装运的合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的装运的合同，希望能够帮助到大家。

装运的合同

装运的合同1

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议：

　　一、货物名称：钢结构构件，具体见附表;

　　二、起止地点：起运地为_____________;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。

　　三、运价：见附件表;

　　四、付款：在起运后首次付款预留_____________元保证金，后期运输按_____________支付。

　　五、义务责任：

　　1、甲方义务责任：

　　①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。

　　②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。

　　③按约定支付乙方的运费。

　　④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。

　　⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。

　　2、乙方义务责任：

　　①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的`安全。

　　②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。

　　③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。

　　④乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。

　　⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己承担，若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。

　　⑥甲乙双方签订合同后，乙方不履行约定，应赔偿甲方_____________元。

　　本合同经双方签字盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　年月日

装运的合同2

　　托运方：______________(以下称甲方)

　　承运方：______________(以下称乙方)

　　经双方协商，就甲方委托乙方承运货物的相关事宜，达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方将货物(名称)变压电器设备；尺寸：见设备清单；重量：见设备清单；件数：7件(详见清单)；工期：从甲方指定开工日期至所有设备运输至海南省琼中县大丰农场时结束；启运地点：广东省博罗县惠蓄电站，运至海南省琼中县大丰农场水电十四局；工作内容：包括设备在老车间的拖拉移位、吊装上车、运输押运、到达目的地后的设备卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的安全工作)。

　　二、时间：

　　三、运输费用及结算方式：运输总费用：人民币_____元(元)，该费用为所有要求设备在甲方要求工期内完成的费用。付款方式：项目安全无误全部完成结束后，甲方以现金或支票方式一次付清乙方。

　　四、货物运达目的地后，由乙方将货物交付与甲方，甲方核对清单，检查货物，给乙方出具收货凭证。乙方持有收货凭证，视为乙方已经将货物安全无损的运达目的地。

　　五、甲方在启运前，应当向乙方表明所运货物的名称、数量、重量、收货地点、收货人、货物价值等有关货物的.必要情况，以确保乙方在运输过程中尽可能的尽到妥善、谨慎运输之义务；在运输及装卸的过程中发生事故，乙方应当自行承担所造成的全部损失。

　　六、货物起运，由乙方吊机负责货物的装车(吊装方案由甲乙双方协商共同确定)；运输途中，由乙方负责押运；货物运达目的地后，由乙方负责卸货。运输装卸过程中乙方对设备的安全负完全责任。

　　七、甲方将货物托运后，如甲方需要变更到货地点或变更收货人，甲方应当提前通知乙方。

装运的合同3

　　卖方：_______________________________

　　地址：_______________________________

　　邮码：_______________________________

　　电话：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　国籍：_______________________________

　　买方：_______________________________

　　地址：_______________________________

　　邮码：_______________________________

　　电话：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　国籍：_______________________________

　　买卖双方在平等互利基础上，订立下列合同条款，共同信守。

　　第一条品名、数量、价格

　　品名及规格数量单价总价

　　第二条包装：____________________________

　　第三条保险：由买方按发票金额100%投保。

　　第四条唛头：____________________________

　　第五条装运口岸：____________________________

　　第六条目的口岸：____________________________

　　第七条装运期限：____________________________

　　第八条　付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤消的、可转让和分割的信用证。该信用证凭装运单据在________ 银行见单即付。该信用证必须在________ 前开到卖方。信用证有效期限为装船后15天在________ 到期。

　　第九条装运单据：买方应提供下列单据。

　　1.已装船清洁提单;

　　2.发票;

　　3.装箱单;

　　4.保险单。

　　第十条装运条件

　　1.装运船由卖方安排，允许分批装运，并允许转船;

　　2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。

　　第十一条索赔：卖方同意受理因货物的质量、数量和(或)规格与合同规定不符的异议索赔，但卖方仅负责赔偿由于制造工艺不良或材质不佳所造成的质量不符部分。有关安装不当或使用不善造成的索赔或损失，卖方均不予受理。提出索赔异议必须提供有声誉的、并经卖方认可的公证机构的检验报告。有关质量方面索赔异议应于货到目的地后3个月内提出，有关数量和(或)规格索赔异议应于货到目的地后30天内提出。一切损失凡由于自然原因或属于船方或保险公司责任范围内者，卖方概不受理。如买方不能在合同规定期限内将信用证开出，或者开来的'信用证不符合合同规定，而在接到卖方通知后，不能按期办妥修正，卖方可以撤销合同或延期交货，并有权提出赔偿要求。

