最新水利施工合同

最新水利施工合同范本（通用6篇）

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的最新水利施工合同范本（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　最新水利施工合同1

　　发包人：_________

　　法定代表人：_________

　　承包人：_________

　　法定代表人：_________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________

　　二、工程承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：______年____月____日；

　　竣工日期：______年____月____日；

　　合同工期总日历天数为____天。

　　四、质量标准：合格，争创优良。

　　五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

　　七、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　八、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

　　九、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的.市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十、质量和验收

　　中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十一、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十二、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十三、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十四、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十五、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十六、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十七、违约、索赔、争议

　　1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

　　2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。

　　十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　十九、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十、本合同一式____份，双方各执____份。

　　发包人：_________承包人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　最新水利施工合同2

　　发包方：_________

　　法定代表人：_________

　　承包方：_________

　　法定代表人：_________

　　依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程承包范围：根据施工图纸要求。

　　二、合同工期

　　自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。

　　三、质量标准

　　合格（按设计施工合同质量要求）。

　　四、合同价款

　　金额：_______元。

　　五、双方主要义务和责任

　　1、甲方主要义务和责任

　　（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

　　（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

　　（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

　　（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

　　2、乙方主要义务和责任

　　（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。

　　（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

　　（3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

　　（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

　　（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

　　（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。

　　六、工程进度

　　1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

　　2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。

　　七、工程质量和验收

　　1、本工程质量要求达到合格。

　　2、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。

　　3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。

　　5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

　　6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

　　八、材料、设备采购供应方式

　　1、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

　　2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

　　3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。

　　4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。

　　九、付款方式

　　1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的.比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

　　2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。

　　3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

　　十、工程合同价目竣工结算

　　1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。

　　2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

　　3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：

　　（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

　　（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

　　（3）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

　　十一、其他

　　1、违约

　　甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

　　（1）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。

　　（2）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。

　　（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。

　　2、纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　3、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。

　　甲方：_________（公章）乙方：_________（公章）

　　法定代表人：_________（签字）法定代表人：_________（签字）

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　最新水利施工合同3

　　发包单位：_________（简称甲方）

　　承包单位：_________（简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

　　第一条：工程地点：________________________。

　　第二条：工程内容：________________________。

　　第三条：承包方式：乙方包工包料。

　　第四条：工程价款及调整

　　1、工程价款：_______元。

　　2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

　　（1）甲方代表确认的工程量增减；

　　（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

　　（3）工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；

　　（5）合同条款以外得其他增减或调整。

　　第五条：付款方式

　　1、工程款支付方式：银行转账。

　　2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。

　　3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

　　第六条：合同工期

　　1、双方商定总工期为_______天。

　　开工日期：____年____月____日；

　　竣工日期：_____年____月____日。

　　2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；

　　（2）工程量变化和设计变更；

　　（3）工程款未按时支付；

　　（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。

　　3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

　　第七条：工程质量要求

　　1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　第八条：材料设备

　　1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任

　　1、甲方：

　　（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；

　　（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；

　　（3）按时支付工程款项；

　　（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；

　　（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；

　　（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；

　　（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；

　　（8）组织工程竣工验收工作。

　　2、乙方：

　　（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；

　　（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；

　　（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；

　　（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

　　（5）参加工程竣工验收工作。

　　第十条：保修

　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的.保修条款执行。本工程保修期为_____个月。

　　第十一条：工程停建或缓建：

　　1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。

　　2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

　　第十二条：违约责任

　　1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。

　　2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。

　　4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　第十三条：纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　第十四条：其它

　　1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。

　　2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

　　第十五条：合同生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。

　　发包单位：_________承包单位：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　最新水利施工合同4

　　发包单位：________（以下简称“甲方”）

　　承包人：________（以下简称“乙方”）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：

　　a强电：按水电安装要求施工完毕；

　　b弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；

　　c防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；

　　d给水：室内按给水图施工完毕；

　　e雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；

　　f污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；

　　g工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。（不含材料）

　　4、施工现场条件：以现场实际情况为准。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。

　　2、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。

　　3、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：_________年____月____日

　　2、第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。

　　3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　1、建设强制性条文；

　　2、《建筑工程质量检验评定标准》

　　3、《建筑电气工程施工质量验收规范》

　　4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

　　5、《采暖与卫生施工验收规范》

　　6、《电气安装工程施工及验收规范》

　　7、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

　　8、省、市相关部门的各种规章制度；

　　9、甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额2000元/次。

　　五、文明工地、安全标化标准：

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。

　　2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。

　　六、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为含税可调价。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》

　　（2）材料按地方信息价。

　　（3）无信息价的按与业主方认质认价。

　　（4）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　七、工程款的结算及违约保证金的收取：

　　1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%；建安税金由甲方承担。

　　2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。

　　3、第一阶段封顶盖瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。

　　4、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的97%，剩余3%作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的.维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　八、甲、乙双方权利与义务：

　　1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求，并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。

　　6、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

　　8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

　　9、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款500元。

　　10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。

　　11、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

　　12、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。

　　14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行商议后解决。

　　九、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、《施工现场临时用电安全技术规范》

　　2、《建筑机械适用安全技术规程》

　　3、《建筑施工安全检查标准》

　　4、《建筑施工高处作业安全技术规范》

　　5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、《贵州省治安管理处罚条例》

　　十、合同生效：

　　1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；

　　2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决；

　　4、本合同订立时间：____年____月____日；

　　5、签订地点：________________________

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　最新水利施工合同5

　　发包方（下称甲方）：________

　　承包方（下称乙方）：________

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：________________

　　1.2工程地址：________________

　　1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）

　　第二条工期

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第四条合同价款

　　本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第五条工程款支付

　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

　　第六条设计变更

　　6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第七条双方职责

　　7.1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第八条安全施工

　　8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　8.2乙方必须进行安全文明施工。

　　8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的'费用，由乙方承担。

　　8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第九条关于工期延误

　　9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

　　（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

　　（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

　　第十条合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效与终止

　　第十二条合同份数

　　12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　最新水利施工合同6

　　总承包方：________（以下简称甲方）

　　分包方：________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的.前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的.工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。

　　违约责任：

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【最新水利施工合同】相关文章：

水利施工合同08-02

水利施工合同范本08-20

水利水电施工合同07-29

水利工程施工合同10-06

水利工程施工合同15篇08-23

水利工程施工合同精选15篇04-30

水利工程施工监理合同06-02

水利工程施工合同(15篇)08-09

水利工程施工合同(集锦15篇)07-12

水利工程施工合同(集合15篇)08-14