污水处理合同

污水处理合同推荐度：
相关推荐

污水处理合同

　　在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的污水处理合同，欢迎大家分享。

污水处理合同

污水处理合同1

　　一、什么是合同能源管理项目？

　　合同能源管理（EPC）：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。国家支持和鼓励节能服务公司以合同能源管理机制开展节能服务，享受财政奖励、营业税免征、增值税免征和企业所得税免三减三优惠政策。

　　二、空气悬浮鼓风机优点。

　　1、节能高效。

　　空气悬浮鼓风机比目前在用的罗茨风机节能在30%以上，比多级离心风机节能在20%左右。节能效果明显，符合我国目前在推行的碳中和及碳达峰政策。

　　2、环保：低噪音，纯无油。

　　噪音在80分贝以下，普通罗茨风机和多级离心风机噪音在95~110分贝。整台机器无需一滴润滑油，不会污染机房。

　　3、体积小，安装简便，免维护。

　　体积是罗茨风机的三分之一左右，安装简便，不用与地面用螺丝固定，日常只需更换过滤器。

　　4、正常运行无摩擦，寿命长。

　　采用空气轴承技术，用空气做润滑剂，无摩擦，使用寿命长。

　　5、智能化程度高，可以时间数据监控管理。

　　罗茨风机无法对流量、压力、转速、温度、电流、电压、功率实施实时监控，空气悬浮鼓风机采用变频控制，对以上这些参数实施及时监控。帮助用户实现生产过程控制，使污水曝气安全可靠，实现可视化管理。

　　三、北控集团实施空气悬浮鼓风机节能改造的好处。

　　1、直接好处

　　北控集团目前在运行大约有1300多座污水处理厂，曝气风机是污水处理厂主要的耗能设备（超过50%）。保守估算，平均一个污水处理厂的风机能耗在400千瓦/小时，全部污水处理厂一年风机的能耗大约为1300*400*365*24=4555200000度电。按照30%的节能量计算，一年可以节约1366560000度电，这个节能量相当可观。

　　用合同能源管理合同模式，北控集团可以分得节电效益的.20%，可以在零投资的前提下，节约耗电273312000度电（实际数据以实际改造为准）。

　　2、间接好处

　　提高了可靠性：对曝气风机实现可视化监控，减少人员的劳动强度，减少因为监控不到位造成的设备故障没有及时处理对污水处理产生的时间及成本的浪费，有效改善工作方式。

　　降低了维护工作量和成本：保守估算，1300个污水厂至少要用3600台罗茨风机，每台罗茨风机一年的维护保养费用估计在20000元左右，一年维修保养费在7200万元。采用合同能源管理模式，这些费用全部由投资方承担，一年就可以全部省下该笔费用。

　　提高了资产收益率：每年节省下来的节能收益和每年罗茨风机维修保养费可以用于集团其他投资方向，提高资金的有效利用率。对集团投资提质增效。

　　没有投资风险：采用EMC模式，项目投资完全由投资方承担

　　减税降费：国家支持和鼓励节能服务公司以合同能源管理机制开展节能服务，享受财政奖励、营业税免征、增值税免征和企业所得税免三减三优惠政策。

　　四、采用合同能源管理模式的好处

　　1、用能单位不需要承担节能项目实施的资金、技术风险，并在项目实施降低用能成本的同时，获得实施节能带来的收益和获取投资方提供的设备。

　　2、节能效率高，空气悬浮鼓风机EPC节能改造项目的节能率一般在30%－40%，甚至可超过50%。

　　3、改善客户现金流，客户借助投资方实施节能服务，可以改善现金流量，把节省下来的能源费用和旧设备维护费用的资金投资在其他更优先的投资领域。

　　4、使客户管理更科学，客户借助EPC实施节能服务，可以获得专业智能化节能设备和能源管理经验，提升管理人员素质，促进内部管理科学化。

　　5、提升客户竞争力，客户实施节能改进后，减少了用能成本支出，提高了竞争力。同时还因为节约了能源，改善了环境品质，建立了绿色企业形象，从而增强市场竞争优势。

　　6、节能更专业，由于投资方是全面负责能源管理的专业化“节能服务公司”，所以能够比一般技术机构提供更专业、更系统、更先进的节能技术和解决方案。

　　7、节能有保证，投资方可向用户承诺节能量，保证客户可以在项目实施后即刻实现能源利用成本下降。

　　8、市场机制及双赢结果，投资方为客户承担了节能项目的风险，在客户见到节能效益后，才与客户一起分享节能成果，而取得双赢的效果。

污水处理合同2

　　发包方（甲方）：_______承包方（乙方）：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方经共同友好协商，就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：_______

　　2.工程地址：_______

　　3.项目内容：维修、更换地沟污水管道

　　4.工程工期：自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。

　　二、甲方职责

　　1.甲方提供乙方所需电源

　　2.甲方有权对该施工材料进行检验，对工程进行检查验收。__3.甲方有权对该工程技术质量进行管理，协调施工。

　　4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。

　　三、乙方职责

　　1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题，需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。

　　2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。

　　四、付款方式

　　合同工程包干总价（含普通税票）共计人民币：19800元整（大写：壹萬玖仟捌佰圆整）。工程完工后交由甲方验收，验收合格后甲方一次性支付给乙方。

　　五、施工安全职责

　　此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的`一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理，由于乙方安全措施不力造成的财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担，甲方不承担任何费用和责任。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方签章之日起生效，至竣工验收合格后终止。

　　甲方：__（盖章）乙方：（盖章）__授权代表：__授权代表：__日期：__年__月__日日期：__年__月__日

污水处理合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司生活污水处理工程，协商一致，特订立《公司生活污水处理工程安装合同》，简称《生活污水处理工程安装合同》。

　　一、工程概况

　　工程名称：“生活污水处理工程”，简称“此项目”或“项目”

