安装的合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的安装的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装的合同

安装的合同1

　　甲方：________

　　乙方：________

　　兹有乙方承接甲方______省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

　　1、施工内容

　　施工长约、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

　　2、安装说明

　　同心路长约公里，路灯安装间距为30米，安装________高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；

　　和谐路长约公里，路灯安装间距为30米，安装________中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

　　3、相关施工数量、费用见价格表：

　　4、安装期限

　　在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；

　　和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

　　5、质量标准及验收标准

　　工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

　　按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

　　6、付款方式

　　协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；

　　路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；

　　路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；

　　路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的'97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

　　7、其他

　　在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

　　8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装的合同2

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方:(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿?平等?互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守?

　　一、项目名称和地点

　　1、项目名称:型广告塔_______座

　　2、工程地点:

　　二、工程内容:

　　1、依据甲乙双方确认的_______《》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆(___色),工程做法及选材标准详见施工图?委托加工数量为《________》型广告塔_座?

　　2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输?安装.?面板?马道?基础?灯具由乙方自理?合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)?

　　三、承包方式和造价: 《_______》型广告塔_座,单价每座0000.00元(大写:_____)?合计人民币____元,大写:______元整;

　　本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.?

　　四、工程价款支付?结算方式:

　　付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%,计人民币____元(大写:____元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%,计人民币____元(大写:_____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元(大写:_____元整)的.___%;合计人民币___元(大写:___元整)_座广告塔共计____元(大写:_____元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币____元(大写:____元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款?

　　五、工程期限为_天,其中加工配件_天,运输_天,安装_天?

　　六、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止?协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每天每人_元计,工期相应顺延?

　　2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费?甲方协助乙方选好材料堆放场地?

　　3、原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关?

　　4、甲方派驻工地代表,对工程进度?工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜?

　　5、甲方应按本合同及时拔付工程款项?如工程款不能及时到位,工期相应顺延?造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失?施工人员误工每人每天_元?

　　6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收?

　　7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲?乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止?

　　(二)乙方责任

　　1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性?广告牌设计基本风压为k_/m2(抗风设计值为_级)?广告塔质保期为_年,保修期为_年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任?

　　2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失?

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任?

　　4、施工中出现的问题由甲?乙双方协商解决?如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨?雪等)或停电原因,工期顺延?

　　5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据?工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过?

　　6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款?

　　7、在保修期内,乙方首年对广告塔维护?保养一次,费用由乙方承担?以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护?

　　8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格?

　　七、违约责任:如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决?

　　八、附件:___钢结构广告塔主体安装质量验收表》

　　附则:

　　(一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守?

　　(二)本合同一式两份,具有同守效力,甲?乙双方各持一份?

　　(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件?如图纸内容变更,附变更备忘录?

　　(四)本合同附广告塔验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》cecs148:20xx?__省工程建设标准《_______》____?验收手续一式两份,甲乙双方各持一份?

　　(五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效?

　　甲方代表人签字:

　　乙方代表人签字:

　　(盖章)(盖章)

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

安装的合同3

　　合同编号____________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本合同根据《中华人民共和国合同法》，由双方本着互相信任，友好协商的原则签订。

　　一、设备清单（见下表）

　　序号名称单价数量小计备注1道闸元2遥控器元

　　二、付款方式：合同签订后付合同总价50％，预付款，余款设备安装完毕验收后三日内付清。甲方未付清全额合同款之前本合同之设备所有权属于乙方。

　　三、交货地点：乙方送货到甲方指定地点。

　　四、质量及保修：

　　①乙方保证产品质量，终身维修。

　　②由以下原因造成的设备损坏，火灾、雷电、地震、等不可抗力的自然灾害，人为损坏或操作不当所造成的设备故障，维修费用由甲方承担。

　　五、安装施工：

　　①甲方须为乙方在安装设备处提供设备电源，如须乙方进行布线

　　施工，费用由甲方支付。

　　②乙方须按甲方要求进行施工，如有变更须经甲方同意。

　　六、因乙方提供终身无偿维修，故乙方终身拥有道闸广告位无偿使用权及经营权。

　　七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　八、双方其他约定：合同履行期间就本合同的.执行细节或内容更改双方可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，内容不一致时，以补充合同确认的意思表示为准，本合同履行过程如发生争议，双方应协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方_________（签字）

　　乙方_________（签字）

　　日期：____________

　　日期____________

安装的合同4

　　合同编号：JD~2

　　水电安装施工劳务

　　承包合同

　　工程承包人:山东天一建设有限公司劳务承包人:签订地点：

　　签订日期:年月日

　　水电安装施工劳务承包合同

　　工程承包人(甲方)：山东天一建设有限公司劳务承包人(乙方)：]依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就金都花园小区二期工程水电分项工程施工事项协商一致，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：金都花园小区二期工程水电分项工程工程地点：济宁市任城区济安桥路东，机电路北

