铁艺围栏施工合同范本（精选6篇）

相关推荐

铁艺围栏施工合同范本（精选6篇）

　　随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编收集整理的铁艺围栏施工合同范本（精选6篇），希望能够帮助到大家。

铁艺围栏施工合同范本（精选6篇）

　　铁艺围栏施工合同1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了确保乙方在承包甲方委托工程，施工作业过程中做到安全生产、文明施工特签定本协议，以明确双方各自的安全职责，共同遵守本协议并切实执行。

　　一、甲方的安全生产职责：

　　1．为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工现场必须实行统一领导承包单位的生产工作，监督承包单位对安全生产方针、政策、法规、制度的贯彻实施。

　　2．对有关人员在进入施工现场前的安全措施的审批，经双方签字后实施，发包单位应监督检查执行情况。

　　3．甲方安全检查人员对乙方的施工现场进行安全检查，有权对违章指挥，违章作业的“双违”人员，按甲方有关规定给予经济处罚，并提出限期整改要求，对拒不整改，有权责令停工、整顿。

　　4．甲方安全检查人员有权对乙方和施工管理人员、安全检查人员进行指导监督，并且检查乙方安全管理的内业资料。

　　二、乙方单位的安全生产职责：

　　1．必须认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、制度，乙方应对甲方负责，并服从甲方的统一领导、并按有关规定配备专职或兼职安全管理人员，建立完善的安全管理制度。

　　2．乙方单位的现场指挥人员和工人必须熟悉并执行甲方单位的安全生产、防火、文明施工的`有关规定，并且主动同甲方的安全部门取得联系，积极参加甲方组织的安全活动。

　　3．乙方必须在施工现场设置醒目的安全标志、车辆绕行标志和安全隔离设施，如果因此而发生安全责任事故均由乙方负责，与甲方无任何关系。

　　4．乙方在施工前应主动要求甲方进行安全防火技术交底，并签字或盖章确认，认真执行甲方单位的安全防火技术交底的要求，做到安全技术措施不到位不施工。

　　三、承发包任务中的工伤事故处理协定；

　　1．凡属乙方违章指挥、违章作业，不服从甲方指挥造成的质量安全事故，一切责任由乙方负责，与甲方无任何关系。

　　2．乙方单位在甲方单位生产区域内所承包的任务作业时，不管任何原因、任何条件，伤及甲方单位职工或乙方单位职工及第三者的事故均由乙方负全部责任，和甲方无任何关系。乙方单位人员在施工操作中出现伤亡事故由乙方单位负全部责任与甲方单位无任何关系。乙方人员在上班途中或施工途中出现伤亡事故由乙方单位负全部责任与甲方无任何关系。

　　3．本协议一式三份，双方各执一份，报上级备案一份。本协议经双方签字盖章生效，有效期从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　甲方负责人：__________

　　乙方负责人：__________

　　联系电话：____________

　　_____年______月_____日

　　铁艺围栏施工合同2

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：项目一期栏杆制作安装工程工程地点：

　　二、合同工期

　　1、实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工令为准。

　　2、生产工期：合同签订后，承包人根据发包方提供的图纸（详附件做法）及现场实际情况且符合发包方要求的前提下提供《产品供货计划书》（含产品型号、规格、数量等）制作。

　　3、工期：签订合同后10日历天内进场，进场后40日历天完成承力框架结构安装，三个月内完成全部工程内容。

　　4、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、与其它工程等工序配合所需时间在内。

　　5、施工进场时间：自开工令发出之日起逾期3天仍未进场施工的，发包人有权解除合同，对发包人造成损失的，承包人赔偿相应损失。

　　三、合同价

　　1、综合单价价：深灰色铝合金夹胶玻璃栏杆￥315.00元/米，深灰色铝合金格栅栏杆￥275.00元/米，阳光窗不锈钢护窗栏杆￥110.00元/米。

　　2、综合包干单价包含的内容：包括但不限于深化设计费用、栏杆、扶手、预埋铁件的人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、利润、管理费、税金（包括但不限于提供资料、检测、验收）费用、工程保修、风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除发包人的设计变更原因外，合同综合单价不因任何因素进行调整。