　　第十二条不可抗力：因不可抗力不能如期交货或不能交货时，卖方不负责任。但卖方必须向买方提供有权机构所出具的证明。

　　第十三条仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，均由双方通过友好协商方式解决。如不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有同等的约束力。仲裁费用，除仲裁机构另有决定外，均由败诉方负担。

　　第十四条其他：对本合同的任何变更，需双方商定达成书面协议经双方签字后，方为有效，任何一方在未取得对方书面同意前，无权将本合同规定的权利及义务转让给第三者。

　　第十五条本合同于____年____月____日在____ 市用____ 文签署，正本一式两份，买卖双方各持一份，具有同等效力。

　　买方：_____________________

　　代表：_____________________

　　________年_______月______日

　　卖方：_____________________

　　代表：_____________________

　　________年_______月______日

装运的合同4

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　地址：___________________地址：___________________

　　邮编：___________________邮编：___________________

　　电话：___________________电话：___________________

　　法定代表人(委托代理人)：___________________法定代表人(委托代理人)：___________________

　　开户行：___________________开户行：___________________

　　账户：___________________账户：___________________

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条运输方法

　　乙方调派吨位船舶一艘(船舶吊货设备)，应甲方要求由港运至港，按现行包船运输规定办理。

　　第二条货物集中

　　甲方应按乙方指定时间，将货物于天内集中于港，货物集齐后，乙方应在五天内派船装运。

　　第三条装船时间

　　甲方联系到达港同意安排卸货后，经乙方落实并准备接收集货(开集日期由乙方指定)，装船作业时间，自船舶抵港已靠好码头时起小时内装完货物。

　　第四条运到期限

　　船舶自装货完毕办好手续时起于小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。

　　第五条起航联系

　　乙方在船舶装完毕起航后，即发报通知甲方做好卸货准备。如需领航时亦通知甲方按时派引领员领航，费用由方负担。

　　第六条卸船时间

　　甲方保证乙方船舶抵达港锚地，自下锚时起于小时内将货卸完。

　　否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨0.075元，在装卸货过程中，因天气影响时间装货作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。

　　第七条运输质量

　　乙方装船时，甲方应派员监装，指导工人按章操作，装完船封好船，甲方可派押运员(免费一人)随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶安全条件所发生的损失外，对运送货物的数量的质量均由甲方自行负责。

　　第八条运输费用

　　按水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费元，空驶费按运费的.50%计，全船的运费的元，一次计收。港口装船费用，按港口收费规则有关费率计收，卸船等费用，由甲方直接与到达港办理。

　　第九条费用结算

　　本合同经双方签章后，甲方应先付给乙方预付运输费用元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方依次结算，多退少补。

　　第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;副本一式份，交等部门各存一份备案。本合同如有未尽事宜，由双方按照交通厅海上运输管理的有关规定充分协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同提交公证处公证(或工商行政管理机关签证)。

　　甲方(盖章)___________________

　　法定代表人(或委托代理人)：___________________(签章)

　　开户银行：___________________

　　帐号：___________________

　　乙方(盖章)___________________

　　法定代表人(或委托代理人)：___________________(签章)

　　开户银行：___________________

　　帐号：___________________

　　___________________年___________________月___________________日

装运的合同5

　　甲方：

　　签订地点：哈尔滨

　　乙方：

　　签订时间：____年___月___日

　　因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本合同。

　　一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。

　　二、卸货地点：

　　运输期限（____年___月___日至____年___月___日止）。

　　三、合同价款单价为：

　　1、吊车（1）8吨：____________元/车/次，100元/拖拉机

　　（2）50吨：_______元/小时

　　（3）25吨：_______元/小时

　　2、随车吊（1）6吨：_______元/趟，厢长6米

　　（2）8吨：_______元/趟，厢长8.5米

　　3、板车（1）半挂：_______元/趟，厢长12米

　　（2）拖拉机：_______元/趟，厢长9米

　　以上报价为含税价。

　　四、结算方式，甲乙双方在签订合同后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后（以双方确认的登记单为准），乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。