　　二、承包方式及内容：

　　本工程甲方提供主材，乙方包人工、包机械、包质量、包安全文明、包进度、包验收合格。

　　承包主要内容：包施工图和施工方案中的室内给排水安装工程，包括室内给排水、暖、消防的全部安装工程，智能化系统等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体如下：

　　A、给水、暖通部分：自来水、暖从外墙米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至楼外排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、从墙外米处预埋管至室内施工图中和施工方案中的强弱电的全部安装及专业配套工程的预留孔洞、工程临时用电线路电箱的安装及维护，室内总箱内（含总箱）所有分线箱盒、桥架、配管、户箱、开关、插座、强弱电井线槽、灯具。电话电视，智能化设计图纸讲线管铺设到位，穿好铁丝，消防系统的室内铺设。

　　辅助材料及工具：

　　给排水及消防、电气辅助材料：如铁丝、锯条、电焊条、切割片、胶布、碘钨灯等由乙方负责；所有电器项目甲方只将电源布置到固定位置，开关箱以后电线电缆均由乙方负责。

　　主材提料单应由乙方提供，甲乙双方共同确认，提料单且虽经甲方确认，但在实际施工中出现提料单严重不准确、不相符的或主材浪费超过3％的，损失由乙方自行承担。

　　三、承包范围：

　　图纸及设计变更内电气、给排水、消防、采暖工程预留预埋及安装、调试、验收，弱电、智能化、空调工程预留预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体项目范围及施工要求详见该工程施工图纸。

　　甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　四、工程款支付及结算方式

　　合同单价：包清工。地上部分水电66元/平方，其中电32元/平方，水34元/平方；车库水电42元/平方，其中电24元/平方，水18元/平方；电预埋管占35%，墙体开关盒、配电箱预埋管占25%，穿线安装占40%。

　　计算方式：按确认的实际工程量乘以单价计算。工时及工程量的确认

　　最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础，参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、生产及预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　拨款方式：甲方给乙方按工程施工进度支付进度款。±以下完成按实际完成工程量的约75%支付首款，2#~7#主体工程封顶（1#、8#楼同高）按±以上按实际完成工程量的约75%二次付款，二次结构完成按实际完成工程量75%付款，工程竣工验收交接付至承包总额的55%，剩余40%工程款抵商品房，待工程竣工验收后办理房产手续。剩余5%作为质保金,待保修期满,如乙方无质量问题,甲方支付剩余工程款。

　　甲方在收到乙方相应金额的收据后向乙方履行结算义务，若因乙方未及时提供收据，导致甲方未付款或延迟付款的，甲方不承担违约责任。

　　五、承包工作期限及工作进度

　　按甲方施工组织设计和月施工进度计划安排施工进度。乙方必须服从和执行甲方下达的施工生产计划，并根据进度要求，合理调度作业人数和其他资源。

　　工程验收标准执行国家和地方先行标准，如质量不合标准，必须返工修理，工期不得顺延。其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　六、质量及安全文明要求

　　工程质量：本工程质量必须达到国家现行施工及验收规范标准以及建设、监理单位和甲方的要求。

　　确保所承担的分项工程合格率100%。由于工程质量不合格造成的返工（人工、材料、机械）损失及其他损失由乙方承担。

　　安全文明：严格按施工总承包合同的标准施工，现场临电施工管理，从现场到料场；从材料到人员，必须达标。因乙方原因导致工程达不到要求时甲方有权扣除乙方结算总值的5%。上级各部门检查、评比中达不到要求或不能按期整改时罚款200元。前述扣款或罚款不足以补偿甲方因此遭受的损失时，乙方应当另行向甲方补足。

　　七、标准规范

　　执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：二标五规范及康居标准省市施工工艺标准及各项规程质量／安全／环保与职业健康管理体系发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

　　八、甲方义务

　　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的.各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

　　甲方提供现场办公室1间，住宿由乙方自行提供简易板房并负责接通水电，管理由乙方负责。垂直运输及其他劳动保护及所有工具均由乙方负责。

　　负责工程测量定位技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水及施工场地。按本合同约定，与乙方进行费用结算。

　　负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　九、乙方义务

　　负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向甲方负责。

　　负责与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险；对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。

　　负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向甲方提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收,保管、使用、维护。甲方的设备在使用完后负责向甲方交回。需要乙方进行装卸的，乙方必须及时执行（注;项目现有材料要合理使用）。