　　3、含税包干单价包括的工作内容：提供材料样品、确认栏杆尺寸、栏杆的生产、运输及上下车、二次转运、现场入库及保管、安装、检测等。

　　4、所有栏杆数量均按发包人确认的实际安装数量计算，并以发包人提供的尺寸为标准，由甲乙双方审核签字生效。

　　5、栏杆工程量计算规则是按照栏杆类型分类以米计算。

　　四、承包范围及承包方式

　　1、承包范围:本工程承包范围为项目一期栏杆制作安装工程。根据发包人提供的栏杆工程要求，以现行的有关国家标准及行业标准规定的技术原则为依据，由承包人承担栏杆制作、运输、安装及保修期内的维修等。

　　2、承包方式：包工包料、包运输、包损耗、包工期、包质量、包安全、包检测、包防雷接地、包文明施工、包市场风险、包税金、包一次通过验收的形式承包本项目。

　　五、工程质量标准

　　1、工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行：

　　2、按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行，如国家和地方验收标准及规范有抵触的，按国家验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。

　　3、其它与工程相关的验收标准及规范（包括有害物质排放和消防等相关规范标准及要求）均属本工程的验收依据。本工程需符合国家和地方现行相关节能的规范、标准及要求，承包人必须按相关节能的规范、标准及要求施工。

　　4、本合同及附件、发包人提供的施工图及图说、施工图会审纪要、发包人书面通知、施工界面和中标通知书、投标书及附件以及发包人提供的符合要求的设计变更、技术核定（洽商）等均作为本工程的验收依据。

　　5、承包方必须保证工程质量一次性验收合格。

　　6、工程质量由发包人认定。发包人结合视觉感观及随机点数检测进行评定。

　　7、承包方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、国家和行业现行施工验收规范的要求及标准和本合同约定的技术要求和材料要求进行施工，不得出现任何偷工减料的行为；

　　8、工程质量要求须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200

　　1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200

　　1、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-200

　　1、《铝合金建筑型材》 GB/5237.1～5237.5-200

　　8、《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190、《粉末静电喷涂铝合金建筑型材》 YS/T 407-199

　　7、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ1

　　13、《重庆市建筑护栏技术规程》DBJ50-123-20

　　10、《建筑防雷施工质量控制与验收规程》DBJ50-060及其他相关规定要求，并符合设计要求。

　　9、发包人作出的符合约定要求的工程变更[含设计变更、技术核定（洽商）下同]等，承包人必须按要求在规定时间内完成，若承包人认为按发包人要求的时间完成不合理，承包人可向发包人工程总监提出建议，承包人按发包人工程总监审批意见执行，否则视为承包人违约。

　　10、承包人必须严格按照施工程序、工艺作法规定执行，如违反施工程序、工艺作法规定的要求，发包人每发现一次由承包人向发包人支付违约金1000元，承包人还应承担由此产生的一切责任和损失（含购房业主的索赔等）。

　　11、承包人保证本工程（本合同中所指的本工程均包含承包人分包的分项工程）所使用的材料、设备、配件等质量和工程质量符合约定要求并符合国家关于有害物质限量的相关标准和环保要求。

　　12、本工程必须实行样板带路，承包人在单项工程进行大规模施工以前，应先做好样板通知发包人现场工程师代表及相关人员确认后方能进行大规模施工，否则由此产生的损失由承包人自行承担。

　　13、工程施工注重过程和施工程序，承包人应通过严格的工艺流程来保证施工质量，工艺过程必须留下记录。

　　14、承包人听从发包人的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从现场发包人的要求，要求达到国家规范验收水平，一次验收合格。达不到合同条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人要求返工，若承包人2次以上返工仍无法符合合同条件的，发包人可以单方面解除合同并停付工程款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，承包人应无条件服从并承担由此而发生的所有费用以及相应的违约责任。因承包人原因达不到合同条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到合同条件，发包人有权委托第三方进行施工修复，所发生费用由承包人承担。

　　15、承包人生产安装过程中，发包人可按每100m抽查3m比例随时要求打开进行材料破坏性检查，承包人应无条件配合，并自行恢复，发包人不付费用，并有权知道其进货渠道，如承包人不配合，按违约处理，视情节轻重，每次从工程款中扣除违约金500－1000元/次，如承包人所用材料不符合发包人要求，其所施工完验收合格部分按综合单价的65%结算，如施工完部分不结算，并且发包人有权终止合同，承包人不得有异义。

