加工承揽合同(15篇)

　　随着时间的推移，很多场合都离不了合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家整理的加工承揽合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

加工承揽合同(15篇)

加工承揽合同1

　　定作方：合同编号：

　　签订地点：

　　承揽方：签订时间：

　　一、加工标的

　　货物名称

　　型号

　　面料

　　颜色

　　单位

　　数量

　　单价

　　总金额

　　交货地点及期限

　　交期：

　　出口国：

　　合计人民币（大写）

　　按实际金额结算单价含线税封箱带

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）

　　材料

　　质量

　　数量

　　提供日期

　　消耗定额

　　面料.里料

　　一等

　　按定单数量

　　到位

　　按实际排版单耗

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的'图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　定做方：

　　代表人：

　　时间：

　　承揽方：

　　代表人：

　　时间：

加工承揽合同2

　　订立合同双方：

　　定作方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方加工生产家具产品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种、规格：（详见附件1）

　　第二条产品技术、质量要求：产品质量、款式、尺寸、材料、内部结构及技术要求等，按照双方签字认可的设计图纸、乙方提供的存放于甲方封存样品及同行业相关规定为准。乙方必须在加工前向甲方提供中纤板的合格甲醛检测报告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛检测报告；做油漆后成品需打样；抽屉与柜体之间的缝隙不得超过2mm；严格按照图纸所示的.木纹方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面饱和、干净、无颗粒、无气泡、起泡开裂等现象；木纹接口均采用横纹平接方式；家具均制作成整体式，不能采用拼接组合方式；家具板材材质密度为，环保等级为

　　。

　　第三条交货时间：_____年_____月_____日（如甲方推迟付款，交货时间顺延）

　　第四条交货时间及交货时间。交货地点：

　　交货时间：合同生效后

　　日交货（或交货时间详见附件）。

　　第五条付款方式：

　　1.合同金额为：_____元，人民币大写：_____

　　；

　　2.预付款方式：双方签订合同后，甲方在两日内，先预付总金额的_____%；即_____元；

　　3.白坯产品完工后，付至合同总金额_____%，计：

　　万元作为合同进度款。

　　4.成品后验收合格付至总金额的_____，计：

　　5.安装完毕后经业主方验收合格后付至合同总金额_____，计：

　　质保金_____，质保期_____年。

　　6.门边线条25元/米，按实际收货结算。付款方式：满5万结一次。

　　第六条验收：

　　1.甲方应于乙方安装完毕后在安装现场进行验收，并将结果通知乙方，如交货期届满，甲方未能及时收货，乙方可适当收取一定的保管费用。

　　2.如有质量问题，由乙方负责维修或更换，直至甲方验收合格为止；

　　3.如逾期验收则视为质量合格（注：安装完毕七日内验收）。

　　4.如乙方生产的产品不符合要求，甲方有权终止合同。

　　第七条特别条款：

　　1.货物运输由_____方负责，运费由方承担；搬运费由_____方承担，产品安装由方负责；

　　2.甲方未按期支付进度款、（交）提货期限顺延；

　　3.合同签订后如甲方要求取消部分或全部取消已订之货物，乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的损失。

　　4.甲方应为乙方提供适合安装作业的现场、供电、清洁环境、运货通道。安装期间，甲方应确保家具不因乙方以外的因素而致污损、灭失。

　　5、乙方在现场安装作业时，所造成的安全事故由乙方全部承担。

　　第八条违约责任

　　1.乙方违约，则双倍返还预付款；

　　2.甲方违，则不退还预付款，而因此给乙方造成之其损失亦全额赔偿；如不能再合同约定的期限内支付乙方应付货款，乙方有权从甲方货物现场撤出所有产品，直至甲方支付应付所有货款为止；

　　3.乙方不能按时交货，按照每逾期一日向甲方支付

　　作为违约金，若该项违约金不足本条第一款金额，按第一款承担违约金。

　　4.若因乙方质量问题造成的损失，如人工费、搬运费、工期延误等，全部费用由乙方承担。

　　第九条法律效力：

　　1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的政治甲乙双方应当通过友好协商解决，如协商不能解决时，则提交成都仲裁委员会。

　　第十条其他事项

　　1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　加工图纸必须由甲方现场代表李翔，乙方代表殷本建双方签字，每次办理货款乙方必须向甲方提供合格的发票。

