银行贷款合同书

银行贷款合同书范本

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的银行贷款合同书范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

银行贷款合同书范本1

　　原告：_________________a，男，汉族，年日出生，__________市职工，住__________市__________区__________路号院，联系电话：_____________

　　被告：_________________(__________市__________区__________住址：_________________市__________区__________路_____号

　　法定代表人：_________________b

　　诉讼请求：_________________

　　1、依法撤销__________年_____月_____日原告向被告支付的_____万元及利息_____元的民事行为。

　　2、判令被告向原告返还上述_____万元及利息_____元。

　　3、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　__________年_____月_____日，原被告签订农信借字(_____)第__________号借款合同一份，合同约定被告向原告借款_____万元，合同签订后，被告以需要审查资料为由一直没有向原告支付该款项。

　　__________年_____月_____日，被告工作人员到原告单位向原告索要该_____万元及利息，原告因还没有借到该_____万元，故当场明确却拒绝偿还。__________年_____月_____日、__________年_____月_____日等，被告工作人员又多次到原告单位向原告索要该_____万元及利息，并且找原告单位领导，到原告单位闹事，给原告名誉造成极坏的影响。并且被告也向__________区公安局控告追究原告的刑事责任，员工迫于不能正常工作、由此可能被单位开除、被媒体曝光及可能被牵连追究刑事责任的压力及被告的胁迫，故于__________年_____月_____日被迫向被告交了_____万元利息，_____年_____月_____日，__________市__________区人民法院(_____)_____刑公初字第_____号刑事判决书及相关材料证明原告不可能被追究刑事责任。

　　基于此，原告认为，_____年_____月_____日原告向被告交付_____万元及利息是违背原告的真实意思表示的`被胁迫行为，且被告占有这_____万元及利息没有任何法律依据，故原告向贵院起诉，请求人民法院依法保护原告的合法权益，支持原告的诉讼请求。

此致

　　___________人民法院

　　具状人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 __

银行贷款合同书范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方因经营___________生意缺乏资金，乙方同意将自有房产为甲方向银行贷款提供担保。现经双方充分协商，达成如下协议：

　　一、甲方向银行贷款的本金为________万元，乙方同意将坐落在_______________（房产证号_____________，地号______________为甲方向银行抵押贷款提供担保。

　　二、甲方向银行贷款期限为________年________月________日至________年________月________日止。在该时间段内乙方不得将上述房地产再用于为本人或第三人进行任何形式的抵押、担保或转让。

　　三、因乙方为甲方向银行贷款提供抵押担保所产生的全部费用由甲方承担，贷款本息由甲方负责归还。

　　四、甲乙双方应按照本协议约定的'相关内容与银行签订抵押贷款合同，乙方应根据甲方及银行要求提供所需的有关资料，及时提供，以利于甲方办理贷款。

　　五、因乙方为甲方向银行贷款提供抵押担保，造成乙方使用、处分该房产所带来的收益受到一定的影响，甲方同意付给乙方每月________万元的有偿使用补偿款。该款从银行发放贷款当月开始计算，每季度末结算一次。

　　六、如果甲方未能及时归还银行贷款本息或未及时支付有偿使用补偿款，承担违约责任，并承担诉讼费、保全费及律师代理费等一切费用违约、责任的损害赔偿计算方式是按中国人民银行贷款基准利率的4倍计算损失。

　　七、丙方为本协议中甲方应向乙方承担的责任提供担保。担保的范围包括债务本金、利息、违约金、赔偿款、诉讼费用、律师代理费，担保方式为连带责任，担保期限为2年。

　　八、本协议未尽事宜，双方另行协商处理。

　　本协议自三方签字盖章并从乙方向银行提供房产抵押担保手续之日起生效。________本协议一式三份，订立协议人各执一份。

　　甲方：________乙方：________丙方：

　　年________月________日

银行贷款合同书范本3

　　借款单位：(简称借款方)

　　贷款单位： (简称贷款方)

　　根据《建筑流动资金贷款办法》(以下简称《贷款办法》的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流动资金贷款，经贷款方审查同意发放，为明确各方权责，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条本合同规定年贷款额为人民币(大写)万元，用于.

