工程施工合同书

时间:2023-02-18 19:24:03 合同 我要投稿

工程施工合同书15篇

  在人们越来越相信法律的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的工程施工合同书,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程施工合同书1

  建筑单位:

  施工单位:

  工程项目:

  电话:

  电话:

  工程地址:

  一、工程项目及施工期限:

  二、工程总造价(大字)

  三、质量标准:依照本工程施工详图施工,说明书及验收技术规范办理,施工中双方应做好隐蔽工程,分项工程竣工工程的验收工作,如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用,乙方包工包料由乙方负责,甲供材料造成的由甲方负责。

  四、材料供应,乙方包工包料由乙方自行采购,甲供材料由甲方负责采购到场,并由乙方认可,由甲方支付材料总价,乙方应按合同的.约定及安全文明施工。五、其它事项:

  1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续,做到施工现场路通、电通、水通。

  2、施工途中甲方提出工程变更,应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。

  3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责,乙方造成的由乙方负责。

  4、本工程设计、预算如有增列项目或差错,在本合同有效期内审合修正,竣工结算时以工程决算为准。

  六、本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,本合同经双方签订盖章生效,至工程验收合格、款项结清后失效,本合同未尽事宜,双方协商解决。附言:

  建设单位(甲方)盖章:

  施工单位(乙方)盖章:

  _____年____月___日:

工程施工合同书2

  合同编号:_________________

  委托人(甲方):_________________

  承揽人(乙方):_________________

  签订日期: 年 月 日

  甲方:_________________中国石油天然气股份有限公司销售分公司住所地:_________________

  法定代表人(负责人):_________________

  乙方:_________________住所地:_________________法定代表人(负责人):_________________企业资质等级:_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,本着平等互利的原则,经双方协商一致,订立本合同。

  一、检维修项目概况

  1、检维修项目名称:_________________

  2、合同签订依据:_________________

  3、检维修项目地点:________________

  4、检维修项目范围:序号单位工程名称、工程内容、工程概算(元)、开工日期、竣工日期、备注

  5、设计单位:________________

  二、检维修项目工期及负责人.

  1本项目开工日期为________________年________________月________________日,竣工日期为________________年________________月________________日,合同工期为________________天。

  2发生以下情形之一,经甲方书面同意,可相应顺延工期:_________________.

  (1)、甲方未能按照合同约定提供图纸及开工条件;.

  (2)、设计变更和工作量增加;

  (3)、非因乙方原因停水、停电、停气造成一周内停工累计超过小时;.

  (4)、不可抗力;

  (5)、甲方同意工期顺延的其他情况。

  三、本合同生效后,甲方委派为现场施工代表,乙方委派为项目负责人,为技术负责人。施工图纸及其他资料.

  1、甲方于___________年___________月___________日前向乙方提供施工图份,其它项目资料份。.

  2、乙方根据施工图和有关项目计划内容编制施工项目预算、施工图预算。乙方在接到施工图和项目计划后天内编制完施工项目预算交甲方审查。合同价款及支付.

  (1)、本检维修项目合同价款是通过方式,确(暂)定为:_________________(小写)元(大写)元。

  (2)、合同价款确定依据:_________________.

  3、关于定额和有关规定:_________________.

  四、关于费用计取:_________________

  1、合同价款的支付乙方开户银行:_________________账号:_________________双方职责.

  五、甲方职责.

  1.提供具备施工条件的施工场地

  2、开工前,接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路,拆除现场内的.障碍物.

  3、组织有关单位对施工图、施工图预算等技术资料进行审定,并按合同规定的时间和份数交给乙方.

  4、派驻现场施工代表,负责对项目进度、质量进行监督,检查隐蔽工程,负责办理现场

  六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。自签订之日起生效。

  委托人(甲方):_________________

  承揽人(乙方):_________________

  签订日期: 年 月 日

工程施工合同书3

  一、工程名称:xxxx建筑工程

  二、工程内容及工程量:xxxxxxx。

  三、工程总造价:大写(¥xxx元)

  四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的'xxx施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。

  五、约定施工工期:20xx年x月x日20xx年x月x日六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

