范文资料网>书稿范文>合同书>《建筑围墙施工合同

建筑围墙施工合同

时间:2024-03-23 11:27:06 合同书 我要投稿
  • 相关推荐

建筑围墙施工合同

  随着时间的推移,合同的类型越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的建筑围墙施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

建筑围墙施工合同

  建筑围墙施工合同 篇1

  发包方:

  承包方:

  依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围和内容:

  第二条工程期限

  1、本工程合同总工期为__________________天(日历天,从开工之日算起)。

  2、本工程开工日期20______年_________月____________日,竣工日期20______年_________月_______________日。(以开工报告为准)

  第三条工程合同总价

  1、本工程造价为人民币351元/米。

  2、承包方式:包工包料。

  第四条工程价款的支付与结算

  1、按实际施工围墙总长度计算合同总价。

  2、支付:

  第五条工程质量:施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。

  第六条安全责任

  承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。

  十一、现场管理

  承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。

  十二、违约责任

  由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金______元。

  十三、本协议一式两份。各执一份。

  发包方:_________

  承包方:_________

  签订日期:____________

  建筑围墙施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜,为明确双方的权利、义务,经协商一致,签订本合同:

  一、工程范围及内容:

  1、乙方承建甲方位于_______________地块的施工围墙工程,围墙长度约1950米左右。

  2、该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进行(见本合同附件)。

  3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

  4、乙方在围墙施工的同时,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

  二、工程质量:

  1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

  2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

  3、乙方所承建围墙在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  三、工期:20______年_________月_________日20______年_________月_________日。

  四、工程价款及支付:

  1、甲乙双方协商确定,围墙承建单价为每米_________元(全部费用包干)。

  2、本工程无预付款,工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。具体如下:

  A、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的80%进度款;

  B、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的95%给乙方,乙方需提供工程发票;

  C、留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付(保修期为两年,自工程验收合格次日起算)。

  五、成品及半成品保护:

  1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责

  2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。

  3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

  六、施工管理及协调:

  1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核

  2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

  3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的'各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

  4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

  5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

  七、工程质量保修与售后服务:

  在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知24个小时内上门维修,并在五天内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。在保修期内围墙垮塌导致人身伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  八、违约责任:

  1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

  2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金1000元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

  3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

  4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

  九、本合同一式四份,双方各执贰份。其中村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

  十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

  十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

  甲方:_________(签章)甲方代表:__________________联系电话:_______________

  乙方:_________(签章)乙方代表:__________________联系电话:_______________

  20______年______月______日:

  建筑围墙施工合同 篇3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商,达成一致意见,签订本合同,以兹共同遵守。

  第1条工程名称、工程地点

  1.1工程名称:_________有限公司厂区围墙。

  1.2工程地点:______________

  第2条承包范围、承包方式

  2.1承包范围:工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米,南围墙长415米、东围墙长135米。

  2.2施工内容包括:基础垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);基础(50cm高砖基础2层,37cm高砖基础2层);西、北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙,顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛,墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷。

  2.3承包方式:包工包料。

  第3条合同价款

  3.1本合同总价为

  3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用,包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润(不包含税金,乙方提供村委会收据)等全部费用。

  第4条工期

  4.1工期:__________________日历天,开始工作日期为20______年______月______日。

  4.2因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工,影响施工进度,工期不予顺延。

  4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响,导致连续停工8小时以上,经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延,但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。

  第5条工程变更

  根据工程需要,甲方下发的设计变更通知单,乙方不得拒收,并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量,工程费用另外计算。

  第6条竣工结算

  工程完工经验收合格后,按实际验收合格的工程进度进行结算。

  第7条付款方式

  7.1乙方向甲方提供账号,甲方以银行划款的方式进行结算。

  7.2材料进场甲方支付第一笔款

7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款

  7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款

  7.5甲方预留元作为质保金,工程完工一年后支付

  第8条甲方工作

  8.1开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份,并向乙方进行现场交底,办理施工所涉及的各种配合、协调工作。

  8.2指派为甲方驻工地代表,联系电话:同履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其他事宜。

  第9条乙方工作

  9.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,制定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  9.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  9.3乙方自备管线设施,承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。

  9.4承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失,并负全部法律责任。

  第10条工程质量

  10.1工程质量:合格(符合国家现行有关规范及质量要求)。

  10.2符合设计要求。

  10.3按照有关法律、法规规定,乙方对所承包的工程质量负无限责任。

  10.4乙方每完成一项工程,必须经甲方验收合格,方准进入下道工序。

  10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查,因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误,乙方承担全部责任及费用。

  10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法,对公司组织的`三级大检查中发现的质量问题,乙方必须认真进行整改、回复。

  10.7乙方承包的工程,在竣工验收后由于质量问题引起的索赔,甲方直接从质保金中扣除赔偿金,不足部分,由乙方另行支付。

  10.8由于乙方施工质量存在瑕疵,造成工程质量重大缺陷或验收不合格,乙方承担全部责任及费用。

  第11条工程验收

  11.1由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  11.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。

  第12条安全文明

  12.1乙方施工前必须进行安全技术交底,保证安全用电,安全防护、负责对进场施工机械及工具进行检测,确保机械工具安全。

  12.2乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。

  12.3因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失,均由乙方承担责任及费用。

  12.4乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故,由乙方负全部责任及费用。

  12.5乙方保证施工现场文明施工,建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。

  12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,应向甲方提交安全防护措施方案,经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙方承担。

  第13条材料供应

  13.1材料由乙方采购,如不符合质量要求,应禁止使用。若已使用,除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。

  13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料,如发现乙方使用的材料、设备不符合合同约定质量标准,乙方不得使用,已经使用的必须拆除重做,并将不合格材料清除出现场,由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。

  第14条违约责任

  14.1乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

  14.2因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

  第15条其他约定

  本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。

  第16条附则

  16.1本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  16.2与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

  16.3本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出,如以面呈方式递交,则送交当时视为送达;如以传真方式送交,则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达。

  16.4本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

  甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________

  法定代表人:__________________法定代表人:__________________

  授权代表:__________________授权代表:__________________

  20______年______月______日

【建筑围墙施工合同】相关文章:

围墙施工合同11-06

围墙施工合同09-25

施工围墙合同03-26

围墙施工标准合同04-19

2023围墙施工合同02-23

围墙施工合同15篇11-09

围墙工程施工合同02-18

围墙施工合同精选15篇02-08

围墙施工合同(15篇)01-28

围墙改造工程施工合同02-19