　　第二条借款方和贷款方必须共同遵守《贷款办法》，有关贷款事项按《贷款办法》规定办理。

　　第三条贷款自支用之日起，按实际支用数计收利息，利率为月息‰，超计划贷款的，超过部分利息为月息‰，逾期还款的.加计利息%，挪用贷款的，对挪用部分加收罚息%。

　　第四条贷款方保证按照合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误放款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失，由贷款方负责赔偿。

　　第五条贷款方有权检查贷款使用情况。

　　检查时，借款方对调阅有关文件、账册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。

　　第六条借款方如违反合同和贷款办法的规定，贷款方有权停止贷款，提前收回部分或全部贷款。

　　第七条借款方的担保单位是，对借款方归还贷款本息承担连带责任，借款方未按期清偿贷款本息时，担保方应在接到贷款方还款通知后个月内负责归还。

　　第八条本合同有效期自 年 月 日起，至 年 月 日止。

　　本合同正本一式3份，借款方、贷款方、担保单位各执1份;副本份，_______等单位各执1份。

　　借款方：(公章) 贷款方：(公章)

　　地址： 地址：

　　法人代表：(签名) 法人代表：(签名)

　　开户银行及账号：

　　担保单位：(公章)

　　地址：

　　法人代表：(签名)

　　开户银行及账号：

　　签约日期： 年 月 日

　　签约地点：

银行贷款合同书范本4

　　______________银行总行(以下统称甲方)

　　________________(以下简称乙方)

　　为了更好地贯彻国家产业政策，集中资金，保证重点，支持企业健康发展，经甲乙双方友好协商，就乙方__________________企业(或项目)，需甲方支持____________________贷款事宜达成协议如下：

　　一、甲方向乙方提供____________贷款____________万元，并委托____________(开户行)与乙方签订借款合同，具体内容按借贷合同执行。

　　二、乙方应根据国家产业、产品发展方向的要求，加强内部管理，优化产品结构，提高产品技术和经济效益，安全有效地使用贷款。

　　三、乙方按季分别向甲方报送财务报表、固定资产项目建设进度等有关资料，并接受甲方委托人的监督检查。

　　四、甲乙双方应同努力，加强协作，加快项目建设速度，力争早出效益(或促进资金及早到位，加速周转)。

　　五、本协议一式______份，由各方代表人签字后生效并各执一份。

　　甲方：______________银行总行乙方：__________________

　　代表人：______________代表人：________________

　　签于：____________________________

银行贷款合同书范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据《装修管理条例》、《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，本着平等双利，共同发展的原则，就乙方承包甲方装修签订本合同。双方一致达成以下协议：

　　一、工程地址：。

　　二、工程项目及价格：

　　1.工程项目：房屋装修(采用包工包料及家具);

　　2.工程总价为：。

　　三、甲方工作：

　　1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

　　2.无偿提供施工期间的工作场地、水源、电源等。

　　3.参与工程质量施工进度的'监督。

　　四、乙方工作：

　　1.施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作堆积、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

　　2.严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

　　3.在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方负责各种责任。

　　4.一年内如工程发生质量问题，由乙方负责维修、维护。

　　5.须于前完成所有工程项目。

　　五、付款方式：

　　甲方先预付工程款10%，工程进展期间再付25%，余款必须于工程完工验收后10天内一次性全部付清。

　　六、工程变更：

　　在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期根据。

　　七、工期延误：

　　1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：

　　1)工程量变化或设计变更;2)不可抗力;3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2.对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

　　1)工期未按合同约定支付工程款影响正常施工期的;

　　2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

　　3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　八、附则：本合同一式二份，甲乙各执一份，双方签字后生效。

　　甲方签名： 乙方签名：

银行贷款合同书范本6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：

　　一、加工产品清单：

　　名称：________________

　　数量：________________

　　规格型号：________________

　　单价：________________

　　总价：________________

　　交货期：________________

　　合计金额：人民币(大写)________________

　　二、付款方式：甲方首付货款金额的70%50%30%共计：________________元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。

