堵截排水河入（排）水的；

　　（6）因鱼塘入水过高造成农场或第三方（作物）厂房受浸的；

　　（7）无论是由于何种原因，由于鱼塘排出的咸水造成农场或第三方的作物生长受影响的；

　　（8）越界养殖的；

　　（9）乙方破坏农场内农田水利设施及其他设施的。

　　第七条解决争议的办法在合同履行过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向______人民法院起诉。