  七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

  八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。

  九、质保期(一年):此工程质保期x年(xxx年x月xx日均由乙方负责。

  十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

  十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书4

  甲方:____

  负责人:____

  地址:____

  电话:____

  乙方:____

  负责人:____

  地址:____

  电话:____

  甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定,双方经充分协商,特签订本劳务合同,以共同遵守。

  一、合内容

  甲方委托乙方进行工程维修,渗漏维修范围:_________________。

  二、选用材料

  双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料:____

  1、聚氨酯注浆堵漏剂。

  2、环氧砂浆。

  3、m1500渗透性水泥密实剂。

  4、遇水膨胀橡胶止水条。

  5、聚氨酯密封膏。

  6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。

  7、其它未注明材料。

  三、承包方式

  甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

  四、施工期限

  甲乙双方约定施工期限为________天,自________年________月________日至________年________月________日止。

  五、工程价格及计算方法

  1、本合同采用总价包干方式,按________元/平方米的价计算,总计________平方米。

  7 / 41

  2、合同总金额为:____________元。

  六、付款结算方式

  1、本工程完工验收合格且结算后________日内,支付合同金额的________%。

  2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水,支付合同金额的________%。如有漏水:____

  (1)乙方免费保修后,支付合同金额的________%。

  (2)乙方未尽保修义务,甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后,剩余的部分支付给乙方。

  3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水,支付合同余下金额的________%。如有漏水:____

  (1)乙方免费保修后,支付合同余下金额的________%。

  (2)乙方未尽保修义务,甲方将在合同余下金额的'________%中扣除维修费用后,剩余的部分支付给乙方。

  七、质量及保修

  乙方对防水维修工程质量全面负责,做到不渗不漏,外观规整,对渗漏维修范围免费保修________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外),从验收合格之日起计算。

  八、甲方责任

  1、提供可以施工的条件给乙方,检查、监督乙方施工质量和进度。

  2、组织对工程交工验收及办理结算。

  3、按时支付劳务报酬。

  九、乙方责任

  1、严格按施工工艺进行施工,确保工程质量。

  2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工,如属乙方施工出现质量返工,一切责任和经济损失由乙方承担。

  3、工程竣工后负责清理现场,做到工完场清。

  4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

  5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

  十、现场负责人

  本工程甲方委派________为现场代表,全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派________为工程总负责人,全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

  十一、违约责任

  1、乙方延误工期,每延期一天,须向甲方支付违约金________元,因质量验收不合格而返工造成的延期交付,亦须按上述标准向甲方支付违约金。

  2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定,须向甲方支付违约金________元,乙方需马上改正,否则甲方有权解除本合同,无须向乙方支付任何款项,乙方自行承担相关损失。

  3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款,须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。

  十二、争方解决办法

  在合同履行过程中如双方发生争议,首先应协商解决。如协商不成,任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。

  十三、其他

  1、如有未尽事宜,双方协商解决。如双方签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份,甲方________份,乙方________份,自双方签字、盖章之日起生效。

  甲方(印章):____

  负责人(签字):____

  ______年______月______日

  乙方(印章):____

  负责人(签字):____

  ______年______月______日

工程施工合同书5

  甲方:__________________

  负责人:__________________

  乙方:__________________

  负责人:__________________

  经甲、乙双方充分协商 ,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

  (一)工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点

  3、工程内容:综合大楼1栋,建筑面积约㎡

  (二)承包范围

  1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约㎡,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。

  2、装饰标准约:室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。

  3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算。

  4、水电工程为:现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。

  (三)承包方式

  按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。

  (四)工程工期

  1、工程总施工工期为______ 日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

  2、竣工时间以开工日期起至第 ______天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

  (五)工程验收

  1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

  (六)工程质量

  质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。

  二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题

  1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定

  目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导合同双方如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。

  有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有:《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。

  2、严格审查发包人资质等级及履约信用

  施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的'坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

  根据我国法律规定,从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。

工程施工合同书6

  施工单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,甲方同意将为了明确双方责任和义务,确保工程的顺利实施,特达成以下协议:

  一、施工承包范围

  施工承包范围主要包括xx防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。

  二、承包方式:

  本工程实行“包工包料”的承包方式,即乙方包工人,包材料,包工具,包质量,包工期,包文明施工,包验收合格。

  三、工程地址: xx办公大楼

  四、工程工期:

  施工工期为甲方通知乙方之日起计算,施工进度按甲方要求确定。

  五、工程目标与责任:

  1、甲方确定开工之后,提前3天通知乙方。

  2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误,经甲方,监理确认签证后,工期相应顺延。

  3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。

  4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时,甲方须确保施工面达到合格标准。

  5、乙方必须严格按照设计图纸,国家现行有关施工技术规范、规程,质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工,接受甲方和监理公司的监督与指导。

  6、乙方每完成一分段的工程,要经自检合格后,报监督部门验收,工程经监督部门验收不合格的,乙方须无条件返工且工期不顺延。

  7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责,并须符合国家相关安全、质量验收标准,乙方负责提供工程所用的`材料合格证和验收报告,(施工前提供材料样本送业主确认后才可进场施工)。

  六、工作造价、结算及付款方式:

  1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算(工程总估价约元)。

  2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价(见下表),工程包工包料单价协议条款约定后,任何一方不得擅自改变。

  材料名称 非焦油聚氨脂 26 单价(元/㎡)

  单面自粘防水卷材 26 单价(元/㎡)

  保温板 17 单价(元/㎡)

  备注:

  不含找平(找平层人工15元/㎡)

  3、付款方式:进场施工付至工程总估价50%款项,完成按工程总价付至 90% 款项,经甲方、监理验收支付至工程总价 95%。余下 5%为保质金,工程竣工后一年付清。

  七、安全文明施工:

  1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜,若有违反,由此造成一切损失均由乙方承担。

  2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人,凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责,并报甲方及有关部门。

  八、违约责任:

  1、甲方在乙方施工时,由于甲方原因引起乙方施工困难,甲方须承担相关责任。

  2、乙方因质量事故造成甲方经济损失,乙方应承担责任及返工费用。

  九、其他:

  1、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商签订补充协议。

  2、本合同一式二份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力, 合同自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程施工合同书7

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则

  1、工程名称:xx1#楼

  2、工程地点:xx小区内

  3、工程内容:

  根据要求,卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理),厚度1.5,上翻200mm。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  卫生间防水每个卫生间200.00元(大写:贰佰元整/个)。结算时按实际个数结算。

  四、质量标准:

  乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准,严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  (1)听候甲方通知,及时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。

  (2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的.处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到合格标准,并对工程进行保修(保修期按照国家规定)。

  (5)质量标准:合格,不渗不漏。蓄水试验合格。

  (6)出现问题返修时应随叫随到。

  六、付款方式:

  本工程无预付工程款,待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方,留3%的工程款作保修金,保修期满后乙方无质量问题,甲方一次性支付剩余工程款。

  七、安全事项:

  乙方在施工时必须按照规范、规定及相关技术标准进行施工,并注意安全,确保人身安全,凡在施工时所发生的一切安全事故均有乙方自负。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力,待保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程施工合同书8

  发包人:__________________________

  住所:___________________

  身份证号:_____________

  联系电话:________________________________________

  承包人:__________________________

  营业执照号:______________________________________

  住所:____________________________________________

  法定代表人:_____________

  联系电话:_____________

  施工队负责人:___________

  联系电话:_____________

  甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.工程地点:_______________________________________

  2.户型结构:_______________________________________

  套内面积_____________平方米。

  3.工程承包,采取下列第_____________种方式:

  乙方包工、包全部材料。

  乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

  4.工程造价

  本合同工程造价暂定为人民币_____________,大写:__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。

  5.开工日期:________年____月____日;

  竣工日期:________年____月____日。

  第二条工程图纸和工程变更

  工程图纸由_____________方负责提供,施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。

  第三条甲乙双方的义务

  甲方义务

  1.开工____日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。

  2.负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。

  3.提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用。

  4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  5.竣工验收前甲方不得擅自入住。

  乙方义务

  1.全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面,发现问题应及时通知甲方。

  2.拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。

  4.施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。

  第四条材料设备的提供

  1.材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。

  2.建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

  3.若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担。

  第五条工程质量和验收方式

  1.室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。

  2.本工程质量应当符合以下标准:

  《建筑装饰装修工程质量验收规范》

  《住宅装饰装修工程施工规范》

  《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》

  3.工程验收方式由双方约定:________________________________________________________________;