　　对经验收的材料与机具应按甲方统一规划堆放。生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。

　　负责对已完工程部分的成品保护工作按甲方标准化工地的要求进行。接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。

　　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。

　　十、乙方的工作职责质量

　　对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。

　　执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条

　　件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

　　安全

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方现场管理不善、措施不力、违章操作、野蛮施工等造成事故的责任和因此而发生的费用，以及法律责任等，均由乙方承担；且若因此造成甲方损失的，乙方应当向甲方予以相应赔偿。乙方应负责对其所属员工进行安全教育，严禁违章违规作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任；严禁拆除、损坏安全设施；严禁无防护和无警戒进行拆除施工；严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线；严禁打架斗殴、酗酒闹事；加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故。拒绝甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方的原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

　　进度

　　保证合理安排工作，积极穿插施工，满足工程需要，一切服从工程大局。因不服从指挥，不按要求施工，造成工作方面无法按时完成，工地另行组织、安排、协调，所发生的费用直接从乙方劳务费中扣除。

　　乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，严格实施。综合管理

　　按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

　　自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。

　　十一、安全防护

　　乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方负责提供。

　　十二、事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，配合上级主管部门按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方和甲方对事故责任有争议时，按照相关规定处理，如因乙方的原因或劳动者自身违法违规原因造成工伤事故的，其经济责任由乙方承担；因此造成甲方损失的，乙方应当予以相应赔偿。

　　十三、材料、设备供应

　　乙方应在接到图纸或技术交底后，根据现场现有材料向甲方提10天提交材料、设备等供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方帮忙卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；乙方未在验收时及时提出的，视为货源合格。

　　乙方（及其工作人员）应妥善保管，合理使用供应的材料、设备及周转工具，如存在有意切割、损坏，经甲方发现一次则罚款500元并提出警告，经发现第二次则罚款1000元，如仍继续发生则一次性罚款5万元/次。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的一切经济损失。

　　十四、施工变更

　　施工前，乙方必须组织人员认真阅读施工图纸，发现问题，以书面形式向甲方提出，甲方负责解决。

　　施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前通知乙方。

　　十五、施工验收

　　乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工

　　完毕，应向甲方提交完工报告，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工质量进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作；若甲方在前款所述7日内无法及时组织验收的，可由甲乙双方另行确定验收时间。但甲方与发包人之间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　十六、施工配合

　　乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工现场内第三方的工作需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而导致工期延误的，工期作相应顺延。

　　乙方按约定完成劳务作业，需由甲方或施工现场内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。

　　十七、劳务报酬最终支付

　　全部工作完成，经发包人认可后30天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后30天内向乙方支付劳务报酬尾款。

　　乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同约定的方式解决争端。

　　十八、违约责任

　　甲方应承担违约责任的情形如下：

　　1、甲方不按时向乙方支付劳务报酬；

　　2、甲方不履行或不按约定履行其他合同义务；

　　甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，甲方应当按拖欠金额向乙方支付每日‰的违约金。

　　甲方不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金20xx元，同时承担并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

　　乙方应承担违约责任：

　　1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付20xx元的违约金；

　　2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付总报酬1%的违约金；

　　3、乙方不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金20xx元，同时承担并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十九、争议

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或请求有关主管部门调解，调解不成的，任一方可以向济宁市仲裁委员会申请仲裁。

　　二十、合同解除

　　如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬超过30日的，乙方可以停止工作。

　　如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，乙方接到通知后应当在5日内撤离现场。

　　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以协商解除合同，双方互不因此承担违约责任。

　　合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理欠款的效力。

　　二十一、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

　　二十二、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。

　　二十三、补充条款

　　因乙方原因造成的发包人、监理单位对甲方的罚款由乙方承担。乙方进入施工现场后，一人/次不带安全帽罚款50元；一人/次大便罚款100元；一人/次违章、拆除安全设施罚款50元；出现一次高空抛物罚款500元。

　　因乙方原因发生安全事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上；若甲方因此遭受的损失高于前述罚款金额的，乙方另行予以赔偿。

　　无论任何原因出现打架闹事时，乙方对打架闹事者予以开除，并对班组罚款500元。

　　凡发生辱骂、殴打管理人员时，乙方除开除打人者外，还应对班组罚款500元，并由乙方公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。

