设备租赁合同

时间:2024-08-08 15:36:05 合同 我要投稿

设备租赁合同范本(15篇)

  随着法律观念的日渐普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的设备租赁合同范本,希望对大家有所帮助。

设备租赁合同范本(15篇)

设备租赁合同范本1

  甲方(出租方):

  乙方(承租方):

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确出租方与承租方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方所有的系列生产设备租赁事项,经协商达成协议如下:

  一、甲方将公司下列资产租给乙方使用:

  1、七车间、八车间厂房、造纸设备及附属设施;

  2、与其生产规模相匹配的如下设施:

  (1)水处理设备、设施及附属设施;

  (2)成品库及配件库;

  (3)原材料储存场地;

  (4)办公用房、职工宿舍;

  二、租赁期限:

  上述生产设备租赁期限为5年,自x年x月x日到x年x月x日,如乙方因生产需要延长租赁期限,应在合同期满前x日内,与甲方商议另行签订合同。

  三、双方的权利义务:

  1、关于生产运行:甲方负责运行公司所属电厂,供给乙方造纸用汽和用电;乙方负责运行造纸车间及水处理车间,并达标排放,对于各级环保部门的协调工作由甲方负责。

  2、甲方负责给乙方提供造纸所需的各种证、照及许可资质,负责协调政府各部门的关系,负责厂区内行政管理、安全保卫等工作,确保乙方生产经营的正常进行。

  3、甲方拥有良好的包装纸客户资源,如乙方需要,甲方可无偿提供,以利乙方开拓市场。

  4、乙方依法独立、自主经营,甲方为乙方的生产经营提供各种便利条件,不得干涉乙方的各种正常生产经营活动。由于甲方对政府各部门承担责任,乙方需确保合法、合规经营,不给甲方增添麻烦。

  5、乙方可根据生产经营需要自主改造租赁设备,对生产及其他用房作一般性维护和改造可自主进行,但如果对房屋结构作改动时,须双方协商解决。

  四、关于租金、电价、汽价:

  甲乙双方约定租金为每吨纸100元,租金交纳时间的计算:自乙方进厂之日起开始计算。第一年免收租金,第二年开始交付租金。

  甲乙双方商定,甲方供给乙方的电价为每度电0.73元,即每度电以低于电业公司电价(0.83元)0.1元的价格供给,以后如果电业公司的电价调整,则甲乙双方的供电价格随之调整,始终以低于电业公司电价0.1元的价格供给。

  在现在的电煤价格为每吨x元的情况下,甲乙双方商定,甲方供给乙方使用的.蒸汽价格为每吨180元,如果以后电煤价格调整,则供汽价格按每吨电煤产汽6吨作相应调整。

  五、其他约定:

  对于甲方所有的厂区内乙方未租用的闲置资产,如乙方在设备维修、生产过程中需要,乙方可以优先使用,其使用的期限及资产的价格由甲乙双方协商确定,另行签订补充协议。

  六、租赁设备的维修:

  乙方应该按照约定的用途及操作规范使用上述设备,上述所有生产设备自乙方开始生产使用后发生的一切维修及其他费用均由乙方承担。

  七、违约责任:

  1、未经双方一致协商,任何乙方不得随意变更或解除合同,任何一方出现违约行为,向对方支付违约金x万元。

  2、如乙方不能按时向甲方支付租金,乙方延迟支付租金达一个月,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

  八、争议解决:

  甲乙双方在履行合同过程中,如出现纠纷,应协商解决,协商解决不了的,由租赁物所在地法院管辖。

  九、合同生效:

  本协议一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。有效期五年,自协议签订之日起计算。

  甲方(公章):________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

设备租赁合同范本2

  甲方:_________________(以下简称:出租方)

  乙方:_________________(以下简称:承租方)

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确设备租费双方的权利和义务,经双方协商,待订立本合同,以便共同遵守:

  第一条:设备名称、型号、规格及数量

  第二条:租赁期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用,应在本合同期满前十五日内,重新签订合同或办理续租手续,否则出租方有权将设备另行安排。

  第三条:工程项目,工作内容和施工地点

  1.工程项目:_________________________

  2.工作内容:_________________________

  3.施工地点:_________________________

  第四条:租赁方式及所有权

  1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  2.租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。

  第五条:租赁价格计费时间及租费的签认

  1.租赁价格:本设备按每月_________元(大写:_________)收取租赁费,以后使用时间,按三十个日历天数计算壹个月租费,最后使用时间,不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

  2.租赁计费起止时间

  _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算

  在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的'退租日期为本次的计费结束时间。

  3.运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

  4.机械的进退场费:机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

  第六条:付款方式

  1.设备发运之前,承租方须先预付给出租方一个月的租费______________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计__________.

  2.以后按每月预付一次租费,每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

  第七条:双方义务和责任

  1.出租方的义务和责任

  (1)密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。

  (2)负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。

  (3)负责操作人员的工资及设备维修配件

  (4)与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

  2.承租方的义务和责任

  (1)负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。

  (2)提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  (3)负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  (4)负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。

  (5)提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。

  (6)租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。

  (7)负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  第八条:租赁机械的毁损和灭失

  1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

  2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。

  3.将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

  4.更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

  5.当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。

  第九条:违约责任

  1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。

  2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

  3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:

  4.要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。

  5.终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

  第十条:本合同的附件

  本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件,租赁机械发运及到达签认收据,双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

  第十一条:争议解决

  本合同如发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,也可向人民法院起诉。

  第十二条:本合同签字,盖章生效,合同一式四份,双方各持二份。

  出租方(盖章):_______ 承租方(盖章):_______

  负责人(签字):_______ 负责人(签字):_______

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本3

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则,根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定,双方经过充分协商,就甲方向乙方订购灯光设备,特订立本合同,双方共同遵守。

  一、项目内容

  1、项目名称:______________________;

  2、项目实施时间:_____年_____月_____日;

  3、项目实施地点:______________________;

  4、项目承包内容:演出舞台灯光布置。

  二、租赁期限

  _____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,共计_____日。

  三、租赁费用

  本合同费用总额(全部费用且含税)为人民币_______元整 (¥:______元);除本条款所述费用外,乙方发生的任何费用均与甲方无关。但因甲方变更合作内容而需增加或减少的费用,双方协商形成补充合同,由甲方代表人签字生效。

  四、付款方式

  1、合同签订后,甲方向乙方支付全部商品总额的约_______%款做为定金,乙方收到甲方定金后开始备货,备货周期为5个工作日。

  2、全部产品到达甲方现场并安装到位,经双方验收合格,乙方提供国家税务部门认可的全额发票后甲方付款到合同总价款的_______%款项。

  3。余下的_______%款项,从产品验收合格后满一年无质量问题无息付清。

  五、甲方的权利和义务

  1、 甲方应向乙方提供与本次制作相关的制作要求等详细资料,以供乙方工作人员使用;

  2、甲方有权督促乙方完成实施方案的规定工作,并向乙方提供双方的配合工作;

  3、甲方如需增加项目或数量,应在庆典活动举行前两日通知乙方,如乙方确有困难,甲方不得强迫执行,增加项目应享受与合同相同优惠单价;

  4、甲方负责提供本次活动的电源,在庆典过程中非乙方过错导致因停电造成的.损失乙方不承担责任。

  六、乙方的权利和义务

  1、乙方负责本次制作的前期生产和现场施工等工作,乙方需组织足够的、技能熟练的工作人员于项目执行过程中按合同内容和甲方要求完成指定工作。

  2、乙方保证

  (1)乙方应保障所提供的全部演出设备及器材符合相关国家行业安全标准﹐确保晚会的演出安全﹒乙方应对所提供的全部设备设施的财产安全负责﹐若因乙方的过错导致双方人员伤亡及财产损失﹐均由乙方承担若因甲方过错导致﹐则由甲方承担。

  (2)由乙方向保险公司购买公共事故责任险﹐乙方应在签合同前提供保险单给甲方。

  (3)若乙方延迟履行,乙方应承担因此而造成的甲方损失及法律责任。

  (4)在前期及现场合作过程中,乙方须管理好自身及所雇人员的思想和纪律行为,遵守甲方规定,否则,甲方有权作出经济处罚等决定,乙方应无条件接受。

  (5)上述所指的思想和纪律行为包括但不限于:工作态度要端正;作息安排要符合双方约 定要求;不得随意离开活动管制区域;不得干扰非乙方雇佣人员;不得擅自带人进入活动管制区域;不得擅自收取或挪用活动物品;不得破坏活动现场的管理制度等。

