委托施工协议

时间:2024-07-05 23:24:28 合同 我要投稿

委托施工协议

  在生活中,人们运用到协议的场合不断增多,签订协议是解决纠纷的保障。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编为大家整理的委托施工协议,仅供参考,欢迎大家阅读。

委托施工协议

委托施工协议1

  甲方:

  乙方:

  根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况,双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行,经双方协商,特制定如下协议条款,以共同遵照执行。

  一、工程名称:御苑小区土方工程

  二、承包范围:依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖,内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放;外运土方的铲平,沿途的散落土方清理等,均属于乙方承包范围内。

  三、计量方式:依据开挖成型后的基坑,实测实量,由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据,作为双方结算依据。

  四、承包单价:

  1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元(开票价)。

  2.外运土方,《指垃圾土及杂土》每m3 16.5(开票价)。

  五、结算以及付款方式

  按照分类土方量乘以单价,为工程总价款;根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。

  六、施工要求

  1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥,按照现场土方开挖的有关要求进行施工,做到基底平整坡度整齐。

  2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。

  3.外运土方由乙方自行安排堆放地点,并做好沿途散落土的清理工作。

  4.4.由乙方协调好,城建、市容等有关部门工作,保障工程顺利进行。

  七、安全生产,文明施工

  1.施工阶段,乙方应对参加施工人员加强安全教育,所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程,安全规范。因由违反者均按项目部的'相关规定予以处罚。

  2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方,搞好现场安全管理。

  3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

  八、其它约定

  1.本协议双方签字盖章后生效,任何一方违约应承担相应责任。

  2.乙方必须维护甲方的利益,确保甲方工程施工顺利进行。

  3.其它未尽事宜,双方协商解决。

  4.本协议一式两份,双方各执一份,工程结束,款项,结算清后自动失效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

委托施工协议2

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规,甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议,以资双方遵守。

  第一条:拟建住房建筑面积约 平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准),项目位于项目一期的第 号楼第 单元第 层 房,价格每平方元,房号为,共计 套。合计建房款人民币(小写) 元,金额(大写)。

  第二条:拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内,甲方支付拟建房款总额的50%即元,金额大写 。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元,金额大写。

  第三条:拟建住房竣工时间为:年月日前。

  第四条:本合同期内,甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名),甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

  第五条:甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款,乙方

  可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工,甲方可以解除本协议,乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

  第六条:双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间,到指定地点签订《认购书》,甲方所交的建房款无息退还。

  第七条:在履行本协议中各方如发生争议,可协商解决,协商不成的,可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

  第八条:乙方委托律师事务所对本协议的.履行提供全程法律服务,为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号: 电话: )。

  第九条:本协议壹式叁份,甲方执壹份,乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

  甲 方:乙 方:

  电 话:法定代表人:

  身份证号: 开户行:

  地 址:账 号:

  E-mail:

  签订日期 年 月日

委托施工协议3

  发 包 方: (以下简称甲方)

  承 包 方: (以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 承包形式:

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条 工程总价

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

  第三条 付款方式

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)

  3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)

  4、 双方盖章后合同开始生效。

  第四条 合同范围

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

  第五条 甲方职责

  1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的.如期支付;

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条 乙方职责

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、 开具本合同价上的工程发票。

  第七条 技术规范

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条 工程日期

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条 解 约

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

  第十条保固条款

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  年 月 日

  年 月 日

委托施工协议4

  甲方:___

  乙方:___

  甲方将刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招标代理合同》(合同编号:闽建信招合字[20xx]第220-1号),特订立此协议书,具体内容如下:

  一、服务费用:

  1、招标代理费:按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[20xx]1980号)及发改价格[20xx]534号文件规定,经双方协商确定本项目的`招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

  2、工程量清单及招标控制价等编制费用:依据福建省物价局"闽价[20xx]房457号"文件规定,经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

  3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。

  二、本补充协议与原合同不一致之处,以本协议为准。

  三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效,并具有法律效力。

  四、本协议一式陆份,双方各执叁份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

委托施工协议5

  委托方: ( 以下简称甲方)

  居间方: (以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《 》的相关规定,在互惠互利和自愿诚信的原则下,双方达成以下合同条款:

  一、甲方委托乙方:

  联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。

  二、项目、工程概况(以正签项目,施工合同为准)

  1、项目工程名称:

  2、项目工程地点:

  3、项目工程内容:

  4、项目工程造价:

  三、居间费用:

  1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

  2、无论合同名称或项目,工程负责人及法人发生变化,甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

  3、本合同在执行过程中结束,甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

  四、居间费用(报酬)付款方式:

  1、工程报酬:按本工程总造价3%提取报酬(税后),以实际发生工程手续齐全,能够正常施工。

  2、如工程款支付遇到问题,乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

  3、乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  三、甲方义务

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务,与乙方无关。

  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  4.1本项目居间报酬为

  4.2居间成功后,报酬为总中标金额千分之 。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

  4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

  4.4 报酬支付到指定账号。

  账户名:

  账号:

  五、保密事项

  5.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  六、合同终止

  6.1本合同签字生效后,如中标合同未签订本合同自动终止。

  6.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  6.3甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  七、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  八、其他事项

  8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有,则由乙方自行承担法律责任。

  8.3本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  签订日期: 年 月 日

委托施工协议6

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》,以及其他有关法律法规规定的原则,甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、施工内容:(见工程预算表)

  4、承包方式:包工包辅材形式(辅材详看附件)

  5、工程总价:大写(人民币),双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。

  6、工期:自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)

  第二条材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料》。

  (1)甲方负责采购供应的`材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,因材料、

  设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,且工期顺延。

  (2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。

  乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

  第十一条附则

  1、本合同一式,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(签章):

  联系地址:

  电话:

  签订日期:

  乙方(签章):

  地址:

  电话:

  签订日期:

委托施工协议7

  甲方:___

  乙方:___

  鉴于,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,现就工作一事达成以下协议,以兹双方共同遵守。

  一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额

  表中:单价包含材料、人工、机具、运输、税费等一切隐含费用。

  二、施工方式:___。

  三、技术资料、图纸提供办法:___。

  四、验收标准、方法:___。

  五、结算及付款方式

  本合同支付方式为:在甲方已经计量的情况下,将该费用一次性支付给乙方。

  六、合同生效及其他约定

  1、本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书以及附件,与本合同具有同等法律效力。

  2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。

  3、施工图纸作为本合同的`组成部分,甲乙双方来往的正式文件可作为本合同的附件。

  4、本合同一式叁份,甲方执壹份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

委托施工协议8

  委托单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法

  一、项目名称:

  阳泉西环高速公路隧道物探工程。

  二、施工期限:

  本工程自20 年12月10日至20 年12月24日。

  三、工作内容:

  乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,

  四、质量与验收

  要求乙方物理点合格率达到95%

  五、费用及结算

  施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交

  六、甲方责任

  1、按照合同约定及时拨付资金。

  2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。

  3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的'损失。

  4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

  5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决

  6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

  七、乙方责任

  1、接受甲方委托的监理单位的监理。

  2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。

  3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

  4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

  5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

  八、违约责任

  违约方按5%支付违约金。

  九、争议解决

  本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

  (一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

  十、本合同一式份,甲乙双方各执份。

  甲方(公章):

  年 月 日

  乙方(公章):

  年 月 日

委托施工协议9

  委托方(甲方):________________________

  受委托方(乙方):________________________

  本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

  一、工程概况

  工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造

  工程地址:____________再生能源利用中心主厂房0米

  二、承包方式

  包工包料

  三、工期

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

  2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的'事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  四、工程合同价款(建安票)

  1、材料费:____________

  2、人工费:____________元整

  3、税费:3%

  总计:111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

  五、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  六、合同份数

  本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执1份。本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

委托施工协议10

  甲方:__________

  乙方:__________

  经双方遵照公平、自愿、诚信的原则下达成以下协议: 甲方将位于潞西市芒拐寨子角(未来“云河新村”)田坝上的.一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包给乙方。

  一、承包工程范围:

  1、乙方负责主体工程的材料施工,水电安装、脚手架(水电不含材料费)不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。

  2、在施工用电方面,乙方负责电线、电表,施工水电费。甲方负责拉接,电表落户,甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。