　　工程地点：__________________

　　项目情况：该类废水主要为生活所排放的废水，污水处理站处理能力按m3/h设计制造（8小时运行）。按m3/h建设。

　　二、工程内容

　　1、工程名称、数量、价格：

　　2、项目要求及方案：项目要求详见生活污水处理技术方案及安装图纸。

　　3、工程承包方式：本工程包含清单内部所有材料的采购、安装、调试费用。含税。不包含调试所需水电费用。处理标准为国家一级标准。

　　三、付款方式

　　（一）本工程款通过转账方式（开户行：梧州市区农村信用合作联社工业园区信用社账户：_______________）支付给乙方。

　　（二）付款时间：__________________________________

　　1、双方在签订本合同后7日内，甲方向乙方支付合同总价的50%货款作为定金，即人民币大写：________________（￥______________元）。

　　2、乙方收到甲方定金之日起（_______）工作日内发货，设备制造完毕后，乙方收到甲方20%发货款，即人民币大写：_______________（￥_______________元）第二日组织发货。

　　2、整体工程安装调试完成后，甲方15天内需付30%完成款即人人民币大写：_______________（￥____________元）。（如因乙方原因30天内不能提供设备所需调试条件，视为调试完毕）。设备无质量问题，，如甲方不按合同约定付款条例履行，甲方每天向乙方支付合同总价0.5 %的违约金。

　　2、保修期为项目进水调试之日起满一年，保修期限一年；保修期结束。

　　四、施工形式

　　甲方按乙方提供的图纸进行土建施工，乙方负责提供技术指导。

　　乙方按甲乙双方确认的安装图纸进行施工，甲方免费提供现场施工条件（含供电，供水等）。

　　五、材料、设备

　　1、此项目内所有设备及施工材料由乙方负责采购，乙方应严格按照《工程报价》、《设计方案》及施工图纸进行采购。

　　六、验收标准及方法

　　（一）工程验收说明

　　项目正式验收：处理标准为国家一级标准为标准验收。

　　（二）工程施工过程中如甲方需修改或增加工程量，应由甲方签证认可。增加工程款未超过合同总价款的1%的，合同价款不予调整；增加工程款超过合同总价款的1%的，超过1%以外的部分通过增加工程签证在结算时另行支付给乙方。

　　七、服务协议

　　1、质保期为项目设备调试正常运行之日起壹年内。乙方在质保期内提供所有服务均为免费服务。

　　2、质保期内，乙方免费负责此项目所有部件的保修，并免费提供备品备件及服务。

　　3、质保期内，乙方接到甲方电话通知后4小时内到达现场进行服务。

　　4、质保期内，乙方负责对设备进行定期巡检，巡检为至少每3个月一次，发生费用由乙方承担。

　　5、质保期外，乙方人员应在接到甲方设备故障通知12小时内到达现场，完成维修及调试工作，使之达到技术相关要求。

　　6、乙方将此项目交付甲方使用时，须给甲方进行免费的技术培训和现场工作人员的操作培训。

　　7、乙方对此项目进行终身维修和升级，只收取成本费。

　　8、乙方需提供24小时的在线服务。

　　八、甲方责任

　　1、甲方应严格按照乙方提供的'施工图纸施工，如甲方私自更改图纸或未按照图纸施工，因此产生的事故责任由甲方自行承担。

　　2、甲方负责免费提供施工用水、用电及接点，并承担水、电费用。

　　3、甲方负责组织、协调乙方进驻施工场地事宜，指定专人配合乙方施工，并为乙方人员提供食宿。

　　4、甲方应按本合同付款方式及时足额支付工程款。

　　5、甲方负责对工程质量、现场安全进行监督管理。

　　6、甲方负责提供施工材料堆放、加工区。

　　7、甲方负责提供调试期间所需的一切用水、用电、药剂等消耗品费用。

　　8、甲方负责及时、完整、无偿地向乙方提供项目所需的相关资料、数据，并保证对所提供的资料和数据的准确性负责。

　　9、甲方需在乙方完工后五天内进水，设备需正常运行，并且委派专门人员对设备进行运行维护。

　　10、甲方需在乙方完工后一月内进行项目验收，如两月内因甲方原因没进行验收，乙方则视为验收通过。

　　12、甲方应按合同条款按时支付乙方工程款。

　　九、乙方责任

　　1、乙方的工程方案及设备安装，应符合国家的环保要求及消防安全。

　　2、乙方负责工程方案的设计及设备安装，严格按照甲乙双方确定的项目设计方案组织施工，并保证安装工程质量达到技术标准。若施工中发现质量问题，乙方应及时与甲方协商处理，确保工程保质、保量、安全、按时竣工。

　　3、乙方自行承担施工人员的人身及设备安全。

　　4、乙方应遵守甲方有关规章制度并服从甲方现场管理及指导。

　　5、乙方承担非因甲方原因造成的施工事故的一切责任。

　　6、乙方应文明施工，保持施工现场清洁卫生，严禁吸烟。

　　7、甲方在生产过程中，因乙方设备及材料出现安全问题，造成的损失由乙方负责。

　　8、乙方在施工期间应遵守相应法定安全条例及甲方相关规章制度，否则造成事故，甲方有权解除合同，由此造成损失由乙方自行负责。

　　9、乙方不得进入甲方指定之外区域。

　　10、乙方在设备搬运和安装施工中，应轻拿轻放并做好防护措施，造成甲方财产物件损坏，照价赔偿。

　　11、工程意外险由乙方投保，若工程发生意外（包括人员）由乙方负责。

　　12、乙方应承担合同期内因原材料涨价所增加的工程费用。若由于甲方原因造成超出合同中规定的施工时间，由甲方承担因材料涨价所增加的费用。

　　13、乙方负责此项目的操作培训及定期回访此项目运行情况。

　　十、违约责任

　　1、甲方延迟付款，乙方可向甲方发出要求停工和付款通知。甲方在收到通知后仍不按合同要求支付，乙方可在发出通知后的第3天停止施工，工期顺延。所造成一切责任均由甲方承担，乙方保留索赔权利。

