- 加工承揽合同 推荐度：
- 加工承揽合同 推荐度：
- 相关推荐
承揽加工合同（范例15篇）
在人们越来越相信法律的社会中，合同出现的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的承揽加工合同，欢迎大家分享。
承揽加工合同1
定做方：（简称甲方）
承揽方：______________钢构有限责任公司（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》 规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、 加工制作内容：
1、 按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。
2、 制作内容：_______________________________________________________。
1） 主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；
2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；
3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同价款及结算方式：
1、合同总价暂定为___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。
2、合同签订当日甲方付___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求：
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：
1）检测内容：抗滑移系数实验□ 超声波探伤检测□ 钢材力学性能复验□
2）其他检测项目：
3）试验检测费用：合同价格□ 甲方自理□
四、交货地点和时间：
1、交货地点：甲方在 乙方厂房内 提货。
2、交货时间：_______年___月___日开始提货。
五、包装及运输：
1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的'垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：
1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。
九、附则：
1、本合同_____式 _____ 份，双方各执_____ 份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。
甲方（盖章）：
委托代理人：
联系方式：
开户行：
账号：
_______年___月___日
乙方（盖章）：__________钢构有限责任公司
委托代理人：
联系方式：
开户行：
账号：
承揽加工合同2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的.合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
承揽加工合同3
购货单位（甲方）：
供货单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经甲乙双方协商，特订立此合同，以便双方共同遵守。
一、产品名称及价格
产品名称
规格
数量（约）
M2
单价
（元）
合计
（元）
备注
60单面铝塑窗
约
4000
300.00
1，200,000.00
中空白色玻璃，铝隔条。
合计
1，200,000.00
人民币（大写）：壹佰贰拾万元整
备注：1、采用海螺牌单面铝塑复合型材；
2、颜色：外层铝材为咖啡色（静电喷涂），内白色（塑钢）
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫钢彩用1.5mm镀锌衫钢。
4、以上价款包括：窗型设计、制作，运输，安装费用。
5、乙方根据实际情况对窗型进行合理的二次设计，最后按甲方确认后的图纸进行加工。
二、产品要求及技术标准
1、产品符合《单面复合铝塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企业标准。
2、按《铝塑门窗安装及验收规程》（JGJ/103-96）标准执行。
三、供货时间及安装日期
根据甲方需要时间开始供货安装，但甲方必须提前30日通知乙方。
四、施工方法
湿法或干法安装由双方根据实际情况商定。
1、干法施工：膨胀螺栓固定，发泡胶保温，打密封胶。
2、湿法施工：连接片用射钉枪固定，发泡胶真充，工地抹灰，打密封胶。
五、产品保护
门窗进入现场后由甲方提供存放场地，安装上墙，由施工负责产品保护（外包装由乙方负责）。甲方提供必备的.安装条件，提供电源线位，垂直运输由甲方帮助协调，保证乙方顺利安装。
六、结算付款方式
1、按甲方提供尺寸结算面积。
2、
七、验收
以玻璃全部安装完为最后工序，视为工程结束。7日内甲方须组织人员验收，如不验收视为合格。
八、售后服务
1、本公司生产安装的门窗保修期为一年，从工程验收竣工报告后生效之日起，一年内设专人跟踪服务，随叫随到。
2、保修期外，仍然坚持门窗本身质量问题免费维修，人为造成的质量问题给予维修，需收取工本费。
九、其它事项
1、双方在合作过程中，如果出现违反约定的事情时，双方尽量通过友好的方式进行协商解决。
2、在本合同中如果出现补充协议，双方均应以书面形式确认，否则视为无效。
以上条款望双方共同信守，未尽事宜共同协商解决。
本协议经双方法人或法人授权代表人签字盖章生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日
承揽加工合同4
地址：_____
电话：_____
传真：_____
NO：_____
委托方：_____
公司签订地点：_____
受托方：_____
签订时间：_____
标的、数量、价款：_____
验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。
质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单（包括质材、检验依据、执行标准等），特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告（随货同行或提前送达）。
结算方式：委托方支付_____%预付款，收到货验收合格入库后再支付_____%，余_____%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过_____天下单，如未下单即付清上笔合同_____%尾款。
包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量（每层数量_数/每排数量_数）。
（交）提货方式及地点：委托方厂房内。
运输方式及到站（港）和费用承担：受托方承担。