　　六、工程技术要求

　　1、消防楼梯栏杆采用金属栏杆，阳台、露台栏杆采用彩铝钢化夹胶玻璃栏杆。

　　2、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆的设计应依据图纸以及设计要求进行相应的深化设计，该设计方案完成后应经过招标方及设计认可。

　　3、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆材料在加工制作前应进行送样、封样，现场以样品质量标准进行材料的验收工作。

　　4、承包人应依据设计图纸以及相关技术文件和现场栏杆预留尺寸确定加工尺寸，经现场总包、监理和发包人审核后进行加工后续工作。

　　5、承包人进场施工前应编制施工方案，施工方案中的技术做法应达到相应的深度，能够指导现场的施工；现场的安装以及临界的处理应严格依照审批后的方案执行。

　　6、承包人进场后的所有现场施工工艺都应以图纸以及经过审批后的技术文件为依据进行，杜绝没有依据性的、随意性的施工。

　　七、材料要求及供应

　　1、承包人供应的材料必须按设计施工图和现行有关标准及招标文件规定的材料要求进行采购或制作，并提供产品合格证明及对材料质量负责。

　　八、质量保修

　　1、质量保修期从工程竣工验收合格、完善整改意见、取得竣工验收证明、移交委托管理人并在工程移交书上签字之日起计算。

　　2、承包人必须明确维保负责人、联系方式，如遇紧急情况下的联系人。

　　3、双方根据国务院《建设工程质量管理条例》规定，结合该设备约定质量保修期如下：在正常使用条件下，本工程质量保修期限为贰年。

　　4、维保期内如出现危及人身、财产安全的，造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用等情况，责任人在接到通知后48小时内未到场进行修复或有意推委、拖延，发包人有权委托第三方修复，发生的费用由承包人负责。

　　九、调价方法

　　合同签订后，如因发包人原因导致设计变更、现场工程签证、发包人另行委托造成工程费用发生变化的，按以下方法进行调整：

　　1、本合同附件有相同项目的，按相同项目的计费单价计算。

　　2、本合同附件无相同项目，但有相近项目的，则参考最相近项目的计费

　　单价计算。

　　3、本合同附件无相同项目，也没有相近项目的，由发包人、承包人双方协商解决或签订补充协议。

　　十、付款方式

　　1、工程款分批支付。

　　2、工程范围内拦杆安装按月进度支付70%。资料齐全，专项验收合格后，次月支付10%；竣工验收合格后办理完结算，次月支付结算总造价15%。

　　3、工程范围内栏杆的结算总造价的`5%做为质量保修金，贰年保修期满后28天内付清（质量保修金不计利息）。

　　4、每次支付工程款时，承包人须开具相应税票，竣工结算完成开具结算金额全部税票，否则，发包人有权不支付工程款。

　　十一、发包方权利与义务

　　1、发包人委派为现场代表，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

　　2、发包人有义务提供各楼栋栏杆的规格。

　　3、在保证承包人生产周期的前提下，发包人为承包人提供必要的工作面、材料堆场。

　　4、发包人协调主体承包单位提供施工水、电源点，由承包人安装计量表独立计费，以消耗水量及水路损耗按自来水公司水价由发包人代缴后在承包人每期工程款中扣回（生活用水由承包人自行解决，所需费用由承包人承担），工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担，由发包人代缴后在每期工程款中扣回。