　　发生偷窃行为，不管情节大小，一律罚款20xx元以上。违法犯罪的移送司法机关处理。

　　因乙方原因发生的安全事故所造成的一切损失，由乙方负责。因甲方的原因造成安全事故，所造成一切损失由甲方负责。

　　如因乙方原因造成其他损失，均由乙方承担。

　　因乙方无正当理由发生集体上访事件，每次罚款元。乙方应于合同履行期间，在每月的25－31日向甲方上交工人实际考勤及工资单明细，不上交者一次罚款1000元。

　　乙方人员在施工现场外发生的任何意外伤害，甲方不承担任何责任。本条以上条款所涉及的各项罚款，由乙方直接交予甲方，或由甲方在向乙方结算劳务报酬时予以相应扣除。

　　其他未尽事宜，双方协商解决。

　　二十四、合同生效

　　合同订立时间：

　　年月日

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

安装的合同5

　　项目名称：厨房设备采购与安装项目

　　项目地点：山西省太谷中学校新建学生餐厅

　　合同编号：

　　包号：第包（）

　　发包人：太原千喜鹤餐饮管理有限公司

　　承包人：XXX

　　签订日期：二XX年X月X 日

　　发包人：太原千喜鹤餐饮管理有限公司（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备（以下简称设备）采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程项目保质保量完成,双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一．工程项目

　　1、项目名称：厨房设备采购供货与安装项目

　　2、项目地址：山西省太谷中学校新建学生餐厅

　　二．工程范围

　　1、山西省太谷中学校新建学生餐厅厨房设备及餐饮配套设备等（详见：本合

　　同附件《厨房设备报价单》）的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。

　　2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。

　　3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。

　　三．工程期限

　　双方约定，本工程合同工期为年月日至年月日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以元/天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。

　　四．质量保证

　　1、乙方严格按<<厨房设备报价单>>及<<厨房设备制作及安装进度表>>中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。

　　2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是最佳材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有

　　国家认可机构检验的质量合格报告。自行制造设备的工艺达到本行业或《企业技术标准》的最高水平，产品坚固、耐用、美观。

　　3、乙方保证其货物的正确安装、正常操作和维护保养，并确保在合同规定的设备使用期和保修期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负全部责任。出现上述情况，乙方必须在一周内免费更换缺陷的零部件或整机，如属乙方原因未及时处理，并致使甲方经营受到影响的，乙方应负责赔偿。

　　4、因乙方技术服务人员操作错误、乙方提供的技术资料（含软件）和技术数据的差错或错误，使其提供的合同设备损坏，乙方必须及时采取应急措施确保甲方运作正常并在一周内免费予以修复或更换受损的合同设备。如乙方在此期间未能照此履约，致使甲方遭受损失，乙方需赔偿由此而造成的一切损失。

　　5、乙方在安装过程中存在质量缺陷，甲方现场代表口头通知（口头通知后，应在24小时内补发书面整改通知），乙方必须在24小时内及时组织整改，逾期不改，甲方有权出具罚单人民币500元/次，同一质量问题重复出现，从第二次发现起每发现一起即出罚单人民币1000元/次，上述罚单由甲方汇总后在工程款中扣除

　　五．环保申报

　　乙方负责该项目工程环保部门的报批及审核手续，所涉项目费用，政府有出具发票的正常审批程序和手续申办费用由甲方支付，但已包含在本合同的总价当中。无项目发票的业务费用支出由乙方承担。

　　六. 交货和保险

　　1、乙方应负责安排海运和/或内陆运输，运至甲方指定地点。

　　2、交货时间按双方确认之交货进度表执行。

　　3、乙方装运的设备应与合同规定的数量、规格等完全相符，否则，乙方应对此而产生的一切后果负责。

　　4、乙方应在合同规定的装运日期之前十天内以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总体积（m），总毛重和备妥待运的日期通知甲方。

　　5、乙方提供2套完整技术资料，分批交至甲方指定人员签收。如果经甲方代3

　　表检查后发现技术资料（含软件）有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。

　　6、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　七．设计深化及修正

　　1、乙方需满足甲方对本项目的设计与施工必须有效结合的要求，为本工程提供厨房设计总体控制、深化设计的技术支持，配备设计力量应达到高标准的设计配合深度。

　　2、合同履行过程中，乙方需积极配合甲方对原设计的不完善部分进行合理修正,以提高该工程的整体设计质量。

　　3、为使合同顺利履行，乙方有责任和义务主动与甲方的设计部门进行设计联络。

　　涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和食宿交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

　　4、甲方厨房规划设计由乙方负责，设计范围包括厨房平面布置图、厨房电路布线/点位图、厨房排风/新风图、厨房给水/排水布线图等相关图纸，相关设计所产生的一切费用由乙方负责。

