还款的协议
在充满活力，日益开放的今天，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议能够保证双方合作愉快。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编为大家整理的还款的协议，欢迎阅读与收藏。
还款的协议1
甲方（债权人）：青岛海川建设集团有限公司（以下简称甲方）乙方（债务人）：青岛第二粮库（以下简称乙方）
根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元（其中：工程款793633.18；损失费1705378.5；质保金468192.61；诉讼费、评估费25215+20000），后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元（大写：贰佰肆拾万元整）。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：
1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款100万元（大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第二次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款80万元（大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第三次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款60万元（大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准）。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的`违约金，并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
4、本协议还款数额包含[20xx]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面（室外）、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款（240万）中支付。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票（不包括承兑支票），不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方（签章）：
年月日
附：还款签证一份
：年月日乙方（签章）
还款签证表
还款的协议2
甲方(欠款方)：
性别：
出生年月：_______年______月______日
身份证号：
住址：
乙方(出借方)：
性别：
出生年月：_______年______月______日
身份证号：
住址：
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本还款协议书，以资双方共同遵守：
甲、乙双方共同确认：截止至20_______年______月______日，甲方尚欠乙方借款元及逾期还款利息元，欠款本金及逾期还款利息合计______元。
经双方协商，达成一致还款计划如下：
1、_______年______月______日前，甲方向乙方付清欠款本金及逾期付款利息合计______元。
2、本协议签订之日起的逾期还款利息按照月息%计算，计算至欠款本金及利息实际偿还完毕为止。
三、甲方应严格按照本协议约定的还款计划予以还款，如有违反，则乙方有权要求甲方一次性支付全部欠款本金及逾期还款利息。
四、本协议经各方签字、盖章后生效，本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：_______年______月______日
日期：_______年______月______日
还款的'协议3
根据国家教委、财政部(1987)教计字139号文件精神，_________大学_________系_________专业_________级学生_________(学号_________)，自_________年至_________年共计向_________大学借贷无息贷款(大写)：_________;现在已归还(大写)：_________。贷款学生因在毕业前不能全部还清所欠贷款，根据国家教委、财政部(1990)教财49号和_________大学_________号文件精神，经贷款学生本人申请，并征得经济担保人_________同意和负责经济赔偿担保，特商签该协议如下：
1.协议还款期限为一年，自_________年_________月至_________年_________月止。贷款学生在此期限内可随时来人或通过邮局、银行汇款办理还款结算手续。
2.贷款学生在未还清全部所欠贷款之前，暂不发给毕业证书(含学位证书)。
3.根据“有贷必还”的.原则，对未履行该协议，拖延还款期限者，学校有权向经济担保人追回其全部所欠贷款，并追收所欠贷款年额的5%的滞纳金。
贷款方(盖章)：_________ 借款人(签字)：_________
负责人(签字)：_________ 经济担保人(或单位)(签章)：_________
开户行：_________
帐号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
还款的协议4
甲方：
乙方：
一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月乙方尚欠甲方货款￥，现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决：
第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整(￥元)以解决上述欠款问题，但须：
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在年月日前将上述款项汇出。
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币(元)到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的`依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元(大写)本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
还款的协议5
甲方(借款人
1)：
法定代表人：
甲方(借款人
2)：
法定代表人：
以上合称甲方
乙方(出借人)：
丙方(财务顾问)：
丙方作为甲方财务顾问，协助甲方向乙方申请借款两亿元，期限________年，分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同，上述合同均执行正常。
现因甲方自身原因，申请部分提前还款，还款金额一亿元人民币，乙、丙两方同意，并做如下约定：
1、按合同约定，甲方须向丙方补缴财务顾问费 万元;乙方须退还甲方利息 万元;三方同意，前述款项由甲方向乙方指定账户支付差额 万元即可;
2、还款日定于________年____月____日，借款本金一亿元一次性归还;
3、上述款项全部收到后，乙方配合甲方解除提前还款部分借款所设定的抵押。
4、上述甲、丙双方所签的《财务顾问合同》继续有效，直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的.借款合同、抵押合同继续执行。
6、本协议一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。