  3、乙方负责自身及所雇佣人员的一切工资、报酬、福利待遇;并对所雇佣人员在本项目中的一切行为负责。

  4、在本合同期内,乙方如发现有任何影响合同履行的情况或问题,应在发现后1小时内向甲方汇报,必要时以书面形式告知甲方问题详情。

  七、违约责任

  1、双方在签订合同之后,如一方无故取消,需赔偿违约金,为实际损失。

  2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断,责任由甲方负责。

  3、如为多天活动,设备需放置在活动地点,甲方负责设备的保管,如发生设备损坏、丢失等情况,甲方需照价赔偿给乙方。

  八、争议纠纷解决

  本合同签订后,甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议,双方应当友好协商解决,经协商未能解决的,任何一方可以向甲方所在地的人民法院提出起诉。

  九、其他约定

  1、本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力,本合同一经双方合法签署即产生法律效力。

  2、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议,补充协议作为本合同的组成部分,与本合同一并保存,均具同等法律效力。

  3、本合同自双方签字后生效。

  甲方(公章):______________

  乙方(公章):______________

设备租赁合同范本4

  甲方:电话:

  乙方:电话:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,为保护双方的合法权益,明确双方的权利义务和责任,本着平等、自愿、诚信等原则,经双方友好协商,就金牛王府酒店监控设备维护保养及租赁约定如下,以资共同遵守:

  第一条:项目慨况

  第二条:承包方式

  乙方负责设备的维修及保养,保证系统正常工作(不包括需要更换的材料、配件等),维修所需要的.全部材料、配件可由乙方代购且符合国家质量和技术标准,由甲方确认方可进场安装;

  1、所有的监控设备统一由乙方负责维护保养;

  2、乙方保证每月定期例行检查维保一次,保证所有监控设备的正常运行;

  3、一旦监控设备在运行中出现故障问题,甲方以电话形式通知乙方上门维修,乙方应随叫随到(维修2小时之内到达),及时排除故障。(节假日或晚上应在24小时内解决);

  4、若因为乙方未能按时到达维修地点,导致甲方无法向客户提供监控录像和视频功能,所造成的经济损失由甲乙双方协商或承担50%

  5、每月例行检查和故障处理,应由甲方保安领班陪同并在监控动态日志上进行记录。(双方签字认可)

  6、监控设备维修产生的配件费用应由乙方向甲方出具正规发票,甲方财务签字认可后,向乙方支付费用;

  7、规定甲方支付给乙方维护保养月费为(人民币大写): (¥: 月);硬盘录像机租赁每台月费为(人民币大写): (¥: 月);共租用 台;合计(人民币大写):(¥: 月)结算方式合同签字生效后壹季度结算一次(不含税)

  第三条:双方负责事项

  甲方:

  1、及时通知乙方设备故障情况;

  2、配合乙方维保人员进场及保养;

  3、为乙方提供维护、保养工作的方便条件;

  4、对乙方的保养工作进行检查,考核和监督。

  乙方:

  1、必须遵守甲方的各种规章制度和要求,服从甲方人员的管理;

  2、按照规定内容对甲方的设备实施进行维修、保养;

  3、每月派出工程技术人员巡查、维护工作,随时排除故障,保证设备的正常运行;

  4、负责向甲方提出设施设备更换、改装的建议和方案;

  第四条:注意事项

  1、乙方负责维修保养时,人工费、交通费用及相关人员的安全及相关保险等;

  2、乙方应文明服务,不得在维修时影响甲方形象;

  3、维修期间,如需要停机维修,需通知甲方后方可停机维修。本合同未尽事宜,经由双方协商解决本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同签字盖章后生效;

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  年 月 日:

设备租赁合同范本5

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲乙双方近友好协商,乙方受甲方委托,提供各项服务事宜如下:

  一、租赁设备:_________(如所需设备较多,乙方所列设备清单为合同的有效附件),音响设备租赁协议。电源、场地等请甲方准备。

  二、服务日期:_________年_________月_________日_________时至_________年_________月_________日_________时止。如活动时间为一天,甲方需提供乙方午餐及饮料。

  三、服务地点:_________。

  四、服务性质:_________。

  五、租 金支付:

  全款总额_________元人民币。此为不含税价(如开发票需交4%税金)。如甲方负责运输,则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备,并在 活动结束后负责运回,合同范本《音响设备租赁协议》。在活动当天,服务人员与设备全部运到并安装调试后,甲方需全款结给乙方,作为劳务报酬。如为多天活动,则需另议。

  六、违约条款:

  1、双方在签订合同之后,如一方无故取消,需赔偿违约金,为实际损失。

  2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断,责任由甲方负责。

  3、如为多天活动,设备需放置在活动地点,甲方负责设备的保管,如发生设备损坏、丢失等情况,甲方需照价赔偿给乙方。

  七、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定,如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执,双方不得圆满解决,将依照中华人民共和国有关法律,通过有关机构解决。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章,即时生效。

  九、对于此次活动的'配音师有何评定:优()良()中()差()原因_________。

  十、对于此次活动的音响设备有何评价:优()良()中()差()原因_________。

  十一、补充规定:现金结算。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  地址:_________ 地址:_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  电话:_________ 电话:_________

  传真:_________ 传真:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本6

  承租方(以下简称甲方):

  出租方(以下简称乙方):

  根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确合同双方的权利、义务,经协商一致,签订本合同。

  第一条、出租机械(设备)概况。

  第二条、机械(设备)使用地点及工程项目:

  本租赁机械(设备)仅限于在 ,用于工程。

  第三条、租赁机械(设备)的所有权、出租权:

  乙方应拥有出租机械(设备)的所有权或依法享有出租权,因机械(设备)的所有权、出租权争议造成甲方损失的,由乙方承担赔偿责任。

  第四条、租赁机械(设备)的约定条件

  1、机械(设备)操作:乙方为租赁的机械(设备)配备操作人员一名,操作人员根据甲方的指挥安排完成工作任务。操作人员的工资由乙方负责支付,该工资数额包含在甲方支付给乙方的租金中。

  机械(设备)运行:租赁设备的提供由乙方负责,乙方需保证机械(设备)配、构件齐全,在甲方要求的使用时间段内,应确保机械(设备)正常安全运行。

  第五条、租赁期限及租金结算方式:

  1、自 年 月 日至 年 月 日[或特别约定为: 工程完工]止。租赁期满,合同终止。

  租赁期满后 天内,甲方将机械(设备)交给乙方办理退场手续。若甲方需继续使用,应在本合同期满前 日内重新签定续租合同。

  2、租赁费的计算办法:甲方根据租赁设备的建筑施工面积支付乙方租赁费,具体为 元/平方。

  3、乙方操作人员或乙方每日与甲方核对当日完成的建筑施工面积,双方签字确认。

  4、租赁费每月结算一次,本月租金在下月 日前支付。

  第六条、租赁机械(设备)的维修、保养和费用:

  1、租赁机械(设备)在租赁期内由甲方使用,乙方应负责日常的维修保养工作,做好设备故障排除、维修工作,使机械(设备)保持良好状态,并承担由此产生的费用。

  2、机械(设备)的进场费用、退场费用、运输费用、意外损坏灭失的风险由乙方负担。

  3、机械租赁期间所需的各种油料由乙方负担。

  第七条、事故问题的处理

  1、因机械(设备)性能问题或质量问题造成操作人员、他人人身财产损失的,由乙方承担赔偿责任;

  2、因机械(设备)操作人员失误,造成他人人身、财产损失,由操作工作的管理、指挥方承担赔偿责任;

  3、因机械(设备)运行造成事故,如甲方需承担责任的。

  第八条、甲方的义务:

  1、因甲方原因造成机械(设备)损坏、丢失的',由甲方负责赔偿,但甲方的责任范围为保险理赔后的余额。

  2、甲方不得强迫乙方操作人员违章或超负荷作业。

  3、甲方对入场的乙方机械(设备)进行确认。甲方对机械(设备)的入场确认并不影响乙方对出租机械(设备)正常使用和安全性能所负的保证责任。

  4、甲方应按时支付租金。如甲方不能按时支付租金的,以迟延支付的租金为计算基数,按每日万分之 的比例向乙方支付违约金。

  第九条、乙方的义务:

  1、为甲方提供性能良好的机械(设备)。如提供的机械(设备)不能达到使用要求的,乙方应予以更换。

  2、设备进入甲方施工现场后,乙方操作人员应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度。

  3、乙方操作人员应按机械(设备)操作规程操作。

  4、在租赁期间,乙方将机械(设备)所有权转让给第三人的,应正式书面通知甲方,机械(设备)新所有权人即当然成为本合同的出租方。

  第十条、违约责任:

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,除一方依法律或本合同约定行使解除权外,未经对方书面同意,任何一方不得擅自中途变更或解除本合同。

  2、在租赁期间,未经乙方书面同意,甲方不得在租赁机械(设备)上随意增加和拆除部件,不得以租赁机械(设备)进行转租或抵押,否则由此造成的损失由甲方承担赔偿责任。

  第十一条、不可抗力

  任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在四十八小时内通知对方,在取得有关证明以后,可部分或全部免予承担违约责任。

  第十二条、争议的解决:

  有关本合同的一切争议,甲、乙双方首先应友好协商解决。协商不成,可向租赁设备使用地人民法院起诉。

  第十三条、合同生效

  本合同经双方签字且盖章后生效。本合同一式 份,甲乙双方各执 份。未尽事宜,双方另行协商解决。

  承租单位(甲方):

出租单位:(乙方):

  日期:

设备租赁合同范本7

  甲方(出租人):

  乙方(承租人):

  甲乙双方经充分协商,同意就下列房屋租赁事项,订立本合同,共同遵守。

  一、甲方自愿将坐落在青岛市城阳区 路 号的房屋(其中厂房一个、办公室两间、厨房两间、宿舍两间)以及厂房中设备(详见设备目录)出租给乙方使用。

  二、租赁期限:租赁期限 年,自 年 月 日至 年月 日。

  三、租金及支付方式:甲乙双方签定合同之日乙方缴纳定金 元乙方投产后10日内一次性支付全年剩余房租 元。第二年的房租分次支付,于第二年 月 日前支付。

  四、乙方生产产品的出口、报关、商检等手续,由甲方按乙方要求负责给予办理。

  五、乙方产品出口所产生税费由乙方负责,海关退税到甲方帐号,甲方应当在退税后3日内支付给乙方,逾期应当承担按日3%支付违约金。

  六:甲方权利义务:

  1、甲方负责为乙方提供用水和电力的供应,并负责为乙方另行安装水表和电表。由乙方按照电表和水表的计数缴纳费用。

  2、甲方应当保证来乙方的车辆进出无阻。

  3、甲方在乙方合法经营的情况下,协助乙方做好治安工作。

  4、甲方未经乙方同意不得擅自自己或者允许他人使用乙方所承租的房屋顶部。

  5、上述房屋及设备符合出租使用要求,且保证产权明确无误。

  6、合同到期后,甲方不得扣留乙方设备、原材料以及产品,否则应当承担违约责任。

  7、甲方出租房屋以及设备后,不得随意干涉乙方正常生产经营。

  七:乙方权利义务:

  1、房屋的改造装修以及设备的添加由乙方负责并出资,新增设备产权归乙方所有。

  2、乙方应当爱护建筑物及设施,如需改建、扩建,在不影响建筑整体安全情况下乙方自行施工,但需通知甲方。改建、扩建的设施,在合同终止时不得拆除,设备除外。空地未经甲方同意不得擅自挪做他用。未经甲方同意不得转租他人。

  3、合理使用电器、房屋及其它设备,不得人为造成房屋设施的`损坏。如因乙方的过失造成甲方财产损失的,由乙方承担全部责任。

  4、乙方根据工作、生产及生活的需要,在不影响建筑整体结构的情况下,可以进行安排装修施工。

  5、乙方保证从事合法生产经营,不得利用甲方条件从事非法活动,否则应当赔偿因此给甲方造成的损失。

  八、违约责任:

  1、甲乙双方在本合同执行期间,如因乙方原因造成合同违约,乙方应赔偿甲方当年租赁费的10%作为经济赔偿,但因逾期付款每逾期一日则按照银行贷款利率承担违约金。

  2、甲方不履行合同义务或者法律规定的义务,给乙方造成经济损失应当赔偿全部损失。

  (1)甲方不得擅自终止未到期合同,否则应当赔偿乙方全部损失包括但所接订单无法按期交货的经济损失、利润损失、聘请律师的费用损失,如以上损失难以计算,乙方可以要求甲方赔偿两年总房租的 %作为违约金。

  (2)合同到期后,乙方有权自由搬迁甲方不得阻挠,否则应当赔偿乙方损失,损失计算参照本合同第八条第2款第(1)项执行。

  九、免责条件如因不可抗力的自然灾害造成合同不能执行,造成双方经济损失,双方不承担责任。

  十、合同终止和续约1、合同到期视为本合同自行终止。

  2、合同到期,乙方如续约,必须在合同到期前一个月通知甲方,在同等条件下,乙方有优先承租权。

  十一、争议的解决方式本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向原告地法院诉讼。

  十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。

  附:设备目录

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

设备租赁合同范本8

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规的规定,经友好协商,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方租赁乙方设备事宜订立此合同,供双方遵守。

  1.工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3结构形式:

  1.4建筑面积:

  2.设备情况

  3.租赁期限、费用计取标准及结算

  3.1租赁期限

  3.1.1预计租赁期限为 个月(暂定自 年 月 日起至 年 月 日止)。

  3.1.2起租时间:乙方应按甲方要求的时间将租赁设备运送进场,设备安装完毕经建委指定的检测机构验收合格后,乙方组织各相关方对设备及机组人员手续进行验收,验收合格且达到使用要求后甲方给乙方开具启用通知。按启用通知的启用时间开始计算租赁费用。

  3.1.3停租时间:根据具体施工情况,甲方提前10日通知乙方退场日期,乙方按要求退场,从甲方通知退场的日期起,设备停止计算租金。

  3.2租赁费用及计取标准

  3.2.1租赁费用:

  3.2.2计取标准

  3.2.2.1租赁费为全部设备使用费用(每日24小时),包括但不限于机组人员的奖金、工资、津贴,各类保险(设备、人员等),设备保养维修费等;进出场费中包含顶升、锚固等费用;甲、乙双方确认,租赁费用及进出场费为甲方履行本合同所需支付的全部费用。

  3.2.2.2工程施工过程中,如遇到重大事故停工、政府政策停工、不可抗力等情形造成的停工,停工期间均暂停计算租金。

  3.2.2.3春节停工:

  3.2.2.4因甲方原因造成连续停机的,停机时间在 日(含)之内,甲方照常支付租金,停机时间超过 日的,甲、乙双方协商解决。

  3.3结算及付款

  3.3.1每月 日前由乙方人员根据租赁设备的数量、单价、台班,出具《设备月台班表》,经由甲、乙双方签字确认后各留存一份。非经甲方授权人员签字的《设备月台班表》 对甲方不发生效力。

  本合同项下的甲方授权签字人员:乙方授权签字人员:

  3.3.2甲、乙双方于机械设备停用后办理最终结算,共同签定《机械租赁结算单》(见附件),该结算数额为机械设备租赁的最终结算数额。

  3.3.3本合同的租金及进出场费的支付方式:

  3.3.4乙方违反合同的行为,甲方有权自合同价款中直接扣除乙方依据本合同的约定应当赔偿甲方的损失或应当支付的违约金,但对扣除情况应作出书面说明。

  3.3.6乙方应于甲方支付合同价款的同时,向甲方开具等额有效之发票,否则甲方有权拒绝支付合同价款。

  4.甲、乙双方的工作

  4.1甲方工作

  4.1.1设备进场前如实向乙方提供现场情况;提供进出场道路畅通和设备安装、拆卸等所须的现场条件(如电源配备、现场照明);提供设备、配件放置场地(乙方自行对设备及配件进行照管及维护)。

  4.1.2甲方有权对乙方编制的全部涉及设备拆立和使用的有关服务、技术、方案与安全预案进行检查,但甲方对乙方上述文件提出的修改意见、建议以及确认并不减轻或免除乙方在本合同项下应承担的责任。

  4.1.3甲方按乙方提供的图纸制作砼基础,电源接至塔基附近,乙方协助甲方完成塔基的处理。

  4.1.4甲方根据施工进度提前 天内通知乙方安排设备的顶升、锚固等工作。甲方根据乙方提供的数据和要求,做好预留孔洞和作业平台的搭设等准备工作。

  4.1.5多台设备作业时,甲方制定多塔作业方案和安全措施,并向信号工和机组人员进行交底。

  4.2乙方工作

  4.2.1乙方在签订合同前提供营业执照、企业租赁资质证明、设备权属证明、质量合格证明、有关部门颁发的租赁编号及安检局检验合格证、机组人员操作证以及建委和特种设备检测中心的各种有效证件等相关文件复印件,加盖乙方公章报甲方留存。