　　五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。

　　六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任。

　　七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的.任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。

　　八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本合同双方共同遵守。

　　法定代表人：

　　法定代表人

　　或委托代表人：

　　联系电话：

　　日期：

装运的合同6

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安全工程承包合同条款》、《建设工程施工合同条款》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签定本合同。

　　第一条工程内容：

　　乙方负责甲方年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。

　　第二条工程要求：

　　1、承包方式：乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、

　　2、工期要求：工期期限为：20xx年月日，单项工程工期进度根据现场

　　3、技术标准：乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程技

　　4、安全规定：乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随

　　第三条合同价款：本合同采用单价包干方式。

　　箱梁运输、吊装总包干费用为叁拾肆万伍仟陆佰_元整(345600_元)

　　1、公路运输(进出场)费用(含装卸费)：壹仟贰佰_元/片(1200_元/片)运输费：1200/片×48片=57600元

　　2、吊车吊装及安装费用：陆仟_元/片(6000_元/片)。吊装及安装费：6000元/片×48片=288000元

　　以上综合单价结算时不作任何调整，综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件，充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、雨季气候条件、建安营业税及附加的其它税金费用等因素，结算时不再调整。

　　第四条甲方的权利与义务

　　1、甲方根据单项工程要求向乙方提供工程地点及设备人员要求，并对提供的时间、进度与可靠性负责。

　　2、负责与地方其他相关管理部门沟通，协调乙方进场事宜，并协调现场工作条件。

　　3、甲方有权根据有关规定，对乙方安全业绩及各种资质，特别是安全资质进行审验。

　　4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件，并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。

　　5、甲方有权对乙方合同执行情况进行监督，并对因乙方原因造成的单项工程进度影响提出整改，对严重影响工程进度并造成损失的，甲方有权提出经济赔偿。

　　6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁运输、吊装作业，因乙方原因造成甲方工期延误，有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。

　　第五条乙方的权利与义务

　　1、乙方有义务按照甲方要求，按时组织人员及设备，配合甲方完成施工。

　　2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求，完成运输及吊装作业，并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。

　　3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度，因乙方原因造成物品损毁，乙方应承担全部责任，并赔偿经济损失。

　　4、乙方负责提供乙方所有人员的人身保险及公众责任险，对于乙方所雇用的任何工人或其他人员因任何意外或受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿，甲方将不负任何责任。

　　5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。

　　6、因乙方原因造成甲方工期延误，应做相应的赔偿。

　　第六条费用结算及付款

　　1、本合同无预付款。

　　2、单价结算时不作任何调整，总价按实际发生的工程量结算。

　　3、工程在由甲方、监理、业主验收后无进度及质量问题的前提下，并当乙方提交足额正规有效的发票后，甲方在乙方完成全部工程结束后3个月内，向乙方汇全部工程款。

　　4、因乙方原因造成甲方工期延误，甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。

　　第七条违约责任

　　1、在合同执行期内，双方必须遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同，否则违约方承担责任。

　　2、若乙方非因甲方原因和不可抗力不能完成工程内容的，甲方有权立即解除合同，另外委托其他单位。同时，乙方应向甲方支付合同总价款的20%的违约赔偿金，并向甲方赔偿由此造成的工程延期损失。

　　3、甲方因作业场地协调不利原因影响乙方施工作业进度，工期要求可以相应调整。

　　4、如因乙方过错、质量问题，而引起工程返工，由此引发的`所有费用由乙方承担。乙方如给甲方及其他第三方造成损失，乙方除负责采取积极补救措施外，免收损失部分施工费，并赔偿全部损失。

　　5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方承担的费用，则甲方可在其应付款中直接予以扣除。

　　第八条：其它

　　1、本合同自签定之日起生效，有效期一年。合同到期后如果有未完工工程，则合同有效期顺延至工程完工。

　　2、本合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商处理，解决不了时，双方可向白城市仲裁委员会提出仲裁。