7、本协议自各方签字盖章之日起生效。
甲方(借款人
1)： (章)
法定代表人：
甲方(借款人
2)：
法定代表人：
乙方(出借人)：
丙方(财务顾问)：
本协议签署日期
还款的协议6
______________公司（以下简称甲方）
住所：_______
法定代表人：_______
（法定代表人的代理人：_______）
______________公司（以下简称乙方）
住所：_______
法定代表人：_______
（法定代表人的代理人：_______）
鉴于：
____年____月____日，甲方与乙方就（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_______），建设工程总价款为：__万元整人民币。该项目已于____年____月____日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__万元整，尚未支付的建设工程款__万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：
乙方应向甲方支付建设工程款共计__万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__万元整，尚未支付的建设工程款__万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式。
自____年____月____日至____年月____日止由乙方向甲方支付建设工程款__万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_______市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_______市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_______市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_______市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的.人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_______市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2）《授权委托书》；
（3）《强制执行申请》；
（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6）甲方在_______市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7）其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_______市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及_______市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：_______；受件人：_______。
乙方联系地址、电话及传真如下：_______；受件人：_______。
_______市公证处联系地址：
地址：_______
邮编：_______电话：_______
承办公证员：_______
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和_______市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自_______市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式份，每份均具有同等法律效力，双方各持份，一份留存于_______市公证处备案。
______________公司（以下简称甲方）
住所：_______
法定代表人：_______
（法定代表人的代理人：_______）
______________公司（以下简称乙方）
住所：_______
法定代表人：_______
（法定代表人的代理人：_______）
还款的协议7
甲方(债权人):
乙方(债务人):
双方于 年 月 日签订了借款合同，甲方按照借款合同约定将 元借给乙方，乙方应于 年 月 日将本息共 元还给甲方，甲方多次向乙方催要欠款，但至今乙方尚欠甲方 元未予还清，为了保证乙方能够偿还欠款，双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议:
一、还款金额:人民币 元(大写： 。)
二、利率:月利率 %。
三、还款期限：自 年 月 日至 年 月 日。乙方应以上述还款金额作为本金，按照月利率 %向乙方支付利息。
四、还款方式:乙方自签订此协议之日采用以下第 种方式还款。（1）一次性还清全部本息；（2）乙方分期付款，自 年 月 日起于每月 日前支付欠款金额的 %及相应的利息，至 年 月 日还清全部本息。
五、若因本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的由 所在地有管辖权的`法院管辖。
六、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，或做出书面补充合同，补充合同与本合同同具法律效力。
七、本合同一式六份，双方各执三份。双方盖章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
还款的协议8
甲方（债权人）
身份证号码：
乙方（债务人）
法定代表人：
地址：
营业执照注册号：
丙方（保证人）
法定代表人：
营业执照注册号：
委托代理人：
身份证号码：
丁方（保证人）
法定代表人：
营业执照注册号：
委托代理人：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议：
第一条、甲、乙双方经对帐，确认截止 年 月 日乙方尚欠甲方借款人民币 整（小计：____元）
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：
1、乙方承诺于 年 月 日前偿还所欠借款人民币 （小计：____元）
2、乙方承诺于 年 月 日前偿还所欠借款人民币壹佰万元整（小计：____元）
3、乙方承诺于 年 月 日前偿还所欠借款人民币 （小计：____元）
4、乙方承诺于 年 月 日前还清所欠借款人民币 （小计：____元）
5、如果乙方有一期未按上述时间足额给付，则甲方有权就剩余借款向 申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等）由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠借款___%的违约金。
第三条、借款的担保
1、丙方、丁方自愿为本合同项下甲方对乙方的债权承担连带责任保证。乙方如果未能按照本合同的.约定向甲方清偿债务，丙方、丁方保证在还款期限届满后三个工作日内，将乙方所欠款项代为偿付给甲方。
2、丙方、丁方代乙方偿还甲方给乙方提供的借款后，即成为乙方新的债权人，甲方对乙方享有的一切权利随即转移给丙方、丁方。乙方应在丙方、丁方代其偿还借款后三日内，将所欠借款本息、违约金、代偿费偿还给丙方、丁方。
第四条：争议解决方式
本合同在履行中如发生争议，可以四方协商解决。协商不成的，可提请洛阳市仲裁委员会裁决。
合同的生效
经甲方签字按指印，乙方、丙方和丁方签字并盖章后生效。
本合同壹式肆份。
声明条款
1、甲、乙、丙、丁四方均已详细阅读本合同所有条款，四方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，认识一致，均无异议。