　　2、工程完工后如未达到治理验收要求，乙方应负责返工。由此产生的费用由乙方自行负责。

　　3、甲方必须在乙方进场施工前一天交付施工场地，并为乙方施工人员提供食宿。如不能交付施工或遇到不可抗力等因素，合同工期相应顺延。

　　4、项目材料质量不合格的，乙方更换质量合格材料，由此产生的损失由乙方承担。

　　5、其余按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

　　6、不可抗力事件系指甲、乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

　　7、如实际排放废水的水质、水量要求超出本合同的范围，需要整改时，所增加的费用由甲方承担，并延长工期。

　　十一、争议解决

　　因本合同或履行本合同所产生的一切争议，由甲、乙双协商解决，协商不成的，任何一方可提请甲方所在地人民法院予以裁决。该机构作出的裁决是终局的，对双方均有约束力。除非有关费用的支付另有裁决，否则由败诉的一方支付该仲裁费用。在仲裁过程中，除有争议的部分外，双方应继续履行合同其他条款。

　　十二、未尽事宜

　　本合同有其它未尽事项，可订立补充合同。本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　十三、生效日期

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方义务履行完毕后终止。

　　甲方（盖章）：_______________________甲方代表：_____________________________联系电话：_____________________________签约地址：_____________________________

　　乙方（盖章）：______________________乙方代表：_____________________________联系电话：_____________________________签约地址：_____________________________

　　签约日期：_____年____月_____日

污水处理合同4

　　生活污水处理合同

　　委托单位：（以下简称甲方）承接单位：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方就乙方为甲方处理生活污水达成如下合同条款：

　　一、甲方委托乙方服务内容

　　1、废水量：全年平均每天9 吨；

　　2、废水接入方式,甲方通过管道将废水送至乙方。

　　二、乙方服务形式

　　1、按时按量按质接收甲方生活污水；

　　2、处理受纳的污水，并确保达到国家标准与地方环境保护主管部门的`要求；

　　3、按政府主管部门指定的位置和方式排放处理达标后的废水及安全处置废水处理污泥。

　　三、双方责任

　　1、乙方对甲方按时按量按质接纳的污水的环保达标和排放负完全的责任；

　　2、甲方按本合同及双方达成的其它补充协议按时足额支付给乙方废水处理费用；

　　四、服务费用

　　1、甲方按元/吨水逐月支付废水处理运行费。每月5号前乙方应将废水量及综合服务费总额核算清楚并书面通知甲方，甲方应在10号前将运行费用足额划到乙方帐户。

　　2、合约期内物价指数有较大变动（如水、电、其它商品等价格上涨），经双方协商后可调整废水处理运行费。

　　五、本合同未尽事宜，由双方协商另行签订更改或补充合同，解决。

　　六、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等效力。

　　七、合同经双方法人签字与盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

污水处理合同5

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，在公平、公开、公正的原则上订立本合同，以便甲、乙双方共同遵照执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称:重庆市生活污水治理工程。

　　2、工程内容：生化池(除土建外)的污水治理的全部工作内容。

　　3、工程规模：日处理量为M3/d;

　　4、承包范围：M3/d生活污水治理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、工艺设施费、工艺设施安装费和两个生化池的监测费用。

　　第二条工程合同价款

　　1、本工程合同包干价为);

　　2、如遇经甲、乙双方认可增减或变更的工作项目的'情况，合同总价作相应调整。

　　第三条工期

　　1、进场时间以甲方书面通知为准，土建完工后天内完工交付使用。

　　2、如遇人力不可预见抵抗等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　第四条工程质量和验收

　　乙方确保工程建成后所处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 叁级排放标准，并通过环保部门验收。

　　第五条双方工作

　　1、甲方工作：

　　(1)施工场地具备工艺设备安装等开工条件;

　　(2)严格按照施工图进行土建施工，确保工程质量，做好现场管理;

　　(3)及时向乙方支付工程进度款和结清工程尾款;

　　(4)提供土建竣工资料，组织对工程的竣工验收;

　　2、乙方工作：

　　(1)完成日处理量为 M3/d生活污水治理工艺设计、土建设计及工艺设备提供及安装工作，并及时配合好土建施工;

　　(2) 准备安装部分竣工技术资料，参加竣工验收负责达到排放标准。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　1、乙方材料进场后5个工作日内，甲方向乙方支付￥元(大写：万元整)工程预付款。

　　2、工艺安装调试完成后，甲方向乙方支付￥整)的工程款。

　　3、工程验收合格后，甲方向乙方支付￥元(大写：的工程尾款。

　　4、本工程合同价为M3/d生活污水治理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、工艺设施费、工艺设施安装费和两个生化池的验收监测费用。

　　第七条违约责任

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，如一方违约，由违约方支付未违约方合同总价的3%的违约金，并承担因违约造成的其他后果。

　　第八条争议的解决方式

　　在合同执行过程中，如双方发生争议，应及时友好协商解决，如协商不成时可提请有关部门仲裁解决。

　　第九条其他条款

　　1、本合同条款未尽事宜，双方可根据具体情况另行协商议定。

　　2、本工程的质保期为一年，质保期内工艺及工艺设施出现问题乙方在接电话8小时以内赶到现场免费处理。

　　3、本合同经双方签字盖章后生效，质保期满后自然失效。

　　4、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。双方合同具有同等法律效益。

　　甲方：乙方：重庆市滕飞环保

　　工程技术有限公司

　　法人代表：法人代表：经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

污水处理合同6

　　(合同编号)

　　项目名称：

　　项目地点：

　　委托方：

　　承接方：

　　签订日期：

　　20xx年月日

　　委托方：(以下简称“甲方”)

　　承接方：(以下简称“乙方”)

　　甲方应国家、省、市环保部门的要求，对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标，最后乙方中标。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定，本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则，就污水处理工程协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工艺流程说明

　　工程达到的标准污水经处理后中，水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。

　　5、承包内容及范围：

　　1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。

　　2.废水处理构建筑物的'土建施工。

　　3.工艺设备材料的采购、安装、调试。

　　4.工艺调试。

　　5.甲方技术人员的培训。

　　6.工程工期：以甲方将本工程第一笔款到乙方账上之日，为工程开工日期开始计算。总工期天，其中工程设计天，土建施工天，工艺

　　设备

　　材料的采购

　　天(与土建施工过程交叉进行)