　　3、如因乙违反合同约定而产生纠纷、诉讼，则乙方除应承担违约赔偿责任外，还应当承担对方因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用。

　　4、合同中如有未尽事宜，双方应协调一致，可签定补充协议，补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。

　　5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

装运的合同7

　　甲方(业主)：

　　乙方(服务企业)：

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条项目概况

　　1-1项目名称：

　　1-2项目地址：

　　1-3装机容量：

　　1-4首年发电量(kWh)：

　　1-5项目服务范围：

　　□前期调研：

　　□项目设计：

　　□安装调试：

　　□运维内容：

　　第二条项目期限

　　2-1安装期限：

　　2-2运维期限：

　　第三条项目标准

　　3-1项目设计标准：

　　3-2项目安装标准：

　　3-3项目检测和评估标准：

　　3-4项目运维标准：

　　第四条项目价款

　　本项目安装费用：单价(人民币) 元/瓦，总价款为元，(大写) 元。(可另列附件)。

　　第五条付款方式

　　第六条项目设计

　　6-1乙方提供项目设计的，甲方应在日内确认设计内容。

　　6-2项目设计经双方书面确认后，甲方需变更设计的，应提前日与乙方协商，并签订项目设计变更单，项目竣工日期顺延。

　　第七条设备提供

　　7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认，并列明清单(附件1)。

　　7-2乙方提供项目设备和原材料的，应提前日通知甲方验收，双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。

　　7-3甲方提供项目设备和原材料的，应符合设计文件的要求。乙方发现甲方提供的项目设备和原材料不符合设计文件要求的`，应及时向甲方提出书面异议。甲方认为可继续使用的，应向乙方作出书面确认并承担相应的责任。

　　7-4乙方应向甲方提交制造商出具的项目设备和原材料质量证明或检验合格证明。对不符合设计文件要求的项目设备和原材料，甲方有权拒绝验收，乙方应按甲方的要求运离项目现场，重新按设计文件要求提供，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　第八条安装及验收

　　8-1乙方应做好项目现场的人员配置、项目设备与原材料准备及安装质量、成本、进度、职业健康、安全与环境的管理。

　　8-2在安装过程中，甲方提出变更设计、增减安装项目、保留或变更项目设备和原材料的，须提前日与乙方协商，由原设计方出具项目变更单后方可继续进行，由此影响竣工日期的，工期顺延。

　　8-3双方应在隐蔽工程完工后日内进行验收，甲方迟延验收的，工期顺延。

　　8-4设备安装完成后日内甲方组织项目参与各方进行验收，并予以书面确认。验收未通过的，甲方有权拒收，乙方承担返工及延期交付的责任。

　　8-5乙方应在项目并网前进行运行调试，双方应对调试结果予以确认。

　　8-6双方应于项目并网验收通过后日内办理项目结算，并予以确认。

　　第九条运维

　　9-1乙方向甲方提供光伏发电项目运行、监控和维护服务的，具体运行维护范围和内容、价款和支付方式等详见服务清单(附件2)。

　　第十条质量保障

　　10-1自项目并网发电之日起，乙方就项目安装质量提供年质保(不少于2年)，其中：太阳能组件提供年功率有限质保，逆变器提供年质保，其他设备根据制造商的质保期限执行。