　　5、本合同工作内容的设计深化工作由乙方于年月日前完成，并报甲方确认。

　　6、设计深化及修正的整体费用由乙方承担，甲方不支付任何费用。

　　八．安装调试及检测

　　1、在安装结束前十天，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

　　2、在调试期间，乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

　　3、如有关部门有规定，设备的调试及检测则按规定在有关部门及甲方人员的

　　监督下进行，并取得环保等政府有关部门的`检测合格报告。

　　4、乙方产品如需与其它设备对接的项目，必须与其设备供应商共同商讨工程方案，产品质量必须达到甲方的质量标准要求。

　　九．验收合格条件

　　1、运行结果符合合同要求。

　　2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方和有部门的认可。

　　3、所有合同中规定的设备、备品、备件和资料都已提交并得到接受。

　　4、设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书现场调试结束后，由甲、乙双方签订验收证书一式二份，双方各执一份。

　　5、如合同设备或部分设备未能无故障地通过检验，双方应共同分析其原因并澄清责任，并应决定第二次进行检验的时间（不得迟于出现故障后3天）。如在第二次进行检验后，合同设备或部分设备仍未能无故障地通过，经双方共同分析，如属乙方责任而未能达到要求的，乙方应于2周内使其达到规定的要求，并承担一切费用。在出厂检验、现场试验和检验中，对连续3次或2次固定性故障的合同设备应视为不合格产品，由乙方免费更换（包括关键的设备），使之达到本合同规定的技术要求，由此引起甲方发生的有关费用也由乙方承担。

　　6、需重新外购或制造的该合同设备、部件，甲、乙双方应就新的交货期达成一致意见。如乙方未能在上述交货期内交货，则该部分设备或部件按合同价的二倍赔偿(含安装及调试费)。如属甲方责任而未能达到要求的，乙方仍应尽力帮助甲方寻找原因，并且设法解决问题，费用由甲方负担。

　　7、配合甲方在规定时间内通过卫生、消防等部门检测及验收，并取得合格及交付使用的证明。

　　十．工程验收

　　1.乙方工程施工必须按甲方确定的工程图纸严格施工，图纸标明的管、线接驳的点位图与实际的管线之间的差距，由乙方负责完成接驳，其产生的费用由乙方负责。

　　2.乙方交接验收时，由甲乙方所有相关人员及山西省太谷中学校相关领导到场.

安装的合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、面积： 1728 ㎡(以实际验收面积为准)。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　4、其它要求：无

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单平米造价为人民币 380元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工○程款。

　　2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后,交付甲方使用。剩余工程○款(50%) 即人民币。预留作为质保金(六个月内结清)。

　　五、甲乙双方负责事项

　　(一)甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　(二)乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定,按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的.日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)：

　　代表人签字：

　　开户行:

　　帐号:

　　电话:

　　乙方(盖章)：

　　代表人签字：

　　开户行:

　　帐号:

　　电话:

　　_______年_______月_______日

安装的合同7

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的`标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

　　2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话：乙方联系电话：

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

安装的合同8

　　委托方：（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将高炮广告牌承包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，特订立协议如下：

　　一、合同标的简介：

　　单立柱高炮广告牌，数量，单个牌面总高度米（基础以上起算），筒身直径：，筒身立柱颜色为，广告牌面为镀锌铁皮或者彩钢板，广告牌尺长米，高米

　　二、工程地址：

　　三、工程承包方式和造价：

　　四、造价及付款方式：工程总造价人民币 (不含税价)，合同签订生效当日，甲方预付 %订金给乙方，工程验收合格后10天内全部结清。

　　五、甲方责权：

　　1、使施工场地具备施工条件，符合相关部门的规定及提供相应的审批手续。

　　2、将施工所需电源从施工场地外部接至施工地点。

　　3、甲方派工地代表解决应由甲方协调用电和用地及施工过程中的.地方矛盾等各项事宜。

　　4、甲方应按期支付工程款，如因付款不及时而导致工程工期延期后，甲方不得追究乙方工程工期责任。

　　5、甲方未能履行合同义务，导致工期延误，顺延延误的工期，同时甲方每天按工程总造价的1‰支付乙方误工费。

　　六、乙方责权：

　　1、乙方负责按质按量完成合同及图纸所约定的项目内容，并确保高炮广告牌结构安全性。

　　2、施工过程中，如遇无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪天气等）或停电原因，工期顺延。

　　3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

　　4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到进场时状况，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　七、工程工期：自合同签订生效起天工程竣工。

　　八、安全责任：在施工过程中，因乙方自身原因而造成的安全事故均由乙方自行承担。

　　九、工程竣工时，乙方应采用书面方式立即通知甲方，甲方应及时对工程进行验收，自工程竣工通知甲方之日起超过五天甲方仍未验收的，视为验收合格，即为合同标的物交付之日。

　　十、本合同履行发生争议，双方应协商解决，解决不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表：代表：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