交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。
保密条款：双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的'文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。
本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。
本合同根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。（传真或扫描件有效）
委托方：_____
公司受托方：_____
法人代表：_____
法人代表：_____
委托代表：_____
委托代表：_____
传真：_____
电话：_____
开户银行：_____
帐号：
地址：
传真：
电话：
开户银行：
帐号：
地址：
承揽加工合同5
定作方(甲方)：
承揽方(乙方)：
甲方委托乙方加工下列产品，经双方协商，特订立本合同：签订时间：20__年4月_日
第三条、交(提)货地点、时间：签订合同后，20天内钢架进场，总工期50天。
第四条、提货方式：由乙方负责。
第五条、加工成品的检验期限、地点、方法：甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等，如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方，内在质量异议应在1个月内以书面方式提出，否则视为没有异议。
第六条、付款方式及期限：甲方应于本合同生效后，一天后向乙方预付预付款计：30万元，主钢架到场后3天内支付70万，主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万，彩板安装完毕后5天内支付余款，(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方，若甲方未履行完支付价款义务时，合同标地物的.所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。
第七条、违约责任：
1、乙方逾期提供加工成品，应赔偿给甲方造成的直接经济损失，甲方逾期提货或不按合同约定按时付款，应承担相应货款每日1%的违约金。
2、逾期拾日视为拒提(退货)，应承担拒提部分相应货物价款30%的违约金。逾期提货时，市场原材料若发生价格涨价，甲方当按涨价后价格执行。
3、双方有其他违约行为，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断，交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。
5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时，如果原材料价格发生变化，甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。
第八条、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后，乙方开始履行合同义务。
第九条、双方发生纠纷可协商解决。
单位名称(章)
单位名称(章)
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
______年______月_____日
承揽加工合同6
甲方：
乙方：公司(香港)
双方在遵守有关规定的前提下，本着平等互利的原则，就来料加工各款业务进行了充分协商，一致达成了如下合同条款：
1、甲方责任：
(1)提供有上盖之厂房栋层平方米，无上盖场地平方米，工厂管理人员名，生产工人首期名、开业后十二个月增至名，(禁止雇佣不满十六岁的童工)，如当地劳力缺乏，可到外地雇请，但须经市有关部门批准，在合同期内代乙方加工生产上述产品，加工成品后交回乙方复出香港。
(2)提供现有水、电设备供加工生产之用，如需要安装水、电设施，其费用由乙方支付。
(3)办理来料加工、装配有关业务的进出口手续及对工厂实行行政、财务和管理，不得把工厂以任何形式承包给任何单位和个人经营。
2、乙方责任：
(1)不作价提供加工上述产品及装修厂房和建造平方米简易厂房所需的设备材料(详见清单)，分多批运抵甲方工厂，设备总值月万港元。
(2)不作价提供加工上述产品所需的.原料、辅料和包装物料，具体数量、规格在合同中订明。
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方有一批标志牌杆件承包给乙方在本公司车间内焊接加工，经甲乙双方共同协商达成如下协议：
3、乙方工作人员在厂工作期间，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食费标准给予就餐，伙食费在加工费中结算扣除。
4、乙方在焊接过程中严格按照甲方提供的图纸或样品加工，焊缝必须平整光滑，焊后清除焊渣(气保焊除外)，以确保焊接质量。
6、焊接工程量与单价计算为：
A、二悬臂主柱套;价格合计。
B、三悬臂主柱套;价格合计。
C、二悬臂支杆套;价格合计。
D、三悬臂支杆套;价格合计。
E、羊柱支杆套;价格合计。
合计总价元
以上协议为这批标志牌杆件焊接承包任务。焊接全部完工后，在本月内付给乙方加工费，以上协议甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
承揽加工合同7
定作方：
地址：
电话：
承揽方：
地址：
电话：
履约地：
根据《______________________》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经双方充分协商一致，订立本合同，并依照履行。
第一条：定做合同概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
第二条：加工范围
2.1本工程构件共计/件，含钢量约计吨，材质为;
2.2委托加工范围：承揽方包工包料，加工范围为签字图纸范围内。
第三条：合同价格及付款方式
3.1合同单价：
主桁架元/吨(包括材料、下料、切割、拼装、焊接、抛丸除锈、喷漆)，约计吨;系杆、水平撑元/吨(包括材料、下料、切割、对接、抛丸除锈、喷漆)，约计吨;
3.2合同总价：共约计元，大写人民币约计。
3.3双方约定自签订合同之日起两日内定作方需一次性支付给承揽方定金￥元(合同总价的%)，定金全部到达承揽方指定账户之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提货时，必须付清所有结算价款后方可提货;若定作方分批提货时，必须在付清本批所提构件的货款后方可提货;当补充条款中有明确付款约定时，执行补充条款;
3.5合同签订后定作方向承揽方支付的定金，仅作为债权担保的一定数额的货币，不计入定作方分批提货时的提货款，仅在定作方最后一次提货时作为货款的一部分计入结算;