　　第十一条双方权利义务

　　11-1甲方应提供光伏发电项目的设计、安装、运维所需的交通、环卫和防治施工噪音管理等必备手续。

　　11-2甲方根据合同约定提供的相关资料，须真实、有效、准确、完整。

　　11-3在项目施工阶段，甲方应提供项目实施的工作场所和条件。乙方运送至甲方的项目设备、原材料、施工工具等物品，甲方应提供存放场地。

　　11-4项目结算后乙方应向甲方移交项目档案资料及后续运行所必需的相关技术资料。

　　11-5项目竣工验收合格后，乙方应对甲方人员进行系统的工作原理、操作规程、常见故障及处理措施等的培训。

　　11-6如项目设备发生故障、损坏的，乙方收到甲方通知后个工作日内开展检测和维保工作。

　　第十二条违约责任

　　12-1首年发电量未达到合同约定要求的，不足部分换算成峰值电价费用加上每度电国家补贴费用以及每度电地区补贴费用的总和用以补偿甲方。

　　12-2乙方逾期竣工的，每逾期一日，向甲方支付本项目安装费用‰作为违约金。

　　12-3由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。

　　12-4甲方逾期付款的，每逾期一日，按未支付部分价款的‰向乙方支付违约金。

　　12-5乙方提供的项目设备和原材料属假冒伪劣产品的，应按相应的项目设备和原材料价款的3倍赔偿甲方。

　　12-6乙方破坏建筑结构和电气系统的安全及功能要求的，由此给甲方造成的损失，应予以赔偿。

　　第十三条知识产权

　　本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：

　　第十四条其他约定

　　第十五条争议解决

　　双方发生争议的，可以协商解决，或向有关部门申请调解，也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁，而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。

　　第十六条附则

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各执两份。

　　甲方(盖章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　授权代表：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　日期：

　　乙方(盖章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　授权代表：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　日期：

装运的合同8

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方本着诚信合作、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，签订此协议。旧注塑机的生产日期：__________，产地__________计__________台。旧塑机的转让事宜协商一致，自愿签订并共同遵守该设备转让合同，具体条款如下：

　　1、该合同货物为旧注塑机拾壹台，包括干燥机、上料机、机内液压油等按现有使用标准为准，计人民币__________元(大写：__________)的价格转让乙方。

　　2、签订合同后，乙方在验收全套设备无任何异议后，乙方付给甲方定金__________元，剩余货款__________元，在提货装车当日一次性付清设备全款，拉几台付几台的`款。

　　3、在乙方将设备未拉出甲方所在地前的一切产权纠纷由甲方承担，否则甲方承担一切违约责任，超过此地由乙方承担，拆装设备由乙方承担。限乙方在20日内拉走设备。

　　4、签订合同后在执行期间如乙方违约并赔偿对方总货款10%的违约金，如甲方违约，双倍反还乙方的定金，并赔偿对方总货款20%的违约金。

　　5、该设备为旧注塑机，所以甲方提供收款收据，甲方必须提供设备清单一份(作为设备转让的附件)及机器说明资料一份。

　　6、在转让合同履行过程如发生争议的，由双方当事人友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向人民法院提出起诉。

　　7、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表人：__________代表人：__________

　　日期：__________日期：__________

装运的合同9

　　甲方：哈尔滨科林科技有限公司签订地点：哈尔滨

　　乙方：哈尔滨中瑞大件运输有限公司签订时间：20xx年6月22日

　　因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。

　　一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。

　　二、卸货地点：

　　运输期限(20xx年6月29日至20xx年11月20日止)。

　　三、合同价款单价为：

　　1、吊车 (1)8吨：元/车/次 100元/拖拉机

　　(2)50吨：元/小时

　　(3)25吨：元/小时

　　2、随车吊(1)6吨：元/趟，厢长6米

　　(2)8吨：元/趟，厢长8.5米

　　3、板车 (1)半挂：元/趟，厢长12米

　　(2)拖拉机; 元/趟，厢长9米

　　以上报价为含税价。

　　四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准)，乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。

　　六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的'数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任 .

　　七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。

　　八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。

　　法定代表人：法定代表人

　　或委托代表人：或委托代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

装运的合同10

　　以下简称：甲方)

　　(以下简称：乙方)

　　甲方因安装、拆卸及运输建筑超重机械需要向取得相应资质的____市万利来吊装运输有限公司租用的汽车吊、运输货车，根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方的权利及义务，经双方协商一致，特签订本合同：

　　一、吊装及运输设备型号

　　1、汽车吊的选型及费用

　　2、运输货车的选型及费用

　　二、付款方式

　　按月计算，经双方核对吊装、运输单一致后，乙方按当月租赁总金额开具发票到甲方军械后，由甲方财务将相应的.金额转账于乙方账户。

　　三、甲方责任：

　　1、安排具有操作资格证的装卸人员配合进行设备的安装、拆卸工作。

　　2、负责提供必要的场地、道路灯现场条件，保证汽车吊及运输货车行走道路的畅通，吊装场地平整并有必要的吊装空间。

　　3、严格按照操作规程操作，拒绝一切违章作业及指挥，若因甲方违章强令指挥作业造成事故由甲方承担相应责任。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方必须根据甲方现场情况和时间要求，提供安全合格的汽车吊及运输货车进行作业。