　　三、制作方式：

　　1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。

　　2、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物(或分批交付，即：首批 年 月 日交付)，全部货款须在货物交付时全部结清(若分批次交货，则在第一批交货时全部结清)。

　　四、质量标准：

　　1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。

　　2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。

　　五、验收方式：抽样检查。

　　六、运输方式：南________市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。

　　七、其它：

　　1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。

　　2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。

　　3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。

　　4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的`货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。

　　5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。

　　6、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：(签字盖章)________________乙方：(签字盖章)________________

　　地址：________________地址：________________

　　电话：________________电话：________________

　　________年________月________日

银行贷款合同书范本7

　　合同编号：________年________字第________号

　　抵押人(甲方)：_____________

　　住所：_____________

　　电话：_____________

　　邮政编码：_____________

　　开户金融机构及帐号：_____________

　　抵押权人(乙方)：_________________

　　住所：_____________

　　法定代表人(或授权代理人)：_________________

　　电话：_____________

　　邮政编码：_____________

　　为确保乙方与________签订的________号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意以其有权处分的财产作抵押，乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：

　　第一条

　　甲方以“抵押物清单”所列之财产设定抵押。

　　第二条

　　以房地产设定抵押的产权情况

　　1.房地产坐落：________________

　　2.地号：_____________

　　3.土地面积：_____________

　　4.土地使用年限：_________________

　　5.土地来源：_____________

　　6.土地出让(转让、划拨)合同号：_____________

　　7.国有土地使用证号：_________________

　　8.房屋建筑面积：_________________

　　9.共有权份额：________________

　　10.房屋所有权证号：________________

　　11.房屋预售、买卖契约号：________________

　　第三条

　　以房地产设定抵押的抵押情况

　　1.抵押土地四至：_____________

　　2.抵押土地面积：_____________

　　3.抵押土地评估价值：_____________

　　4.抵押房屋部位：_____________

　　5.抵押房屋建筑面积：_____________

　　6.抵押房屋评估总价值：________________

　　7.房地产评估总价值：_____________

　　第四条

　　甲方抵押担保的贷款金额(大写)_________________元，贷款期限自________年________月________日至________年________月________日，贷款用途为。

　　第五条

　　甲方保证对抵押物依法享有所有权或处分权。

　　第六条

　　甲方在本合同生效之日将抵押物权属证明文件交乙方，抵押期间该抵押物权属证明文件由乙方代为保管。

　　甲方以所购期房作抵押，在借款合同生效之日将购房合同、抵押登记证明交乙方执管。取得房屋所有权证后，将房屋所有权证一并交乙方执管。

　　第七条

　　抵押担保的范围：贷款金额(大写)_________________元及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)和赔偿金以及实现贷款债权和抵押权的费用(包括律师费、诉讼费等)。

　　第八条

　　本合同的效力独立于被担保的借款合同，借款合同无效不影响本合同的效力。

　　第九条

　　本合同项下有关的评估、保险、鉴定、登记、保管等费用均由甲方承担。

　　第十条

　　抵押期间，甲方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受乙方的检查。

　　第十一条

　　甲方应办理抵押物在抵押期间的财产保险，投保金额不得少于全部贷款本息总额，财产保险的第一受益人为乙方。保险单证由乙方代为保管。

　　第十二条

　　抵押期间，抵押物如发生投保范围的损失，或者因第三人的行为导致抵押物价值减少，保险赔偿金或损害赔偿金应作为抵押财产，由甲方存入乙方指定的账户，抵押期间甲方不得动用。

　　第十三条

　　借款合同有效期内，甲方不得以任何理由中断或撤销保险，否则，乙方有权代为投保，一切费用由甲方负担。

　　第十四条

　　抵押物价值减少，甲方应在30天内向乙方提供与减少的价值相当的担保，并办理符合本合同第十一条约定的保险手续。

　　第十五条

　　抵押期间，未经乙方书面同意，甲方不得赠与、出售、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下的'抵押物