3.6货款需全部到达承揽方账户后方可提清货物。(货款一律以网银或电汇形式支付)
第四条：质量要求
4.1承揽方按照定作方签字认可的图纸进行加工制作;
4.2承揽方根据《钢结构施工质量规范》(GB50205____20________)及《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81____20________)的要求进行加工生产，并保证所生产的构件质量符合上述规范的要求;
4.3所加工的钢构件底漆为，中间漆为,面漆为，漆膜总厚度μm;
4.4所用油漆全部由提供。
第五条：验收、结算方式
5.1验收方式：钢构件出厂前3日，由承揽方通知定作方，定作方派质检人员到承揽方所在的加工车间对钢构件进行验收，验收合格后方可出厂，如定作方在此期间(钢构件出厂前3日至定作方要求发货之日)未派质检人员来厂对钢构件进行验收而要求发货，则承揽方视为此批发货构件已通过定作方验收，且验收合格，进行发货;
5.2结算方式：钢构件结算重量均以承揽方提供的加工详图标注的构件长度的理论重量据实结算,双方约定在发货完毕前5日内结算、审核完毕，并双方签章确认;双方审核结算时，结算资料由承揽方在构件加工地提供;
5.3结算期限：双方合同约定的钢构件全部加工完毕后，由承揽方向定作方提供书面(或电子版)的结算书，定作方应在收到结算书(包括电子版结算书)后14日内(电子版结算书以电子邮件到达定作方邮箱之日起开始计算)审核完毕，并给出结算意见;如定作方在收到承揽方提交的结算文件(包括电子版文件)后，在14天期限内不予答复，则视为定作方完全认可承揽方提供的结算文件，双方按照此结算文件进行剩余款项的支付等工作。
第六条：运输方式
第七条：图纸要求
7.1定作方需在合同签订前向承揽方提供满足加工要求图纸一套，并将图纸签字认可;
7.2承揽方在对图纸进行审核后发现有异议时，必须经过定作方签字认可后方可修改，定作方对自己提供的.图纸负责，由此产生的一切责任由定作方承担;
7.3若定作方委托承揽方设计出图时，设计费用单独结算;
7.4定作方在深化图纸上签字确认后承揽方方可加工制作，若图纸与合同发生冲突，以合同为准;
7.5因定作方图纸细节问题未能及时解决而耽误的时间，交货期按耽误的时间顺延。
第八条：加工时间
8.1定金全部到达承揽方指定账户后，且深化图纸经定作方审核确认无误之日起20个工作日全部加工完毕;
8.2由于定作方责任以及在合同实施过程中遇到不可抗力时，合同工期顺延。
第九条：违约责任
9.1定作方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿因此给承揽方造成的损失;
9.2定作方中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的%(10%—30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的%(20%—60%的幅度)违约金;
9.3定作方未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失;
9.4定作方超过合同规定期限领取定作物的，定作方应按每超期一天，定作方按迟提货物总价金额的1.5‰支付给承揽方作为违约金，另外还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费;定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方，变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;
9.5定作方超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
9.6定作方无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
9.7定作方变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十条：其他条件
10.1最后一批构件的发货必须在定作方和承揽方双方完成结算审核、确认、签字盖章及支付完毕剩余款项(结算金额____定作方已支付金额)的基础上方可进行;
10.2本合同未尽事宜，经双方协商解决。
第十条：本合同自双方签字盖章、承揽方收到定作方全部定金及图纸到位之日起生效。
第十一条：本合同一式贰份，双方各执壹份。
定作方：(盖章)
承揽方：(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
签订日期：________年________月______日
签订日期：________年________月______日
承揽加工合同8
委托方：____________________(以下简称甲方)
加工方：____________________(以下简称乙方)
依据《_____________》的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈，刷红丹防锈底漆一遍)。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。
四、加工量、单价及总金额
1、以上价格均为《税工程施工质量验收规范》(GB
-50205-_________)。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量
0%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
五、运输方式：需方自提，运费自负。
六、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后万元为定金，____________________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内，乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款，本合同自动终止，甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中，甲方付款提货，且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的.货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前，双方办理结算，货款应全额付清，乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后，安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方必须在
12小时内到现场处理问题。
七、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前
2天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后
