钢结构厂房建设合同

时间:2022-11-30 13:56:03 合同 我要投稿

钢结构厂房建设合同

  随着法律观念的日渐普及,人们运用到合同的场合不断增多,它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编整理的钢结构厂房建设合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

钢结构厂房建设合同1

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。

  一、 工程名称:简易钢结构厂房。

  二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

  三、 工程数量:

  四、 工程规格:

  1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的`设计图为准。

  2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

  五、 工程单价:

  六、 乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元

  六、工期:

  从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后 /m2

  个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书

  起

  七、工程质量:

  1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。

  2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。

  3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。

  八、安全生产:

  乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

  九、结算方式:

  乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。

  十、违约责任:

  1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。

  2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

  3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

  十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

钢结构厂房建设合同2

  发包人:

  承包人:

  依照《这人民共和国合同法》,按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就____生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款:

  一、工程概况

  工程名称:____生产车间钢结构楼层制作安装工程。____工程地点:

  二、工程承包范围

  承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。

  三、质量标准:符合国家建筑工程质量要求。

  四、合同价款:

  计算方式:发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算,以过磅重量为准。发包人另计:工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人,正负零以下另计造价,双方协商。

  五、合同期限

  开工时间:____年____月____日

  竣工时间:____年____月____日

  六、发包人提供现场施工场地和水、电,包括周围的协调工作。

  七、付款方式:

  承包人主材料进场,发包人付给承包人壹拾万元,待主体梁结构完工,发包人付给承包人壹拾万元,余款待工程全部竣工,验收合格,收方结算,发包人一次性付完全部工程款给承包方,但扣壹万元质保金,三个月后付清。

  八、发包人的责任和义务

  监督承包人的.质量和安全,按期完成任务。

  九、承包人的责任和义务

  保证质量完成上述工程内容,负责施工中的一切安全责任。

  十、违约责任:若谁违约,必须履行合同条款,并付对方违约金1万元。

  十一、未尽事宜,双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

钢结构厂房建设合同3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲乙双方依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,就建设工程事项协商如下:

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程立项批准文号:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  开工日期:

  竣工日期:

  合同工期总日历天数:

  四、工程质量

  1、工程质量标准:

  2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工,并接受甲方派驻工地代表的监督。

  3、乙方提供_____工程验收资料。

  五、工程进度及工程款的支付结算

  1、(水电、消防暂定 元)

  2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。

  3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20_________年的元月二十八日完成,如不能按时完成保证金不予退还乙方。

  4、2#库房主体经甲方验收合格后,应向乙方支付工程款 元,并退还履约保证金伍万元。

  5、1#库房主体经甲方验收合格后,应向乙方支付工程款 元

  6、工程竣工验收后,甲方应向乙方支付总工程款的95%,剩余的5%一年后一次付清。

  7、如甲方不能按时支付工程款,导致工期延误,乙方有权停止施工。

  六、施工与变更

  1、本工程的'施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工,不得擅自作出修改。

  2、工程如需变更,甲方需书面向乙方提出说明。

  3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方,乙方应向甲方提出书面建议,并经甲方同意才能变更。

  七、安全施工

  1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。

  2、无关人员不得进入施工区域,不遵守此规定所发生的一切安全事故,乙方概不负责。

  3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。

  4、在安装施工中所发生的一切安全事故,均由乙方自行负责并承担一切费用。

  八、违约、索赔和争议

  1、合同自签订之日起,任何一方中止合同,应向对方支付合同总造价的5%违约金。

  2、本合同在履行过程中发生争议,如协调意见不一致的,由当地人民法院进行裁决。

  九、其他

  双方关于不可抗力的约定:

  十、附则

  1、本合同一式四份,双方各执二份,由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。

  2、未尽事宜,经双方协商,另行签定补充协议。

  甲方:乙方:

  签字盖章:签字盖章:

  年 月 日 年 月 日

钢结构厂房建设合同4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《_____》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的`权利和义务,经协商一致订立本合同。

  一、工程名称:简易钢结构厂房。

  二、甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

  三、工程数量:

  四、工程规格:

  1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

  2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

  五、工程单价:

  六、乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元

  七、工期:

  从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场起。

  八、工程质量:

  1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。

  2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。

  九、安全生产:

  乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

  十、结算方式:

  乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。

  十一、违约责任:

  1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。

  2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

  3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

  十二、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同_____委员会_____或向人民法院提起诉讼。

  十三、本合同一式四份,双方各持两份,甲、乙双方签字(盖章)生效。

  甲方:

  乙方:

  _年_月_日

  _年_月_日

钢结构厂房建设合同5

  甲方:

  乙方:

  根据《合同法》及相关法律规定,甲乙双方充分协商 钢结构厂房承包达成以下协议:

  一、乙方以包工形式承包 钢结构厂房组装面积约 平方米,以每平方米 元。

  二、乙方带焊接,安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理,搞好安全施工,甲方及时提供厂房材料,水电服务到位。

  三、工程期限为: 天,(如天气变化,材料供应不及时除外)。

  四:工程款支付方式:

  1、厂房立柱时支付总工程款 %

  2、上梁支付总工程款 %

  3、上屋面瓦及墙瓦支付 %

  4、工程完全验收合格后支付总工程款的 % 六个月后支付剩余 %工程款。

  五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方签字: 乙方签字:

  签字日期: 年 月 日