　　5、协调主体单位配合内容：（1）提供合格施工工作面；（2）提供水电源各一个点；（3）提供正确的标高线和轴线；

　　（4) 提供场地，便于搭设临时仓库（工人宿舍由承包人在施工现场红线外自行解决）；

　　（5）施工中产生的垃圾、包装物、废料、凿洞开槽产生的渣土由承包人自行收集到发包人指定的地点堆放，由发包人负责协调外运；

　　（6）负责提供栏杆专业工程安装所需的塞隐蔽缝、固定等所需的水泥、砂；负责用水泥、砂、碎砖等进行接头塞缝（不包括打胶及非水泥砂等的塞缝）。

　　十二、承包方权利与义务

　　1、承包人指派为现场项目负责人，全权负责现场事宜。

　　2、在合同签订前，承包人有义务提供材料样品、型号和图片资料。与发包人共同确认尺寸及样式。

　　3、承包人应严格按合同约定时间提供符合合同规定的产品，承诺安装后产品表面良好。

　　4、承包人有义务确保所供产品、安装和服务质量符合合同约定标准。

　　5、承包人进入施工现场的所有人员应服从发包人、监理方及土建总包方对工程质量、安全、文明施工的管理，因承包人原因造成的各种损失由承包人自行承担。

　　6、负责栏杆的制作、运输、安装及在移交物业前的清洁和成品保护、保管等，如有损失或遗失，承包人自行承担经济损失。

　　7、承包人须严格按国家相关法律法规组织施工，施工过程中，发生的各种安全事故及对发包人及第三人人身财产造成的损失，均由承包人承担全部经济及法律责任。

　　8、承包人责任为协助完成产品的消防报验资料并确保防火门产品和工程通过当地消防管理部门的验收；

　　9、负责工程的竣工验收。承包人应于工程竣工验收合格后三十天内按《建设工程文件归档整理规范GB50328-2001》要求向发包人提供一式六份合格竣工资料及一式两份竣工结算书。发包人自收到承包人提交的竣工资料之日起15个工作日内向承包人书面提出初步审核意见,承包人自收到发包人的书面初步审核意见之日起15个工作日内按初步审核意见进行补充完善，发包人自承包人补充完善后28个工作日内审核完毕。承包人逾期补充完善的，以发包人的审核意见为准。

　　十三、转让、分包、贴牌生产的禁止

　　1、在发包人同意分包的前提下，承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤消承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。

　　2、承包人不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　十四、知识产权

　　1、如因承包人供应的栏杆造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由承包人承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。

　　2、按有关规定承包方供应的货物应办理生产许可证而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任（含安全及质量事故责任）、相关费用均由承包方全部负责。

　　十五、违约责任

　　1、因承包人自身原因未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟壹天，承包人须按1000元/天承担违约金，延期三日仍未能竣工的，承包人须按合同预计总金额的30%向发包人支付违约金，且发包人有权单方面解除合同另行委托其它单位合作。

　　2、承包人未能按合同约定供货或调换材质、以次充好，视为承包人违约，承包人须按合同预计总额的10%向发包人支付违约金，同时须赔偿因此给发包人造成的损失，且发包人有权单方面解除合同。

　　3、承包人未能一次通过验收，须按本合同第十五条第一款违约责任处理，直至通过验收，并且由此造成的发包方损失由承包人承担。

　　十六、廉洁条款

　　1、严禁发包方人员以任何方式明、暗示请吃、请喝、收受礼金、礼品或接受提供的其他私人便利或利益。

　　2、严禁承包方人员以任何方式向发包方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

　　3、如果出现承发包双方在履约过程进行私下提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，对方有权单方解除合同，因解除相关合同造成损失的，应承担赔偿责任；同时，如有违约，仍须承担违约责任。如果上述行为严重的，保留追究法律责任的权利；如果事后主动积极向对方陈述事实，或有证据显示以上行为为工作人员施压的不得已行为，则仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

　　举报电话及联系人：13996938797李先生

　　对所举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

　　十七、其它

　　1、对合同履行过程中发生的争议，发包人与承包人应友好协商解决，争

　　议无法通过协商达成一致解决意见的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　2、发包人付予承包人的工程款，承包人须优先支付工人工资；若承包人拖欠建筑工人工资，发包人有权从工程款中直接支付，同时发包人收取该部分款项30%的违约金。

　　3、承包人须在签证内容实施完毕后三天内向发包人提出签证，过期提出则视为承包人自动放弃此签证权益。

　　4、施工过程中，如发包人需对部分工程提前安装、以作为销售使用，则承包人须按发包人的要求提前完成该部分工程。

　　5、发包人只负责提供距施工现场近距离范围内堆放材料的场地，承包人自行解决施工及管理人员住宿办公场所，发包人不予补偿费用。

　　6、承包人应按施工安全规范做好施工安全管理，指定安全、防火负责人，采取安全及防火保障措施，保证物件堆放整齐与道路畅通。并对施工期间发生的施工质量、安全事故承担全部责任，并负责及时报告发包人及政府有关部门。