12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5月日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时，市场价格上涨的，按照涨价后价格结算;市场价格下跌的，按照下
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份(注：不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。
4、日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划，_________年_______月________日前将全部钢构件供完。
八、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在
48小时内解决。
2、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在
48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
九、违约责任
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。
十、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密，必须承担保密义务，不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起，至对方将该商业秘密公开之日止。
十一、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效，至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。(以下无正文)
甲方：_______________________(盖章)
乙方：_______________________
_______年_______月_______日
承揽加工合同9
合同编号：______________________________
订立合同双方：____________
定作人：____________________(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________
定作人承办单位：____________________联络人：____________________联系电话：____________________
定作人机构地址：____________________传真电话：____________________
承揽人：____________________(以下简称乙方)
承揽人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________
承揽人营业执照：____________________生产报刊亭许可证明：____________________
承揽人机构地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________
银行开户许可证：____________________开户行：____________________账户：____________________
根据《_______________》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：___________________万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个______________万元)
1、________________________________________
2、________________________________________
3、________________________________________
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于__________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于__________mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于__________%，使用__________mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在__________年__________月__________日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装；
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在__________日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除__________%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收)；
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的.账户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。
④、剩余的合同标的额5%(__________元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额__________‰的违约金；
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付__________‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除__________‰违约金；
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除__________‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第__________种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交__________委员会__________；
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出
补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：____________________乙方：____________________