　　工艺设备

　　材料的安装天，工艺调试天。

　　二、工程价款及结算的约定

　　1、工程固定款总价万元，人民币大写：

　　2、招标文件之外的工程新增不确定部分需由甲乙双方现场代表确认核定后另签充协议。

　　3、工程款支付方法：现金或转帐。

　　4、给付时间：工程款分五次给付，第一次付款：签订合同后五个工作日内甲方向乙方支付合同总承包价的30%

　　(即：万元，人民币大写：);

　　第二次付款：土建施工完毕，工程现场具备工艺设备

　　材料安装条件后五个

　　工作日内，向乙方支付合同总承包价的30%

　　(即：万元，人民币大写：);

　　第三次付款：所有工艺设备

　　材料安装完毕，达到工程试运行条件后五个工作日内向乙方支付合同总承包价的20%(即：万元，人民币大写：)

　　第三条工期

　　1、本合同总工期为个日历天，具体进场时间以甲方书面通知为准。

　　2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。

　　3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

　　第四条工程质量和验收

　　乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的3级排放标准，并通过当地环保局的验收。

　　第五条双方工作

　　1、甲方工作1.1指派为甲方工地代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

　　1.2向乙方提供施工用水、用电接口，接驳点费用及水电费用由乙方自理。

　　1.3保证按合同要求及时支付工程款，若延期将承担相应的经济损失。

　　2、乙方工作

　　2.1指派为乙方工地代表，负责工程管理和施工，履行合中的各项工作，精心设计施工，确保工程质量，按合同规定的时间及时完工和交付使用。

　　2.2保证按图施工，做到无渗漏，无二次污染，并对质量负责。

　　甲方：____

　　法定代表人：___

　　乙方：____

　　法定代表人：___

　　合同签订日期：_____

　　签约地点：________

污水处理合同7

　　XXX股份有限公司

　　与XXX有限公司

　　关于XXX项目可研工作

　　合作协议

　　XXX有限公司（以下简称“AAA”）是……的大型企业。

　　XXXX有限公司（以下简称“BBB”）在XXX建设项目上拥有丰

　　富的可研、勘察、设计经验和业绩，并在国外有类似项目业绩，其专业和技术能力可以满足业主和AAA对此项目的要求，并有积极愿望，本着风险和费用分担的原则，与AAA合作开展此项目的前期工作。

　　双方经友好协商，达成如下共识：

　　一、合作内容和方式

　　1。双方合作内容主要为XXX建设项目的可行性研究。

　　2。该协议包括的'主要工作内容有：编制项目可行性研究报告的所有工作内容（资料收集、建厂条件落实、现场考察、技术方案、投资估算等）。

　　3。双方同意在本项目的前期考察、商谈、可研编制的全过程中，以AAA名义对外。

　　4。本项目可行性研究阶段的具体实施要求见附件

　　二、双方责任

　　1．AAA责任

　　⑴ 负责项目的全部对外工作并将项目进展情况及时通知BBB。负责项目的建设条件的落实、按BBB要求收集有关技术资料并对其准确性

　　负责。

　　⑵ 协调当地各方关系，协助BBB现场考察等各项工作的实施。

　　2．BBB责任

　　⑴ 作为技术支持，全力配合AAA项目工作的实施，承担本协议合作内容的有关工作，

　　⑵ 向AAA提交可行性报告所需的资料清单，派遣技术人员进行现场考察。

　　⑶ 提供项目的技术咨询服务。

　　三、费用分担

　　1。前期准备和可研阶段的费用双方各自承担本方人员的全部费用，和各自为编制方案付出的成本。

　　2。项目生效启动后，有关费用支付由双方另行商议。

　　四、特别约定

　　BBB承诺，在设计和设备选型阶段，本着可靠、经济、满足需求的原则进行系统设计和设备选型，除项目特定技术指标要求要求外，不直接或间接指定特定规格、品牌的设备。

　　如项目对外合同签订并生效，但双方未能继续合作，AAA将向BBB支付项目开发和可行性研究报告编制投入的补偿金。

　　五、转让和保密

　　未经对方同意，任何一方不得单方面对外泄露本项目相关信息

　　及资料。

　　六、有效期

　　本协议于双方签章之日起生效，有效期一年。若一年项目未签定对外合同，双方可协商协议终止、顺延或修改，视具体情况而定。

　　XXX有限公司

　　地址：

　　授权代表签字：

　　邮编：

　　时间：

　　XXX有限公司地址：授权代表签字：邮编：时间：

污水处理合同8

　甲方

　　乙方

　　签订日期年月日

　　污水处理设计合同书

　　编号：

　　订立合同单位：建设单位：（简称为甲方）设计单位：（简称为乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，为明确双方经济关系和职责，分工协作、互相制约、互相促进。经双方商定，特签订此合同双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程数量质量及主要内容：

　　乙方以甲方提供的相关资料作为设计依据。

　　1。工程处理规模

　　处理规模：20m3/d 2。进水水质：

　　3。工程内容：

　　4。工程质量：

　　出水达到《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978—96）二级标准，即

　　三、工程地点：

　　四、承包形式：

　　五、工程总造价及内容：

　　工程总造价大写：（人民币）整￥万元该造价包括：工艺、施工图设计费，设备安装技术指导费。

　　六、付款办法：

　　自签订此合同即日起，三天内甲方支付乙方工程预付款人民币：整（￥万元），乙方开始组织技术人员进行工程设计，待乙方完成工程设计及图纸后，将设计资料一次性交付甲方前，甲方再支付乙方人民币：整（￥万元）。