　　7、在施工期间，承包人委派现场的项目经理、项目执行经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时，必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开；项目经理离开期间，项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时，上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的，承包人承担每次每缺一人1000元的违约金。

　　8、发包人对项目管理人员进行考勤管理，项目经理每个月累计离开现场时间不得超过三个日历天，每超出一天，中标人承担1000元的违约金，此后每天的违约金按1000元递增；施工过程中，发包人有权力指令中标人撤换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员（包括项目经理、副经理及施工管理人员）或班组，中标人必须服从并执行。

　　十八、合同生效

　　1、本合同自双方签字盖章且承包人提交履约保证金后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充协议。

　　3、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

　　4、本协议壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。以下无正文

　　发包方（盖章）：承包方（盖章）：

　　签约代表：签约代表：

　　电话：电话：

　　日期：

　　铁艺围栏施工合同3

　　发包单位（下称甲方）：__________

　　承包单位（下称乙方）：__________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图纸的施工作法和甲方的技术交底要求前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保该项工程顺利完成，明确双方职责，就本工程玻璃栏杆项目劳务承包施工事宜，制定如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地点：__________

　　3、工程工期：至__________年__________月__________日前（具体以项目部制定节点工期为准）

　　二、承包方式

　　1、等一切安装及关联作业的人工费、小型工具、辅料，包保障安全生产的一切防护用品[安全帽、安全手套、安全鞋]；包生活费用及设施（临时宿舍除外）。包工地范围内本工种所需材料的水平、垂直运输，包施工组织管理、工程质量、安全生产、文明施工及保障施工安全措施实施的责任等与之相关的一切内容。[乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责]。

　　2、耗材、易损工具（乙方自备照明设备及地拖线、钨丝灯具、三级配电箱等）。

　　3、本合同在执行期间内，任何一方不得以任何理由变更合同格价。

　　三、分包范围及基本工作内容

　　本工程南北楼二层走廊玻璃栏杆施工项目（以现场指定、划分为准）、设计变更、工程联系单等技术文件所示的建筑施工图、本工程采用的相关图集（或包括甲方指定）的施工任务（包括服务与维修与甲方同步），具体包括（但不限于）以下内容：

　　1、完成合同工作内容，承担自身承包风险，满足现场施工的.一切需要，符合施

　　2、提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。

　　3、场内生产、生活安全文明施工管理，按甲方指定的地点堆放材料。处理好与其它工种交叉作业矛盾的关系。

　　4、在施工中注意保护自身及他人的半成品、成品的保护，或对其它工种成品损坏应及时修整或向项目部汇报，损坏的按原价赔偿。凡发现有意损坏加倍罚款，严重的解除承包合同、清退出施工现场。

　　四、工程量计算及单价

　　1、（暂定量如下表）：

　　2、双方约定从乙方合同承包单价中拿出（约作为工期、安全、文明、质量、配合等考核费用。如果乙方发生工期、安全、文明、质量、配合达不到合同要求，则扣除上表中相关单价，扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。

　　3、合同总价（暂定）：__________大写（人民币）：______________________________

　　五、结算程序及付款方式：

　　1、甲方在对乙方完成的合同项目计量前进行质量初评，并填写质量评定表。对不符合质量要求、施工规范标准的部份，有权暂缓验收计量，待乙方修复合格后再验收计量。对最终认定不合格部份合同项目，甲方有权责成乙方限期返工。同时，

　　2、本合同项目实行综合单价包干、完工数量当月认定、按月计量方式。由甲方根据乙方当月实际完成合同项目数量进行验工计价（以实际完成数量为准），以甲方授权代表签认验工凭证为准。

　　3、

　　（1）工程完工验收后，乙方向项目部提交结算资料（按每月、每单元或每一施工段为单位）；包括以下资料：结算书、工程量计算表；安全施工，文明施工、质量、工期、配合评审合格证书；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料。

　　（2）项目部初审，项目负责人签字。

　　（3）主管领导签字生效；工程款结算单送交财务部。

　　注：无质量评定、安全施工，文明施工、工期评审的扣除该项价格。

　　4、付款方式

　　（1）、按每月30日提交进度结算书，经甲方有关部门审核后天内，按已完工程量的80%计算，扣除预支款后支付乙方工程款，各分项工程完成（验收合格）后付至分项工程款的85%，工程竣工验收合格，支付剩余15%。