　　2、安排优秀的具有操作资格的操作司机及司索指挥人员。

　　3、保证承运的货物无遗失、无损坏，倘若出现货物遗失、损坏问题，乙方承担相应的赔偿责任。

　　4、运输司机应配合甲方的装车、卸车工作。

　　5、严格遵守起重作业“十不吊”原则，若因乙方违章操作及指挥而造成事故由乙方承担相应责任。

　　五、其他未尽事宜，双方协商解决。

　　六、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

装运的合同11

　　承租方(甲方):

　　出租方(乙方)：

　　甲乙双方经协商签定如下协议。

　　1、甲方雇用乙方完成桩基础检测堆载物吊装运输工作。

　　2、佣金按如下方式计算：

　　1)堆载块(重7吨)市内运输：150.00元/根/趟;

　　2)堆载物吊装：2200.00元/次(70根以下);

　　3)堆载物倒垛：20xx.00元/次(70根以下);

　　4)其他情况双方另行协商价格。

　　3.佣金支付方式：一个月结算付款一次。

　　4、甲方必须准确清楚地告知乙方堆载物吊运地点并负责场地三通一平。5、在吊装过程中，因乙方操作人员操作不当引起的人员伤害、货物损毁责任由乙方负责。

　　6、甲方只有合理调度权。安全、吊车技术操作均由乙方负责。7、违约责任

　　1)乙方不得擅自将车调走，否则按相关损失对甲方进行赔偿。2)甲方必须按本协议的.约定时间付款。

　　8、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　9、本协议执行过程中若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向当地仲裁委员会提请仲裁。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　甲方代理人：

　　乙方代理人：

　　年月日

装运的合同12

　　第一条工程内容：

　　乙方负责甲方________年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。

　　第二条工程要求：

　　1、承包方式：乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、包风险。未经甲方同意，严禁转包、分包。

　　2、工期要求：工期期限为：20________年____月____日，单项工程工期进度根据现场实际情况，即甲方工程进度具体情况确定。乙方同意按甲方现场的工程进度和要求工期进场施工，甲方根据现场实际情况可以调整工期。

　　3、技术标准：乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程技术要求以及甲方的技术要求开展作业，保证施工质量。

　　4、安全规定：乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及监理人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故安全隐患。乙方在施工中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　第三条合同价款：本合同采用单价包干方式。箱梁运输、吊装总包干费用为叁拾肆万伍仟陆佰元整(345600元)合同价款为：

　　1、公路运输(进出场)费用(含装卸费)：壹仟贰佰元片(1200元片)运输费：1200片215;48片57600元

　　2、吊车吊装及安装费用：陆仟元片(6000元片)。吊装及安装费：6000元片215;48片288000元以上综合单价结算时不作任何调整，综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件，充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、雨季气候条件、建安营业税及附加的其它税金费用等因素，结算时不再调整。

　　第四条甲方的权利与义务

　　1、甲方根据单项工程要求向乙方提供工程地点及设备人员要求，并对提供的时间、进度与可靠性负责。

　　2、负责与地方其他相关管理部门沟通，协调乙方进场事宜，并协调现场工作条件。

　　3、甲方有权根据有关规定，对乙方安全业绩及各种资质，特别是安全资质进行审验。

　　4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件，并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。

　　6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁运输、吊装作业，因乙方原因造成甲方工期延误，有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。

　　第五条乙方的权利与义务

　　1、乙方有义务按照甲方要求，按时组织人员及设备，配合甲方完成施工。

　　2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求，完成运输及吊装作业，并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。

　　3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度，因乙方原因造成物品损毁，乙方应承担全部责任，并赔偿经济损失。

