- 相关推荐
砼浇筑班组合同
在人们越来越相信法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的砼浇筑班组合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
发包单位:( (以下简称甲方)
承包人:_________ (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下:
一、 工程概况
工程名称:____________
工程地点:____________
结构类型:____________
建筑面积:
二、 合同承包模式
1、本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。
2、除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更。
三、承包范围及内容
1、1、2、3号楼基础、地下室及主体所有砼的浇筑。
2、浇筑施工中泵管的水平架子、脚手板(挑板)铺设、安全防护及防护用品,施工中所有的灯具、线缆、机具用具等全由乙方自备。
3、施工区域内的卫生清理,含楼层内拆模后的卫生清扫,满足文明施工,标化工地要求。
4、浇筑施工中的泵管架设、拆除、泵管清理、上下车,泵管的现场内转运、堆码。
5、本工程必须创优质结构。
四、合同价款和工程款支付方式
1、合同单价:
①正负零以下(含基础所有砼)——元/m3,若本工程获得优质结构奖,则在单价上上调2元;若没有获得优质结构奖,则在单价上减少——元。
②正负零以上(主体砼)——元/m2,若没有获得优质结构奖,则在单价上减少——元。
③地下室砼保护层及基础垫层——元/m2(含防水保护层2道),若没有获得优质结构奖,则在单价上减少——元。
④零星用工:技工:——元/个 普工:——元/个
付款方式:____________
①地下室(含基础工程)施工完成至正负零以上后,再施工至正负零以上三层,1个月内甲方付乙方完成正负零以下工程量进度款的70%为一期工程进度款,1-3层待主体封顶后支付。
②主体正负零以上,工程进度款按每完成五层结算一次,付完成产值的70%。主体工程完成后付至总产值的75%;工程竣工验收后六个月内全部付清余款。
③付款方式:——。
五、 工程履约保证金
为确保工程质量安全和进度,乙方签订合同进场前一次性缴纳履约保证金人民币2万元,该履约保证金不计息,主体工程完工后,三个月内甲方一次性退还乙方,但应扣除前期施工中的违规、违章等各项罚款。
六、 工程质量
1、本工程质量标准:必须一次性校验合格,力创优质结构工程。为华建公司树立品牌、造形象工程。为此乙方进场前应有一定的专业技术工长。对为图纸设计要求要有深刻的了解。特别是砼高低标号在施工中应先高后低,先墙柱后梁板的施工顺序,本工程砼标号较多易出错,浇筑前必须做好交底,并做好交底记录。
2、在砼浇筑施工中应加强砼的振捣,特别是梁柱节点。钢筋密集处应想好措施办法,保证砼的密集度。施工缝的留置必须按设计图纸和规范要求留置,不得随意留置施工缝。现浇板必须平整密实,先收光后再拉毛。
3、基础大体积砼,必须按专项施工方案进行施工,浇筑前必须严格交底,控制浇筑顺序,避免在施工中造成冷缝,影响质量。
4、浇筑完成后,注意成品保护,达终凝后加强养护,特别是大体积砼,应根据专项方案作好养护工作,特别是对温控的检测,温度变化较大时必须进行保温或降温。夏季和冬季施工特别要注意养护工作,本工程主体工程正时夏季和冬季施工的高峰阶段,养护工作应作为重点。
5、模板拆除后应加强检查,发现有缺陷和质量问题的应及时进行处理,特别严重的必须返工,其返工的材料费人工费等全由乙方负责,甲方检查有质量问题的应进行经济处罚,其罚款开出后乙方无任何条件、理由拒绝并统一上交项目部。
七、工程进度
本工程进度乙方必须按项目部工程进度计划和指令,保质保量的完成,如因乙方未能按规定计划进行,甲方有权进行经济处罚。
八、甲方责任和义务
1、为满足工程施工需要,甲方向乙方提供住宿3间,配套设施完善,每间住宿不少于10人。
2、乙方进场前甲方有义务对乙方进行入场教育,同时进行技术和安全交底工作,并作好交底记录、存档;乙方应将身份证复印件和民工花名单上交项目部。
3、甲方应根据乙方提供的材料计划,经项目部审核后及时提供原材料,确保工程进度,砼到场后,乙方应积极主动配合,作好砼的浇筑工作。在施工中应节约原材料,现场内材料应注意回收利用,特别是漏浆和施工中散的砼,如遇特殊情况,应积极组织人员进行处理,反对浪费。