　　七、工程期限：合同签定一周内完成设计图纸。

　　八、工程变更：在施工过程中，如甲方提出工程变更，甲方应提前三日书面通知乙方，经双方协商，并由原设计人签字确认后方可进行变更。

　　九、合同生效与终止：合同生效日期：合同甲、乙双方签字盖章后，合同即生效；合同终止日期：至双方款项结清后合同失效。

　　十、合同份数：合同共四份，甲乙双方各执贰份。

　　十一、甲乙双方责任：

　　1、甲方必须为乙方严守技术秘密，未经乙方许可不得将乙方技术资料示于他人。

　　2、甲方负责承担环保部门监测及验收费用。

　　3、调试期间所发生的.运行费用及环保部门厉行监测费用由甲方自理。

　　4、乙方配合甲方进行设备采购，甲方采购设备需满足设计要求。

　　5、乙方需保证满足设计要求的前提下，污水处理出水达到环保部门的要求。

　　6、甲乙双方各自指定专人负责施工现场的联络工作。

　　7、甲乙双方一方违反本合同条款均按《中华人民共和国合同法》承担责任。

　　十四、其他条款：

　　1、解决合同纠纷的方式：协商。

　　2、工期顺延条件：不可抗力。

　　3、未尽事宜，可进行协商补充。

　　甲方（章）

　　负责人

　　银行帐号

　　电话

　　年月日

　　乙方负责人银行帐号

　　电话

　　年（章）月日

污水处理合同9

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及浙江省农村能源《净化池建设项目组织实施办法》有关规定，为明确双方在建设过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特达成以下协议：

　　第一条工程项目：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、范围及内容

　　1、严格按图纸要求建设净化池及相关配套池

　　2、做好合流制工艺流程到橡皮泥、流沙土、暗滨、坍方等情况另算

　　4、土方外运另定

　　四、池容：48立方米，户数：109户

　　五、工程造价：一次性定价226379元

　　第二条施工准备：

　　一、甲方：

　　1、组织专家进行论证

　　2、组织技术人员设计工艺流程和编制施工方案

　　3、提供施工人员的生活设施（包括水、电、住房）、施工场地（备料）

　　4、提供地下障碍物情况

　　二、乙方:

　　1、组织施工人员、设备

　　2、编制施工计划

　　第三条工程期限

　　一、据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天，自年月日至年月日竣工验收。

　　二、如遇下列情况，工期相应顺延：

　　包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

　　2、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

　　3、在施工中如因停电、停水8小时或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。

　　4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

　　5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量：

　　一、该工程必须做到《国家粪便无害化卫生标准》。

　　二、根据上级主管部门验收合格为准。

　　三、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起1年。

　　第五条工程所需的`建筑材料、设备均由乙方采购。费用由乙方自负。

　　第六条工程价款的支付与结算：

　　1、税务发票

　　2、乙方进场后甲方支付总工程款的百分之三十。

　　3、土建基本完成候日内甲方支付总工程款的。

　　4、通过验收合格后天内甲方支付剩余工程款。

　　第七条违约责任：

　　一、乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　2、在施工工期间安全由乙方自负。

　　二、甲方的责任：

　　不按合同规定拨付工程款，按银行贷款利息支付乙方赔偿金。

　　第八条附则

　　一、本合同一式二份，甲、乙双方各执正本一份。

　　二、本合同自双方代表签字、盖章即生效。

　　三、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商解决。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表（签章）：代表（签章）：

　　签订日期：年月日

污水处理合同10

　　甲方：(一下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　丙方：(以下简称丙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。

　　一、工程概况

　　1污水处理工程

　　2工程承包范围内容：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计，丙方提供土建条件图，土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试，具体施工范围划分如下：

　　1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作：

　　2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;

　　3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;

　　4)污水处理站涉及的所有土建工程，含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工;

　　5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;

　　6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;

　　7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管，由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。

　　8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。

　　二、项目合同期：

　　开工日期：暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准);

　　竣工日期：年月日;

　　合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。

　　三、质量标准：满足现行国家规范及相关标注、规程要求。工程质量标准：合格

　　四、合同价款：

　　本合同承包总价为2756200.00元整(人民币)，金额(大写)：贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。

　　其中：

　　A1区合同承包价为元整(人民币)，金额(大写)：壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。

　　C1区合同承包价为，金额(大写)：壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。

　　五、付款方式：

　　1、合同签订后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;

　　2、主体设备进场后的50%，即人民币壹佰叁拾柒万捌千壹佰元整(￥1378100.00元);

　　3、丙方设备安装完毕并通过验收后7日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的10%，即人民币贰拾柒万伍仟陆百贰拾元整(￥275620.00元);

　　4、工程调试完毕，水质达标后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的5%，即人民币壹拾叁万柒千捌百壹拾元整(￥137810.00元);

　　5、剩余本合同承包总价款元整(￥137810.00元)作为质保金，质保期一年，质保金在丙方调试合格交付甲方使用满一年后7日内，由乙方支付给丙方;

　　六、合同文件的组成及解释顺序：

　　1、本合同条款。

　　2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。

　　3、报价书及附件等。

　　组成本合同的`所有文件中同类文件后签署的优先。

　　1/2

　　七、工程计价及结算调整本合同价款采用固定总价方式确定。

　　八、合同条款细则

　　1、丙方工作及责任

　　1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工，并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意，并遵守乙方合理的指示和要求，包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。

　　2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工，并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工，编制安全施工措施，配备专职的安全员，相关作业人员必须持证上岗。

　　3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理，并配备强有力的技术、材料管理人员，对承包工程进行科学管理，严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。

　　4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　5)丙方提供甲方操作人员的技术培训，达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。

　　2、乙方工作及责任

　　1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地，并负责整个施工的协调工作，施工和调试期间的用水用电有乙方负责。

　　2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。

　　3、经济责任

　　1)如丙方工程质量不符合本合同规定，丙方负责无偿修理或返工。

　　2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失，有责任方承担。

　　3)出现安全事故，由责任方承担一切费用。

　　4)由于乙方的原因，未按本合同约定时间付款，乙方每延误一天，按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金，但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。

　　5)由于丙方的原因，未按本合同约定工期竣工，丙方每延误一天，按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金，但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时，造成乙方队伍窝工或退场及二次进场，施工周期顺延。

　　九、本合同未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十、合同生效：合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。