签约人：____________________签约人：____________________
签约地点：____________________
签约日期：________年________月________日
承揽加工合同10
工 程 名 称： 安徽三建pC构件生产基地
工程发包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑机械有限责任公司
签 约 日期 ： 20xx年3月10日
合同协议书
发包单位： 安徽三建工程有限公司 （以下简称甲方）
承包单位： 安徽建筑机械有限责任公司 （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
l、工程名称：安徽建工产业化基地1#厂房钢结构及维护工程。
2、工程地点：安徽肥东县撮镇循环经济园区经一路与纬三路交口。
3、工作内容：图纸设计、招标文件等文件范围内钢结构生产车间钢构件的采购、加工等（不含预埋螺栓）。具体包括详图深化设计、钢构件制作（含配件）、检测（原材料检验及焊缝检测）等，本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项则视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同价款不再调整。
（1）根据发包人提供的钢结构施工图纸、承包人提供设计院审核的深化图纸、技术
资料、有关文件及现场安装分段要求，完成承包范围内的钢结构材料采购、按发包人现场安装分段分节要求进行技术准备、检验试验、开孔、分段、制作、拼装、焊缝检测、残余应力消除、变形校正、半成品及成品检测试验、包装、钢结构运输前的堆放、编号、按发包人安装进度计划和顺序的要求运输至工地指定的吊装现场（按图纸编号统一标注）、工程服务以及本合同其他条款所约定的工作内容，并按要求做好交工资料、保修、竣工图纸等与本工程相关的所有工作及相关手续。钢构件必须满足现场安装的分段要求。
（2）制作之前编写构件制作方案，并得到发包人、设计单位及施工监理的认可。按发包人的要求，提供本工程中钢结构加工及运输的相关计划、资料。并于签订合同一周内，提供详细的焊接评定方案、制作方案、质量保证体系、交工验收时所提供的证件资料样本及政府职能部门检查时的相关有效证件（如焊工证等特殊工种上岗证）。
（3）按发包人确认的分段分节要求和构件进场计划配套供应钢构件，负责进行钢构件必要的预拼装。
（4）承包人按发包人要求将构件资料准备齐全，随车发至现场。按发包人提供给承包人的构件需求清单进行构件的装车运输，发车前需将构件进场清单传至发包人，并通知发包人代表相关负责人。
（5）提供钢结构吊装用吊孔、吊耳、耳板、衬垫板、临时连接板、引弧板、摩擦系数检验、焊接试验用的试板等，配合设计及现场安装做好构件坡口及吊耳等构件配套加工。费用在报价中综合考虑。
（6）提供出厂标识、标志和编号，提供构件测量基准线和监测基准点的标识等。
（7）负责钢结构制作的现场技术支持及与设计人的技术配合，按规定完成本工程所需的各种技术和安全措施。
（8）钢材进加工厂后，在下料之前必须按有关规定做原材料复检。在钢构件进场的同时，提交给发包人的资料（一式四份）：原材料检验报告（原件一份、复印件加盖公章三份）、钢构件出厂合格证、钢构件制作相关检查记录、有探伤资质的单位出具的构件制作探伤检验报告、钢结构制作相关质量验收记录、钢结构制作相关质量保证贽料以及发包人要求的相关资料等。
（9）承包人自行解决钢构件运输途中的一切问题，保证加工件不造成损坏及变形，因运输途中造成的构配件损坏及变形由承包人修正并赔偿发包人因此受到的其它一切损失。若承包人未能按发包人要求及时整改，发包人可代为整改或委托第三方整改，相关费用由承包人承担。
（10）未按发包人规定的时间、质量标准、构件配套顺序交付构件，发包人有权拒收，承包人应承担质量缺陷、整改和不按时供货、发货顺序错乱的责任，并承担由此导致的返工、整改及影响发包人施工的经济损失。
（11）任何工程联系函件必须经发包人认可，并以发包人的名义转发。承包人不得与监理、设计院等相关方面独自联系，否则一切责任和损失由承包人承担。
（12）在合同规定的保修期内，凡属于承包人质量问题，承包人要负责免费维修，并承担相关责任。
（13）本项目所有涉及到的主钢结构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，否则乙方形成违约，按本合同第12条违约条款进行处理。
（14）将构件运输到发包人现场构件指定堆放场地，并自行负责所有材料设备的保管和安全。
（15）承包人负责按照发包人要求提供竣工资料给发包人，并配合项目质量验收工作。
（16）承包人必须服从发包人的管理，发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员。
（17）合同中规定的其它工作。
4、合同价款
（1）总价合同：钢结构构件材料、制作造价￥22451522.00元（大写：人民币贰仟贰佰肆拾伍万壹仟伍佰贰拾贰元整）
乙方承诺已充分考虑本工程的实际情况，图纸中不确定的因素乙方已清楚了解,具体构件的规格、材质等相关要求依据甲方提供图纸进行采购、加工，必须满足图纸及招标文件要求。工程竣工结算时，除设计变更外，在施工图范围内总价固定不变，图纸及招标文件所含工作内容或费用已含在总价中
乙方投标报价按GB50755计算，计算规则明确构件按矩形理算，且投标报价重量含材料损耗，乙方承诺所有原材料偏差均符合国家规范，施工过程中甲方有权对进场钢结构过磅抽查，如若钢结构重量负偏差超过国家规范，甲方将对负偏差部分扣减材料工程款，并对乙方进行处罚。
合同总价包括：
（1）由乙方为钢结构制作需要承担的所有费用，彩钢板颜色、油漆颜色、CI标志等按照甲方要求选择和制作：
（2）按照国家税法规定乙方应缴纳的`各种税金和地方政府规定的各种费用。其中税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加及企业和个人所得税。与乙方承包项目有关的所有税费均由乙方自行缴纳；
（3）按照规范及图纸实际要求需要进行的试验、检测费；
（4）现场施工人员及材料、设备的保险；
（5）因市场价格波动等影响而涉及到的各种风险及管理费和利润；
（6）根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用：
5、工程款支付和工程结算
（1）本项目甲方提供合同造价 20% 预付款（合同签订后7个工作日内支付）；
（2）本项目工程款支付方式按下述规定执行：
a．工程付款方式：以6个月银行承兑汇票形式为主。
b．主体钢结构运至项目现场内安装，支付合同造价20%的工程款；
c．主体结构安装完支付合同造价20%的工程款；
d．围护结构安装完支付合同造价10%的工程款；e．工程竣工验收合格后支付合同造价10%的工程款；
f．工程决算定案后支付至合同造价95%；
g.剩余5%工程款作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息付清。
（3）签订合同之日起7个日历天内，乙方须向甲方提供合同总额20%的履约保函；