　　甲方：乙方：成都市文春木业有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

加工承揽合同3

　　订做方（以下简称需方）：______

　　承揽方（以下简称供方）：______

　　订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）

　　品名：箱梁芯模

　　规格：25米正交

　　数量：2

　　单位：套

　　重量（吨）：11

　　单价元/吨：7000

　　价款（元）：77000

　　备注：约计重量

　　总计：总金额（大写）柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

　　三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；

　　四、交货地点：供方厂内验收交货；

　　五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算；

　　七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、标的'物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：由违约方负责；

　　十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：______承揽方：______

　　单位：______单位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　开户行：______户名：______

　　帐号：______卡号：______

　　邮编：______邮编：______

　　签订时间：______

加工承揽合同4

　　订立合同双方：

　　承揽方：以下简称甲方

　　定作方：以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求：

　　1.材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　3.严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　4.甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条原材料由甲方提供。

　　第四条图纸由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿.

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款元。

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.

　　第七条交货的时间和地点：年月日至月日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计元，全部费用由乙方负担。

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条本合同签之日，乙方向甲方给付预付款元(元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.

　　第十二条甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的'，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.

　　3.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.

　　第十三条乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.

　　6.乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于年月日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.

　　甲方(盖章)代表人：(签名)地址：电话：

　　乙方：代表人：地址：电话：

　　年月日

加工承揽合同5

　　定作方(甲方)：

　　承揽方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

　　序号货物名称规格数量单价：元/m2 备注

　　1、钢质防火门甲级

　　2、乙级

　　3、丙级

　　合计：(樘)㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金额(大写)： (不含税)

　　注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板;表面处理为静电喷涂;颜色 ;门板为平板;按实际发生数量结算。

　　三、交货日期：

　　根据现场进度交货。

　　四、交货地点：

　　工地现场。

　　五、技术质量要求：

　　1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx。

　　2、产品保证通过消防部门验收。

　　六、承包方式：

　　含运输及安装。

　　七、付款方式：

　　1、合同签订后，预付总货款的%，货物全部进场，再付总货款的%，安装完毕再付总价的.%，剩余%为质保，质保期结束结清。

　　八、售后服务承诺

　　1、该产品质保期自合同签订之日起计算，质保十二个月。在质保期内，出现质量问题，乙方负责免费维修。质保期过后，所有产品实行终身售后服务，只收取材料成本费用。

　　九、违约责任

　　1、按《民法典》的相关规定执行。

　　十、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

加工承揽合同6

　　甲方（定作方）：______

　　乙方（承揽方）：______

　　根据《_____》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_______。

　　2、制作内容

　　（1）主钢构：由定作方提供钢板材质：_______。系列：_______。吨位：_______。单价约_______元（大写：_______）。

　　（2）次钢构材质：_______。系列：_______。吨位：_______。单价约_______元（大写：_______）。

　　（3）其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同价款及结算方式

　　1、合同总价暂定为______元，（大写______）（以实际决算为准）。

　　2、合同签订当日甲方付______元，（大写______）给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　（1）检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□

　　（2）其他检测项目：______。

　　（3）试验检测费用：合同价格□甲方自理□

　　四、交货地点和时间

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年_______月_______日开始提货。

　　五、包装及运输

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的`应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任

　　按《_____》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式

　　甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同式份，双方各执份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章生效，此合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另订补充合同。

　　甲方（盖章）：______

　　乙方（盖章）：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人：______

　　_______年_______月_______日

加工承揽合同7

　　原告：_________________________，男，汉族，19xx年10月2日生，身份证号：_________________，住所地：_________________，联系电话：_________________；

　　被告一：_______________________，男，汉族，19xx年5月21日生，身份证号：_________________，住所地：_________________，联系电话：_________________；

　　被告二：_______________________，男，汉族，19xx年8月22日生，身份证号：_________________，住所地：_________________，联系电话：_________________。

　　诉讼请求：_________________

　　1、依法判令被告向原告支付加工费人民币46920元。

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　事实和理由：_________________

此致

　　___________人民法院

　　具状人：___________

　　____年_____月_____日

加工承揽合同8

　　订立合同双方：________

　　承揽人______________________，以下简称甲方；

　　定作人：__________________，以下简称乙方；

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费；

　　第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担：（加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据）；