　　十一、争议解决：三方在履行本合同时发生争议，应协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。

　　十二、本合同一式六份，三方各执两份，具有同等效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)

　　年月日：

污水处理合同11

　　发包人：__________有限公司

　　设计人：__________设计研究院

　　发包人委托设计人承担__________污水处理厂工程设计，工程地点为__________工业园区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的设计要求；

　　2.2发包人提交的基础资料；

　　2.3《城市污水处理工程项目建设标准》；

　　2.4《中华人民共和国水污染防治法》；

　　2.5《城镇污水处理污染物排放标准》；

　　2.6其他现行国家标准或北京市地方标准；

　　2.7设计人采用的主要技术标准是（由设计院填写）：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2发包人设计要求

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　项目名称：__________工业园区污水处理厂。

　　项目规模：日处理污水最终规模为10000立方米/天；一次整体设计分三期实施：第一期规模为2500立方米/天；第二期为2500立方米/天；第三期为5000立方米/天。

　　设计阶段：施工图设计。

　　设计内容：从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间（已递交）

　　第六条设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间

　　1、施工图蓝图一式八份；

　　2、施工图中采用的设备设计说明书二份（可以是复印件）；

　　3、送审平面图二份；设备明细清单二份；家具明细清单二份；

　　4、设计概算：一式二份；

　　5、技术经济分析报告（含详细的运行成本分析报告）：一式二份；

　　6、交付文件时间：本合同第八条；

　　7、交付地点为甲方筹建办办公室；

　　8、提交上述设计文件的同时要提供电子版一套；

　　9、设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之计取，暂定元人民币。

　　7.2上述设计费用为估算设计费用，最终按甲方核定的设计概算值，设计费做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后，发包人即支付设计预付款为设计费总额的％，计元整。

　　8.2设计人必须在20__年3月20日前提交平面图设计（包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单）后五天内，发包人对平面图予以书面确认，发包人支付设计费总额的20％，计人民币元；设计人必须在20__年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内，发包人对施工图予以确认，发包人支付设计费总额的30 %，计人民币元整。设计人必须在20__年4月30日前将所有本工程的.设计概算全部完成并交至发包人后十五天内，发包人根据发包人委托的招标公司做出的设计概算审查意见，确定支付本设计合同的总额，并支付至本设计合同总额的85%，设计人参加验线时，收取本合同设计费的5 %；工程验收合格后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　9.1.3发包人应按本合同规定支付设计费。

　　9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为年。

　　9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的50％。

　　9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每单项每延误一天，减收设计费的百分之五。

　　9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加甲方及有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

　　9.2.7作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的效果、工程项目的总体总投资规模的控制（每处理一吨污水的投资）和建成后污水处理运行成本负责（包括电费、人工费、固定资产折旧）。如工程建设项目投产后，达不到设计指标，甲方有权向乙方提出索赔，并由乙方承担相应的责任。

　　9.2.8双方文件来往都要办理有关签收手续。

　　9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

　　9.2.10在施工过程中，如因工程建设需要设计师到场解决问题时，发包方提前以书面形式（传真）通知设计方，设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。

　　12.3本工程项目中，设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源，但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.6本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人二份，设计人二份。

　　12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：__________有限公司设计人名称：__________设计研究院

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　住所：__________工业园区住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子邮件：电子邮件：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

污水处理合同12

　　建设单位: (以下简称甲方)

　　承建单位: (以下简称乙方)

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程内容：生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。

　　3、工程规模：日处理量为M3/d。

　　4、工程范围：3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。

　　第二条工程合同价款

　　1、本工程包干综合单价为：元/M3;设计污水处理池总量暂定为： M3。

　　2、今后可根据实际需要及甲方的要求，在综合单价不变的情况下，增减或变更工程量。

　　第三条工期

　　1、本合同总工期为个日历天，具体进场时间以甲方书面通知为准。

　　2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的`影响。

　　3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

　　第四条工程质量和验收

　　乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的叁级排放标准，并通过当地环保局的验收。

　　第五条双方工作

　　1、甲方工作

　　1.1指派为甲方工地代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

　　1.2向乙方提供施工用水、用电接口，接驳点费用及水电费用由乙方自理。

　　1.3保证按合同要求及时支付工程款，若延期将承担相应的经济损失。

　　2、乙方工作

　　2.1指派为乙方工地代表，负责工程管理和施工，履行合同中的各项工作，精心设计施工，确保工程质量，按合同规定的时间及时完工和交付使用。

　　2.2保证按图施工，做到无渗漏，无二次污染，并对质量负责。

　　2.3生化池排放的生活废水达不到规定的排放标准，环保验收不合格，给甲方造成的一切经济损失由乙方负全责。

　　2.4准备完整的工程竣工技术资料，参加竣工验收。

　　2.5工程竣工后，乙方为甲方办理排污许可证，并出具工程所在地环保局验收报告。

　　2.6乙方应做到安全生产，文明施工，施工人员在施工过程中的安全责任由乙方自行负责，因乙方产生的建筑、生活等垃圾，乙方负责清运出场。此部分费用已包含在合同价款内。

　　2.7乙方现场施工人员应严格遵守现场甲方的有关规章制度。

　　2.8培训甲方的操作及维修人员，使之熟练掌握操作要求。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　1、单个生化池土建工程全面完工后支付该生化池合同价款的50%。

　　2、单个生化池全面竣工，环保局对该工程按环评要求进行综合验收，生化池单项合格后，支付该生化池合同价款的30%。

　　3、本工程全面竣工，并经验收合格，双方办理完结算，支付至结算价款的95%，留5%作质保金，待保修期满后一次性无息退还。

　　4、每次支付工程进度款时，乙方须提供等额建安发票。结算完毕，须提供所有发票，否则，甲方有权延期或不支付工程进度款。

　　第七条、保修期

　　1、本工程保修期为年(按国家有关保修条款执行)，自通过工程竣工验收合格，交甲方使用之日起计算。

　　2、保修期内如排放水质达不到排放标准，由乙方无偿整改调试直到合格为止。

　　3、质保期内工艺及工艺设施出现问题时乙方须在接电话4小时以内赶到现场免费处理。

　　第八条违约责任

　　1、合同签订后，甲、乙双方须共同遵守，诚实守信，任何一方不得无故变更或终止合同。如一方违约，不履行合同义务，终止合同，均须赔付对方合同总价3%的违约金，违约金不能补足其损失的还须支付赔偿金。

