- 相关推荐
轻型钢架棚承揽加工合同
随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编帮大家整理的轻型钢架棚承揽加工合同 ,希望能够帮助到大家。
轻型钢架棚承揽加工合同 1
甲方:_______________
乙方:_______________
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称:轻型钢架棚
2、工程地点:镇平工业园区,华宇塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积:61.3_________44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3
2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价165元/______,总造价448072.35元。
4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工,天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入_____,如发生工伤事故等事宜,由乙方从_____金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。
甲方:______
乙方:______
_____年_____月_____日
轻型钢架棚承揽加工合同 2
原告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
电话原告造成的.经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________
被告:_________________
住所地:_________________
法定代表人:__________________。
电话:________________
诉讼请求
1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;
2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
_____年_____月_____日
【轻型钢架棚承揽加工合同 】相关文章:
加工承揽合同11-27
加工承揽合同05-23
加工承揽合同04-07
承揽加工合同04-07
加工承揽合同11-28
(精选)承揽加工合同07-17
[精选]承揽加工合同07-17
承揽加工合同06-29
(精选)加工承揽合同11-06
承揽加工的合同02-28