　　（2）、在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款比例。

　　（3）、乙方在领取工程款时，必须提供劳务工《职工工资发放清单》。

　　六、工程质量及材料品牌规格确认

　　1、质量目标：确保本工程的施工质量达到标准；本工程以的标准进行施工验收。

　　2、玻璃栏杆所用材料均按业主指定品牌及规格施工，如与样品或样板不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的责任及一切经济损失由乙方承担。

　　七、施工工期

　　起始日期：__________

　　竣工日期：__________年__________月__________日

　　具体完成时间及节点完成时间按现场项目部安排为准。

　　必须无条件（原因）的按项目部约定的节点时间、竣工时间完，因承包人原因造成逾期竣工，则由承包人赔偿发包人在总承包合同中约定的关于工期的罚金。具体由发包人定，在工程款中扣除。

　　八、安全、文明施工

　　九、甲、乙双方的权利和义务、责任

　　（一）甲方

　　1、甲方委任为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权力。

　　2、甲方有权对乙方的工程进度、工程质量、安全生产、技术资料等进行指导、检查和督促；做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。乙方不能满足要求时，对于甲方提出的整改建议，乙方应予以整改，费用由乙方承担。

　　3、甲方根据工程进度需要，及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料、组织乙方进行图纸会审。

　　4、负责定期和不定期召开生产协调会，及时检查隐蔽工程，办理工程量签证，协调与配合各单位的关系，协调各施工班组的工作。

　　（二）乙方

　　1、乙方（身份证号）为乙方负责人。必须驻工地行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。合约期内，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意，否则按200元/次外另按200元/天处罚。

　　2、乙方必须严格按计划执行甲方施工进度计划，及时调整施工人力，保质、保量完成施工任务。乙方应按甲方要求积极组织足够带班和工人完成所承担施工任务（原则上乙方作业人员不少于5人，带班不少于1人）。当甲方认为乙方人员不足而要求增加人员时乙方应无条件增加作业人员，否则甲方有权随时抽调其他施工队伍协助完成或调整施工任务，因此造成增加费用概由乙方负责。

　　3、若施工中无故影响施工进度计划、拖延工期、质量低劣造成重大质量安全事故及乙方原因中途退场者，乙方同意按照已完成工程量的80%结算。

　　4、乙方必须做好现场文明施工，合理使用材料、工完场清；材料进场卸车后，必须按指定地点堆放整齐。生活区域的文明卫生、防火、防盗、注意安全、注意节约用水、用电；乙方必须负责自有班组内全体人员的劳保、社保福利、违章处罚赔偿费用。

　　5、乙方班组人员在施工期内所发生一切安全事故费用及工伤医疗费用金额每壹人/次在2000元以内者由乙方承担全部费用；安全事故费用及工伤医疗费用金额每壹人/次在2000元以上者，超出2000元以上部分，乙方承担50%责任费用，由甲方补偿50%费用。

　　6、乙方必须合理使用和保养各种施工机械设备；如因操作不当，造成安全事故，一切责任由乙方负责；损坏的工具、设备需照价赔偿，并按章处罚。

　　7、乙方必须教育所属人员爱护公物、行为端正，不得破坏工地财物、建筑成果和偷窃事件发生，如有违犯的，按其价值罚乙方十倍的罚款，并在乙方工程结算款中扣回。情节严重的移交有关部门处理。

　　8、当乙方有下列行为或情况之一时，甲方有权解除合同并追究承包方违约责任，并处以5000元的违约处罚。：

　　（1）乙方人员、材料、机械配备不足不能满足施工要求的；

　　（2）存在严重的质量问题和较大安全隐患，并拒绝整改的或一再整改无效的；

　　（3）乙方中途放弃承包或将工程转包、分包给第三者的；

　　（4）在施工过程中所属施工人员冲击甲方、业主或政府办公场所，阻扰上述机构的正常工作；违反国家法律法规和本合同约定不能继续履行合同的。

　　十、其他约定：

　　1、由于政策变化、不可抗力以及业主、设计、监理、甲方原因导致工程临时停工、窝工、误工、停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

　　2、现场所有借工及增加工程量必须在当月汇总由项目部负责人签证确认后送到公司相关部门进行审核确认。

　　3、本工程承包施工协议书未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同等法律效力。

　　4、本合同一式六份，甲方执五份、乙执一份，甲、乙双方代表签字、盖章后生效，工程款结清后，本合同自行失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　铁艺围栏施工合同4