  4.2.2设备进场前,乙方根据现场要求,与甲方签订消防、安全、用电等安全管理协议。

  4.2.3乙方组织各方做好大型机械设备的安全技术交底工作,相关责任人签字。在安装作业前,甲方有权对乙方参与大型机械设备拆装人员的资格进行现场核实

  4.2.4乙方负责机械设备的运输、安装与拆卸。

  4.2.5乙方还应向甲方提供如下主要内容以供备案:实施依据、设备技术参数、安装方案、拆除方案、安全要求、群塔作业要求等内容。乙方在合同履行过程中严格按照向甲方备案的内容进行安装、升顶及拆除等相关工作。

  4.2.6乙方应在从事拆装工作2个工作日前,将有关资料报送工程所在地的建委履行告知义务。乙方保证其提供的有关资料能够在当地建委进行使用登记备案,否则由此产生的一切责任及损失由乙方承担。

  4.2.7乙方应向甲方提供准确的基础制作图纸和技术要求,并指派专业人员提供技术支持,协助甲方做好预埋工作。塔基础砼底座以上部分由乙方自行完成。

  4.2.8机械设备安装完毕后,乙方应当按照技术规范及说明书的有关要求对机械设备进行检验和调试,自检合格后,负责办理建委和质检监督部门的验收工作,经建委和质检监督部门验收合格后,向总包、甲方、监理及其他施工方进行安全使用说明,30日内办理完各方验收手续并签字。

  4.2.9乙方提供设备附墙与主体连接所需的墙体内所有埋件或拉接件,确保附着连接件的质量,费用由乙方承担。配合埋件的预埋(或打孔)、拉接锚固工作。

  4.2.10乙方负责对操作人员操作过程进行书面交底,并提交给甲方安全部门备案,并定期对操作人员的职业技能、安全意识等进行必要的.教育检查。

  5.设备的维修、保养

  5.1乙方必须派遣公司技术、安全人员及机组人员,按国家及工程所在地政府有关规定对运行设备及附件进行日常检查和月检,相关责任人员签字、盖章后存档并报送甲方备案,确保设备处于良好的运行状态。

  5.2机组人员应认真执行交接班制度,及时发现安全隐患,检查记录相关责任人员签字、盖章后存档并报送甲方备案。

  5.3乙方承担租赁设备日常检查、维修、保养的义务,每天至少全面检修一次,租赁期间的一切检查、维修、保养费用(包括零配件)均由乙方承担,日常检查、维修、保养工作不能影响甲方施工,否则乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失”。

  5.4乙方应在接到报修电话8小时之内,派专业维修人员到达现场。乙方因租赁设备故障维修保养而累计停机时间每月不超过24小时。超过24小时且影响甲方正常使用的,则超过8小时以内扣减一天租赁费,每超过24小时(含),扣减两天租赁费。

  6.对乙方配备机组人员的要求

  6.1乙方须保证每台设备配备 名机组人员,其中包括机长一人,机长要求有 年以上操作工龄,机组人员不得随意更换,如需更换必须经甲方书面同意。

6.2方配备的指挥人员、信号员、挂钩人员,遵守操作规程和有关规定。明确指挥方式(对讲机或旗语),使用对讲机指挥人员须说普通话,按照操作规程负责租赁设备的指挥工作。

  6.3操作人员必须持有建委规定相关上岗证件及资质证明,并符合劳动用工规定,技术等级达到行业管理要求,严格执行安全操作规程及有关规定。

  6.4对不遵守甲方工地管理制度、不服从甲方管理、刁难甲方施工人员及在工地出现偷盗、打架等治安事件的乙方人员,甲方有权根据工地管理制度进行处罚(有权直接从应付乙方的合同价款中直接扣除),且甲方有权要求退换相关人员,乙方在接到甲方通知后48小时内应以退换,被退换人员不得从事与本合同约定工程有关的任何工作。

  6.5对现场临时发生不属于结构施工的零星吊装工作(机械设备的迁移、装修吊装、设备安装吊装等),司机须配合工作。

  6.6机组人员与乙方存在雇佣关系,机组人员及租赁设备的全部保险费用由乙方承担。

  7.违约责任

  7.1乙方未在约定的时间内安装完毕租赁设备、租赁设备在交付后3日内未达到验收合格标准的、因设备故障在3日内不能修复并投入使用、未按照本合同约定的时间及时将租赁设备拆除出场的,每延期一日,向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方损失,则甲方有权向乙方追偿。

  7.2凡因乙方原因(包括但不限于配备的机组人员原因、乙方委托的第三方安装拆卸单位原因、安装拆卸过程中的安全及质量瑕疵、机械故障、机械设备本身缺陷、机械设备存在安全隐患及机械要害部位检查不到、未尽到免费维修保养义务等)导致发生责任事故或给甲方、第三方造成人身和财产损失的,乙方必须承担全部责任。

  7.3租赁期间,因第三人主张权利,致使甲方不能对租赁物正常使用的,甲方有权不支付租金,同时乙方向甲方支付合同价款总额的10%作为违约金,若违约金不足以弥补甲方损失,则甲方有权向乙方追偿。

  7.4因乙方人员违反各项相关管理规定造成甲方受到政府部门、业主书面或口头警告处分的,每次向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。

  7.5未经甲方事先书面同意,乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的,应向甲方支付合同价款总额的10%作为违约金,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

  7.6乙方承担因违反本合同约定给甲方造成的一切损失,包括但不限于第三方向甲方主张的违约责任、甲方向第三方承担的赔偿责任、甲方需要额外支付的人工费。

  7.7甲方应当严格履行合同的付款义务,在甲方资金不畅不能及时付款的,乙方同意给予甲方十个月的宽展期,甲方未按本合同的约定支付合同价款,构成违约的,支付违约金的数额累计不能超过未付合同价款数额的百分之二。

  8.不可抗力

  8.1因受不可抗力或政府行为影响而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其责任。

  8.2“不可抗力”是指本合同签订后发生的、受影响一方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、罢工、骚动、暴乱及战争(不论宣战与否)。

  8.3任何一方由于不可抗力或政府行为不能履行或不能全部履行本合同时,应及时向对方通知该不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由,并应于不能履行的事由消除之日起7日内提供有关证明机关的证明文件,并由此可部分或全部免予承担责任。发生不可抗力或受到政府行为影响的一方应于不能履行的事由消除之日起15日内继续履行本合同约定的义务,除非双方认为继续履行已无实际意义,并就此达成书面的变更协议或解除本合同的协议。

  9.合同通知送达和变更、解除条款

  9.1任何一方如果迁址或者变更电话,应至迟于发生该等变化三个工作日前书面通知对方,以保证合同顺利履行和文件的准确递送。否则,合同另一方按照本合同规定的方式及地址发出的通知视为有效送达。

  9.2直接送达的,对方签收之日视为送达;通过传真方式送达的,在发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的,挂号寄出或者投邮次日视为送达。

  9.3送达:甲方地址及邮编: ,接收人: ,联系电话: 。乙方地址及邮编: ,接收人: ,联系电话: 。

  9.4乙方有下列情形之一的,甲方有权随时不承担任何责任的单方解除本合同:

  9.4.1乙方违反本合同第7.1款约定的,延误时间超过3日以上的;

  9.4.2乙方不具备相应的租赁经营资质或在租赁期限内丧失相应的租赁经营资质的;

  9.4.3未经甲方事先书面同意,乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的。

  9.5任何一方依照本合同约定单方解除本合同的,并不影响该方依据本合同的相关约定要求对方承担违约责任。

  10.合同生效及其他

  10.1甲、乙双方之间包括本合同在内的合同、补充合同、合同附件、确认书、结算书、往来函等任何与本合同相关的文件必须加盖甲方公章并持授权委托书(需加盖单位公章)的代表人签字方可有效。

  10.2任何无书面授权委托书(须加盖单位公章)的个人签订的任何与本合同有关的文件,非甲方的意思表示,对甲方不产生任何法律约束力,由此产生的任何经济及法律问题与甲方无关,相关责任由乙方自负,乙方无权就此向甲方主张任何权利。

  10.3本合同签订地点: 。

  10.4本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,乙方持 份,甲方持 份,具有同等法律效力。

  10.5对本合同未尽事宜的进一步约定及对本合同条款的任何修改,均须由甲、乙双方协商一致并签署书面补充协议方为有效。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  10.6合同履行过程中甲乙双方签订的一切技术要求、安全协议书、现场管理规定等均作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  11.纠纷解决方式

  甲乙双方在合同履行中如发生纠纷,应当及时友好协商解决,协商不成时,双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。

  12.补充条款

  12.1经甲、乙双方协商,双方均同意对本合同如下条款不予执行: 。

  12.2经甲、乙双方协商,双方均同意对本合同补充如下内容:

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

设备租赁合同范本9

  承租方 (甲方): 出租方 (乙方):

  联系人: 联系人:

  电话: 电话:

  甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。

  1、甲方承租乙方相关设备,具体内容如下:

  2、租赁期限为

  3、租金为 。租金支付方式 。

  4、乙方人员、设备进场时间为 。

  5、甲方只负责支付租金,设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。

  6、乙方负责提供本合同约定的设备,乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场,保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件,乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。

  7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷,不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的正常施工,乙方应当承担违约责任,违约金为本合同总价款的3%。如果因此给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

  8、乙方承诺并且保证,已经为进场的设备及人员办理了相关保险,如果在施工过程中,乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏,由乙方承担赔偿责任。

  9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  10、如果在施工过程中设备发生故障,乙方应当及时派人员修理,如果不能立即修好的,乙方应当提供其他合格设备,保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

  11、如果在施工过程中,乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的,乙方应当及时更换人员,保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

  12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派,本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派,给甲方或他人造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

  13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故,由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场,不影响甲方的施工,由此给甲方造成损失的',由乙方承担违约责任。

  14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修;对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造成人身财产损失的,由乙方承担赔偿责任。

  15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

  16、如在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应当协商解决,协商不成的,按照以下第 中方式解决。

  (1)、提交天津仲裁委员会仲裁。

  (2)、提交 人民法院裁决。

  17、本协议一式 份,甲乙双方各持 份,具有同等法律效力。

  18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

  19、其它补充条款:

  甲方:天津市润禾绿化工程有限公司 乙方:

  签定人: 签定人:

  通信地址: 通信地地址:

  日期: 日期:

  Email:

  传真:

设备租赁合同范本10

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

  一、 设备的使用地点及工程情况:

  二、租赁设备概况

  设备名称:

  规格型号:

  数量(台):

  随机人员(人数): (司机 人)

  三、设备的所有权:

  本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方(甲方),承租方(乙方)对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方(乙方)不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

  四、出租方(甲方)的基本责任:

  1、提供技术性良好的设备。

  2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的'调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

  3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

  五、承租方(乙方)的基本职责:

  乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

  六、结算方式及相关事宜:

  1、结算方式:设备租赁费按累计时间计算, 元/时。乙方应在每月 日前向甲方交付上月租金。本设备租金按月结算

  2、运费的承担:设备的进场、退场费用由甲方承担。

  3、工作时间:服从乙方施工管理人员的管理。

  七、争议的解决:

  有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

  八、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

  甲方: 乙方: 电话: 电话:

设备租赁合同范本11

  承租方: (以下简称甲方)

  租赁方: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方友好协商,乙方受甲方委托,提供各项服务事宜如下:

  一、租赁设备: 乙方为甲方提供音响租赁服务,此次活动为 天(不含设备安装时间)周期,乙方提供调音人员,并服从甲方指挥,积极配合甲方主持人。设备晚间放在甲方提供的房间内。电源、场地等请甲方准备。

  (乙方所列设备清单为合同的有效附件)。

  二、租用时间:自 20xx 年 月 日 至20xx 年 月 日 止。

  三、租用地点:

  1、乙方按甲方的要求于 20xx 年 月 日 时,将上述设备送至甲方指定的地点 ,乙方在安装调试完毕后,甲方投入使用。在甲方使用设备过程中,乙方同时增派技术人员(调音员)进行现场调音。

  四、设备租金及预付款

  1:设备租赁费已包含人员服务费。

  2:此次租赁设备费用为: 元。(含税,是?否?)运输费用为: 元。 3:甲乙双方签订协议后,甲方以现金(或支票)向乙方支付设备租赁总款的20%作为订金, 约为 元。乙方到达现场安装音响设备并调试完毕后甲方向乙方交付设备租赁总款的50%, 约为 元,使用完毕当日或

  次日交付其余款项即为: 元。 (具体付款方式或付款比例可以协商)

  五、责任、违约条款:

  1、双方在签订合同之后,如甲方退

  订,乙方扣留预付款,作为甲方违约金。若甲方交付 定金后,乙方不能提供相关器械,甲方有权要求返还2倍定金。

  2、如遇甲方人为原因使活动不能举行或中途中断,甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。

  3、如演出进程中因停电或其他不可抗拒因素导致活动不能进行的, 甲方仍需向乙方支付全额租赁费用

  4、乙方保证向甲方提供有足够声压级的专业音响设备,保证活动过程中音色优美顺畅,在活动 过程中,音响出现断音(指话筒)现象应不超过三次/天(次数不累计),特别说明:话筒使用条件一定要在距话筒接收机25米范围以内,如果有人阻挡在话筒与接收机之间,产生频率阻隔致使话筒断音,或因无线电频率干扰产生的噪声,乙方无责。否则甲方有权扣留总金额的的20%款项。

  5、若为多天活动,设备需放置在活动地点,甲、乙方协商设备的保管,甲乙双方协商解决。(此条款不适用于一天的租赁活动)

  6、如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法规办理。如发生双方不能协商解决的,将依 照中华人民共和国有关法律,通过有关机构解决。此书面协议可作为参考依据。

  6、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章,即时生效。

  7、对于此次活动的配音师有何评定:优( )良( )中( )差( )

  8、对于此次活动的音响设备有何评价:优( )良( )中( )差( ) 特别说明:

  1:有线话筒、无线话筒(包括手持式、头戴式、领夹式),甲方在使用期间需轻拿轻放,爱护使用,不得用力拍打话筒音头或大力对话筒喊叫,不得拉扯头戴或领夹话筒与发射机之间的连线,使用过程中如甲方人员有上述行为,乙方有权利停止该设备的.使用。

  2:因甲方人员的上述行为造成话筒损坏,(话筒受损是指:话筒摔落在地的,使话筒外观和内部受损的,饮料饭菜弄脏的情况出现),乙方有权要求甲方负责人照市价赔偿器材。

  3:在租赁的使用过程当中,甲方务必爱护设备,(话筒支架、舞台监听音箱等),小心使用,切勿野蛮操作,粗鲁对待;更不可私自拆卸。

  承租方:

  租赁方:

设备租赁合同范本12

  ________________以下简称甲方)

  ________________以下简称乙方)

  甲方因工程需要现需租赁方所需砼泵车。为明确双方责任、权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,经双方协商签订本合同,并共同遵守。

  第一条、砼泵车情况及租赁模式

  砼泵车进场及验收:砼泵车进场时,须在甲乙双方人员共同参与下对砼泵车性能、参数、安全装置以及结构等内容进行验收;乙方须向甲方提供砼泵车行驶证、出厂合格证、保险等相关资料;验收完毕,双方代表在确认单上签字,并确认砼泵车租赁的进场日期。

  第二条、租赁方式及费用

  砼泵车的租赁模式及租金按下述第

  1、临时租赁

  说明:

  1)、空车待料时间:超时_____ 小时后____ 米臂架泵车加收_____ 元/小时, _______米臂架泵车加收_____ 元/小时。

  2)、临时租赁价格包含了设备的进出场费、设备折旧、维修、润滑保养、燃油费、操作人员工资、安全措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵4)、出租

  2、按月租赁

  说明:

  1)、月租费包含了 M(每月不超过此方量)混凝土泵送量,超出部分按 X 元/M计算,同时月租费还包含了设备折旧、维修、润滑保养、操作人员工资、安全措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵送工作所明示或暗示的费用;

  2)、设备的进出场费如果租用时间超过3个月,则由出租方承担,时间少于3个月,则由承租方承担,时间在3-6个月之间,则由出租方和承租方各承担一半;

  3)、设备工作期间的燃油由承租方承担费用;

  4)、设备租赁时间为设备到场至设备离场的时间;

  5)、出租方至少应每台设备配如应甲方要求需增加人员,则每增加一名操作人员,单价增加元

  第三条、甲方权利和责任

  1、砼泵车进场前组织乙方技术人员到现场熟悉现场情况,确定砼泵车进场后的定位布置、工作内容和必要的进场准备工作。

  2、按公司外租设备管理办法,组织砼泵车的进场验收并签署进场检查表及进场时间。

  3、在砼泵车验收合格使用过程中做好相应的安全监督工作、负责工作区域的安全防护及警戒区域的人员协调。

  4、负责对乙方砼泵车司机持证上岗进行监督并组织安全技术交底,督促乙方对司机和指挥的安全技术交底。

  5、负责督促和参与乙方对砼泵车进场后的安全检查工作。

  6、负责对砼泵车整套资质资料(包括整机出厂合格证、年检记录、行驶证、公司相关资质等)的收取和保管。

  7、在未办理完相关手续前严禁乙方私自在甲方场内使用砼泵车进行相关作业。

  8、承担因甲方原因造成的砼泵车在租赁期内发生的砼泵车的损毁和灭失风险(被盗、人为损坏)。

  9、为乙方派驻现场工作人员、操作人员提供必要的生活场所。

  10、甲方有对乙方派驻现场的管理、操作人员进行工作安排、考核、技能及安全教育的权利。

  11、甲方有权根据合同约定,对乙方进场设备进行场内调配、工作安排的权利;甲方不得超限、超载使用乙方设备。

  12、甲方提供的燃油,确保从国家正规石油公司采购,如乙方对甲方的燃油质量存有异议,应在加注前提出;甲方不承担燃油加注入车辆油箱后,乙方提出的因燃油质量造成的设备或其他任何损失。

