关于瓷砖合同五篇
随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家整理的瓷砖合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
瓷砖合同 篇1
托运人：北京*****科技有限公司
承运人：
经双方协商，就有关农产品运输事宜达成以下协议：
一、托运人委托承运人将如下货物专车运输到本协议指定地址。
产品名称：
声明价值：￥ （大写：人民币 ），
最迟到达时间：20 年 月日
二、承运人所提供车辆：
车辆编号：车牌号： 司机驾驶证号：车主姓名：住址：
司机姓名：手机：
三、运费结算：
到付￥元，合计（大写） ；
四、收货人具体地址：
五、接货人联系方式：
接货人：手机：
六、违约责任
1、 承运人应确保将货物安全、准时送达目的地，并有收货人在协议书上签字或盖章。如因日期延误或运输过程中损坏货物、丢失货物二造成的损失，应由承运人按声明价值赔偿。
2、 本协议生效后，承、托运双方如有违约行为，违约方应赔偿守约方的.损失。
七、其他
1、 本协议未尽事宜，承、托运双方协商解决，协商不成，向托运方所在地法院起诉。
2、 本协议一式两份，经双方签字或盖章生效。
3、 起运地点：
托运人：北京****科技有限公司 承运人：
联系人： 住 址：
联系电话： 证件号：
联系电话：
本协议签订日期：年 月 日
瓷砖合同 篇2
需方：
供方：
供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、质量标准与施工要求：
1、供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2、需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第二条、产品包装要求：按供方标准包装。
第三条、验收方法和提出异议：
1、对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2、对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3、需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4、产品质量保证期为壹年。送货约定：
a、项目名称：奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址：广丰路758号
c、签收人：余绍松陆德兴
d、运费承担方式：(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的`，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第四条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第五条、违约责任：
1、合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2、需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第六条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第七条、本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份。
第八条、其他约定事项：合同如需增补，则按照此合同单价。
第九条预付款贰万元整。
需方：供方：
年月日：
瓷砖合同 篇3
甲方(需方)：(以下简称为甲方)
乙方(供方)： (以下简称为乙方)
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的'回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：
年月日：
瓷砖合同 篇4
瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料，总称之为瓷砖。下面是小编帮大家整理的瓷砖买卖合同范本，希望大家喜欢。
需方： (以下简称甲方) 供方：安庆宏建伟业建材有限公司 (以下简称乙方)
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定的地点，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的'违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日
瓷砖合同 篇5
供方： 合同编号：
需方： 签订日期：年月日 签订地点：
供需双方在平等互利的'原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下： 一、 产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话。需方指定 为收货现场，签收人 。 四、运输方式及费用负担： 运输，费用由承担。 五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由当地工商部门调解；协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。 八、其他约定事项：
本合同经双方盖章（签字），预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
供方单位名称： 需方单位名称：
（盖章） （盖章）
单位地址： 单位地址：
代表人（签字）： 代表人（签字）：
电话号码：电话号码：
传真： 传真：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
【瓷砖合同】相关文章：
瓷砖的合同12-15
瓷砖供货合同01-07
瓷砖订货合同12-11
瓷砖购销合同11-16
瓷砖采购合同01-13
瓷砖购销合同12-15
瓷砖加工合同11-13
瓷砖销售合同12-30
正规瓷砖供货合同09-08
【热】瓷砖购销合同07-01