　　甲方：________

　　乙方：________

　　一、甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

　　二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。

　　三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

　　四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。

　　五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的.70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。

　　六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）

　　七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。

　　八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。

　　九、本工程所有款项不含税金。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（签字盖章）：________乙方（签字盖章）：________

　　代表：________代表：________

　　电话：________电话：________

　　________年________月________日________年________月________日

　　铁艺围栏施工合同5

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律、法规以及四川利基建设有限公司《关于工程项目管理的相关规定》，甲、乙双方本着公平、自愿、诚信、务实的原则，就本工程施工事项达成以下一致意见，供双方遵守。

　　第一条、工程概况：

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地址：_________

　　3、工程内容：__________

　　4、承包方式：、包制作人工、运输、安装、油漆（含油漆材料和刷漆）、制作安装所需辅料（甲方只负责提供栏杆主材）、包安全防护及劳保用品、小型机具和安装所需材料、本项工作完成后做到工完场清、竣工验收前栏杆卫生清理、包验收资料、管理费、利润、税金、包验收、售后服务。

　　5、开工日期：__________

　　6、交工日期：按甲方要求的完工时间交工。

　　7、质量标准：合格（满足设计要求及强制性条文规定）

　　8、单价：生活阳台栏杆__________元/米；女儿墙栏杆__________元/米；护窗栏杆__________元/米；楼梯木扶手栏杆__________/米；残疾人坡道扶手栏杆__________元/米。

　　第二条、组织领导：

　　1、甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责工程施工生产安排、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2、乙方必须确保进场人员的政治、技术素质合格，身体健康，严禁使用童工，特殊工种必须持证上岗。乙方进场时，应收集所有组员一寸免冠照片三张和身份证复印件一份，并附花名册一式二份上交甲方。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。所有经批准进场的工人须持有效证件（工作证）方可进入施工现场。

　　3、乙方应服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度。

　　4、合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停工、延误工期等，造成的一切经济损失均由乙方全部承担；同时，甲方有权单方面冻结乙方承包工程款并解除合同。

　　第三条、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①提供乙方进场人员进出工地临时证件。

　　②负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。

　　2、乙方责任：

　　①严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行建筑工程施工技术验收规范。服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上标准。

　　②严抓本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须进行三级安全教育，必须认真学习、执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。

　　③做到文明施工，工完场清，并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其施工人员的关系。若有违反，乙方须承担相应责任。

　　④绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须常驻作业现场（法定节假日除外，但须安排责任人员值班），未经项目经理同意不准离开工地。

　　⑤班组长应保证足够的力量（每月不少于26个工作日）满足工程施工生产需要，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。

　　⑥严格遵守甲方现场节约相关规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾。

　　⑦爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切小型机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　⑧乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权在工程款中逐项予以扣款，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予以清除出场。

　　1、工程质量应达到公司与业主签订协议的质量标准，质量标准的评定以国家现行建筑工程质量验收规范以及公司工程质量管理实施办法为依据。工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方应立即退场并承担违约责任，甲方有权追究乙方由此而造成的一切损失。

　　2、每一道工序完成后，乙方施工人员必须做到工完场清，并按规范要求和技术交底进行自检，自检、互检合格后，乙方通知甲方施工管理人员进行验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。

　　3、对在检查中发现属乙方施工原因造成的问题，必须及时无条件地返工整改；因返工所造成材料浪费的`，乙方除赔偿返工的材料损失外，甲方将通报批评，并每处再按____________________元进行罚款处理。

　　第五条、安全及保险：

　　1、乙方应遵守国家有关建设安全生产法律、法规管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受相关职能部门和安全人员的检查。人身意外伤害团体保险由甲方统一购买，费用甲乙双方各承担50%。