  第四条、乙方权利和职责

  1、乙方提供的砼泵车必须证照齐全,乙方按照国家和地方管理部门要求办理相关的机械使用许可证等证件,因乙方证照不全造成的损失由乙方全部承担。

  2、乙方须根据现场施工条件需求和甲方要求,在甲方指定时间内确定砼泵车型号规格并进入现场,进场的砼泵车一经双方确认,不得中途随意更换,砼泵车铭牌功率臂长等参数必须与砼泵车出厂时保持一致,严禁使用私自更改过铭牌功率臂长的砼泵车。

  3、乙方现场的司机和指挥必须持有效操作证上岗作业,技术达到行业管理要求(要求具有1年以上操作经验),听从甲方管理人员的调度,按照规定及安全操作规程操作。砼泵车配备不少于一名司机(具体数量按被合同第一条约定),砼泵车司机的劳动关系隶属于乙方。

  4、乙方须保证机械性能良好,能满足正常的施工生产。若由于砼泵车自身原因或乙方原因不能正常工作,乙方应采取相应措施(如紧急维修或更换砼泵车等),设法保证甲方现场工作需要。

  5、乙方人员进出甲方施工现场应遵循现场规章制度,佩戴安全帽,听从甲方指挥、安排,做好文明施工。因乙方人员违反现场规章制度造成人员伤亡的,由乙方自行承担赔偿责任。

  6、乙方操作人员和乙方现场管理人员在砼泵车打开支腿和泵送前应认真观察地面是否牢固,确认后方可作业。

  7、由于乙方砼泵车本身故障和原因以及操作人员的原因而造成的安全事故及损失,其责任和一切经济损失由乙方承担。

  8、乙方应对自有司机和砼泵车购买保险,若因乙方原因影响甲方正常施工,由此产生的损失由乙方承担。

  9、租赁期间,砼泵车在作业中损坏的,由乙方承担责任。第三方造成砼泵车损坏的,乙方自行向第三方索赔。

  10、根据当地检验部门的要求,乙方砼泵车进场前提供符合管理规定的资料:

  ①砼泵车产品合格证;

  ②砼泵车行驶证;

  ③租赁单位营业执照;

  ④砼泵车机械性能表;

  ⑤乙方提供砼泵车必须保证使用年限在5年以内;

  11、乙方所提供的资料需真实有效且应与其所出租的砼泵车相吻合。

  第五条、费用结算及支付

  1、临时租赁砼泵车的结算依据为设备租赁合同及甲方指定人员签字的工作量签认单,工作量完成后48小时内结算;租金在结算完成后的1个月内支付完成。

  2、按月租赁方式租赁砼泵车的租金结算依据为设备租赁合同和甲方指定人员办理的设备进、退场签认单、超方量确认单,租金每月25日办理结算,最后一次结算在设备退场后48小时内完成;结算完成后,支付租金总额的70%,余款在设备退场后3个月内支付完成。

  第六条、安全管理

  1、施工中双方要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定,加强砼泵车安全检查和使用安全管理,并采取有效措施防止操作人员疲劳作业,确保作业安全。

  2、乙方负责砼泵车司机的安全技术交底。乙方负责砼泵车本身技术性能的安全,承担因乙方砼泵车质量原因造成的安全事故责任,并赔偿甲方全部损失及费用。砼泵车司机应按照相关安全技术操作规程和甲方现场协调人员的合理指令及规划标志作业,因乙方提供的砼泵车司机和指挥作业不当引起的人员伤害、砼泵车损坏或灭失,由乙方承担责任及发生的一切费用。

  3、乙方承担砼泵车(含臂架、砼泵车本身、司机和指挥、支腿、软管等)的安全责任。

  4、在施工过程中如发生安全事故,双方必须积极配合做好事故的处理工作,在妥善处理完毕后再明确事故引发的原因并划清责任。因甲方原因导致的责任由甲方全部承担;因乙方原因导致的责任由乙方全部承;甲乙双方都有责任的,按责任比例承担。

  5、乙方应对砼泵车及砼泵车司机和指挥购买保险,在租赁期间,如发生安全事故,由乙方负责通知保险公司、提供检验报告和有关资料,并向保险公司索赔,索赔款项用于事故损失的赔偿,甲方给予必要的协助,但不承担任何相关费用。

  第七条、职业安全健康

  1、 甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的职业安全健康的法律、法规。

  2 、乙方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产,乙方必须执行甲方的“职业安全健康管理体系”要求,服从甲方管理,接受危害辨识和安全交底,并按有关规定采取安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非甲方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。

  第八条 违约及责任

  1、甲方须至少提前3天以书面形式通知乙方组织砼泵车和人员进场。

  2、乙方应按甲方要求及时组织砼泵车和人员的进场,逾期或未按甲方要求组织进场的,按每天扣取租赁费的10%违约金。

  第九条、不可抗力

  1、双方由于不可抗力因素,如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件,而影响合同执行时,在对方确认后则合同履行时间可以延迟,延迟履行合同的期限应相当于事件影响的时间。

  2、受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面方式通知另一方,并在3日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。逾期不提交的,视为放弃不可抗力的确认。

  3、因不可抗力事件,造成机械损失和人身伤害的,由乙方承担各自责任。

  第十条、其它

  租赁期间,砼泵车的所有权属于乙方,甲方享有砼泵车的使用权,甲方不得将砼泵车转让或作为财产抵押。

  第十一条、争议的解决方式

  合同履行过程中,双方不得随意终止合同,否则造成的损失由责任方承担。因故终止合同需双方协商妥善解决,协商不成时,向合同签订地仲裁委员会仲裁。

  第十二条、未尽事宜

  本合同条款已经双方协商确认,所有字体均为打印字体(除签字和日期外),其它书体及涂改均无效。其他未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  第十三条、合同生效

  本合同原件一式四份,甲、乙双方各执二份。经双方法定或委托代理人签字、盖章(须加盖骑缝章)生效,双方办理完砼泵车退场交接手续并付清款项后自行失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  承租方:__________公司

  出租方:__________公司

  出租方根据承租方需要,同意将砼泵车(以下简称“泵车”)租给承租方使用。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务关系,经双方协商一致,签定本合同。

  第一条 车辆的租赁价格、期限及结算方式

  1.租赁价格:____元/m3(现场泵送单价)。

  2.租赁期限:承租方和出租方根据工程需要另行协商。

  3.结算方式:泵送方量累计达到________方结算一次。

  第二条 双方权利与义务

  1.合同签订后,出租方应根据承租方需要提供泵车资料复印件。

  2.租赁期间,承租方根据工作需要可随时调度出租方泵车。出租方内部有泵送任务时,应提前与承租方协商,在不影响承租方生产的情况下,可将泵车调回。在承租方没有泵送任务的前提下,出租方可将泵车转租给第三方使用,其后承租方泵送任务顺延。承租方与第三方同时有泵送任务时,优先满足承租方使用。

  3.出租方负责泵车的运行、操作、维护保养等工作,并承担相应费用;操作人员要持有效证件上岗。

  4.出租方负责泵车在租赁期间所需的燃料、油料,并承担相应费用。

  5.操作人员自进入承租方施工现场,必须遵守承租方施工现场的规章制度,服从承租方的`安排和管理。如司机违章或不接受管理,承租方有权对其进行经济处罚,其罚金可从租赁费中直接扣除。

  6.如有正当理由,承租方有权要求出租方更换操作司机。

  7.出租方承担泵车的养路费、保险费等,并承担租赁期间因自身原因所发生的一切安全、机械事故责任。

  8.承租方有义务为出租方泵车操作人员提供住宿条件和泵车停放场地。

  9.承租方在租用期间有义务保护出租方泵车。

  第三条 出租方与承租方的变更

  承租方不得将泵车转租给第三方使用。

  第四条 违约责任:

  如有违约,违约方应据实赔偿守约方直接损失。

  第五条 争议的解决方式

  如有争议,双方协商解决;协商不成,可向当地人民法院起诉。

  第六条 其它约定事项

  《混凝土输送泵车施工安全技术交底》作为合同附件,双方严格按照混凝土输送泵车施工安全技术交底进行施工作业。

  合同未尽事宜,双方协商解决。

  第七条 合同终止条件

  承租方付清全部租金后本合同自行终止。

  第八条 合同生效条件

  本合同经双方加盖公章,经办人签章后生效。

  本合同一式肆份,承租方贰份,出租方贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  出租方:甲方________________________

  承租方:乙方________________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利与义务关系,经双方协商,签订本合同。

  第一条 租赁设备名称、数量、价值

  甲方根据乙方的要求,选定以下设备租赁给乙方使用,具体报价见附件一、二 设备名称:

  规格型号:________________________

  价 值:________________________

  数 量:________________________

  附 件:________________________

  状 况:运转正常

  使用地点:________________________

  第二条:租赁期限

  自20xx年 月 日至20xx年 月 日止合计 天,如需要继续租用,应在本合同期满前15日内,重新签订合同。若乙方实际使用期限不足一个月的但超过了15天(含15天),按照一个月计算租金,15天以内按照月租金的50%计算。租赁期满后,双方没有续签合同,而乙方又不购买本合同设备而继续使用本合同设备的,自租赁期满之日起,按照实际使用天数计算租金。

  第三条: 租金及结算

  设备租赁费用:________/月.套,________天.套

  租金支付:本合同签订的当日,乙方应向甲方缴纳第一期租金 /月.套,共计租金元整,以便甲方准备相关租赁工作。此后乙方务必在每月的10日之前向甲方预付下一租期(或下一个月)的租金。如乙方不能按期支付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收千分之五的滞纳金。

  第四条:保证金

  经甲、乙双方协商,甲方收取乙方每套设备____________ 万元保证金,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵为租金。租赁期满,扣除应付租赁设备的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。

  第五条:双方责任和权力

  在设备租赁期间,本合同及附件中所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁设备只有使用权,没有所有权。乙方收到设备后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件,因乙方未按规定投保造成设备财产损失而无法得到赔付的,应由乙方负责全部赔偿。

  1、甲方责任和义务

  甲方确保租赁给乙方的设备质量合格,出厂时运行正常、机件齐全。

  2、乙方责任和义务

  (1)在租赁期内,乙方不得转让或作为财产抵押,未经甲方书面同意乙方不得将租赁设备转租给第三人,亦不得在设备上改善、增加或拆除任何部件和迁移安装地点,甲方有权随时检查设备的使用和完好情况,乙方应提供配合。

  (2)设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责,设备的质量问题由甲方负责。

  (3)租赁期内发生和各类机械事故,乙方均应及时如实填写事故报告,并通知甲方,对隐瞒不报或避重就轻,甲方有权向乙方提出赔偿要求,情节严重者,甲方有权终止租用权。

  (4)使用结束后,乙方一次结清费用并且必须做好设备的退场工作,完好退还到甲方指定地点。

  第六条:租赁设备的交货和验收

  1、租赁设备交货地点为甲方,由甲方向乙方交货。因不可预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁设备延迟交货,甲方不承担责任。

  2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁设备,同时将将收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。

  3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁设备已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁设备的验收收据交付给甲方。

  4、如果乙方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符,不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则视为租赁设备符合本合同及附件的约定要求。

  第七条:租赁设备的使用、维修、保养和费用

  1、租赁设备在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常机油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。因设备质量问题造成维修的,由甲方负责维修费用,但因乙方操作不当而引起的维修费用则由乙方承担。

  2、乙方在使用过程中更换易损件,应按照本合同附件《 设备清单和价格表》中所列清单和价格,提前一天向甲方提出购买清单,购买费用从保证金扣除。

  3、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,甲方维修设备所产生的差旅费用由乙方承担。甲方正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数租金;若是乙方操作不当原因造成设备故障的,乙方租金不能免除。

  4、租赁设备在安装、保管、使用等过程中致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。

  5、租赁设备在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税金,均由乙方承担。

  第八条: 租赁设备运费的承担

  租赁设备进场退场的费用,运费由乙方承担。

  第九条:租赁设备的损毁和灭失。

  1、乙方承担在租赁期间内发生的租赁设备的毁损(正常损耗不在此列)和灭失的风险。

  2、在租赁设备发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之

  一,由乙方负责处理并承担其一切费用:

  (1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态;

  (2)更换与租赁设备同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用

  (3)当租赁设备损毁或灭失至无法修理的程度时,乙方应按《设备租赁报价单》中所列的售价赔偿甲方。

  第十条:特别约定

  1、在租赁期内或期满后,若乙方要求购买本合同设备的,甲方同意按本合同附件《设备租赁报价单》规定的优惠价格将设备所有权转给乙方。乙方保证金可转化为购买设备款,已支付的租金则不予以退还。

  2、若乙方按照本条约定愿意购买本合同设备的,需提前7天告知甲方,而设备转让款的支付时间可双方协商确定,但最迟应在自原租赁期满之日起不超过15天内付清全部设备转让款。

  第十一条:商业秘密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容,但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外,任何一方违反保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第十二条:违约责任

  1、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反合同约定。都应向对方偿付本合同总租金的 % 的违约金。

  2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方除按照本条第一规定追究乙方违约责任外,还有权采取下列措施:

  (1)没收乙方保证金,要求乙方及时付清全部租金和其他相关费用。

  (2)终止本合同,收回或要求归还租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的一切损失,包括但不限于合同履行完毕的预期全部租金利润。

  第十三条:合同期满后,如双方愿意延长租赁期,应重新签订合同。

  第十四条:争议解决方式:

  凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,约定应 人民法院起诉,其诉讼费用及胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

  第十五条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方通过协商做出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本13

  尊敬的审判长、审判员:

  四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:

  一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

  1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

  2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

  3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。

  据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。

  二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

  1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

  2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。

  3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。

  4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

  5.建设工程领域,普遍存在借用资质的`现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?

  三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

  1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

  针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

  法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

  秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。

  被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

  然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。

  2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

  另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

  3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。

  四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

  1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

  2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。

  3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。

  综上所述:

  1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。

  2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。

  3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

  此致

  遂宁市中级人民法院

  四川法银律师事务所

  杜正武付贤禹律师

  二〇一三年一月十五日

设备租赁合同范本14

  承租人(甲方): (单位全称)

  出租人(乙方): (单位全称)

  依照《中华人民共和国合同法》和承租人单位制定的《建筑起重机械租赁框架合同》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方协商一致就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下:

  第一条:使用地点、项目名称和施工内容

  使用地点: 彭山区青龙开发区

  项目名称: 成都苏宁B2C自动分拣中心项目

  第二条:租赁设备明细、租赁费用及支付

  1、进出场费为正常安拆价,如甲方由于图纸更改或场地原因使安拆场地发生变化增加难度,则进出场费甲方应按实际增加费用进行追加。塔机一次性进出场地运输费、安装拆卸所用吊车费(25T及以下汽车吊费用)、安装拆除人工费、地脚螺栓等配件费和塔机检测费(包括塔机顶升至本次使用的最终高度后再次经有相应资质的检验检测机构检测合格的费用)以包干方式计,由乙方包干使用。进出场费16000元/台,包干使用。

  2、春节放假期间7天不计取租赁费。遇不可抗力引起设备停用闲置时,不收取租赁费。

  3、计价方式:按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

  4、预计使用时间月,租赁费用总额约)。租赁费用结算以实际使用天数办理;办理流程:每月25日,乙方开据发票、在甲方公司办理付款手续。

  5、支付方式:转帐支票或现金。

  6、支付期限:进出场费在设备安装完毕,检测合格后一个月内支付全额16000元,机组人员工资由乙方发放;租赁费为次月付上月的75%不含人工工资其余25%在建筑起重机械拆除出场后办理租赁费用结算打欠条公司盖章;工程竣工后四个月内支付完剩余费用。

  第三条:租赁期限

  设备进场到安装完毕检测合格之日为安装期间,设备租赁费用计算从检测合格之日开始计算至报停日塔吊租赁不足四个月按四个月算。

  因工程需要延长租期,双方应在合同届满前15日内,续签合同。

  租赁期满,甲方继续使用租赁机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但租赁期限为不定期。

  设备租赁费用计算截止日期为设备停止使用之日。

  如设备停止使用后不具备拆除条件,则从停止使用之日开始计取闲置费用,具备拆除条件后,不再计取闲置费用。

  第四条:租赁机械交接与验收

  1、乙方按甲方工程项目要求的时间完成建筑起重机械安装,并通过第三方检测合格,交付甲方使用,并开始计算租赁费。甲方工程项目必须保证合理的安装条件。起重设备备案、安拆备案、使用备案由乙方负责办理,甲方必须配合完成有关盖章用印手续。