4、甲方应根据合同中第四条约定,按时支付乙方的工程进度款,乙方收到工程进度款后,及时支付民工工资,稳定职工情绪,不得它用;如因工资支付不及时,影响工程进度、质量和安全,甲方有权拒付工程进度款,或终止合同,并追求其法律责任。
九、 乙方的权力和义务
1、乙方班组进场应对本班组人员传达和宣传甲方的施工任务、工程质量标准,现场管理和安全管理等各项规章制度及要求,并对本工程中施工的质量和人员施工中的安全全面负责。
2、本班组人员作好作业前教育,加强质量管理,遵章守法,禁止违章作业,爱惜公共财物,教育职工必须付出甲方的统一管理。
3、合同签订后,乙方应积极组织作业人员、机具设备和工具用具,应作好进场前的准备工作。机具设备、工具用具、灯具、线缆由本班组自行采购,甲方不承担任何费用。施工期间乙方应有充足的施工人员,不得影响工程进度,如因人员不足影响工期,甲方有权进行处罚或终止合同。
4、乙方在每次浇筑砼完成后应对现场工作区域内进行清理,该回收的材料应回收利用,不得浪费,特别是在木工拆架。模板拆除后全面清理,做到安全生产,文明施工。含安全水平防护上的建渣清理,立网的清洗更换。
5、乙方进场人员必须正确佩戴好安全帽,高空作业在2m以上必须同时系好安全带,手持电动工具应戴好绝缘手套;生活区内必须服从统一管理,不得在住宿内酗酒、打牌、喧哗,男女不得混住__。
6、进场的工人必须身体健康,年满55周岁以上者,禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等,严禁进入施工现场。
十、 安全文明施工
进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽,衣着整洁,不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言,加强各班组之间的沟通、协调,严禁打架斗殴,一经发现,甲方将进行严处,并进行经济处罚。
施工区域内下班后应进行卫生清理,机具、用具堆放整齐,生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫,保持整洁,物品堆放整齐。
积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品,危及安全,施工现场的安全防护未经甲方许可,严禁拆除,已经发行必须严处。
4、随时接受项目部的检查,对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改,对本班组在现场施工的人员加强安全巡查,如危及安全文明施工上的要求,及时提醒警告,如经甲方发现,将进行处罚。
十一、人员和财产损害的责任承担
1、乙方在施工现场中应负责和保障,避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用,责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行,除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2、单次医疗费用在——万元以下,由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成,由甲方负责承担。若偶发事件超出——万元,其余超出部分甲方承担——%,乙方承担——%。
十二、工程保险
在施工前,由甲方负责购买所需保险、费用等。
十三、 本合同一式四份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。
十四、 本分包合同工程完毕30日内,劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目,否则视为款已结清。
十五、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款,款过约定15日期限,劳务班组承包人应以书面形式通知发包人
甲方:___________ 乙方:___________
工程负责人:_______ 承包负责人:____________
______年______月______日 ______年______月______日
【砼浇筑班组合同】相关文章:
混凝土浇筑的合同12-14
浇筑混凝土施工合同11-15
混凝土浇筑的合同9篇12-14
商砼合作的合同12-30
商砼购销的合同12-13
商品砼供需合同03-23
混凝土浇筑工程施工合同04-09
商品砼供销合同11-21
商品砼供需合同简单09-09