  4.本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:____________________________________________________。

  第六条工程款支付

  1.工程款支付方式如下:

  2.乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。

  第七条违约责任

  1.一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的',应当承担赔偿责任。

  2.甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。

  3.乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方_____________元违约金。

  4.工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任。

  5.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。

  6.由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

  第八条争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决:

  向深圳仲裁委员会申请仲裁。

  向________人民法院提起诉讼。

  第九条附则

  1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

  2.本合同一式_____________份,甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  第十条其它约定

  甲方:_____________

  委托代理人:_____________

  电话:_____________________

  乙方:___________

  委托代理人:_______________

  电话:___________________

  签订日期:________年____月____日

  签订地点:_______________________________

  附件一:工程报价单

  序号

  项目

  单价

  数量

  合计金额

  工艺做法、用料说明

  材料提供方

  甲方:________________

  签订日期:________年____月____日

  乙方:________________

  签订日期:________年____月____日

  备注:此表为样本供参考使用。

  附件二:隐蔽工程验收单

  验收时间:________年____月____日

工程施工合同书9

  甲方: XXX公司

  乙方: XXX公司

  经甲乙双方共同协商,就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。

  一、工程名称:XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

  二、工程地点:XXXXX

  三、工程范围:XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

  四、工程价款及工程结算:

  乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币:XX 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。

  五、工程工期:

  根据甲乙双方商定,乙方在X年X 月 X日开始施工,X

  年X 月X 日前完成配电房所有机、电(含接地网)设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

  六、付款方式:

  (1)工程预付款:

  在本合同签订后X天内,甲方按合同总价的X%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

  (2)工程进度款:

  按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。

  2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方:

  1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

  2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。

  4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

  八、质量验收:

  1、乙方在配电房机、电(接地网)设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

  2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。

  3、由乙方自行采购的设备材料,必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

  4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明;否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

  九、安全管理:

  1、乙方必须认真贯彻国家的.有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

  2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗;以提高全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。

  3、设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

  4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行

  负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

  十、违约、仲裁:

  1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

  2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。

  十一、其他:

  1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

  2)设计变更通知等技术文件。

  2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。

工程施工合同书10

  甲方:

  乙方:

  受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。

  一、项目经理部主要负责人:

  二、经营承包主要内容

  1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

  2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

  3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

  4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的`银行手续费,预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

  5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理),在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定,签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同,否则视为违约并追究相关责任。

  三、甲、乙双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导,协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

  2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理,定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查,以使工程顺利完成。

  3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

  (二)乙方责任

  1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款,并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任,按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

  2、乙方必须服从甲方的管理,积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度,严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》,确保工程质量和安全生产,做到文明施工。

  在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理,甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元,待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

  3、乙方有义务维护甲方的社会信誉,如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响,或发生召甲方法人代表训话受罚等情况,除赔偿用户的损失外,甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

  4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规,做好环境保护工作,避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏,避免由于施工引起不良后果。

  5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程,上级管理部门罚款由乙方承担,甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

  四、工程款项的使用和管理

  1、项目工程款实行专款专用,任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后,甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

  2、项目如需甲方开具外经证,所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理,乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定,如没有上述正规材料发票报账,甲方有权按规定税率扣留税款。

  项目结束后应将项目财务账簿交公司归档,经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

  3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资,如甲方检查无发放资料,则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

  4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定,对擅自挪用工程款应视为违纪行为,甲方有权追究其违纪责任。

  五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

  1、甲方委派技术、管理人员人,基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式),工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算,至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

  2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务,所发生的费用由项目部承担。

  六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理

  1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后,项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置,但项目财务应明晰。

  2、项目部第一责任人实行风险承包,第一责任人应提供风险承包的担保承诺书,如第一责任人不能履约所造成的经济损失,其担保人负连带赔偿责任,担保有效期为项目保修期结束为止。

  七、其他事项

  1、如有未尽事宜,双方可协商签订补充条款。

  2、如发生争议,双方不能协调解决,可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  3、本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,经双方签字后生效,至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。

  甲方代表: 乙方代表:

  (附身份证及项目经理证等复印件)