　　2、凡因乙方不遵守安全操作规程而造成人身伤亡以及直接经济损失，由乙方自行负责。

　　3、乙方作业班组进场施工前，必须参加甲方项目部组织的安全教育培训和安全技术交底，双方应签字记录留底。

　　4、工地范围内严禁出现打架、斗殴事件。发生一次打架，双方当事人各扣工资500元，由公司在当事人所在班组当月工资中直接扣除。

　　5、工地内严禁赌博，对参与赌博者一次扣工资200元，公司在发放班组工资中直接扣除。

　　第六条、工程款支付：

　　1、施工完工公司付款后付至完成工程量的50%，竣工验收合格后三个月付至总工程款的97%，留3%作为工程质量保修金，质保期一年，无质量问题一年后一次性退还付清（不计利息）。

　　2、甲方项目部现场管理人员按照实际制作安装长度计算，经项目部技术人员复核后报项目经理审核签字，经办公室财务盖章后生效。

　　第八条、履约保证：

　　1、合同执行过程中，乙方应向甲方缴纳履约保证金人民币￥____________________：（大写：______________________________）。履约保证金在乙方完成承包范围内全部工程内容，并经甲方现场项目部和相关职能部门验收合格后十天内无息退还。

　　2、乙方经与配偶协商，愿以个人及家庭共同财产对乙方履行以上义务承担经济连带清偿责任。

　　第九条、特别约定：

　　1、本工程竣工验收合格后30天内，甲乙双方经办人办理相关费用结算，并经双方负责人签字，公司财务盖章确认后生效；其他任何个人不能以公司的名义出具任何结算凭据，若乙方单方认可该结算凭据，则承担由此造成的全部责任和一切经济法律后果。

　　2、其它：

　　①本合同单价包含本人及下属班组工人的全部福利待遇。

　　②由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

　　③凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，一切费用及责任全部由乙方负责。

　　第十条、其他事宜：

　　1、甲、乙双方在履行协议过程中发生争议，可以通过协商解决。协商不成可以通过甲方所在地的法院起诉解决。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份、

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　铁艺围栏施工合同6

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合鄂尔多斯市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就金景阳城市花园围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致，订立本合同

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程期限：自甲方书面通知进场施工之日起，至工程全部竣工共天（日历天）。

　　二、承包方式和范围

　　1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

　　2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工）

　　3、工程量：700m（暂估）(最终以现场实测为准)

　　三、质量要求

　　栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。

　　本工程围墙铁艺栏杆：

　　1、高度为1.5m；

　　2、50x50方管壁厚为1.5mm；

　　3、40x40方管壁厚为1.2mm；

　　4、20x20方管壁厚为1.0mm；防锈漆为黑色；乙方安装时，主立管与预埋件必须满焊。乙方必须根据图纸及限价房意见进行施工，

　　四、合同价格

　　本工程为固定综合单价为元/1延长米（包括铁艺栏杆材料制作安装刷油）。总价款以现场实测核算为准。

　　五、付款方式

　　发货前甲方支付乙方预付款10000元整，乙方货到现场后，甲方付款达到所到现场货款70%，竣工验收合格后付至合同价款的95%，其余5%如没有维修问题一个月内一次性付清。

　　六、责任

　　甲方

　　1、负责提前7日向乙方发出进场通知。

　　2、负责提供乙方施工用水、用电源等，电源线、水管乙方自备。

　　3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。

　　4、办理工程竣工结算。

　　5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。

　　乙方

　　1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。

　　2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。

　　3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件，并提供相应质量合格证明和使用说明书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。

　　4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。

　　5、乙方应服从甲方委托的总包单位的`现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从总包单位的统一调度与安排。

　　6、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。

　　7、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术资料。

　　8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。

　　9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全责任由乙方全部承担。

　　七、工程验收

　　1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021-20xx）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）为主要依据。

　　2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套，并将竣工申请于工程竣工后5日内送呈甲方。

　　3、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担。

　　4、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。

　　八、工程结算

　　1、工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方须及时提交工程结算报告，并会同甲方办理工程结算；甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作，甲乙双方达成一致意见法人

　　代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。

　　2、工程总量按照实际发生进行结算。

　　九、工程保修

　　1、本项工程质保期为贰年，质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；

　　2、质保期内因围墙铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负责免费更换或维修；

　　3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，维修的费用标准由甲方确认并在质保金中扣除；乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。

　　4、质保期满后，甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题，甲方负责在一个月内将扣除已发生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。

　　十、违约责任

　　1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥1000.00元的违约金；

　　2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对该乙方进行经济处罚。

　　3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。

　　十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。

　　十二、争议

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。

　　3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。