安装的合同9

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。

　　第一条合同概要

　　双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。

　　第二条技术要求

　　该安防监控工程具体技术要求是：布线规范布点合理图像清晰操控简便本地实时储存录像资料回放录像方便录像资料提取备份

　　第三条设备要求及设备清单

　　乙方向甲方所提供的设备应当是全新产品。

　　设备清单（详见本合同的附件

　　1）设备清单应当与《预算书》（详见本合同的附件

　　2）所载明的设备完全一致，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。

　　第四条工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为元整，大写：人民币整。

　　工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后____日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即元整，大写：人民币整。

　　2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的%，即元整，大写：人民币整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在____日内支付乙方总工程款的（%），剩余工程款总额的%做质保金，保修期________年届满后5个工作日内支付给乙方。上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。

　　第五条工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的'地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

　　2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。

　　第六条工程安装、调试

　　甲方付清总工程款的____________（%）后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。

　　条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后____________日内将工程安装完毕，在安装完毕后____日内调试完毕。

　　系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

　　第七条技术支持及服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　4、乙方为甲方培训操作人员。

　　第八条验收和移交

　　系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的97%后（）日内将工程移交给甲方使用。

　　第九条设备保修

　　设备质保期为两年，维护期为________年

　　1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

　　2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应在24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。

　　3、系统开通后________年内如出现使用故障，乙方负责维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责维修。

　　4 、设备保质期内超出维护期乙方收取适当的人工费用及交通费用。

　　第十条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（2）中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的%。

　　（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失。乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。

　　（4）超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照——————方偿付违约金。

　　（5）甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失。

　　（6）由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　（1）提供的设备不符合技术要求。

　　（2）未按合同规定的期限交付工程。

　　（3）未按合同规定的质量技术要求交付工程。

　　（4）未提供设备保修服务

　　第十一条责任的免除

　　1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由本方承担责任。

　　2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十二条合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十三条合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

　　第十四条纠纷的处理

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

安装的合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：;

　　2、工程地点：;

　　3、建筑面积：约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)

　　4、水暖电安装工程承包内容：水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。

　　5、承包方式：包工包料。

　　二、工程价款：

　　1、合同价款：每平方米单价;

　　2、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。

　　3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行：

　　(1)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;

　　(2)无参照价格的，双方协商确定。

　　三、施工工期：

　　1、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自20xx年月日至年月日。

　　2、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。

　　3、如因甲方原因造成的'误工，甲方要求承担乙方的经济损失。

　　4、质量要求：合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。

　　五、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、提供图纸、技术交底;

　　2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;

　　3、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;

　　4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;

　　5、做好工地安装与土建的协调工作。

　　乙方负责：

　　1、及时组织现场施工人员按甲方的进度计划及有关技术质量、安全、文明施工交底组织施工;

　　2、乙方不得将工程转包或分包给他人;

　　3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;

　　4、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;

　　5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。

　　六、付款方式：

　　1、以每幢楼为单位正负0，封顶后付实际完成工程量的80%;

　　2、主体完工后封顶付工程量的80%;

　　3、地暖安装完成后，付实际完成工程量的80%;

　　4、电线安装完成后，付至总决算的90%;

　　5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。

　　七、安全：

　　乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。

　　八、未尽事宜双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。

　　九、此合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　十、本合同双方签字盖章后生效，待甲乙双方约定完成后自动终止。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　代表人(签字)：代表人(签字)：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

安装的合同11

　　设计单位（或施工单位，以下简称甲方）:

　　建设单位（或业主，以下简称乙方）:

　　经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

　　第一条甲乙双方责任

　　一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

　　二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

　　三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。

　　四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

　　五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

　　第二条项目工期

　　本项目自___年___月___日开始施工，至___年___月___日

　　日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。

　　第三条项目承包方式

　　分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。

　　第四条项目质量

　　甲方所使用的'光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

　　第五条项目容量方式及合同价格

　　一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）：1、发电自发自用□ 2、发电自发自用余电上网□ 3、发电全部上网

　　二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ ______万元，大写为：￥____________。不包括电业管理部门发生的一切费用。

　　第六条付款方式和付款时限

　　一、付款方式（方框内打“√”选择）：1、现金□ 2、支票□ 3、汇款□

　　二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

　　第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

　　第八条违约责任

　　在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条合同文本数量

　　本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）：

　　合同签订地点：

　　合同签订时间：___年___月___日

安装的合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

　　一、工程概况：

　　安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

　　二、工程总金额

　　1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。

　　2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

　　三、结算方式：

　　1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

　　四、工期

　　安装时间：天

　　五、质量验收依：

　　根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

　　六、甲方责任：

　　1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

　　2、提供安装过程中的技术支持服务。

　　3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

　　4、提供安装施工图纸及资料。

　　5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

　　七、乙方责任：

　　1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

　　2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

　　4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费

　　汇合营销

　　5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

　　6、经检验合格后的.电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

　　7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

　　8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

　　9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。10、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。