2、甲、乙、丙、丁有权签署本合同。
甲方（债权人） 乙方（债务人）
xxxx年xx月xx日 xxx年xx月xx日
丙方（保证人） 丁方（保证人）
xxxx年xx月xx日 xxxx年xx月xx日
合同签约地点：
还款的协议9
甲方（债权人）：__________________
乙方（债务人）：__________________
甲乙双方经过协商，就乙方作为担保人承诺替债务人归还债权人甲方的所有欠款金额的有关事项，协议如下：
第一条 还款内容
1、甲方同意乙方偿还人民币___________元整，大写___________以解决上述欠款问题。
2、还款期限：自签订此协议之日起乙方需在___________年___________月___________日前还清所有欠款。
第二条 抵押物
乙方将___________作为抵押，以还清欠甲方的所有欠款。该抵押物抵押期限自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项为止。
第三条 甲乙双方的义务
（一）甲方的义务：
1、甲方应在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物相关凭证完整交还给乙方。
（二）乙方的.义务：
1、乙方应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款。
2、乙方应按本协议约定准时偿还甲方的所有欠款。
第四条 违约责任
乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款的，乙方应负责违约责任，甲方有权要求乙方用其它方式偿还欠款及追究法律责任。
第五条 其他事项
1、本合同经双方确认无误签字后生效。
2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
3、本合同未尽事宜有甲、乙双方协商解决。
甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_______________
________年________月________日________年________月________日
还款的协议10
延期还款协议书
（关于 年第 号借款合同的补充协议）
借款人（以下称甲方）：
出借人（以下称乙方）：
甲方因 原因，不能如期偿还年 字第号借款合同的借款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：
一、甲方根据年 字第 号借款合同向乙方借用的 资金借款整，（大写） 整应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述借款的欠款余额为（大写）整， 现约定延期到 年 月 日偿还。
二、甲方用下列资金或房产归还上条所列延期还款本息：
三、延期后的借款利率，从延期之日起按该借款实际期限的利率月息 %执行。
四、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按 年 字第 号借款合同约定的条款执行。
延期后，甲、乙双方于年 号公证书上所规定的.权利、义务及有关事项仍按该公证书上的规定条款执行。
五、当事人商定的其它事项：
六、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式 份，由方执有。
甲方（签字盖章）：乙方（盖章签字）：
年 月 日
还款的协议11
甲方(转出账户所有人/主卡所有人)授权乙方(中国工商银行)从甲方在乙方开立的账户定期扣款，以归还甲方指定转入账户的欠款，并达成以下协议。
1. 甲方本人可申请牡丹贷记卡(含人民币贷记卡、双币贷记卡和多币种卡)自动还款业务的注册、修改、注销。
2. 甲方只可指定为本人账户自动还款。
3. 转出账户可以是牡丹双币贷记卡(含多币种卡，下同)、牡丹人民币贷记卡、牡丹准贷记卡、牡丹国际借记卡、本地牡丹灵通卡/理财金账户/牡丹灵通卡·e时代、本地工行活期结算账户。
4. 牡丹双币贷记卡的外币还款，可以在人民币自动购汇还款和外币自动还款之间选择其一，外币自动还款，转入账户与转出账户币种须一致。
5. 还款方式可在最优还款、最低还款额还款中选择其一。
最优还款：还款金额=当期账单应还款金额+当期对账单日至自动扣款前一日取现/转账付出金额-当期对账单日至自动扣款前一日还款金额。
最低还款额还款：以当期对账单中的最低还款额为还款金额，乙方为甲方提供自动还款。
6. 乙方将根据到期还款日和甲方指定的提前还款天数推算自动扣款日期(到期还款日-提前还款天数)，并于扣款日进行扣款处理。甲方须保证转出账户状态正常并在乙方扣款日有充足的资金进行自动还款，转出账户不得透支扣款，当转出账户余额不足的，则以转出账户可转出金额作为还款金额进行还款。如转出账户金额未足额归还转入账户须还款金额，或者甲方转出账户状态不正常，导致乙方不能进行足额扣款或操作不成功，甲方须通过其它途径及时还款，并承担因此产生的利息、费用及相关损失。
7. 人民币自动购汇还款的汇率以扣款日乙方公布的汇率为准。外币自动还款业务，转出账户不为双币贷记卡或国际借记卡时，必须由甲方明确为钞户或汇户，乙方将仅对甲方指定的外汇账户种类进行扣款。
8. 因甲方原因(包括但不限于书写错误、转出账户不符合本协议第2款、第3款规定要求、甲方已签订自动还款协议)导致本次自动还款申请不成功的，乙方将通知甲方，除甲方已签订自动还款协议外，甲方可重新申请注册，但因此而产生的.全部损失由甲方承担，乙方不承担任何责任(乙方有过错的除外)。
9. 转出账户为牡丹贷记卡、牡丹准贷记卡，当转出或转入账户因挂失新开等情况出现卡号变更的，乙方将主动根据变更后的卡号进行自动还款处理;对于转出账户为其它种类账户的，当转出账户因挂失新开等情况出现账号/卡号变更的，甲方须及时向乙方申请资料修改，否则由此而产生的全部损失由甲方承担(乙方有过错的除外)。
10. 甲方成功注册后，自动还款业务在当期对账单日至自动扣款日前一日注册的当期生效，自动扣款日以后(含)至下一期对账单日注册的下一期生效;甲方修改或注销成功时乙方已进行自动还款处理的，乙方不再为甲方进行账务冲回。
11. 除乙方变更或取消该项业务、甲方(转入账户所有人/主卡所有人)注销自动还款业务外，本自动还款协议持续有效。
12. 因供电、通讯、系统故障等原因导致甲方自动还款不成功的，乙方可视情况协助甲方解决问题或提供必要的帮助。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
还款的协议12
甲方：________________________
身份证号码：__________________
乙方：________________________
身份证号码：__________________
甲、乙双方经充分协商，订定以下借款合同：
一、甲方因经营活动需要，向乙方借款人民币__________万元（￥____________），乙方于______年______月______日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户，由甲方向乙方出具收到借款的确认书。
二、借款期限为______ 年，从甲方出具上述确认书之日起计；利率以五年期银行贷款利率计，即为每年______%;如遇国家调整同期银行贷款利率的，则双方之间的借款利率亦作相应的调整；借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给乙方；上述本息若逾期支付，则以每日千分之一的比例计算违约金。
三、为上述条款的履行，甲方以其在____________股份有限公司（下称__________公司）的'所有股份（占____________公司注册资本的 _____%）向乙方提供质押担保，并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于___________公司的股东名册，由__________公司向乙方出具上述登记完成的确认书。