  2、甲方工程项目应当在建筑起重机械要停止使用前 7天书面通知乙方。乙方应尽快安排建筑起重机械的拆除工作,甲方必须保证合理的拆除条件。

  3、如果甲方停止设备使用后,通知乙方折除设备,或无法通知到乙方拆除设备,将从停止使用之日开始不再计取租赁费用和闲置费用。

  第五条:租赁的建筑起重机械的设备管理

  1、租赁的建筑起重机械由乙方负责操作和设备管理。建筑起重机械应当配备取得相应特种作业证(四川省建设厅颁发)的操作、指挥和安拆人员,并对设备及配置的机组人员进行日常检查和管理,确保设备在安全、正常技术状态下运行,对设备的安全使用负责。

  2、因故障造成租赁机械无法正常运行时:一般故障乙方应在4小时内排除,大的故障(起升、回转、小车的大故障)不得超过12小时。如12小时内未能修复的,乙方免收维修期间的租赁费。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成,甲方仍应支付修复停运期间的租金。每月每台塔机故障不得超过2次4小时以上,若超过2次以上,每次扣除一个台班,每月超过一次24小时以上故障的,每次扣除2个台班。

  3、双方约定每月一次,每次4小时为机械正常维护保养时间,具体时间由甲方工程项目与乙方管理人员商定。

  第六条:双方权利和义务

  甲方权利义务

  1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械,要求乙方正确安全地操作和维护租赁使用的建筑起重机械。若因为乙方原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械。

  2、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

  3、甲方应当为乙方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利,按时接收或验收乙方交付的机械设备。

  4、甲方应当为租赁机械提供安全作业环境,负责机械设备在施工现场的看护,保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损灭失的,应赔偿乙方损失。

  5、未经乙方书面同意,甲方不得转租本合同名下机械,不得对租赁机械进行改装或增设他物。

  6、配合乙方办理建筑起重机械的安装备案和使用备案,完成有关盖章用印手续。

  7、不得违章指挥建筑起重机械和机组人员,不得强令机组人员冒险作业。

  8、承租人应当确保出租人塔机进出场三通一平,排除障碍,提供安装和拆卸的地理条件。

  9、保证塔机供电电源安置在塔机基础附近三米内,专用配电应按用电规范要求配置,电压应保持在360-400之间。

  10、塔机操作和指挥人员的工作量除白天外每人夜班不超过20点,超过由承租方付超时工资,每人每小时15元。

  11、为机操工和指挥人员提供食宿环境。

  乙方权利义务

  1、乙方有权按照合同约定收取租金。

  2、因甲方原因导致的'机械毁损灭失,乙方有权要求甲方赔偿。由于塔机本身性能原因及违章操作造成的安全事故由乙方负责。

  3、乙方应当按照约定的时间、地点完成建筑起重机械的安装验收,并通过第三方检测,不得提供已经淘汰或报废的机械设备。乙方应提供塔机基础图并负责安装地脚螺栓的预埋工作,提供塔机使用的相关资质及装拆资格说明,并保证进场塔机使用年限均在4年以内(20xx年08月01日后出厂的设备)。

  4、乙方应向甲方当提供建筑起重机械的生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证等资料,负责到建设行政主管部门办理建筑起重机械的安装备案和使用备案。(塔机驾驶室应加质量好的锁,加强管理)。

  5、乙方应当向甲方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明;乙方应每月向甲方出具每台设备的自检记录;操作人员应按时认真填写交接班记录、维修保养记录。

  6、乙方应当提供技术保障,承担租赁期间的维修保养义务,并承担钢丝绳、滑轮、料斗(每台一个)、长短吊绳。吊绳三副以旧换新,丢失赔偿每副80元,塔吊上的绳卡、吊钩、吊环由出租方自备,场地上的绳卡、吊钩、吊环由承租方承担。

  7、乙方指派的机组人员具有两年以上的操作经验,必须具有相应的上岗证(四川省建设厅颁发),遵守各项操作规程,并应拒绝甲方提出的违章指挥。保证每班一个司机,两个指挥,否则将视具体情况扣除当班人员的工资及机械租赁费。

  8、由于承租方工地供电电压的问题造成塔机不能正常工作,以及不按合同付租赁费出租方有权停机,停机期间按正常租赁费收取。

  第七条:违约责任

  甲方违约责任:

  1、因甲方原因单方解除合同,如给乙方造成损失,应向乙方赔偿相应损失。

  2、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用租赁机械的,致使租赁机械受到损失的,乙方可以解除合同,并要求甲方赔偿损失。

  3、甲方未经乙方书面许可擅自将租赁机械转租的,乙方可以解除合同并要求甲方赔偿损失。

  4、甲方未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的,乙方可以要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。

  5、因甲方施工现场条件或施工更改等原因造成租赁机械进场后停工或停工后延迟出场,甲方应按租金(不含人工)的65%的金额向乙方支付闲置费用。

  乙方违约责任:

  1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,经甲方书面告之仍不能按时履行或提供的替代机械性能达不到甲方要求,导致合同无法履行的,甲方可以解除合同,并要求乙方赔偿损失。

  2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的,每逾期一日应按照元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满15日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

  3、在合同期间因乙方原因(包括机械设备原因和乙方指派的操作、维护人员的不当行为,但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的,每停工一天,甲方除扣减相应租金外,可要求乙方支付该机械日租金100%的违约金。

  4、工程施工过程中发生事故的,乙方应立即通知甲方。乙方和甲方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应做出标记和书面记录,妥善保管有关证据。乙方和甲方应按国家有关规定,及时如实的向有关部门报告裁定:甲乙双方承担相应责任。

  第八条:不可抗力

  一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

  第九条:争议解决

  本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商或者调解不成的,向成都市金牛区人民法院提起诉讼。

  第十条:为更好地履行本合同,双方特指定以下人员为履约联系人。

  甲方项目经理: 乙方业务联系人:

  联系电话: 联系电话:

  执行经理: 刘富兵 维修联系人:

  联系电话:XX 联系电话:

  现场设备管理:彭正明 投诉联系人:

  联系电话:XXX投诉电话:

  第十一条:其他条款

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共7页,一式六份,具有同等法律效力,其中甲方四份,乙方二份。

  2、本合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。

  3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、合同签订地:

  5、其他约定:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同范本15

  出租单位:x公司(简称甲方)

  承租人:x(简称乙方)

  一、甲方同意双方的要求,将原有“xx路五金零部件门市部”租赁给乙方经营使用,经双方协商签订本合同,共同遵守。

  二、原“xx路五金零部件门市部”共有固定资产2.3万元,其中房屋建筑面积100平方米,经营面积65平方米,货架11个,柜台20节,保险柜1个,办公用具若干。乙方每月按固定资产总额4%的比例向甲方交纳固定资产占用费。乙方每月向甲方交纳占用国家流动资金使用费160元。

  三、原“xx路五金零部件门市部”属微利企业,近5年来平均月赢利额千元左右,经乙方充分考虑,同意每月向甲方上缴实现利润的10%作为统筹基金,每月一般不低于120元。

  四、本租赁合同有效期为两年,自20xx年6月1日起至20xx年6月1日止。

  五、合同履行期间,甲方对乙方的经营方向进行监督,负责对乙方的业务指导,组织乙方参加各种政治活动,保障乙方在不违反国家政策和规定的前提下自主经营,赢利除足数缴纳租金外自主使用。乙方要及时向甲方汇报业务经营情况,未能按月缴纳时,按应缴金额每日罚3%的.滞纳金。

  六、乙方在租赁经营期间,各种政治待遇不变,拥有自主经营的权力。

  七、乙方向甲方缴纳的租金总额为1200元,每月月初前5天内向公司财务科缴纳,一般缴纳转账支票,如没有在银行另立账户,也可以缴纳现金。

  八、本合同正本3份,甲乙及监证机关各1份,副本5份,甲方3份,乙方2份,分别交有关部门备查。

  九、其他未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【设备租赁合同】相关文章:

厂房设备租赁合同 工厂设备租赁合同10-15

租赁设备合同07-30

设备租赁合同09-03

设备简易租赁合同08-06

厂房及设备租赁合同10-17

房屋设备租赁合同08-23

电脑设备租赁合同10-07

关于设备租赁合同09-29

设备融资租赁合同07-14

生产设备租赁合同11-11