　　11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

　　12、在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。

　　八、文明施工要领：

　　1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

　　2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。

　　3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

　　4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

　　九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　签订日期：

　　签订地点：

安装的合同13

　　安装方：(以下简称甲方)：

　　承包方：(以下简称乙方)：

　　经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：水电安装

　　2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房。

　　3、工程内容：

　　①　电：(包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。

　　②　水：(包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。

　　③　踢脚线：(按照装修标准打好踢脚线)施工、验收。

　　④　清理施工所产生的垃圾：(按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。

　　4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

　　二、施工工期：

　　1、总工期。

　　2、开工日期。

　　3、竣工日期。

　　三、付款方式

　　1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付。三个月后付。

　　四、工程总价：

　　人民币元(大写 )(双方协商包干价)

　　五、施工质量要求及验收规范。

　　1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。

　　2、合格，符合国家现行规定施工标准。

　　3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

　　4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

　　5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

　　6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

　　7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

　　六、甲方和乙方权、责。

　　1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

　　2、乙方按甲方要求，并配合各工序科学施工，并为其他工序施工提供方便和便利。

　　3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装，包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

　　4、施工安装期间，甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等，如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的，乙方不负任何责任。

　　5、乙方进入工地后，严格做好安全防范要求，人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关。

　　6、在保修期出现的`问题所产生责任由乙方承担。

　　7、在施工期间对小区内物品(如：电梯楼梯地板等物品)所造成的损坏，由乙方负责或赔偿。

　　8、如双方意见不一致、协商不成时，乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉。

　　七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效。

　　甲方：乙方：乙方担保单位：

　　身份证：身份证：

　　联系电话：联系电话：

　　20xxx年月日

安装的合同14

　　甲方：____有限公司

　　乙方：____有限公司

　　(甲方)经营出售的_______品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：

　　一、乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具有熟练安装和维修制冷空调器的能力，有相应的`工具装备。

　　二、乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。

　　三、乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。

　　四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换，如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用，乙方应在24小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。

　　五、乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题，乙方自己承担责任。

　　六、甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。

　　未尽事宜：

　　甲方：____有限公司(盖章)

　　乙方：____

　　日期：20________年____月____日

安装的合同15

　　甲方(需方)：_____________________

　　地址：_____________________

　　联系方式：______________

　　乙方(供方)：______________

　　地址：______________

　　联系方式：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

　　第一条产品数量、价格

　　1.1产品清单

　　产品名称品牌规格_______(mm)

　　数量_______(樘)

　　单价_______(元)

　　总价_______(元)

　　合计_______元

　　备注产品数量以甲方最终要货量为准，总价最终按实际供货量×单价作为结算价。

　　1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

　　1.3产品价格中包括产品的制作、包装、运输、装卸、安装、嵌缝(含嵌缝材料如聚氨酯发泡剂、胶水等)、检验报告、税费等所有费用。

　　1.4技术资料

　　本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数、门洞尺寸、开启方向等)，由甲方提供，经甲方确认盖章后有效;乙方对甲方提供的技术资料有去现场复核的责任，并将确认盖章后的复核结果提交给甲方。

　　第二条交货地点

　　2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点(1.4中提到的地点)卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。

　　2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

　　第三条交货时间

　　甲方在乙方交货日前，须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在双方确认技术参数、图纸且收到甲方书面通知后日内交货至甲方工地。

　　第四条产品质量要求

　　4.1乙方必须保证所供产品，包括并不限于门的品牌、类别、级别、生产厂家、执行标准、规格型号、材质、颜色、门面钢板厚度、门框钢板厚度及配备的五金配件必须完全符合附件一：门的图片和技术参数的要求，乙方在交货前按照合同约定的要求对产品全面检查、测试。

　　4.2乙方必须保证所供产品必须达到或超过的国家、行业标准。本合同签订后_______日内，乙方提供样品供甲方封样，乙方确保所供的产品必须与封存样品质量一致。

　　第五条产品的交货验收及保管方式

　　5.1乙方应在交货前日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、产品型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后_______日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的`，则视为默认同意。

　　5.2产品到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

　　5.3到货后，甲方负责组织工程监理方，会同乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回或补齐货物。届时，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明仅为乙方交货的凭证。甲方、监理的上述验收行为不作为乙方产品是否合格的最终依据，若乙方的产品经送检不符合本合同约定的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