　　第十六条

　　抵押期间，经乙方书面同意，甲方转让抵押物所得的价款应优先用于向乙方提前清偿所担保的债权。

　　第十七条

　　以土地使用权设定抵押的，在土地使用权抵押期间，未经乙方书面同意，甲方不得在设定抵押的土地上另行建造定着物;乙方书面同意甲方建造定着物的，该定着物一并抵押。乙方同意甲方在其设定抵押的土地上所建造的房屋预售，预售房屋面积限制在建筑平方米以内。甲方将预售出的房地产权情况列出清册，报送乙方备案。乙方有权制止甲方继续预售房屋。

　　第十八条

　　借款合同履行期限届满，借款人未能清偿债务，乙方有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿，实现抵押权。

　　第十九条

　　发生下列情况之一，乙方有权提前处分抵押物实现抵押权、停止发放借款合同项下贷款或者提前收回借款合同项下已发放的贷款本息：

　　1.甲方被宣告破产或被解散;

　　2.甲方违反本合同第六条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条约定义务或发生其他严重违约行为;

　　3.借款合同履行期间借款人死亡、宣告失踪或丧失民事行为能力致乙方贷款债权落空，或者借款人有《借款合同》第十三条第3项约定的违约情形等。

　　第二十条

　　甲方因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣压或已设定抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应向乙方支付借款合同项下贷款金额_____________%违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应就不足部分予以赔偿。对上述违约金、赔偿金以及甲方未承担抵押担保责任的贷款本金、利息和其他费用，乙方有权直接用甲方存款账户中的资金予以抵销。

　　第二十一条

　　乙方依法处分抵押物所得的价款，按下列顺序分配：

　　1.支付处分抵押物所需的费用;

　　2.清偿借款人所欠乙方贷款利息;

　　3.清偿借款人所欠乙方贷款本金、违约金(包括罚息)和赔偿金等;

　　4.支付其他费用。

　　第二十二条

　　本合同有效期内，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　第二十三条

　　其他约定事项：

　　1.甲方违反本合同自愿接受强制执行;

　　2._____________

　　3._____________

　　第二十四条

　　因本合同发生的争议，经协商不能达成一致意见，应当向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第二十五条

　　本合同自“抵押物清单”中的抵押物均办理登记之日起生效。

　　第二十六条

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。副本________份。

　　甲方(公章或印章)：________________

　　法定代表人或个人(签字)：________________

　　(或授权代理人)_________________

　　________年________月________日

　　乙方(公章)：________________

　　法定代表人(签字)：________________

　　(或授权代理人)_________________

　　________年________月________日

银行贷款合同书范本8

　　甲方（被委托人）：________性别________身份证________家庭住址：________电话：________

　　乙方（委托人）：________性别________身份证________家庭住址：________电话：________

　　经甲乙双方反复协商并达成一致意见，为保证合同的.实施及保护双方利益，特定协议如下，供双方遵守：

　　一，甲方因购车向________银行与________银行贷款一事，特委托乙方全权代理办理购车（车型，颜色，定金，首付，价格，车辆购置税，保险）及银行贷款（贷款，储蓄卡，消费卡）事宜。

　　二，________甲方办理购车事项，必须配合乙方提供相关村料：________（夫妻双方）身份证、（夫妻双方）户口簿、房产证、公司营业执照全套、（夫妻双方）收入证明、（夫妻双方）工资流水、公司证明、以及其它所拥有的资产证明）。

　　三，________甲方在与乙方达成一致后，应付违约保证金________元，大写________元。

　　四，甲方订车后不得违约，甲方必须配合乙方办理车辆提车相关手续以及银行后续相关手续，反之视为违约，不退违约保证金。

　　五，乙方在办理购车事宜完成后，甲方必须一次性退还定金与首付（车辆购置税，保险）。

　　六，甲方应付乙方手续费，手续费按办款总金额（含消费卡）的________%________收取。________本协议如有未尽事宜，须经协议双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日