- 相关推荐
最新合同工程欠款起诉书范文
随着人们法律观念的日益增强，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的最新合同工程欠款起诉书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
起诉单位：_________________（全称）：________市________县________建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金：________万元
何时经何部门批准开业：________年________月份经________县基建局批准
地址：________县________乡________电话：________________
开户银行：______________工区历下办理处。帐号：_________________
法定代表人姓名：_________________职务：_________________
被告单位（全称）：________市职工教育培训中心
地址：________市________—________路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：____________
________年________月________日，________县建筑工程总公司________公司（原告，以下简称乙方）同________市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为________元。开工日期定为________年________月________日；竣工日期定为________年________月________日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了________元的误工费，但尚有________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于________年________月________日完工。三幢楼均经________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交________市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具状人：________________建筑公司
________年________月________日
【最新合同工程欠款起诉书】相关文章：
工程欠款起诉书03-31
[精华]工程欠款起诉书07-14
合同工程欠款起诉书03-23
工程欠款起诉书2篇05-02
最新关于追讨欠款起诉书04-11
合同工程欠款起诉书范文04-10
[热]合同工程欠款起诉书05-17
(精选)欠款起诉书07-21
欠款起诉书12-13
欠款起诉书【荐】05-03