（4）支付规定：
a．乙方在收取工程款时，必须同时提供等额的税务发票，乙方在申请结算款之前必须向甲方提供施工过程中全部的且与结算总额相等完税票据；
b．乙方在收取工程款时，必须按照甲方要求履行工程款申请手续；
（5）缺陷责任期：从竣工验收合格之日起计算，至合同规定的缺陷责任期。
（6）竣工结算：
竣工验收达到本合同规定的质量标准并且资料全部交齐并经甲方验收合格后，乙方向甲方报送结算资料，甲方在收到足够的资料后一个月内审核完毕，经甲乙双方及监理单位确认后一个月内向乙方支付到结算总价的95%，其余5%作为质保金。如果质量标准及工期中任何项达不到业主合格要求，结算时甲方将扣除其相应部分的保证金；
（7）现场签证及变更：
发生合同外的费用时，乙方应注意收集和保留证据并在3个日历天内让甲方现场具体指示人签字及本合同指定的负责人确认其工作时间、工作内容、工作部位以及投入的设备、人员清单并附上必要的施工简图，乙方逾期未能以书面形式提出申请，则视为乙方自动放弃该部分费用，以后不得以任何理由向甲方进行索赔。除设计变更以外，不接受任何形式的签证索赔。
（8）竣工结算：
乙方应严格按照合同约定的工程量计算规则和价格计算方法编制，不得高估冒算。一经发现有高估冒算现象，甲方将组织双方人员对乙方报送的竣工结算进行逐项核对。如果核减率在5%以内（含5%），甲方不予罚款；如果核减率超过5%，甲方除扣除核减部分外，还将按超过部分的20%金额作为处罚金额进行罚款，并直接从工程款中扣除。
（9）免责条款：
乙方应严格遵守甲方财务部的有关制度规定并协助办理有关税务事宜，在规定的付款期限截止日后，由于乙方未及时开具足额合法税务发票，从而导致甲方财务部无法按时支付乙方工程款，此项延误不构成甲方延期付款责任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延缓工程进度。
6、工期
（1）构件到场日期：开工日期为20l5年3月10日，合同总工期90日历天。
进场节点要求：
a.20xx年4月1日，A~G轴钢结构主体材料进场；
b.20xx年4月10日，A~G轴钢结构屋面维护结构材料进场；
c.20xx年5月10日，钢结构主体结构必须全部到场（具体进场日期必须符合甲方的进度要求）
d. 20xx年6日10日，本钢结构工程的所有材料必须进场。（维护结构材料进场日期必须符合甲方的进度要求）
（2）进度：乙方必须按甲方确认的材料进场计划将构件运至施工现场，接受甲方对构件进场时间的检查、监督。材料进场计划与经确认的计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际材料进场计划与材料进场计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
（4）暂停施工：因乙方材料质量严重与质量要求不符时，甲方有权要求乙方暂停材料进场并进行整顿，由此造成的工期延误由乙方负责，相关的赔偿按照本合同第9条相关规定执行
7、质量验收
（1）质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求，达到合格标准；
（2）质量等级：乙方提供的构件必须按照国家验收规范的合格等级标准，由于乙方原因造成的不合格，乙方负责整改，整改仍达不到要求，乙方应无条件退出，由此发生的一切费用由乙方承担。
（3）试验与检验：乙方应按相关规定进行试件的取样、检验。
（4）分项工程质量检查：上道工序施工完成，必须经监理工程师、甲方验收合格签字认可后，乙方才能进行下道工序的施工。
（5）、乙方应协助配合甲方、监理人员进行检查和验收。
（6）、用于主体结构的钢构件，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
8、权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）、甲方有义务按合同的规定期限及时向乙方支付工程款，否则甲方违约。
（2）、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
（3）、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符合要求的货物，甲方有权要求乙方退换。
（4）、如因产品质量问题造成甲方损失的，乙方负责赔偿损失并承担一切责任。
2、乙方的权利和义务
（1）、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
（2）、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物，否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
（3）、乙方有权按合同约定，要求甲方支付已合格材料的款项。
9、违约责任
（1）乙方承包的工程项目，未经甲方许可，不得进行转包或分包。否则，甲方有权终止合同。由此给甲方造成的经济损失乙方负责赔偿。如特殊需要时，需经甲方书面批准，各项管理程序按甲方的有关规定执行。
（2）若因乙方原因造成材料进场延误，每拖一天按合同总价的 0.5 进行罚款，罚款将在甲方向乙方支付合同价款时扣除。工期延误罚款总额不超过结算总价的 10% 。如果实际罚款金额超过该限额限制的且乙方无能力采取有效措施弥补该工期时甲方有权终止合同并邀请其他单位进行加工。由此增加的费用从乙方工程款中扣除。
（3）本项目所有涉及到的主钢构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，如实际工作需更换材料，必须得到甲方书面认可，并且甲方不补偿因此产生的任何费用和工期。如乙方擅自更换材料，视为乙方违约，处以合约总价 10% 的工程质量罚款，并承担此项违约导致甲方的损失。
（4）合同签订后，如需修改，需获得双方同意，方能生效。否则，给对方造成的经济损失由违约方负责。
（5）合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的，均属单方违约，违约方承担给对方所造成的全部损失外，还需向对方支付工程款总价 10% 的违约金。
（6）如果乙方有任何的违约行为，乙方应保证甲方免于承担由此违约造成的根据主合同甲方将负责的任何损害赔偿费。否则甲方有权从工程款中扣除这笔费用。
（7）因乙方自动退出，甲方只对乙方已进场材料价款的70%进行结算，由此发生的甲方损失将在剩余的30%中扣除，甲方同时保留不足部分向乙方索赔的权力。
（8）未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义从事任何对外商务经营及合同协议的签署。否则甲方有权终止本合同的执行，并由乙方向甲方承担相应的损失，甲方将从任何属于乙方的款项中扣除，乙方不得有异议。
10、争议
（1）如甲乙双方发生争议，应本着实事求是、平等互利、协商一致的原则进行协商解决。如协商不成，可采用下列解决方式：向合肥市仲裁委员会按照该会有效的仲裁条款申请仲裁。