　　5.4乙方产品若在安装、竣工验收及使用过程中发现质量问题的，乙方仍应当承担产品质量的责任和义务。

　　5.5交货后，甲方提供产品存放地点，乙方或其委托的安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

　　5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、执行标准、出厂检验报告和记录等相关单证资料;否则，甲方有权拒验货物。

　　第六条安装配合及安装后验收

　　6.1安装过程中，乙方应当服从工程总承包方的管理，确保安全施工和工程质量，对安全生产负完全责任。施工过程中的用水用电，乙方根据计量和收费标准向工程总承包方交纳全部费用。乙方施工时应严格遵守现场安全文明施工规定，应对施工人员进行法律安全教育，严格按照安全施工操作规程施工，施工期间乙方人员发生的一切违法和安全事故(包括并不限于给甲方、乙方或第三方的人身造成损害或财产造成损失，以及甲方因此被行政处罚等)均由乙方承担。

　　6.2甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方应当在_______日内安装完毕。

　　6.3乙方确保通过质监、消防等政府相关部门的验收，并承担未能通过验收所发生的所有风险与损失。送检费用由乙方承担。

　　6.4安装完毕并具备验收条件后，乙方负责提供政府相关部门的检验报告，甲方组织监理方、乙方按照合同约定的标准进行验收。

　　6.5政府相关部门验收合格后，甲乙双方填写验收合格交接单，办理相关的移交手续。移交后出现损坏、划痕、缺配件的，相应费用由甲方承担。

　　第七条履约保证金及货款支付方式

　　7.1履约保证金：本合同签订后日内，乙方应向甲方交纳履约保证金_______元(人民币)(￥_______元)。履约保证金用以保障乙方的交货期限、施工工期、产品与施工质量、安全文明施工。若乙方按照合同完成本合同约定事项后日内，甲方无息返还。

　　7.2货到工地现场并经甲方、监理方的验收合格后日内付至该批货款总额的_______%;安装完成并经政府相关部门(如有需要)验收合格后日内付至本合同款总额的_______ %;余款_______%作为质保金，质保期为年(自交房之日起计算)，期满后无质量问题的，日内无息返还。

　　7.3每期付款，乙方必须提供等额合规的产品增值税发票;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。

　　第八条合同的变更与解除

　　8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，乙方应在接到甲方变更通知后给予配合。若合同变更后，双方应当重新确定交货期。

　　8.2甲、乙双方任何一方非法定事由单方擅自解除合同的，须向另一方偿付合同总金额%的违约金。

　　第九条违约责任

　　9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同;否则，应承担相应的违约责任。

　　9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的_______%作为违约金;逾期交货超过日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的_______%作为违约金。

　　9.3乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

　　9.4甲方未按合同约定期限支付货款的，逾期每日按欠款金额的_______%支付违约金。

　　9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关约定执行。

　　9.6因为产品质量问题致使逾期交货或没有通过验收的，乙方应立即无偿换货或整改;同时，还应向甲方支付逾期交货或未通过验收部分产品价款的%作为违约金。若乙方逾期日未补送合格产品的或者因为产品质量问题致使第二次仍没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，按本合同总价款的%向甲方支付违约金。

　　第十条产品保修约定

　　10.1质保期自甲方交房之日起计算，质保期为年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用，超过质保期若出现质量问题，乙方收取材料费、维修费。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价_______ %作为违约金。

　　10.2乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的通知后，应及时作出响应，锁具问题2小时内解决，其他问题24小时内解决(乙方服务电话：)。

　　10.3当乙方在确属产品质量问题而未在约定时间解决的情况下，甲方或甲方委托人(物业公司)有权委托第三方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除。

　　10.4当乙方质量保证金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足。

　　10.5乙方保修工作人员应遵守甲方或物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

　　第十一条争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

　　第十二条其他事项

　　12.1乙方承诺并确保自己与所派人员均具备履行本合同所需要的施工资质;否则，自愿承担因此造成的一切责任与损失。

　　12.2以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：门的图片和技术参数;附件二：易损件价格清单;附件三：乙方售后服务体系;附件四：乙方售后服务承诺。

　　12.3甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。

　　12.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

　　12.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效

　　12.6本合同双方地址为有效送达地址，自发件后日视为送达，如有变更，须书面通知对方。

　　第十三条附则

　　13.1本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

　　13.2本协议经各方签署后生效。

　　甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________

　　联系人：______________联系人：____________________________

　　联系方式：_____________________联系方式：_____________________

　　地址：______________地址：______________

　　签署时间：_______年_______月_______日

【安装的合同】相关文章：