  年 月 日 年 月 日

工程施工合同书11

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据国家有关安全法规要求,结合我公司实际,认真贯彻执行“61”号令以及“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”“抓生产必须抓安全”的原则,落实安全责任制,为确保施工安全,防止事故发生,为此甲乙双方必须履行以下条款:

  1、甲方对本工程的安全治安工作全面给予配合,同时对乙方的安全治安工作进行督促检查,对检查中查出的违规、违章行为、安全隐患有权要求乙方进行整改。

  2、甲方对在检查中发现的.问题,应按公司要求采用书面形式告知乙方并存档备查。

  3、甲方有权按照有关管理办法对乙方的“三违”行为进行处罚。

  4、对无视装修工程安全管理的行为,甲方应及时报公司安办。

  5、乙方必须有明确的法定安全责任人,对施工工程的安全、治安工作负责,做到施工和安全“五同时”。

  6、施工进场前乙方必须为施工人员办理登记和出入证等手续,指定专人做好检查工作,无证者不得进入施工现场。

  7、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育,讲清楚有关安全规章和工作要求,自觉遵守安全管理制度。

  8、乙方在施工中必须有专职或兼职的安全治安员,具体负责落实施工中的安全、治安防范措施。

  9、乙方在施工中用的易燃、易爆及危险品必须限量并且定专人负责安全管理。

  10、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批,严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程,确保万无一失。(氧气瓶、乙炔瓶不得倒置,并有减震圈,严格控制使用数量。摆放间距大于5米,明火距乙炔瓶必须大于10米。备有专人消除易燃物,现场放有灭火器,焊完留人值守,确认无问题方可离开)

  11、乙方的电工、电(气)焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。

  12、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工,坚决杜绝“三违”行为。

  13、乙方在施工中用大型设备时,必须充分考虑楼层的承载和防震能力,在确保安全的前提下方可使用,坚决禁止违章指挥和冒险作业。

  14、乙方在对施工中有危险的孔洞(通道口、电梯口、预留口、楼梯口等),必须架设安全防护网,高空作业必须结好安全绳。

  15、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。

  16、严禁在施工区长时间大量堆放废弃物料,堵塞疏散通道,坚持每天清除一次,特别是玻璃胶、油漆等空瓶要妥善处理。

  17、乙方必须严格施工现场管理,施工现场设备、器材、工具、材料必须定专人负责安全管理。

  18、乙方在施工现场必须配置符合规范标准的灭火器材,确保施工全过程的安全。

  19、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的,应由乙方负全部责任,由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。

  20、本责任书签字之日起生效,于该工程验收合格后失效,一式二份,业主单位、施工单位各持一份。

  甲方:

  乙方:

  代表签名:

  代表签名:

  工程主管签名:

  年 月 日 年 月 日

工程施工合同书12

  工程名称:

  工程地点:

  发包人(甲方):

  承包方(乙方):

  合同签定日期: 年 月 日

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家规定,双方本着平等、互利的原则,就 外墙保温工程签定如下合同,以期共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程承包范围:

  1、外墙外保温具体部位以图纸标注及甲方要求为准。各层做法按照国家膨胀聚苯板薄抹灰体系的规范及要求执行,完工后具备外饰涂料的条件;

  2、乙方自备工具:手提电动工具、铁锨、尺杆、麻线、灰斗等劳保用品。

  三、工期:

  1、开工日期: 年 月 日

  2、竣工日期: 年月 日,合计工期天数为 天

  3、竣工日期:

  工程完工后,由乙方向甲方申请竣工验收,甲方应在7日内组织验收,若甲方7日内不组织验收或不组织验收就进入下一道工序施工,则视为验收合格。

  四、合同价款及结算方式:

  1、工程施工面积: ㎡

  2、工程合同总造价:¥ 元(大写: )

  3、工程量计算规则及结算方法:

  (1)本工程单价实行包干单价,工程结算价为包干单价乘以实际施工面积数量。

  (2)工程量计算以实际施工面积为准,窗口侧面按实际作法另外协商。图纸变更,洽商变更及现场签证单均为工程量的计算依据。

  五、工程款的支付:

  1、包工包料,外墙外保温工程采用膨胀聚苯板薄抹灰系统,聚苯板要求容重18±0.5kg/m3(阻燃)、厚度5cm,玻璃纤维网格布160g/㎡,锚钉6个/㎡(长度12㎝),工程单价53元/㎡(此价格不含税),如甲方索要税务发票费用全部由甲方支付。

  2、合同约定:乙方将(EPS)聚苯板粘贴完毕后三天内甲方支付外墙保温材料款,按已完工程量以19.5元/㎡计算,工程完工(必需合格)一周内付总价的80%工程款,验收完毕后付总价的95%工程款(工程完工后一周内甲方必须验收或不组织验收就进入下一道施工工序,视为验收合格),余5%的质保金应在一年内付清,[具体时间以验收合格当日计算满一年];若甲方推迟付款,应按每天合同额1‰的违约金补偿给乙方。

  六、工期要求及顺延:

  1、不可抗力造成停工(如地震、战乱等);

  2、连续停水或停电24小时以上;

  3、因天气原因及下雨造成墙面无法施工或风力达到5级以上大风;

  4、由于甲方的原因,要求临时停工的(凭甲方停工通知单);

  5、窗口,洞口的修补时间不占用合同工期;

  6、因甲方不及时支付工程进度款造成的工期延误应顺延工期;

  7、因土建未完成造成的工期延误应顺延工期。

  8、除以上七条外工期每延误一天罚款1000元。

  七、施工管理:

  1、甲方工作:

  (1)甲方驻工地代表为 ,负责本工程有关日常工作;

  联系电话:

  (2)按时拔付工程款,及时提供图纸变更、洽商变更等有关资料;

  (3)组织总包、监理、乙方参加施工技术交底;

  (4)组织监督检查工程质量、进度,负责设计图纸问题的处理,负责设计变更、洽商变更的.签证及工程验收等工作;

  (5)组织分部分项工程验收,办理工程竣工结算;

  (6)向乙方提供必要的施工条件及场地;

  (7)协调乙方施工用的脚手架、提升架等设备。

  2、乙方工作:

  (1)乙方派驻该项目的工地负责人,负责该项目的日常管理工作。

  (2)负责编制好外墙施工方案,施工进度计划,严格按照施工组织设计及进场计划执行;

  (3)负责提供本分项的交工资料及材料检测及实验检测费用自理。

  (4)承包方不按合同约定完成各项工作时或延误工期,应承担由此造成经济损失。

  八、工程质量和技术要求:

  1、质量标准:按照国家及郑州市关于外墙保温系统及涂料施工规范和技术要求,质量标准为合格。

  2、施工依据:甲方提供的外墙保温施工图纸,已编制的并经甲方监理认可的施工方案及相应的规范要求;

  3、因建筑物的施工误差,造成外墙保温施工出现误差,由甲方承担责任;此条乙方外墙保温施工前必需书面通知,经甲方确认,否则由乙方承担责任。

  4、完成面质量要求:平滑、顺直、平行于建筑物;

  九、安全责任:

  乙方应做好安全防护措施,在施工中如果出现人身伤亡等事故与甲方

  没有任何经济责任和法律责任。

  十、本协议一式两份,甲乙双方签字之日起生效。未尽事宜,甲乙双方协商解决,

  甲 方: 乙 方:

  负责人: 负责人:

  电 话: 电 话:

  年 月 日

工程施工合同书13

  甲方:______

  乙方:______

  甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:____

  第一条:工程标准

  以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准

  第二条:工程承包费

  实体墙每延米约元,文化墙每延米约______元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。

  第三条:付款方式

  按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的______%计______元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。

  第四条:工程质量要求

  按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

  第五条:合同预定

  基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为天内完工,遇雨雪顺延。

  第六条:双方责任

  1、甲方:

  承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

  指派一名施工监理,对工程质量、工程进度进行监督,协调甲、乙双方关系,提供必要的协作;

  不负责乙方施工中的任何不安全事故。

  2、乙方:

  在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

  承担施工中所发生的.不安全事故引起的责任;

  承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

  承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。

  第七条合同份数

  本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。

  甲方:____乙方:____

  甲方代表:____乙方代表:____

  ______年______月______日

工程施工合同书14

  甲方(发包方):____

  大江庄、年庄村民代表_______________________ __________________________________________________________乙方(承包方):___________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就大江庄、年庄村民搬迁安置房工程建设施工一事,共同协商自愿签订如下条款。