　　第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担；

　　第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款及图纸、技术资料；

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输；

　　第六条加工费结算办法与时间；

　　第七条乙方应于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元；乙方应______年____月____日前向甲方交付预付款____________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，应当双倍返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；

　　第八条甲方的违约责任：

　　1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的'，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2、甲方交付定作物的数量少于合同规定，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4、甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的________‰偿付违约金。

　　5、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。

　　6、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任：

　　1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。

　　3、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6、乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条不可抗力：

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十一条本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解、_____、也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于_______年____月____日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式____份，甲乙双方各执一份_______公证处、________物价局、 ________银行各存一份。

　　定作人：__________承揽人：_______________

　　代表人：__________代表人：____________________

　　开户银行：_____________开户银行：__________________

　　帐号：_________________帐号：_____________________

　　签订日期：_____年____月____日

加工承揽合同9

　　合同编号：_________

　　发包方：永宁县教育体育局（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的

　　乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元。最终标的以永宁县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的。

　　第二条：制作书架的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币元）计取

　　注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。

　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。

　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高_________年月日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条书架安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的书架进行安装；

　　②、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。

　　第七条：结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的预付款。

　　②、乙方交货后5日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的'90％。

　　④、剩余的合同标的额0％价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条：甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金；

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付‰的违约金。

　　第九条：乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金；

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金。

　　第十条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　第十一条：附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　发包方（全称）（盖章）承包方（全称）（盖章）

　　法定代表人法定代表人_________

　　委托代理人委托代理人_________

　　经办人：

　　单位地址：

　　开户银行：

　　账号：

　　电话：

　　传真：

　　_________编码：_________

　　经办人：_________

　　单位地址：_________

　　开户银行：_________

　　账号：_________

　　电话：_________

　　传真：__________

　　________编码：_________

　　_______年_______月_______日

加工承揽合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：华同公司屋顶彩钢防水工程

　　工程地点：华同公司

　　工程内容：彩板房主体，外墙，内部截断，室内外门窗

　　二、工程承包范围。承包范围：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自带施工工具。甲方已有的'材料由乙方出车出人拉到施工现场。

　　三、承包工程价格及面积

　　1、工程面积约为400平方米，最后结算按照实际面积结算，实际面积以东南西北墙体边缘计算；

　　2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

　　四、协议工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

　　五、工程质量标准：符合安全标准。

　　六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

　　七、乙方必须按协议所设计施工，保证工程质量，按期完工。

　　八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

　　九、结算方式：工程验收合格后，工程量按实际完工的面积结算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．签订合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工验收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范围：保修期一年，保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修，但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

　　十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方不得违约，如有一方违约按30000元处罚；

　　十三、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　电话：电话：

　　签定日期：20xx年xx月xx日签定日期：20xx年xx月xx日

加工承揽合同11

　　定作方：（以下简称甲方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　委托代理人：

　　身份证号：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　委托代理人：

　　身份证号：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　鉴于甲方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，并需要加工部件；

　　鉴于乙方是在合法注册的，经营范围为的公司，具备承揽加工的资质和条件。

　　依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下产品：

　　品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　备注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：年月日。

　　2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认情况书面通知甲方。甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的，应当予以更换、补齐。

　　3、乙方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：：年月日。

　　4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认情况书面通知乙方，由乙方在日内予以补正。

　　三、技术资料及图纸

　　1、甲方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。

　　2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当即时通知甲方；甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改意见。

　　3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。

　　4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。

　　四、质量要求：

　　1、乙方加工产品应当符合标准。

　　2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不约定此项目）

　　五、加工成品验收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。

　　2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。

　　3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的，仍有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方应于年月日将产品全部送至甲方仓库，地址为。甲方如指定北京市以外的交付地点，应承担乙方因此而多支出的费用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须事先与对方达成书面协议，并按协议执行。

　　3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。

　　4、乙方交付的加工成品超过约定数量的，甲方认可的，就超过的部分按照超过的比例支付报酬。

　　七、报酬及支付：

　　1、甲方应支付乙方的加工报酬为：每件元（或总报酬元）

　　2、报酬的支付采取以下方式

　　a甲方应于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。

　　b甲方于乙方每交付件时给付甲方元，乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到元，由乙方向甲方开具发票，同时收回相应款额的收据。