　　2、合同出现争议不能履行时，双方应本着友好的原则解决，若双方不能达成协议，可由当地劳动仲裁机构进行仲裁。

　　第九条其他

　　1、合同经双方签字盖章生效起至工程竣工验收合格结清账款时终止。

　　2、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。双方合同具有同等法律效力。

　　3、未尽事宜，参照国家有关规定，双方共同协商解决，单方决定一律无效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法人代表(签字)：法人代表(签字)：

　　日期：年月日日期：年月日

污水处理合同13

　　出租方(甲方)：________________

　　承租方(乙方)：________________

　　甲乙双方经友好协商同意按照下列条款签订本租赁合同(以下简称“合同”)以资共同遵守：

　　第一条合同依据和租赁物件

　　甲方根据乙方租赁的要求，买进____(以下简称租赁物)出租给乙方使用。

　　第二条租赁物件的所有权

　　在租赁期内，附件所列租赁物的所有权属于甲方。乙方对租赁物只有在约定使用地点的使用权，没有所有权。乙方不得在租赁期内对租赁物进行销售、转让、转租、抵押或采取其它任何侵犯租赁物所有权的行为。

　　第三条租赁期限以及租赁物使用地

　　1.本合同租赁期限为______年，自_______年_______月_______日起至_______年______月______日止。

　　2.乙方只能在使用租赁物(甲乙双方另行签订房屋租赁合同)。

　　第四条租金的计算和支付

　　1.租金五年总额为_________元，第一年为____________元，第二年___________元，第三年____________元，第四年_________元，第五年_____________元。

　　2.租金按年支付，合同期每年的第______日支付当年的租金。

　　第五条租赁物的使用、维修、保养和费用

　　1.租赁物在租赁期内由乙方使用。甲方应负责日常维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。

　　2.租赁物在安装、保管、使用等过程中致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　3.租赁物件在安装、调试过程中发生的一切费用，由甲方负担。

　　第六条租赁物件的损坏和毁灭

　　1.乙方承担在租赁期内发生的租赁物的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2.在租赁物发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方可选择下列方式之一由乙方负责处理并承担其一切费用：

　　(1)将租赁物复原或修理至完全能正常使用的状态;

　　(2)更换与租赁物同等型号、性能的部件或配件，使其能正常使用;

　　(3)当租赁物灭失或毁损至无法修理的程度时，乙方应按甲方购买租赁物的全额价款一次性赔偿甲方。

　　第七条甲乙双方的权利与义务

　　1.甲方应负责处理乙方使用租赁物过程中租赁设备的维修，保养(不含保管)的.费用。

　　2.甲方应负责乙方租赁设备试用期间的环保事项，因环保未达标被行政机关处理由甲方负责解决，因此产生的费用由甲方承担。

　　3.甲方应在租赁期内每月按市场价格提供给乙方生产原料110吨。

　　4.乙方保证在租赁期内正常安全使用租赁设备，因乙方违章操作或保管不善造成租赁设备毁损或丢失(设备的正常损耗不在此限)，由乙方负责赔偿甲方租赁设备的所有损失。

　　5.乙方在租赁期内保证每年生产任务(按乙方的生产用电量计算)需达到______年用电量为50万度电。

　　6.乙方按每度电__________元向甲方支付电费，租赁期内如遇供电部门调整电力价格，乙方按供电部门调整后价格的同比例上浮或下调向甲方支付电费。

　　7.乙方应保证按时支付合同期内每______年的租金。

　　第八条违约责任

　　合同一经签订甲乙双方必须严格遵守，任何一方均不得违反，如有违反按以下条款承担违约责任：

　　1.乙方如逾期支付租金超过______日，乙方应按合同总租金额的百分之二十向甲方支付违约金，甲方并享有解除本合同的权利。

　　2.乙方未按约定完成合同约定的成产任务，乙方应按合同总租金额的百分之二十向甲方支付违约金，甲方并享有解除本合同的权利。

　　3.因乙方使用违章操作等原因导致租赁物损坏或灭失，乙方除按合同约定赔偿甲方损失外，还应按租赁物价款的百分之三十向甲方支付违约金，甲方并享有解除本合同的权利。

　　第九条合同的解除

　　本合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得中途变更或解除合同。

　　1.经双方协商一致或者因不可抗力的原因导致合同无法履行的，双方可解除本合同。

　　2.乙方如不支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权解除合同并按相关条款的约定追究乙方的违约责任。

　　第十条合同担保

　　_____为本合同乙方的合同担保人，愿意不论发生何种情况乙方未按照本合同的约定支付租金时，乙方的合同担保人将按《民法典》及《担保法》的规定承付乙方所欠租金。

　　第十一条争议的解决

　　1.有关本合同的一切争议，甲乙双方及乙方的合同担保人应首先协商解决。如协商不成时，提请芝罘区人民法院审理。

　　第十二条其它

　　1.本合同正本一式三份，自甲乙双方以及乙方合同担保人签章后生效，双方各执一份正本为凭。

　　2.对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方加盖公章后正式生效。本合同修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分。

　　出租人（盖章）：　　　　　　　承租人（盖章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　地址：

　　法人代表（签字）：　　　　　　法人代表（签字）：

　　承办人：　　　　　　　　　　　承办人：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　帐号：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　担保人（盖章）：

　　签订日期：　　年　　月　　日

　　签订地点：

污水处理合同14

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方污水处理工程签订本合同。

　　一.合同内容.方式.要求

　　1.1乙方对甲方污水处理工程除土建工程外承包。合同范围包括工程设计.设备.电气工程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。消防.绿化.道路及照明系统由甲方统一负责实施。