  一、工程概况:___________________________________________ 1、2、3、4、5、工程名称:____________________________________________工程地点:___________________________________________建筑面积:按甲方提供施工图纸计算建筑面积。工程造价:每平方____________元人民币。承包方式:包工包料。

  备注①二楼更改成平面浇顶,然后起脊上棒盖瓦;②楼梯扶手不在其内;

  ③院墙栅栏不在其内;

  ④门前路、下水道不在工程范围内。

  二、合同工期:总工期________天。开工日期________年_____月_____日。竣工日期______年_____月______日。连续停电、阴雨天或不可抗拒的自然因素不计入工期。

  三、工程质量以验收合格为标准。

  四、工程款结算及付款方式:_______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  五、甲方工作:1、2、3、4、5、施工现场要三通一平。(水、电、路通,场地平整)提供施工图纸。如有变更,现场鉴证。按期支付工程款。协调施工现场与周边群众有关纠纷。组织人员对该工程进行监督和验收。

  六、乙方工作:(费用自理)1、2、3、4、5、6、安排具体施工方案。乙方在施工时落地灰要当天清理当天用。提供所有的施工工具和机械。及时支付工人工资。办理施工人员保险。验收合格后一年内对工程免费维修。

  七、在乙方施工期间,所有发生的`一切人身伤亡、机械等安全事故全部由乙方承担。

  八、违约责任:一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金_________元人民币。

  九、争议解决:本合同在履行过程中如发生争议,双方协商解决。协商不成,可向工程所在地的法院起诉。

  十、其他约定事项:_______________________________________ ___________________________________________________________

  十一、本合同书一式三份,甲、乙双方各执一份,一份存档。甲、乙双方签字后生效。

  甲方代表:____

  ____年____月____日

  乙方代表:____

  ____年____月____日

工程施工合同书15

  发包人(全称):_________________有限公司(以下简称甲方)

  承包人(全称):___________________________(以下简称乙方)

  依照中华人民共和国民法的、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:___________第一城联排别墅、双拼别墅

  工程地点:________________

  工程内容:_____________第一城___________楼的土建及安装工程

  二、工程承包范围

  承包范围:按甲方提供之所有的图纸所示内容

  三、合同工期

  1、开工日期:_______年_____月____日竣工日期:_______年_____月____日其中:_______年_____月____日前完成主体结构

  2、封顶,_______年_____月____日前完成外墙装饰,_______年_____月____日竣工。合同工期总日历天数_______天

  四、质量标准工程质量标准:优良并达到甲方指定的样板工程哈尔滨世纪广场的质量标准。

  五、合同价款

  金额(大写):RMB ____________元¥:___________元。

  六、付款方式

  开工后连续施工15天内付人民币_________万元,以后每月按当月完成工作量的70%支付工程款,工程竣工时付至合同总价的70%,竣工验收合格后半年内付至95%,留取5%的'工程保修金,在交付使用满两年后支付。

  七、组成合同的文件组成本合同的文件包括:

  1、本协议书

  2、合同条件

  3、招标文件及招标答疑纪要

  4、投标书

  5、国家和长春市有关标准、规范及有关技术文件

  6、图纸

  7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

  八、本协议书中有关词语含义与本合同条件中分别赋予它们的定义相同。

  九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十一、违约责任

  1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。

  3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  4.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

  5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

  十二、纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:

  ____区仲裁委员会申请仲裁;

  ____人民法院提起诉讼

  十三、协议的变更和解除

  1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

  2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

  3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

  十四、附则

  1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用。

  2.本协议签订后,工程不得转包。

  十五、本协议书一式六份,其中正本二份,甲乙双方各执一份,副本四份,甲乙双方各执二份。

  十六、合同生效

  合同订立时间:_______年_____月____日

  合同订立地点:_____________

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  发包人(公章):__________

  承包人(公章):___________

  住所:___________

  住所:___________

  法定代表人:_________

  法定代表人:________

  电话:___________

  电话:____________

  传真:_____________

  传真:__________

  开户银行:__________

  开户银行:__________

  账号:___________

  账号:__________

  邮政编码:__________

  邮政编码:_________