　　八、包装要求及费用负担：由乙方负责包装，以加工产品不受损坏为准；包装费用由乙方承担。

　　九、运输及费用承担：

　　1、甲方提供材料的运输由甲方负责，运输费用由甲方承担。

　　2、加工成品的运输由乙方负责，运输费用由方承担。

　　十、乙方违约责任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分总报酬的1%向甲方支付违约金。逾期交付超过60天，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的报酬，并就乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。

　　2、乙方如未按合同规定的质量交付加工成品，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方元违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。

　　3、乙方交付定作物的数量少于合同规定的，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　4、因乙方包装不善造成定作物毁损的，由乙方赔偿损失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，应向甲方偿还交付部分报酬，并支付该部分报酬的30%作为违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。

　　6、由乙方负责送货的，如运输中造成加工成品损坏，乙方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则甲方有权拒收。

　　十一、甲方违约责任：

　　1、甲方如中途变更加工产品的数量、规格、质量或设计等，由此造成的乙方交付迟延，损失由甲方自行承担。给乙方造成损失的.，甲方应当予以赔偿。

　　2、甲方未按照本合同约定的时间向乙方提供图纸或原材料的，对延迟提供的期间，乙方交付成品的日期得以顺延。甲方并应当偿付乙方因停工待料的造成的损失。

　　3、甲方延迟付款的，就所延迟付款的部分，每延迟一天支付乙方万分之四的违约金。

　　十二、不可抗力：

　　1、在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工成品或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失。

　　2、如乙方延期交付期间发生不可抗力的损失，不免除乙方责任，乙方应承担不能交付的违约责任。

　　3、在甲方迟延接受期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

　　十三、合同争议的解决：

　　双方在履行合同中如发生争议，应协商解决，如协商不成，通过如下第

　　种方式解决：

　　1、向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；

　　2、向北京仲裁委员会提请仲裁；

　　十四、本合同未尽事宜，双方另行协商签订书面合同作为附件。

　　十五、本合同签订于北京市区，由双方授权代表签字，并加盖公司印章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　授权代表：

　　年月日

加工承揽合同12

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的`交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

加工承揽合同13

　　甲方: (委托方)　____________

　　乙方: (承揽方)　____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　1、名称：XXX水泥焊接轨道板。

　　2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜:

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的`变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______ 盖章：______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　乙方： ______盖章:______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　时间：________年____月____日

加工承揽合同14

　　承揽方：____________________________________

　　定作方：____________________________________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1、承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。

　　承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2、定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。

　　承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、交原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；

　　定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。

　　验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。

　　保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点

　　1、交定作物期限应当按照合同规定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；

　　委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；

　　自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；

　　双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；

　　不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；

　　经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；

　　少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。

　　定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

　　因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金____元；

　　以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%或酬金总额的_

　　___%的`违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%的违约金；

　　不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；

　　承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。

　　定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；

　　变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；

　　如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；

　　以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；

　　协商不成按项处理：

　　1、向仲裁机关申请仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；

　　合同副本一式____份，交____________各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承揽方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

加工承揽合同15

　　签订地点：_______________

　　签订时间：_______________

　　定作方(甲方)：_______________

　　承揽方(乙方)：_______________

　　按照《_____》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：_______________

　　2、项目地点：_______________

　　二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

　　序号货物名称规格数量单价：_______________元/m2备注

　　1、钢质防火门甲级

　　2、乙级

　　3、丙级

　　合计：_______________(樘)_________元/=元。

　　114樘/363.06

　　金额(大写)：(不含税)

　　注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板;表面处理为静电喷涂;颜色;门板为平板;按实际发生数量结算。

　　三、交货日期：根据现场进度交货。

　　四、交货地点：工地现场。

　　五、技术质量要求：

　　1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。

　　2、产品保证通过消防部门验收。

　　六、承包方式：

　　含运输及安装。

　　七、付款方式：

　　1、合同签订后，预付总货款的'_______________%，货物全部进场，再付总货款的_______________%，安装完毕再付总价的_______________%，剩余_______________%为质保，质保期结束结清。

　　八、售后服务承诺

　　_____________________________________________

　　九、违约责任

　　1、按《_____》的相关规定执行。

　　十、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　代理人：_______________代理人：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　_____年_____月_____日

【加工承揽合同】相关文章：

承揽加工合同12-05

加工承揽合同02-20