  二、付款方式

  按实际面积计算840元/㎡,总面积在200㎡左右,开工时支付__________元整(¥:__________元),地圈梁灌起付叁万元整(¥:__________元),到__________年__________月份付__________元整(¥:__________元)。其余施工费甲方尽量筹集,不得超过两年付清。

  三、工期

  开工时间:__________年__________月__________日

  完工时间:__________年__________月底(雨季前)

  四、在施工中,双方各尽其责,保质保量安全文明完工。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

委托施工协议11

  发包人:

  承包人:

  经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、 工程项目

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块

  1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

  1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)

  1.8 质量标准:合格。

  1.9 工 期: 工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

  二。技术标准及图纸

  2.1 图纸

  2.1发包人提供:

  2.2 技术标准:

  2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

  2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准;所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

  三。双方权利和义务

  3.1 发包人的权利和义务

  3.1.1 发包人委派的业主代表: 姓名: 职务:

  3.1.2 监理单位及委派的工程师:

  监理单位: 姓名: 职务:  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  3.1.3发包人主要工作:

  3.1.3.1 负责场地三通一平;

  3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;

  3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

  3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;

  3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

  3.1.3.6按合同约定支付工程款。

  3.2 承包人的权利和义务

  3.2.1 项目经理: 姓名: 职务:

  项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  3.2.2承包人主要工作:

  3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。

  3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

  3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;

  3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

  3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;

  3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

  3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

  3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。

  四、工程价款

  A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而减。

  B.设计变更所增加的`费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取。设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

  D.工程报价单详附件,工程量按实结算

  五、工程价款的支付

  5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

  5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

  六。安全文明施工

  6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七。竣工验收

  7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

  7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。

  八。违约责任

  8.1发包人违约:

  8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

  8.2承包人违约:

  8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

  8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

  8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款 元。

  8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。

  九、争议

  9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。

  十、合同生效与终止

  10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

  10.2合同订立时间:_年 月 日;

  10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  十一、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

  发 包 人:(公章)

  承 包 人:(公章)

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  传 真:

  传 真:

  签订地点:

委托施工协议12

  委托方(甲方):___

  受委托方(乙方):___

  本着公平合理、互利互惠的'原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1—4锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

  一、工程概况

  工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造

  工程地址:___

  二、承包方式

  包工包料

  三、工期:

  1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

  2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  五、工程合同价款(建安票)

  1.材料费:___

  2.人工费:___元整

  3.税费:3.5%

  总计:___元整经双方协商本合同总价款人民币___整。

  六、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  七、合同份数

  本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各1份。本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

委托施工协议13

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定,为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任,经双方协商同意签定本合同。

  第一条工程概况

  一、工程名称:高墩子至通木村二合同段K8+440~K8+500、K8+630~K8+680路堑控制爆破。

  二、工程地址:平昌县通木村。

  三、工程内容:路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。

  第二条合同期限

  乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工,不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度,甲方所有损失由乙方承担。

  第三条工程数量、单价

  1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的,以双方现场实际收方签认方量为准。

  2、单价:按每立方米

  第四条款项支付

  一、本合同签定后,甲方向乙方支付人民币50000元(大写:伍

  二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。

  三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金,其余款项甲方向乙方一次性付清。

  第五条甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)

  一、本合同签定后,甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的.地下管网、管线资料一份,并保证资料真实准确,提供路堑相关资料一份。

  二、负责周围环境的协调工作,为乙方进场施工创造便利条件。

  三、负责路堑的标高测量,向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。

  四、因甲方原因而使乙方停工、返工等,应向乙方补偿经济损失。

  五、合同签定,尽快通知乙方开工时间,以确保有效工期。

  第六条乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)

  一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。

  二、爆破严格按控爆设计书进行,爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。

  三、全面负责技术及安全工作。

  四、因乙方自身原因造成的停工、返工等,责任由乙方自负。

  五、在控爆施工中,因乙方自身原因造成的安全责任事故,由乙方负全部责任,相应的经济损失及赔偿由乙方承担。

  六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故,由乙方负责。

  第七条未尽事宜,双方协商解决。

  第八条本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等效力,经双方签字盖章后生效,工程结束并结清全部款项后自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

委托施工协议14

  委托方(以下简称甲方):

  受托方(以下简称乙方):

  工程名称:盐城糖业有限公司场地晃浆降水平整工程

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商达成如下协议:

  一、委托施工内容:盐城糖业有限公司项目现场增高后的场地进行晃浆降水平整全部工程。

  二、工程地点:盐城糖业有限公司项目现场(盐城市大丰港粮食码头后方,东临五级航道,西至临港大道,北至通港路,南至悦达物流地块)。

  三、承包方式:甲方以固定总价款壹拾伍万元整(¥:150000.00元)委托给乙方。

  四、工期要求:现场具备条件进场施工开始60个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

  四、付款方式:工程竣工验收合格后一次性付清。

  五、质量标准:合格。

  六、质量要求:必须将吸砂上来的土方内水份排出,使地面硬度达到重型机械行驶不会有水分溢出,硬度达标后需将整个场地平整至标高2.8米左右。

  七、甲乙双方权利和义务

  1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

  2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查,对发现的`问题乙方必须及时整改。

  3、甲方应做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

  4、乙方接受甲方委托,应按规定全面完成各项承包工作,并承担规定的承包人的全部义务和责任。

  5、乙方负责本工程所有安全事宜,如发生意外甲方不承担任何责任。

  八、本协议未尽事宜,双方协商解决。

  九、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  甲方:

  乙方:

  甲方代表(签字):

  乙方代表(签字):

  日期:

委托施工协议15

  施工升降机安全技术委托检验协议书

  委托单位填写

  工程名称

  工程报监编号

  200—

  第二联

  委托单位存

  工程地址

  升降机在工地的编号

  制造厂家

  生产许可证号

  型号规格

  出厂合格证号

  最大允许安装高度

  m

  安装资质证号

  计划安装高度

  m

  发证机关名称

  己安装高度

  m

  安装单位名称

  最大额定起重量

  人/t

  安装负责人及电话

  升降机使用单位名称

  使用单位联系人及电话

  本机已安装完毕并通过自检合格,现委托佛山市禅城区建设工程质量安全检测站到现场进行安全技术检验。办理委托检验时向检验单位提交资料(原件或有效复印件)情况:

  ①施工升降机基础图及其隐弊验收资料□

  ②施工升降机附墙预埋件设计图及其隐弊验收资料□

  ③施工升降机安装位置平面图□

  ④施工升降机附墙立面图□

  ⑤施工升降机安装自检合格报告□

  并保证对所提供的一切资料的'真实性负责。

  相关约定

  1.检验依据:①《施工升降机检验规则》(GB/T10054-20xx年)

  ②《施工升降机安全规程》(GB10055-20xx年)

  ③《施工升降机监督检验规程》(国质检锅[20xx年]121号)

  2.为配合检验单位检验工作,委托单位应提供必要的人员协助和安全环境条件。

  3.为配合检验单位检验工作,委托单位在检验时应提供施工升降机的最大额定荷载的1.25倍的砝码和坠落试验装置,用于施工升降机试验。

  4.检验单位按检验标准负责对委托单位的施工升降机进行安全技术检验,检验应确保客观、公正、准确。

  5.检验单位在检测(存在不合格项时由委托方落实整改,并填写整改报告交检测站)完毕或复检合格后三个工作日内出具检验报告,检验报告正本由委托方凭本委托协议书到检测站领取。

  6.每台施工升降机需填报本委托协议书一式二份,委托单位、检验单位各存一份。

  检验单位填写

  1.费依据:佛山市禅城区物价局佛禅价[20xx年]80号文。

  2.费:检验费:¥元,大写:仟佰拾元(初检□,复检□)。

  3.检验时间:初步约定200年月日(上午/下午),若有特殊情况需要变更检验时间时,由双方另行商定。

  双方签字

  其它约定:

  委托单位:检验单位:佛山市禅城区建设工程质量安全检测站

  经办人签名:

  经办人签名:

  电话:

  电话:

  签约日期:年月日

  注:有“□”选项,选用打“勾”表示,不选用打“╳”表示。

【委托施工协议】相关文章:

委托施工合同07-24

委托施工协议15篇02-16

委托施工合同(15篇)08-20

委托施工合同15篇10-07

施工委托工程的协议书03-07

施工图设计委托合同01-03

施工施工合同09-22

工程施工安全施工协议01-11

施工的协议01-13