（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保护好已进场材料：
a.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
b.调解要求停止，且为双方接收；
c.仲裁机构要求停止时；
d.法院要求停止时。
11、合同终止及终止后的结算
（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同；（2）乙方无能力继续履行本合同时，本合同终止，按已进场材料结算，乙方应在接到甲方通知时妥善做好已购材料及移交工作；
（3）未经甲方同意，乙方将本工程转包或分包给第三方，本合同终止，按乙方已进场材料的 60% 结算
（4）乙方单方要求终止合同，结算单价按合同单价的 80% 计算，另赔偿合同总价10% 的违约金；
12、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
13、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在除违约责任导致合同中期解除情况下，工程经竣工验收合格、工程结算办理完、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。
14、本合约附件：⑴中标通知书⑵乙方投标报价文件⑶招标文件及答疑记录。
15、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑机械有限责任公司
甲方代表： 乙方代表：
开户银行： 开户银行：徽商银行合肥大东门支行
账号： 账号：1020 4010 2100 0283 880
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
承揽加工合同11
甲方：________________
乙方：________________
根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：
1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。
2、制作内容：_______________________________________________________。
1）主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；
2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；
3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同价款及结算方式：
1、合同总价暂定为￥___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。
2、合同签订当日甲方付￥___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求：
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025—20__）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：
1）检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□
2）其他检测项目：
3）试验检测费用：合同价格□甲方自理□
四、交货地点和时间：
1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：_______年___月___日开始提货。
五、包装及运输：
1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：
1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的.疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：按《民法典》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。
九、附则：
1、本合同_____式_____份，双方各执_____份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承揽加工合同12
甲方：___________(定做方)
乙方：___________(承揽方)附加身份证复印件
加工，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：
一、甲方权利和义务
1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费，拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的'权利和义务
1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
三、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期月，年______月______日起至__年______月______日止。
本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：___________乙方：___________
_____年_____月_____日
承揽加工合同13
定作人：______________________ 合同编号：______________________
承揽人：______________________ 签订地点：______________________
第一条 承揽项目、数量、报酬及交付期限 签订时间：
项 目 名 称 及 内 容计量单位数量工作量(工时)报 酬交付期限
单价总金额
合计人民币金额(大写): ￥：
(注：空格如不够用，可以另接。)
第二条 技术标准、质量要求：
第三条 承揽人对质量负责的期限及条件：
第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：
第五条 承揽人使用的材料由 提供。材料的检验方法：
第六条 定作人(是/否)允许承揽项目中的.主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：
第七条 工作成果检验标准、方法和期限：
第八条 结算方式及期限：
第九条 定作人在 年 月 日前交定金(大写)： 元。
第十条 定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十一条 定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果：
第十二条 违约责任：
