原材料承揽加工合同

相关推荐

原材料承揽加工合同

　　在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的原材料承揽加工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

原材料承揽加工合同

原材料承揽加工合同1

　　定作方：_______________

　　承揽方：_______________

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：____________

　　品名或项目

　　规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟____佰____万____仟佰____元____角____分

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1、承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额_______%的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2、定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金；

　　不属承揽方提供原材料的'，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：________________

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同签订日期：________年________月________日

　　甲方（签字）：________________

　　乙方（签字）：________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

原材料承揽加工合同2

　　定作方：_______

　　法定代表人： _______职务：_______

　　地址：_______

　　承揽方：_______

　　法定代表人：_______ 职务：_______

　　地址：_______

　　因定作方需要向其客户供应本合同所列货物，因此委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第二条质量要求

　　第三条原材料的提供

　　1、由定作方提供;

　　2、由承揽方提供;

　　3、如承揽方认为定作方提供的原材料不合格，应在收到原材料后 _______天内提出书面异议，并协商解决办法，如承揽方没有在该期限内提出书面异议的，视为原材料合格。

　　第四条原材料的损耗比例

　　1、承揽方在加工过程中的原材料损耗不得超过_______ %;

　　2、若原材料损耗超过_______ %，则超过部分，承揽方应按照定作方购买原材料的价格，对定作方全额进行赔偿。

　　第五条剩余原材料的处理

　　1、加工完成后，承揽方应将剩余原材料返还给定作方;

　　2、若定作方提出继续加工的要求，则需按本合同确定价格，向承揽方支付额外的加工报酬。

　　第六条技术资料，图纸

　　1、定作方应当在_______ 年 _______月 _______日之前将技术资料，图纸等提供给承揽方;

　　2、上述技术资料、图纸是鉴定货物是否符合质量要求的标准之一。

　　第七条价款支付方式

　　1、承揽方应在定作方付款前开具相应的增值税专用发票给定作方;

　　2、定作方在收到货物并检验合格后_______ 天内支付 _______%货款;若定作方客户在_______ 年 _______月_______ 日之前没有对货物质量和数量提出异议，则余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。

　　第八条货物的交付

　　1、交货地点：承揽方应在_______ 年 _______月 _______日前，将货物运输至定作方指定地点进行交货;

　　2、运费承担：由承揽方承担货物的运输费用;

　　3、指定时间：定作方应于_______ 年_______ 月 _______日之前将交货地点和收货人告知承揽方。

　　第九条货物的检验

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为检验标准;

　　2、验货时间和地点为 ;

　　3、货物质量不合格，如果可以在交货期内返修完毕，则由承揽方返修;如果不能在交货期内返修完毕，则承揽方应承担质量不合格的相应违约责任;

　　4、如双方无法就货物的质量异议达成一致意见，可由双方共同指定质量检验机构进行检验，如有一方不配合指定检验机构，则视为同意对方的质量异议。

　　第十条定作方的违约责任

　　1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工数量，但应向承揽方偿付取消加工数量部分加工款_______ %的补偿金，承揽方应归还未加工部分原材料;

　　2、定作方逾期付款的，应根据逾期时间，按银行同期贷款利率计算的利息向承揽方支付逾期付款的违约金;

　　第十一条承揽方的违约责任

　　1、承揽方逾期交货的，每逾期一天，应向定作方支付全部价款的_______ %的违约金;

　　2、承揽方逾期交货超过天，定作方有权解除本合同;若定作方解除本合同，则承揽方应返还定作方已付价款，按定作方采购价格向定作方全额补偿原材料价款，并向定作方支付全部加工价款的_______ %的违约金;

　　3、若加工货物的质量不符合合同约定，定作方可以向承揽方退回不合格货物，承揽方应按定作方采购价格向定作方全额补偿不合格部分货物的原材料价款，向定作方全额返还不合格部分货物加工价款，并支付不合格部分货物加工价款的_______ %的违约金;

　　4、若货物的'质量不符合约定，定作方客户向定作方索赔、扣除货款或者解除合同，导致定作方损失的，不论定作方是否在货物异议期内提出异议，承揽方都应向定作方补偿该损失;

　　5、若承揽方逾期交货，导致定作方应定作方客户的要求而改变运输方式的，则运输方式改变之后的运费由承揽方承担。

　　第十二条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。

　　第十三条其他事项

　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向定作方所在地人民法院起诉;

　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议内容和本合同如有冲突，以补充协议为准;

　　3、本合同一式二份，双方各执一份;

　　4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

　　定作方(盖章)：_________ 承揽方(盖章)：______ ___

　　传真：_______ 传真：_______

　　Email：_______ Email：_______

　　电话：_______ 电话：_______

　　_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日

原材料承揽加工合同3

　　承揽方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

　　定作物名称：_________

　　型号：_________

　　规格：_________

　　质量要求：_________

　　计量单位：_________

　　数量：_________

　　加工费：_________

　　单位总价：_________

　　第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

　　第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

　　第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称：_________

　　型号：_________

　　规格：_________

　　质量要求：_________

　　计量单位：_________

　　数量：_________

　　单价：_________

　　总价：_________

　　图纸、技：_________

　　术资料及：_________

　　交付时间：_________

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

　　材料名称：_________

　　交付时间：_________

　　交付地点：_________

　　交付数量：_________

　　包装要求：_________

　　检验方法：_________

　　运输方法：_________

　　运费承担：

　　第六条加工费结算办法与时间_________。

　　第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的`数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　(一)甲方：________

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

　　为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　(二)乙方：________

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交______________委员会_____；

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承揽方(盖章)：_________定作方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

【原材料承揽加工合同】相关文章：

加工承揽合同11-28

加工承揽合同05-23

承揽加工合同06-29

加工承揽合同11-27

委托原材料加工合同03-04

原材料委托加工合同03-06