　　1.2甲方提供设计水质.水量参数如下：见附件(污水处理工程设计方案)。

　　1.3要求乙方处理出水达到国家规定的《污水综合排放标准》。

　　二.双方责任.权利及协作事项

　　第1条甲方的工作

　　2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。

　　2.1.2将污水处理系统所需的电源接到污水处理站内的电控柜上。

　　2.1.3给水管接到污水处理区边界。

　　2.1.4车间污水管接到集水池。

　　2.1.5若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。

　　2.1.6调试期间，操作工.药剂及时到位。

　　2.1.7(环保)竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。

　　2.1.8按照本合同第四条及时支付工程款。

　　第2条乙方的工作

　　2.2.1完成污水处理工程的设计任务(方案及施工图设计)，并向甲方提供施工图贰套。

　　2.2.2设备.管道.电气及控制仪表的代购.安装及调试。调试前如有需要甲方配合做好准备工作的，应提前至少十天通知甲方。

　　2.2.3污水处理的技术调试。

　　2.2.4为甲方培训污水处理操作工xx名。

　　2.2.5提供污水处理操作规程壹份。

　　2.2.6提供污水处理工程的竣工验收资料。

　　2.2.7乙方保证该污水处理设施处理出水能达到设计标准。

　　2.2.8保质期：乙方保证承担的质保设备(除易耗品外)在设备安装完成之日起壹年内免费保修(甲方人为操作失误除外)。壹年后的设备维修发生的费用由甲方负责。

　　三.项目验收

　　3.1乙方保证施工质量符合设计要求，出水达到第一条第款污水处理要求指标，采用现场运行方式，由当地环保局现场采样测试验收。

　　3.2由甲方向环境监测站提出监测验收，出水水质达到国家排放标准，即为验收合格。

　　四.费用及付款方式

　　4.1经双方商定，本合同总金额为人民币______________元整(￥______________万元整)。

　　4.2支付方式：

　　4.2.1本合同生效后，甲方即支付乙方按总额______________%整，计______________万元整。

　　4.2.2乙方图纸交付甲方一周内，甲方即支付乙方按总额______________整，计______________万元整。

　　4.2.3乙方土建完成，设备进场时，甲方即支付乙方按合同总额______________%整，计______________万元整。

　　4.2.4本项目经当地环保局验收达标后一周内，甲方即支付乙方按合同总额______________%整，计______________万元整。

　　4.2.5本项目经当地环保局验收达标后半年内，甲方即支付乙方按合同总额______________%整，计______________万元整。

　　五.违约责任

　　5.1甲方如不按合同规定付款，每天按应付款额的千分之三累计支付滞纳金。

　　5.2合同自签订之日起即生效。合同生效后不能履行，责任方应按工程总造价的千分之三偿付违约金。

　　六.保密

　　甲.乙双方在履行有关本合同业务时所获得的'一切情报不经过对方同意不得向第三方泄露。即使在本合同结束后，该情报的保密也一直延续到非获取方的原因而公开为止。

　　七.不承担责任

　　甲.乙双方在履行有关本合同业务时，一方给另一方及第三者造成人员伤亡或财产损失等而引起的索赔.诉讼.损害及费用时，该方应负责处理解决，而不给另一方的当事人及其职工造成任何麻烦。

　　八.其他事项

　　1.本合同所未涉及的事项，双方可根据需要进行协商，并可另行签订补充合同或协议书。

　　2.在履行本合同的过程中，如双方意见有分歧时，尽量谋求协商解决。如不能达到一致意见时，可由合同签署地仲裁委员会仲裁。

　　九.其它商定事项

　　1.本合同经双方签名盖章生效，待本合同所有规定的条款履行完毕后失效。

　　2.本合同一式肆份,甲.乙双方各执贰份。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________

污水处理合同15

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　丙方：(以下简称丙方)

　　一、工程概况

　　1污水处理工程

　　1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作：

　　2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;

　　3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;

　　4)污水处理站涉及的所有土建工程，含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工;

　　5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;

　　6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;

　　7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管，由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。

　　8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。

　　二、项目合同期：

　　开工日期：暂定______年______月______日(具体时间以甲方书面通知为准);

　　竣工日期：______年______月______日;

　　三、质量标准：

　　满足现行国家规范及相关标注、规程要求。

　　工程质量标准：合格

　　四、合同价款：

　　本合同承包总价为____________元整(人民币)，金额________________(大写)：____________________整(人民币)。

　　其中：

　　A1区合同承包价为____________元整(人民币)，金额(大写)：____________元整(人民币)。

　　C1区合同承包价为____________，金额(大写)：____________元整(人民币)。

　　五、付款方式：

　　1、合同签订后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;

　　2、主体设备进场后的50%，即人民币________________元整(￥____________元);

　　3、丙方设备安装完毕并通过验收后7日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的10%，即人民币____________整(￥____________元);

　　4、工程调试完毕，水质达标后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的5%，即人民币____________元整(￥____________元);

　　5、剩余本合同承包总价款____________元整(￥____________元)作为质保金，质保期一年，质保金在丙方调试合格交付甲方使用满一年后7日内，由乙方支付给丙方;

　　六、合同文件的组成及解释顺序：

　　1、本合同条款。

　　2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。

　　3、报价书及附件等。

　　组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。

　　七、工程计价及结算调整

　　本合同价款采用固定总价方式确定。

　　八、合同条款细则

　　1、丙方工作及责任

　　4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　5)丙方提供甲方操作人员的技术培训，达到基本原理的`掌握及熟练操作的程度。

　　2、乙方工作及责任

　　2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。

　　3、经济责任

　　1)如丙方工程质量不符合本合同规定，丙方负责无偿修理或返工。

　　2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失，有责任方承担。

　　3)出现安全事故，由责任方承担一切费用。

　　九、未尽事宜

　　双方可以协商签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十、合同生效

　　合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。

　　十一、争议解决

　　三方在履行本合同时发生争议，应协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。

　　十二、本合同一式六份，三方各执两份，具有同等效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)

　　______年______月______日______年______月______日

【污水处理合同】相关文章：