第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，提交广州仲裁委员会仲裁; 。
第十四条 其他约定事项：
广州市工商行政管理局监印
定作人(章)：______________________
住 所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份证号码：______________________
委托代理人：______________________
电 话：______________________
开户银行：______________________
账 号：______________________
邮政编码： ______________________承揽人(章)：______________________
住 所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份证号码：______________________
委托代理人：______________________
电 话：______________________
开户银行：______________________
账 号：______________________
邮政编码：______________________
鉴(公)证意见：______________________
经办人：_______________________
鉴(公)证机关(章)______________________
年 月 日
承揽加工合同14
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承揽方) ____________
经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。
一、产品名称及加工数量。
1、名称：XXX水泥焊接轨道板。
2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。
二、相关事宜:
1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。
2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。
4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。
5、产品出厂的`运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)
6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。
7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。
四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。
五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。
2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。
3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：______ 盖章：______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______
乙方： ______盖章:______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______
时间：________年____月____日
承揽加工合同15
定作方：______________
承揽方：____________
经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。
品名或项目
规格、型号
单位
数量
单价
价款或酬金
金额：__________仟佰____万仟佰____元角分
1.产品的质量、包装、加工方法：______________________________________________
2.原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________________________
3.履行的期限、地点和方式：__________________________________________________
4.验收标准和方法：__________________________________________________________
5.结算方式：________________________________________________________________
6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值________%或酬金总额________的违约金。
定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的.损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值______%的违约金；
不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金________%的违约金。
7.双方约定的其它条款：_______________________________________________________
8.以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
9.本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
10.本合同一式______份，正本双方各执________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：从双方签署之日起到________年____月____日止。
12.本合同签订日期：________年____月____日。
定作方：______________承揽方：____________
法定代表人：__________法定代表人：________
开户银行：____________开户银行：__________
帐号：________________帐号：______________
________年____月____日
【承揽加工合同】相关文章：
加工承揽合同11-27
加工承揽合同05-23
加工承揽合同04-07
承揽加工合同04-07
（精选）承揽加工合同07-17
[精选]承揽加工合同07-17
承揽加工合同06-29
加工承揽合同11-28
（精选）加工承揽合同11-06
承揽加工的合同02-28