　　5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。

　　6、因乙方原因造成甲方工期延误，应做相应的`赔偿。

　　第六条费用结算及付款

　　1、本合同无预付款。

　　2、单价结算时不作任何调整，总价按实际发生的工程量结算。

　　4、因乙方原因造成甲方工期延误，甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。

　　第七条违约责任

　　1、在合同执行期内，双方必须遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同，否则违约方承担责任。

　　3、甲方因作业场地协调不利原因影响乙方施工作业进度，工期要求可以相应调整。

　　4、如因乙方过错、质量问题，而引起工程返工，由此引发的所有费用由乙方承担。乙方如给甲方及其他

　　第三方造成损失，乙方除负责采取积极补救措施外，免收损失部分施工费，并赔偿全部损失。

　　5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方承担的费用，则甲方可在其应付款中直接予以扣除。

　　第八条：其它

　　1、本合同自签定之日起生效，有效期________年。合同到期后如果有未完工工程，则合同有效期顺延至工程完工。

　　2、本合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商处理，解决不了时，双方可向____市仲裁委员会提出仲裁。

　　4、合同中如有未尽事宜，双方应协调一致，可签定补充协议，补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。

　　5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　吊装运输合同范本精选

装运的合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方根据公司装卸货的需求现委托乙方使用叉车叉机床或货物，经双方协商兹达成以下协议：

　　一、乙方应提供给甲方身份证及国家安全生产监督管理总局下发的特种作业操作证。

　　二、乙方应在24小时全天候待命服务，接到甲方通知应在1小时内赶到装卸现场。

　　三、甲方应提前通知乙方装卸货时间、地点、吨位等，并告知装卸货要求，如因特殊情况改变装卸货时间甲方应第一时间告知乙方。

　　四、乙方在装卸货时应带必备工具，应具备熟练的操作技能，以免在装卸货时出现安全事故或因失误造成的货物损失应由乙方承担责任。

　　五、乙方在业务繁忙的情况下不得将叉车由无证人员操作，因此造成的损失和安全事故由乙方负责。

　　六、叉车费用：托盘_元/只，机床视情况而定，卸货_元/次(托)

　　七、甲乙双方每30天结算一次。

　　八、协议有效期自20xx年1月1日至20xx年1月1日。如合同到期,甲乙双方无任何异议,合同继续有效,直到签订新的.合同。

　　九、甲乙双方应共同遵守本协议所订条款，本协议未尽事宜，双方另行商议解决.

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

装运的合同14

　　甲方：xxxxxxx有限公司

　　签订地点：哈尔滨

　　乙方：xxxxxxx有限公司

　　签订时间：20xx年6月22日

　　因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。

　　一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。

　　二、卸货地点：

　　运输期限(20xx年6月29日至20xx年11月20日止)。

　　三、合同价款单价为：

　　1、吊车(1)8吨：元/车/次100元/拖拉机

　　(2)50吨：元/小时

　　(3)25吨：元/小时

　　2、随车吊(1)6吨：元/趟，厢长6米

　　(2)8吨：元/趟，厢长8.5米

　　3、板车(1)半挂：元/趟，厢长12米

　　(2)拖拉机;元/趟，厢长9米

　　以上报价为含税价。

　　五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的`运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。

　　六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任.

　　八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。

　　法定代表人：

　　法定代表人

　　或委托代表人：

　　联系电话：

　　日期：

装运的合同15

　　甲方：签订地点：

　　乙方：签订时间：

　　因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就由乙方吊装及运输事宜，本着“互利、互惠、公平、公正”的原则自愿签订本协议。

　　一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。

　　二、卸货地点：

　　运输期限(20xx年6月29日至20xx年7月20日止)。

　　三、合同价款单价为：

　　1、吊车(1)8吨：_元/车/次100_元/拖拉机

　　(2)50吨：_元/小时

　　(3)25吨：_元/小时

　　2、随车吊(1)6吨：_元/趟，厢长6米

　　(2)8吨：_元/趟,厢长8.5米

　　3、板车(1)半挂：_元/趟,厢长12米

　　(2)拖拉机;_元/趟,厢长9米

　　以上报价为含税价。

　　四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000_元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准)，乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。

　　八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的`相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【装运的合同】相关文章：

吊装运输合同09-26

合同转让合同07-01