四、双方确认，如果甲方与__________________公司之间的劳动关系结束，则本合同于该结束之日同时解除，此等情况下甲方应于该解除之日起的______________日内归还所有借款本息。
五、如因本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成的，提交乙方户籍所在地的I仲裁机构解决。
六、本合同一式二份，双方各执一份，；对本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，与本合同具有相同效力。
甲方：___________________
日期：___________________
乙方：___________________
日期
---------------------------------------------
还款的协议13
_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
鉴于：
_____年_____月_____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起_____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_____个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_____市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_____市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_____市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_____市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_____市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；
（2）《授权委托书》；
（3）《强制执行申请》；
（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；
（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；
（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
（7）其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：__________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的`财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：__________；
收件人：___________________________________。
乙方联系地址、电话及传真如下：__________；
收件人：___________________________________。
_____市公证处联系地址：_________________________
地址：___________________________________
邮编：___________________________________
电话：___________________________________
承办公证员：______________________________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后_____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式_____份，每份均具有同等法律效力，双方各持_____份，一份留存于_____市公证处备案。
甲方：_____公司（印章）乙方：_____公司（印章）
法定代表人或授权代表：_____（签字）法定代表人或授权代表：____（签字）
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
还款的协议14
甲方：
乙方：
一、甲乙双方自友好合作以来，截至 年 月 日，乙方尚欠甲方货款￥ 元（大写： ），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决：
第一种：甲方同意乙方偿还人民币 元整（￥ 元）以解决上述欠款问题，但须：
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；
2、在 年 月 日前将上述款项汇出。
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：
1、 年 月 日前支付 元；
2、 年 月 日前支付 元；
3、 年 月 日前支付 元；
4、 年 月 日前支付 元；
5、 年 月 日前支付 元；
6、 年 月 日前支付 元；
二、乙方按照本协议第一条，偿还了全部欠款后，到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此
终止。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的`，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的15%向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即 元（大写 ）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
授权代表： 授权代表：
年 月 日 年 月 日
还款的协议15
债权人：________________
地址：_____________电话：___________邮编：____________
债务人：________________
地址：_____________电话：__________邮编：____________经过友好协商，双方就有关事项协议如下：
第一条还款内容
1.于年月日从处借款元。经双方协商一致，自二零__年年_月前保证偿还借款元，余下款项自二零__年年_月起每半年还至少____元整(如果，还款期间由于工资上调等原因，有权向提出增加还款额度)，直至全部还清。如未按照本协议内容如约偿还，可凭此协议书就未还款部分向人民法院起诉。
2.利率：按时还款无利率产生。不按时还款，除余款外，还要收取余款按银行贷款利率结算的利息。
第二条双方义务
(一)债权人的义务：
在债权人到期还清所有本协议规定的款项后当面撕毁本协议。
(二)债务人的`义务：
应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
第三条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款的，债务人应负责违约责任。
第四条本合同自20__年_月_日起立即生效。
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
债权人： (签章)
债务人： (签章)
签约日期：_____年_____月_____日
见证人： (签章)：
【还款的协议】相关文章：
代为还款协议08-26
延期还款协议02-14
个人还款协议08-19
最新还款协议09-05
还款协议范本02-12
分期还款协议02-26
担保协议还款协议03-01
还款协议书10-25
分期还款的协议模板02-20